软件开发协议书
软件开发协议范本推荐6篇

软件开发协议范本推荐6篇篇1甲方(软件开发委托方):__________乙方(软件开发服务方):__________鉴于甲方需要开发一款软件,乙方具备软件开发能力,双方根据平等、自愿、互利的原则,达成以下协议:一、协议目的明确双方在软件开发过程中的权利和义务,确保软件开发工作的顺利进行,保护双方的合法权益。
二、项目概述软件名称:__________软件功能描述:__________软件开发周期:自本协议签订之日起______个月。
软件开发费用:人民币______元整。
三、工作内容与要求1. 乙方应根据甲方的需求进行软件的设计与开发,确保软件符合甲方的功能和性能要求。
2. 乙方应保证软件的安全性和稳定性,避免软件出现漏洞和故障。
3. 乙方应按照甲方的要求,提供软件的安装、调试、培训和维护服务。
4. 甲方应提供软件开发所需的相关资料和素材,确保资料的准确性和完整性。
5. 甲方应按时支付软件开发费用,确保开发工作的顺利进行。
四、知识产权约定1. 软件开发成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方有权在软件中注明开发者身份,并在软件的运行过程中展示开发者信息。
3. 双方应保护对方的商业秘密和知识产权,未经对方同意,不得擅自泄露或利用对方的商业秘密。
五、保密条款1. 双方应共同保护本协议涉及的商业秘密和技术秘密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 乙方在软件开发过程中所使用的技术资料和素材,未经甲方同意,不得擅自用于其他项目或向第三方提供。
六、交付与验收1. 乙方应在软件开发周期结束前完成软件的交付,并提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后______个工作日内进行验收,并出具验收报告。
3. 如因乙方原因未能按时完成软件交付,乙方应承担违约责任。
如因甲方原因未能按时进行验收,则视为验收合格。
七、费用与支付方式1. 软件开发费用总额为人民币______元整。
2. 甲方应按以下方式支付软件开发费用:__________。
开发软件合作协议书(三篇)

开发软件合作协议书甲方:_____,身份证号_____乙方:_____,身份证号_____丙方:_____,身份证号_____丁方:_____,工商执照号_____鉴于,协议各方均为计算机软件专业开发人员,能够进行创造性的软件开发活动。
并且,协议各方有意愿共同从事_____软件的开发工作。
为了规范各方的权利义务,在《中华人民共和国民法典》及其他相关法规政策的原则指导下,订立本协议书,各方共同遵守:第一条、合作宗旨为完成_____软件的开发工作,并共同享有开发成果而合作。
第二条合作项目和范围协议各方共同开发_____软件,合作范围包括软件的代码编写、调试、测试等开发工作。
第三条合作期限合作期限为一年。
第四条合作方式1.协议各方按照软件编程工作的正常分工进行编写,任何一方不得随意更改软件的重大功能和事项,以免对其余各方造成履约困难。
2.合作各方应坚持勤勉努力诚实信用的原则,进行各方分别负责的软件的编程工作,并考虑到各方软件的兼容和接合。
如部分合作人发生特殊技术困难,其余合作方有义务为其提供合理适当的技术帮助。
第五条知识产权1.各方编写的软件源代码、技术文档及汇编而成的程序本身,其著作权均由合作方共同享有。
2.各作各方在编写软件的过程中,不得有侵犯他人知识产权的行为,否则,应对外承担全部侵权责任。
第六条协议变更1.经合作各方协商同意,本协议可以作相应变更;2.任何合作方未经与其他各方协商,擅自变更本协议条款或者将本协议权利义务转让他人,均为无效。
第七条禁止行为1.未经全体合作人同意,禁止任何合作人私自以团体名义进行业务活动;如其业务获得利益归合作各方共有,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合作人经营与团队相竞争的业务。
3.禁止合作方泄露本协议所涉及的相关商业秘密。
4.如合作人违反上述各条,应按实际损失赔偿。
第八条合作的终止合作开发活动因以下事由之一得终止:①全体合作人同意终止合作关系;②合作项目因技术原因,根本不能完成;③合作项目违反法律被撤销。
软件开发协议书15篇模板

【软件开发协议书】甲方(委托方):_________________乙方(开发方):_________________鉴于甲方需要开发一套软件系统,乙方具备软件开发能力,双方经友好协商,达成如下协议:一、项目概述1.1 项目名称:_________________1.2 项目背景:_________________1.3 项目目标:_________________1.4 项目范围:_________________二、开发内容2.1 开发语言:_________________2.2 开发工具:_________________2.3 开发平台:_________________2.4 开发周期:_________________三、交付物3.1 软件源代码3.2 用户手册3.3 部署文档3.4 测试报告四、费用及支付方式4.1 开发费用:人民币______元整。
4.2 支付方式:分期支付,具体支付时间及比例如下:- 首期支付:人民币______元,在签订协议后____个工作日内支付。
- 中期支付:人民币______元,在软件开发到______阶段时支付。
- 尾款支付:人民币______元,在软件验收合格后____个工作日内支付。
五、知识产权5.1 乙方拥有开发过程中产生的全部知识产权,甲方获得在约定的范围内使用该软件的权利。
5.2 未经乙方书面同意,甲方不得将该软件的任何部分进行复制、修改、发布等行为。
六、保密条款6.1 双方对本协议内容以及项目开发过程中的技术资料、商业秘密负有保密义务。
6.2 保密期限为自本协议签订之日起______年。
七、违约责任7.1 若乙方未按时完成开发任务,应向甲方支付______%的违约金。
7.2 若甲方未按时支付款项,应向乙方支付______%的滞纳金。
7.3 若任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。
八、争议解决8.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
软件开发合作协议5篇

软件开发合作协议5篇篇1本协议由以下双方签订:甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方具备软件开发的技术实力和业务需求,在平等、自愿、公平的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就共同进行软件开发事宜达成以下协议。
一、协议目的甲乙双方共同合作开发软件,共同分享软件开发成果,实现互利共赢。
二、合作内容及分工1. 合作内容:[具体描述合作开发的软件名称、功能、目标等]。
2. 分工:(1)甲方负责[具体描述甲方负责的工作内容,如需求分析、系统设计等]。
(2)乙方负责[具体描述乙方负责的工作内容,如编程、测试等]。
三、合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX年。
期满后,若双方继续合作,可续签本协议。
四、知识产权归属1. 双方共同拥有的知识产权:(1)在合作期间所开发的软件著作权归双方共同所有。
(2)对于合作期间涉及的商业秘密、技术秘密及其他机密信息,双方均有保守秘密的义务。
2. 各自拥有的知识产权:(1)甲方在合作期间所提供的源代码、技术文档等归甲方所有。
(2)乙方在合作期间所编写的代码、技术文档等归乙方所有。
五、费用及支付方式1. 费用:双方约定本次软件开发费用为人民币XX万元。
2. 支付方式:(1)甲方在协议签订后XX个工作日内支付乙方人民币XX万元作为启动资金。
(2)软件开发完成后,经双方验收合格,甲方支付乙方余款人民币XX万元。
六、技术支持与服务1. 甲乙双方应互相提供必要的技术支持,确保软件开发的顺利进行。
2. 乙方在软件开发完成后,应提供必要的售后服务,确保软件的正常运行。
七、保密条款双方应对合作期间涉及的商业秘密、技术秘密及其他机密信息严格保密,不得泄露给第三方。
未经对方许可,任何一方不得擅自将合作期间的信息用于其他用途。
八、违约责任若任一方违反本协议的任何条款,均应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
若因违约导致本协议无法继续履行,违约方应承担本协议总价款XX%的违约金。
软件开发协议书范本推荐7篇

软件开发协议书范本推荐7篇篇1甲方(客户):_____________________乙方(开发方):_____________________鉴于甲方需要开发一款软件,并委托乙方进行软件开发,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经过友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在软件开发过程中的权利和义务,确保双方共同遵守,以保证软件开发的顺利进行。
二、项目内容1. 软件开发名称:_____________________2. 开发内容:具体功能需求说明(如:系统架构、功能模块、用户界面等)。
3. 开发周期:预计自协议签订之日起至软件交付使用之日止。
4. 交付物:包括软件源代码、文档、安装说明等。
三、开发费用及支付方式1. 开发费用:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:分期支付,包括预付款、进度款和尾款等(具体支付比例及时间节点详见附件)。
四、知识产权约定1. 软件开发完成的著作权归属甲方所有。
2. 乙方在软件开发过程中所产生的知识产权归乙方所有,但涉及到甲方商业秘密及合同内容的部分除外。
3. 双方共同保护软件的知识产权,未经对方许可,不得擅自泄露、转让或许可第三方使用。
五、保密条款1. 双方应严格保护对方的商业秘密及合同内容,不得向第三方泄露。
2. 软件开发过程中涉及的甲方商业秘密,乙方应采取有效的保密措施,确保不被泄露。
3. 未经甲方同意,乙方不得擅自使用、复制、传播甲方的商业秘密。
六、质量保证与售后服务1. 乙方应确保软件质量,符合甲方的功能需求及性能要求。
2. 软件交付使用后,乙方应提供一定期限的售后服务,包括技术支持、系统升级等。
3. 若软件存在质量问题,乙方应在合理期限内免费修改或重新开发。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付开发费用,乙方有权停止开发,并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按约定完成软件开发,应按照合同总金额的百分之二十(20%)向甲方支付违约金。
软件开发协议5篇

软件开发协议5篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(开发方):____________________根据有关法律法规,为确保双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方委托乙方进行软件开发事宜达成以下协议:一、协议目的甲方委托乙方进行软件开发,乙方将根据甲方的需求进行软件的设计、开发、测试及部署。
本协议旨在明确双方的权利和义务,确保软件开发过程的顺利进行。
二、项目内容1. 软件开发范围:____________________。
2. 软件开发周期:自协议签订之日起______个月。
3. 软件开发费用:人民币______元(大写:______元整)。
三、开发要求1. 乙方应按照甲方的需求说明书进行软件开发,确保软件功能符合甲方要求。
2. 乙方应保证软件的质量,确保软件运行稳定、可靠。
3. 乙方应按照约定的开发周期完成软件开发,如因乙方原因造成延误,乙方应承担相应的违约责任。
4. 乙方应保护甲方的商业秘密,不得将甲方的相关信息泄露给第三方。
四、知识产权1. 甲方拥有软件的知识产权,乙方不得侵犯甲方的知识产权。
2. 乙方仅为甲方的软件开发提供技术服务,对软件的知识产权归属不产生任何影响。
3. 甲方在软件开发过程中提供的资料、数据等信息,乙方应妥善保管,不得擅自使用或泄露。
五、付款方式1. 本协议签订后,甲方应向乙方支付软件开发费用的50%作为预付款。
2. 软件开发完成后,甲方组织验收,验收合格后,甲方应向乙方支付剩余款项。
3. 如因乙方原因造成软件开发延误或软件质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并退还甲方已支付的费用。
六、验收标准1. 软件开发完成后,乙方应向甲方提交软件验收申请。
2. 甲方组织验收,验收标准按照甲方的需求说明书进行。
3. 验收合格后,双方签署验收报告。
七、保密条款1. 双方应对本协议内容、软件开发过程中的技术资料、商业秘密等信息进行保密,不得泄露给第三方。
软件开发协议书5篇

软件开发协议书5篇篇1软件开发协议书一、协议双方甲方:(以下简称“甲方”)______ 公司地址:___________法定代表人:__________联系电话:_________乙方:(以下简称“乙方”)_________ 公司地址:___________法定代表人:__________联系电话:_________二、协议背景甲方是一家_________ 公司,专业从事软件开发和定制的服务;乙方是_________公司,希望甲方为其开发一款______(软件名称)软件。
为明确双方的权利和义务,特订立本协议。
三、服务内容1. 甲方将根据乙方的需求,开发一款_________(软件名称)软件,包括但不限于功能设计、界面设计、编码和测试等工作。
2. 乙方有义务提供软件开发所需的相关资料和协助,包括但不限于需求文档、界面设计图、测试用例等。
3. 双方将在项目启动后的_________天内完成软件开发,并进行内部测试、联调和调试工作,确保软件的功能和稳定性。
四、开发费用1. 乙方应按照双方商定的设计阶段付款比例进行付款,具体如下:(1)需求分析阶段:_________元;(2)设计阶段:_________元;(3)编码和测试阶段:_________元。
2. 若因乙方原因导致项目延期或增加额外工作量,乙方应支付相应的延期费用或加急费用。
五、保密条款1. 双方应对本协议中的一切商业秘密和技术资料进行保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。
2. 双方员工也应遵守保密义务,并严格限制在必要的情况下才能接触相关资料。
六、知识产权1. 在本协议履行过程中,甲方为乙方开发的软件产权归属于乙方,甲方不得以任何形式侵犯乙方的知识产权。
2. 甲方享有在软件开发过程中产生的技术和经验的知识产权,但不得用于其他客户项目中。
七、责任限制1. 在软件开发过程中,因不可抗力等原因导致的延误或损失,双方均不承担责任。
2. 对于软件开发中产生的技术问题和bug,甲方应在______天内提供免费维护和修复,超过此期限的维护需支付额外费用。
软件开发协议范本5篇

软件开发协议范本5篇篇1软件开发协议范本协议编号:SDA2021-001本《软件开发协议》(下称“协议”)由以下各方于签署日期签署:甲方:(以下简称“甲方”)地址:联系方式:乙方:(以下简称“乙方”)地址:联系方式:鉴于:1. 甲方是一家拥有相关软件需求的企业/机构/个人;2. 乙方是一家拥有软件开发技能和经验的公司/团队/个人;3. 甲方希望乙方根据其需求开发相应的软件;4. 双方经友好协商,就软件开发事宜达成如下协议,以便明确双方权利义务。
特此,甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,达成如下协议:第一条项目描述1.1 甲方委托乙方开发的软件项目名称:____________;1.2 项目详细描述:____________;1.3 项目开发的截止日期:____________。
第二条服务内容2.1 乙方接受甲方的委托,按照甲方的要求为其开发相应的软件产品;2.2 在服务期间,乙方应始终根据甲方的指示、要求和变更进行软件开发工作;2.3 乙方有义务按时提交软件开发进度报告,及时沟通项目进展情况;2.4 若甲方要求,乙方应配合甲方进行软件产品的测试并及时修正bug。
第三条合作方式3.1 乙方应派遣具备相关技能和经验的人员参与软件开发工作;3.2 乙方须按照甲方要求提供软件开发过程中的相关文档和资料;3.3 乙方应尊重甲方的商业秘密,不得将甲方的信息泄露给第三方。
第四条付款方式4.1 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付软件开发费用;4.2 付款方式:____________;4.3 付款金额:____________。
第五条知识产权5.1 软件开发完毕后,乙方应将软件产品的所有知识产权归属于甲方;5.2 乙方不得以任何方式对软件产品的知识产权进行挪用、转让或侵权行为;5.3 任何软件产品的修改、维护、升级等服务均应由乙方承担,且不得对外泄露相关代码。
第六条违约责任6.1 若一方违反本协议的任何规定,应承担由此造成的责任;6.2 如果乙方未按时交付软件产品或软件产品质量不符合甲方要求,甲方有权要求乙方进行免费调整和修正;6.3 如果甲方未按时支付软件开发费用,乙方有权停止软件开发服务。
软件合作开发协议书6篇

软件合作开发协议书6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日由以下两方签署:甲方:[甲方公司名称],以下简称甲方;乙方:[乙方公司名称],以下简称乙方。
鉴于甲乙双方都有软件开发的专业技术能力和市场需求,为共同开发一款新型软件产品,达成以下协议条款:一、协议目的甲乙双方同意共同合作开发一款新型软件产品,共同承担开发风险和成本,共享市场开发成果和收益。
本协议旨在明确双方在软件开发过程中的权利、义务和责任,确保合作顺利进行。
二、合作内容本次合作的主要内容为:开发一款名为“[软件名称]”的软件产品,包括软件的架构设计、编码实现、测试调试、发布维护等各个环节。
具体合作内容包括但不限于以下方面:需求分析、原型设计、数据库设计、算法研究等。
合作双方各自发挥其专业优势,共同完成软件开发任务。
三、合作期限本次合作的期限为自协议签署之日起至软件产品开发完成并发布上线后XX个月止。
期间双方应共同努力完成软件开发任务,确保软件质量。
如遇特殊情况需延长合作期限的,由双方协商确定。
四、合作方式及责任分配1. 甲乙双方共同组建软件开发团队,明确各自团队负责人和成员分工。
甲方负责软件架构设计、原型设计、算法研究等方面的工作;乙方负责编码实现、测试调试、文档编写等方面的工作。
2. 甲乙双方应按照合作协议确定的分工和时间表,按时提交相应的工作成果。
对合作过程中出现的问题,双方应及时沟通协商,共同解决。
3. 双方应对合作过程中涉及的技术秘密和业务信息保密,未经对方许可,不得向第三方泄露或用于其他用途。
4. 双方应共同制定软件开发过程中的各类文档、资料和技术成果的归属和使用方式。
对于因合作产生的知识产权归属问题,双方应按照公平、合理、协商一致的原则解决。
五、资金及费用承担本次软件开发所需的资金及费用由甲乙双方共同承担。
具体承担比例和支付方式由双方在合作协议中约定。
在合作过程中,双方应及时结算并支付相关费用,确保软件开发顺利进行。
六、成果分享与收益分配软件产品发布后,双方应按照合作协议约定的比例分享市场开发成果和收益。
软件开发协议范本6篇

软件开发协议范本6篇篇1软件开发协议范本一、软件开发目的本协议是由开发方与委托方签订的软件开发合作协议,双方同意共同合作,保证按照合约约定完成软件开发任务,达到预期的开发目标。
二、软件开发任务1. 软件开发任务的目标:根据委托方提供的需求及功能要求,完成指定的软件开发任务,确保软件的功能性、稳定性与可靠性。
2. 软件开发任务的内容:具体软件的功能、技术要求、接口及交互设计等开发任务。
3. 软件开发任务的时限:双方商定开发周期,严格按照时间计划完成软件开发任务。
三、软件开发权责1. 开发方的权利:根据委托方提供的需求,制定详细的开发计划,合理分配开发资源,进行软件的相关设计与开发工作。
2. 委托方的权利:参与软件开发过程中的决策和评审,监督软件开发进展情况,提供必要的技术支持与协助。
3. 开发方的责任:遵守本协议的约定,按照委托方的需求完成软件开发任务,保证软件的质量与安全性。
4. 委托方的责任:提供完整的软件需求与功能要求,配合开发方进行软件开发,提供技术支持与信息资源。
四、软件开发条件1. 开发费用:双方商定软件开发费用,并在签订合同时支付开发定金。
2. 保密协议:双方承诺在软件开发过程中,保守相关商业秘密及技术数据,不得泄露给第三方。
3. 知识产权:软件开发完成后,知识产权归委托方所有,开发方享有软件开发的著作权。
五、软件开发保障1. 质量保障:开发方承诺按照委托方的需求完成软件开发任务,确保软件的质量。
2. 技术支持:软件开发完成后,提供一定期限的技术支持与维护服务,保证软件的正常运行。
3. 争议解决:如发生争议,双方应友好协商解决,若无法达成一致,可通过法律途径解决。
六、软件开发协议终止1. 协议终止原因:软件开发任务完成后,本协议自动终止。
2. 协议终止通知:任何一方欲提前终止本协议,应提前书面通知对方,并经双方协商解决。
3. 协议终止后处理:协议终止后,双方应按照约定处理剩余事项,并保持良好的合作关系。
软件开发协议范本6篇

软件开发协议范本6篇篇1甲方(客户):__________________________乙方(开发者):________________________鉴于甲方需要与乙方就软件开发事宜达成协议,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,达成以下协议:一、项目概述1.1 本协议涉及软件的全称为__________________________,软件的开发目的为__________________________。
二、工作内容与要求2.1 乙方应按照甲方的要求进行软件开发,包括但不限于设计、编程、测试、安装与技术支持等。
2.2 乙方承诺,其开发的软件应当符合下列要求:符合行业标准及甲方要求的功能和性能标准;采用合理、高效的编码技术和设计结构;符合安全性和稳定性要求。
三、开发周期与进度安排3.1 乙方应根据项目的实际情况,制定详细的项目开发计划,明确各阶段的任务和时间安排。
如有变更,需及时通知甲方并取得甲方同意。
四、费用及支付方式4.1 甲方需支付给乙方的软件开发费用总额为人民币________元(大写:_________________________元整)。
具体支付方式如下:本协议签订后,甲方支付乙方总金额的____%作为预付款;软件开发完成并验收合格后,支付剩余款项。
五、知识产权与保密条款5.1 乙方承诺,其开发的软件不侵犯任何第三方的知识产权。
如因软件侵犯第三方知识产权导致甲方损失,乙方应承担相应的法律责任。
5.2 双方应对涉及本项目的商业秘密予以保密。
未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露。
六、质量保证与维护6.1 乙方应保证其开发的软件在正常运行情况下,无重大缺陷或错误。
如有缺陷或错误,乙方应及时予以修正。
6.2 在软件开发完成后的____个月内,乙方应提供免费的技术支持服务。
超过此期限后,如需继续提供技术支持服务,双方应另行协商并签订补充协议。
软件开发协议范本5篇

软件开发协议范本5篇篇1甲方(客户):_________________________乙方(开发商):_________________________鉴于甲方需要开发软件,乙方具备软件开发能力,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,达成以下软件开发协议:一、协议目的甲乙双方本着互惠互利的原则,就甲方的软件开发需求,由乙方提供专业的软件开发服务,包括但不限于软件设计、编码、测试、部署及维护工作。
二、项目内容与要求1. 软件开发项目:_________________________。
2. 开发内容:详细列举软件开发的具体功能及模块。
3. 开发要求:明确软件开发的性能、质量、安全等方面的要求。
三、开发时间与进度1. 开发周期:明确软件开发的起始和结束时间。
2. 进度安排:详细列明各阶段的任务、开始与结束时间。
3. 延期处理:如因不可抗力导致开发延期,乙方应及时通知甲方,共同协商解决方案。
四、费用与支付1. 开发费用:明确软件开发的总费用。
2. 支付方式:约定支付时间、方式及比例。
3. 发票与凭证:乙方在收到款项后,应向甲方提供正规的发票或凭证。
五、知识产权1. 著作权:明确软件著作权归属,一般归甲方所有。
2. 保密条款:双方应对涉及的软件技术信息予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
六、质量保证与维护1. 质量保证:乙方应确保软件质量,符合双方约定的标准。
2. 缺陷修复:软件出现缺陷时,乙方应及时修复。
3. 维护期限:约定软件的维护期限及费用。
七、验收标准与方式1. 验收标准:明确软件的验收标准和方法。
2. 测试与试用:甲方有权对软件进行测试与试用。
3. 验收结果处理:如验收不合格,乙方应按要求进行整改。
八、违约责任1. 违约情形:列举双方可能违约的情形。
2. 违约责任:明确违约方应承担的责任,如赔偿损失、支付违约金等。
九、争议解决1. 友好协商:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。
软件开发协议书6篇

软件开发协议书6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签署:甲方:(以下简称“客户”)乙方:(以下简称“开发商”)鉴于甲方有意委托乙方进行软件的开发工作,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经过友好协商,达成以下协议条款:一、项目概述1. 项目名称:__________软件开发项目。
2. 项目目标:__________。
3. 项目内容:包括但不限于软件的架构设计、界面设计、代码编写、测试、部署及维护等。
二、工作范围与要求1. 开发商应按照客户提出的功能需求进行系统开发,确保软件的质量、性能及安全性。
2. 开发商需按照约定的时间表完成各阶段的任务,确保项目的进度。
3. 开发商应提供软件的安装、测试及部署服务,确保软件正常运行。
4. 开发商应对软件进行必要的优化和升级,以满足客户的业务需求。
5. 双方应对项目涉及的商业秘密、技术秘密进行保密,未经对方许可,不得泄露给第三方。
三、开发时间与进度1. 本项目的开发周期为____个月,自本协议签署之日起计算。
2. 双方应共同制定详细的项目进度表,明确各阶段的任务、完成时间及验收标准。
3. 开发商应按时提交项目进展报告,如遇特殊情况,应及时通知客户并共同协商解决。
四、费用与支付方式1. 软件开发费用总额为人民币_____元(大写:_____元整)。
2. 支付方式:_____。
3. 付款期限:_____。
4. 开发商应在收到款项后提供正规的发票。
五、验收与交付1. 项目完成后,开发商应提交验收申请,双方应按照约定的验收标准进行验收。
2. 验收合格后,开发商应将软件及相关文档交付给客户,客户应予以签收。
3. 若验收不合格,开发商应根据客户的意见进行修改和完善,直至验收合格。
六、售后服务与保障1. 开发商应提供至少____个月的质保期,质保期内因软件本身质量问题导致的损失由开发商承担。
2. 开发商应提供技术支持和咨询服务,确保软件正常运行。
软件开发服务协议书5篇

软件开发服务协议书5篇篇1本协议由以下双方签订:甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方公司法定代表人姓名]乙方(服务方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方公司法定代表人姓名]鉴于甲方需要委托乙方进行软件开发,双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,达成如下协议:一、服务内容1. 乙方将为甲方提供软件开发服务,包括但不限于以下内容:- 软件需求分析- 软件设计- 软件编码- 软件测试- 软件部署2. 乙方将根据甲方的需求和要求,制定详细的服务方案,并按照方案提供相应的服务。
二、服务期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为[服务期限],具体以双方协商确定为准。
2. 在服务期限内,乙方将全力以赴为甲方提供优质的服务。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付以下费用:- [具体费用明细及金额]2. 甲方应按照以下方式向乙方支付费用:- [具体支付方式及时间节点]3. 若甲方未能按时支付费用,乙方有权按照本协议的约定追究甲方的违约责任。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:- 甲方有权要求乙方按照约定的内容和期限提供服务。
- 甲方应提供必要的支持和配合,确保乙方的服务能够顺利进行。
- 甲方应遵守本协议的约定,按时支付服务费用。
2. 乙方的权利和义务:- 乙方有权按照约定的内容和期限提供服务。
- 乙方应保证所提供服务的质量和效果,确保甲方满意。
- 乙方应遵守本协议的约定,不得擅自更改服务内容或降低服务质量。
- 乙方应在服务过程中保护甲方的商业机密和隐私,不得泄露给第三方。
五、违约责任1. 若甲方未能按时支付服务费用,乙方有权要求甲方支付逾期利息,并按照每逾期一日加收应付款项千分之五的比例计算违约金。
2. 若乙方未能按照约定的内容和期限提供服务,甲方有权要求乙方进行补救,并赔偿因此造成的损失。
具体损失赔偿标准按照实际损失计算。
3. 若双方在履行本协议过程中发生纠纷,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
软件开发协议范本5篇

软件开发协议范本5篇篇1甲方(客户):___________________________乙方(开发商):___________________________鉴于甲方需要与乙方就软件开发事宜达成协议,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就软件的开发事宜达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在软件开发过程中的权利与义务,确保软件开发工作的顺利进行,保护双方的合法权益。
二、项目概述1. 项目名称:___________________________2. 项目内容:___________________________3. 项目目标:___________________________三、开发周期与进度1. 乙方应根据甲方的需求,制定详细的项目开发计划,并在协议签订后五个工作日内提交给甲方。
2. 甲方应在收到项目开发计划后三个工作日内进行确认或提出修改意见。
3. 乙方应按照确认后的项目开发计划执行,确保项目在约定的周期内完成。
4. 若因甲方原因导致项目延期或变更,乙方有权调整项目开发计划,并书面通知甲方。
四、开发费用及支付方式1. 开发费用:人民币_______元(大写:_______元整)。
2. 支付方式:甲方应按照以下约定支付开发费用:(1)本协议签订后五个工作日内,甲方支付乙方总开发费用的____%作为预付款;(2)项目验收合格后五个工作日内,甲方支付乙方剩余的开发费用。
3. 乙方在收到款项后,应提供相应的发票。
五、知识产权归属1. 甲方提供的所有资料的知识产权归甲方所有。
2. 乙方为本项目开发的软件的知识产权归乙方所有。
但乙方需保证甲方在软件使用方面的权益。
若因乙方侵犯第三方知识产权导致甲方损失的,乙方应承担相应的法律责任。
3. 双方共同拥有的知识产权,应明确界定权利归属,共同申请专利等。
六、验收与交付1. 乙方应按照协议约定的交付标准进行软件开发,并在项目完成后提交验收申请。
软件开发协议书(15篇)

软件开发协议书(15篇)软件开发协议书1合同编号:____________________合同签订地:__________________甲方:_________________________法定代表人:__________________乙方:________________________身份证号:____________________根据国家有关法律法规,本着平等自愿和诚信的原则,经双方协商一致,达成下列条款,以资双方共同遵守一、甲方义务从乙方开始从事本公司工作之日起,按照本协议的约定,履行____限制的义务。
在____限制期限内,甲方应当给乙方一定的经济补偿金。
并连同每月工资一起结算给乙方。
未按时支付给乙方经济补偿金,则要承担相应的赔偿责任。
二、乙方的____限制业务1、乙方承诺,未经甲方同意,在职期间不得自己经营或者为他人经营与甲方同类企业;2、乙方承诺,不得私下自己从事与甲方有竞争关系的产品的经营;3、乙方承诺,不与公司的客户发生商业接触;4、乙方承诺,不得以其个人名义或以任何第三方名义怂恿或诱使公司的任何员工在其他单位任职;5、乙方承诺,直接或间接引诱、要求、劝说、雇用或鼓励公司的其他员工离职,或试图引诱、要求、劝说、雇用、鼓励或带走公司的其他员工,不论何种理由或有无理由,不论是否为自身或任何其他人或组织的利益。
风险提示:虽然____限制是由用人单位与劳动者约定的,但并不意味着这个约定的时限可以随心所欲不受限制。
____限制期限的约定可根据商业秘密的价值、竞争优势的持续时间以及员工掌握秘密的程度协商确定,但应注意最长期限不得超过____。
三、甲方的`义务1、负有____限制义务的员工,不论在任何情况下与公司终止或者解除劳动关系,在____限制期间内,员工应严格遵守本协议有关____限制的规定,公司则向员工支付____限制补偿金;2、____限制补偿金为员工离职前月平均工资的____倍,公司按月支付,并代扣代缴个人所得税。
软件开发协议范本(精选3篇)

软件开发协议范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
合同范本栏目软件开发协议甲方:************乙方:************上述甲,乙双方经友好协商全都,达成以下协议。
双方申明,双方都已理解并认可了本协议的全部内容,同意担当各自应担当的权力和义务,忠实地履行本协议。
第一条协议项目甲方为乙方开发********软件(单机版/网络版)****套。
其次条软件价格,付款方法1.软件价格:甲方向乙方开发的****软件(单机版/网络版)定价为****元人民币/套。
2.付款方法:在本协议签定的***天内,乙方必需向甲方交付软件定价的****的定金,即****元人民币。
软件由甲方开发完毕,并由乙方检验通过后,乙方一次性向甲方付清剩余的****软件开发款项,即****元人民币。
第三条软件开发时间在本协议签定当日起,甲方开头软件的开发。
开发时间为**个月。
即从***年**月**日起至***年**月**日止。
经双方协商全都,可以延长或缩短该期限。
第四条软件验收标准乙方验收软件的标准以双方合拟的协议附件功能说明书作为通过的依据。
第五条售后服务条款准时间甲方为乙方免费培训肯定人数的软件使用人员。
甲方供应一年的免费软件系统维护服务。
包括数据整理,备份等。
该时间为软件由乙方验收通过之日开头的一年。
免费服务期满后,另签服务协议。
甲方在软件验收通过之日起的两年期间,如对软件系统进行版本更新,将免费为乙方供应系统升级服务。
期满后,甲方将对有需要的用户供应系统最新版本的升级服务,统一收取费用。
第六条乙方运行软件的电脑硬件设备及操作系统由乙方自行解决。
甲方不会替乙方的电脑平台供应升级或维护,并不会为乙方其它软件版权等事宜负任何责任。
第七条乙方在软件使用过程中,假如要增加协议附件(功能设计书)之外的其它功能,则要另行支付甲方开发费用;如属软件本身质量问题,甲方免费为乙方修正。
第八条甲方为乙方开发的软件只能使用在协议乙方单位范围内。
软件开发协议书6篇

软件开发协议书6篇篇1甲方(委托方):______________________乙方(开发方):______________________鉴于甲方需要开发一款软件,乙方具备软件开发能力,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,达成以下软件开发协议:一、协议目的甲乙双方本着互惠互利的原则,就甲方的软件开发项目达成合作意向。
乙方将为甲方提供专业的软件开发服务,确保软件质量,保障软件开发的顺利进行。
二、项目内容与要求1. 软件开发项目名称:______________________2. 开发内容:详细列明开发的具体功能及模块。
3. 开发周期:自协议签订之日起至软件交付使用。
4. 软件开发技术要求:按照甲方提出的技术要求进行开发,确保软件性能稳定、安全可靠。
5. 知识产权保护:乙方在开发过程中涉及甲方知识产权的,应当保守秘密,不得泄露或擅自使用。
三、开发时间与进度1. 乙方应根据甲方的需求及项目实际情况制定合理的工作进度表。
2. 乙方应按照工作进度表按时完成各阶段的任务,如有延误,应及时通知甲方并说明原因。
3. 甲方有权对开发进度进行监督,如有不符合进度计划的情况,甲方有权要求乙方及时调整。
四、费用与支付方式1. 开发费用:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按照协议约定的时间和金额支付开发费用。
具体支付方式如下:(1)本协议签订后______个工作日内,甲方向乙方支付总开发费用的______%作为预付款。
(2)软件开发完成并验收合格后______个工作日内,甲方向乙方支付剩余款项。
3. 乙方在收到每笔款项后,应向甲方提供合法有效的发票。
五、验收与交付1. 软件开发完成后,乙方应向甲方提交软件验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后的______个工作日内组织验收,并出具验收报告。
3. 如验收不合格,甲方有权要求乙方在合理期限内进行整改。
整改后仍不合格的,甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5、乙方承诺,自合同签订之日起软件运行期间提供免费一年的技术维护和基本升级。
6、乙方提交的工作成果验收合格后,甲方应按时履行付款义务。
六、双方责任:
本合同在履行过程中甲、 乙双方若有任何一方违约造成损失, 应由违约方承担一切责任并赔偿经济 损失,如发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方同意由仲裁委员会依据其现行有效仲裁规 则予以裁决。
2、软件的构成及功能需求、验收标准通常包括软件的功能描述、标准、方法、产品缺陷的确认和 补救等内容,可以根据委托项目的特点经双方协商一致后予以增减。
3、经甲乙双方协商,甲方决定采用自备服务器及数据,乙方负责技术开发,供甲方使用。
三、工作进度和要求:
软件开发时间为:自签定合同起14天内完成。7天内进行测试。
四、费用支付:
1、本项目技术开发费用为人民币_1500__元。
2、付款期限:在乙方按本合同规定的时间表完成工作进度并验收合格的前提下,甲
方将按如下日期向乙方支付:
(1)签订合同后2日内首付合同款的20%即__300_元。
(2)软件完成后,将软件完整版交给甲方,测试无误后,一周内另行支付余款1200元
软件开发协议书
甲方(客户):
乙方(软件开发商):
地址:
地址:南京市
电话:
甲方委托乙方,乙方接受甲方委托,开发 网上文件签收”软件产品,双方就合作事宜达成如下协议:
一、合作方式:
乙方根据甲方的要求定制开发软件产品,并向甲方提供远程协助;甲方向乙方支付费用。
二、软件内容要求及验收标准:
1、 依据本合同约定,甲方委托乙方开发的软件产品为:网上文件签收”
甲方(客户):
乙方(软件开发商):
(盖早)
(盖早)签Biblioteka :签字:日期:年 月曰
日期:年 月曰
(3)上述费用包含甲方应当向乙方支付的的全部费用(软件费+—年的服务费)
五、双方权利和义务
1、如软件有缺陷无法运行,乙方免费调整完善程序,使软件按照正常功能使用。
2、乙方需协助甲方安装调试,直至甲方验收合格。
3、乙方负责为甲方培训软件操作使用及安装人员一名,甲方接受培训的人员应达到熟练操作并能 解决简单问题的程度。