电力工程设计规定合同(示范文本)
电网改造合同5篇
电网改造合同5篇篇1甲方（电网改造方）：___________地址：_________________________法定代表人：___________________联系方式：_____________________乙方（工程承建方）：___________地址：_________________________法定代表人：___________________联系方式：_____________________鉴于甲方需要对现有电网进行改造，决定委托乙方承担本次电网改造工程任务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次电网改造工程达成如下协议：一、合同双方的基本信息、项目名称和履行地点等基本信息描述（双方在此部分提供必要的背景信息介绍和关键性词汇描述）二、电网改造的范围和要求说明具体改造内容包括但不限于：（详细说明改造的具体内容，如设备更换、线路改造等）。
乙方应按照甲方的要求进行施工，确保改造后的电网符合安全、可靠、经济、环保等要求。
三、工程期限及进度安排本次改造工程自合同签订之日起开始实施，工期为XX个月。
乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工，确保按期完成改造任务。
如遇特殊情况需调整进度计划，双方应协商解决。
四、工程造价及支付方式本次改造工程的总造价为人民币XX万元。
支付方式为：签订合同后预付XX%的工程款项，工程完工验收合格后支付剩余的XX%款项。
甲方应按时足额支付款项，乙方应提供合法有效的发票。
五、质量保证和验收标准乙方应保证施工质量符合国家和行业标准，确保改造后的电网安全可靠运行。
工程完工后，乙方应按照甲方要求的验收标准进行验收，并提供相应的验收资料。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
六、安全和文明施工的要求和违约处罚机制设定与质量保证期的确定乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工现场的安全和文明施工。
如因乙方原因造成安全事故或环境污染等问题，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
示范文本《电力建设工程监理合同》
示范文本《电力建设工程监理合同》甲方（委托人）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[联系电话或邮箱]乙方（监理人）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[联系电话或邮箱]一、工程概况1. 工程名称：[电力建设工程的具体名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程规模：[大概描述工程的规模，比如发电容量、线路长度等]4. 工程内容：包括但不限于电力设施的基础建设、设备安装、线路铺设、调试等相关电力建设工作。
二、监理服务范围及内容1. 监理服务范围乙方应对本工程从施工准备阶段到竣工验收及质保期的全过程进行监理。
涵盖本工程涉及的所有施工场地、临时设施以及与本工程相关的附属工程等。
2. 监理内容施工质量监理乙方要检查施工单位的质量保证体系是否健全，督促施工单位严格按照设计文件、施工规范和相关标准进行施工。
对原材料、构配件和设备进行检验和验收，不合格的坚决不让用于工程中。
就像一个严格的守门员，不让一个“坏家伙”混进工程里。
对关键工序、隐蔽工程进行旁站监理，确保每一个重要环节都符合质量要求。
这就好比盯着魔术师的手，不让他在关键步骤上耍花招。
工程进度监理根据工程总进度计划，审核施工单位的月、周进度计划，确保计划合理可行。
监督施工单位按进度计划施工，及时发现影响进度的问题并协调解决。
要是工程进度像蜗牛爬，乙方就得想办法让它跑起来。
工程投资监理审核施工单位完成的工程量报表，防止虚报工程量。
这就像是查账员，得把每一笔账都算清楚。
控制工程变更，对必要的变更进行费用估算，确保工程投资不超预算。
要是工程花钱像流水，乙方就得把水龙头拧紧。
安全监理检查施工单位的安全管理制度和安全措施是否落实到位。
对施工现场的安全状况进行监督，发现安全隐患及时要求整改，避免发生安全事故。
安全就像工程的保护神，乙方得时刻守护着。
三、监理服务期限1. 监理服务期限自本合同生效之日起，至本工程竣工验收合格且质保期届满之日止。
1-供电招标文件及合同示范文本
xx公司有限责任公司招标文件xx公司有限责任公司成本采购中心使用说明一、《小区供电施工招标文件》（范本）（以下简称“本范本”）适用于工期不超过6个月、设计图纸已经出齐，并经过相关部门审核。
二、“本范本”采用邀请招标方式，如果实际需要采用其他招标方式，可根据实际需要编制。
三、招标人按照“本范本”第一章的格式发出投标邀请书后，将实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。
四、“本范本”评标办法按“经评审的最低投标价法”编制，如果实际需要采用其他评标办法，可跟实际需要编制评标办法。
五、“本范本”第六章“工程量清单”，推荐采用《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》编制,招标人也可从招标项目特点出发，参考国家标准、行业标准，根据招标项目具体特点和实际需要编制工程量清单，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。
六、特别说明：“本范本”只是为该项工程招标时提供参考文本，便于加快招标工作。
鉴于每个项目都有各自不同的情况，以及招标时的外部情况差异，组织具体项目招标时，根据招标时的具体情况，从符合实际要求出发，可以修改“本范本”的相关条款。
七、“本范本”适用于供电工程招标及合同签订（合同类别编号SG007）。
八、“本范本”将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。
各使用单位或个人对“本范本”的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。
成本采购中心分类编号：（项目名称）施工招标招标文件工程名称：招标单位：工程地点：招标编号：编制日期：年月日目录第一章投标邀请书...................................... - 1 - 第二章投标人须知...................................... - 2 - 第三章拟签订合同条款及格式............................ - 6 - 第四章技术标准和要求................................. - 7 - 第五章投标文件格式.................................. - 12 - 第六章工程量清单.................................... - 22 - 第七章图纸........................................ - 27 - 第八章评标标准和方法................................ - 29 -﹥﹥第一章投标邀请书（略，详见共同版本）﹥﹥第二章投标人须知投标人须知前附表1、总则(略，详见共同版本)﹥﹥第三章拟签订合同条款及格式见新发布模板﹥﹥第四章技术标准和要求技术标准和要求(根据具体招标项目内容，由设计、工程部门修改)1、工程技术规范本工程应严格按照现行施工验收规范进行施工。
电力设计专用合同模板
电力设计专用合同模板甲方：（委托方）联系地址：联系电话：乙方：（设计方）联系地址：联系电话：鉴于甲方拟开展电力设计项目，现委托乙方负责相关电力设计工作，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目背景甲方委托乙方开展电力设计项目，项目地址为（具体地址），项目范围包括但不限于电力系统设计、电气设备选型等工作。
第二条设计范围乙方承诺根据甲方要求，按照相关法律法规和标准规范，完成项目的相关设计工作。
具体设计范围包括但不限于：1. 电力系统设计方案；2. 电气设备的选型和配置；3. 配电线路的设计；4. 电力系统的接地设计；5. 其他甲方要求的设计内容。
第三条设计费用及支付方式1. 设计费用总额为（具体金额）人民币，全部由甲方支付。
2. 设计费用支付方式：甲方在签订本合同时需支付合同总额的20%作为首付款，余款在项目完成后一次性支付给乙方。
第四条设计工作进度1. 乙方应按照合同约定的设计范围和时间进度，有效保质保量地完成项目设计工作。
2. 项目设计工作进度计划如下（具体计划）。
3. 如遇特殊情况，导致设计工作进度延期，乙方应提前告知甲方，并重新商定进度。
第五条设计成果及知识产权1. 设计成果归甲方所有，乙方不得擅自使用、转让或复制设计成果。
2. 乙方因履行本合同所产生的知识产权，归属甲方所有，乙方应对设计过程中的技术秘密进行保密。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致项目设计工作无法按时交付，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时交付设计成果，甲方应承担相应的违约责任。
第七条合同解释本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目设计工作完成之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容经甲、乙双方确认无误后签字生效。
（以下为法律声明）根据《中华人民共和国合同法》的规定，经过甲、乙双方充分协商，自愿达成如下合同，合同具有法律效力。
双方应当履行合同义务，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构或法院提起诉讼。
国家电网施工合同范本
国家电网施工合同范本篇一：施工合同示范文本(国家电(有通用条款) GF—1999—0201建设工程施工合同（示范文本）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：。
工程地点：工程内容：。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：XX年月日竣工日期：XX年月日合同工期总日历天数：天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：XX 年月日合同订立地点：秦皇岛市海港区本合同双方约定：双方签字盖章，主管部门审查盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：秦皇岛市海港区东港路193号法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：建设行政主管工商行政主管部门审查意见：部门签证意见：经办人：经办人：审查部门：（公章）签证机关：（公章）审查登记第号审查第号年月日年月日篇二：国家电合同模板ECP合同编号：采购订单编号：东营广饶永和***工程钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆采购合同（招标）合同编号（买方）：合同编号（卖方）：工程名称：签订日期：签订地点：买方：国山东广饶县供电公司卖方：****公司XX-11-25 广饶县招标计划编号：合同编号（买方）：合同协议书买方：国山东广饶县供电公司卖方：****公司鉴于买方为实施_东营广饶永和**输变电工程_，已接受卖方对该项目货物_钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆等_（简称“合同货物”）的投标，买卖双方就合同货物的采购订立本协议。
电力工程费率合同4篇
电力工程费率合同4篇篇1电力工程费率合同一、缔约双方甲方：电力施工公司地址：XXX法定代表人：XXX电话：XXX乙方：电力用户地址：XXX法定代表人：XXX电话：XXX二、合同背景根据国家《电力工程施工管理条例》相关规定，为保障电力工程施工安全和质量，保证电力供应的稳定和可靠，甲、乙双方经友好协商，就电力工程费率达成如下合同。
三、合同内容1. 甲方承诺在合同期限内为乙方提供电力工程施工服务，包括但不限于输配电系统的设计、安装、维护等工作。
2. 乙方承诺按照甲方提供的电力工程费率进行支付，并确保按时足额付款。
3. 甲、乙双方商定合同期限为一年，自合同签订之日起生效。
4. 合同期间如有特殊情况需要终止合同，需提前一个月书面通知对方，并经双方协商确认后生效。
5. 本合同生效后，甲、乙双方均应严格遵守合同约定，确保合同的履行。
四、费率标准1. 根据工程的具体情况和需求，甲方提供的电力工程费率为XXX 元/千瓦时。
2. 甲方承诺在价格不变的情况下提供高质量的电力工程服务，乙方应根据实际使用情况按照约定标准支付费用。
3. 双方商定如有价格调整情况，应提前一个月书面通知对方，并经双方协商确认后生效。
五、违约处理1. 若一方违反合同规定导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
违约方需承担因此给对方造成的一切损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应及时协商解决，避免进一步损失。
3. 如因乙方原因导致合同提前终止，乙方需支付提前终止违约金。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电力工程费率合同示范文本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方能够遵守合同约定，共同维护电力工程施工的安全和稳定。
祝合作愉快！篇2电力工程费率合同是电力工程项目中非常重要的文件之一。
它规定了工程施工的费率标准、结算方式、支付条件等内容，是双方合作的基础。
epc合同示范文本
epc合同示范文本EPC（Engineering, Procurement and Construction）合同是一种工程总承包合同，是一种综合性的合同。
EPC合同是指由一家公司或者组织负责工程的设计、采购和施工的全部工作。
EPC合同通常用于大型工程项目，如电力站、化工厂、石油天然气开发项目等。
EPC合同的签订对于项目的顺利进行至关重要，因此，合同的内容和条款需要详细、清晰地规定，以确保双方的权益得到保障。
EPC合同示范文本。
甲方，（委托方名称）。
乙方，（承包方名称）。
鉴于甲方拟委托乙方进行工程设计、采购和施工，并且乙方有能力和经验完成该工程项目，双方经友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条项目范围。
1.1 项目名称，（工程项目的具体名称）。
1.2 项目地点，（工程项目的具体地点）。
1.3 项目规模，（工程项目的规模和主要内容）。
第二条设计阶段。
2.1 乙方应根据甲方的要求，完成工程项目的设计工作，并提供设计文件。
2.2 设计文件应符合国家相关标准和法规，且应经甲方审核确认后方可施工。
第三条采购阶段。
3.1 乙方应根据项目需求，负责采购所需材料、设备和服务，并保证其质量和数量符合合同要求。
3.2 乙方应在采购过程中，遵守相关法律法规，保证采购的合法性和合规性。
第四条施工阶段。
4.1 乙方应按照设计文件和合同要求，组织施工作业，并保证施工质量和进度。
4.2 乙方应负责施工现场的安全和环境保护工作，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染。
第五条质量保证。
5.1 乙方应对工程项目的设计、采购和施工质量负责，保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
5.2 乙方应对工程项目提供一定的质量保修期，确保工程设施正常运行和使用。
第六条付款方式。
6.1 甲方应按照合同约定的付款方式和进度，及时支付工程款项。
6.2 乙方应对工程项目的费用进行合理控制，确保合同约定的工程价款不超出预算。
第七条变更和索赔。
关于电力工程施工合同
关于电力工程施工合同关于电力工程施工合同。
随着法律在人们心中的地位越来越重要，我们已经无法再无视合同的重要性了。
签订合同可以很大程度的保护双方的合法权益。
可是优秀的合同范文都是怎样的呢？以下为合同范本网的编辑为你搜集整理的电力工程施工合同，，希望你可以喜欢并分享！电力工程施工合同【篇1】甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，____省电力供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 ( )万元人民币，工程开工后以工程开工决算为准，甲方需要增加的工程局部以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。
三适应标准、标准：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表一甲方工程负责人：二乙方工程负责人：三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。
二负责组织____省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进展开工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三根据乙方申报的开开工报告，确定开开工时间。
四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进展施工前会审，设计交底。
第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和平安合同，并承受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监视。
三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进展工程施工。
工程开工后，向甲方提出开工申请，配合甲方做好工程开工验收工作。
电力工程施工监理合同示范文本
电力工程施工监理合同示范文本一、合同双方。
甲方（委托人）：咱就说这个甲方啊，那就是想要搞电力工程的一方，可能是电力公司，也可能是某个大项目需要电力工程的业主方。
他们有电力工程要建，但是自己没那么多精力或者专业能力去盯着施工的每一个环节，所以就需要找个监理来帮忙。
乙方（监理人）：这乙方呢，就是专业干监理的。
他们就像是电力工程施工过程中的“大管家”，要保证施工按照各种规定、标准来进行，还要帮甲方盯着工程的质量、进度、安全啥的。
二、工程概况。
1. 工程名称：这得写清楚到底是哪个电力工程，比如说“XX小区电力配套工程”或者“XX工厂电力升级改造工程”，得让大家一听就知道是哪个项目。
2. 工程地点：具体的施工地点可不能含糊，是在哪个城市的哪个区，哪条街道，甚至精确到门牌号或者具体的地块儿，这样施工队和监理都能准确找到地方干活儿。
3. 工程规模：这里就简单说说这个工程大概有多大，是给几栋楼供电的小区电力工程，还是覆盖整个工业园区的大型电力项目。
像要是给一个小村子通电的工程，那规模肯定和给一个大型商场供电的工程不一样。
三、监理范围和内容。
1. 监理范围。
施工全过程：从工程开始挖第一锹土，到最后通电验收合格，这整个过程乙方都得管着。
比如说基础建设的时候，埋电线杆的坑挖得对不对，到后面电线架设的时候，线的走向和高度是不是符合要求，这都在监理范围内。
工程相关的设备和材料：那些用来建电力工程的设备和材料也得盯着。
像变压器质量过不过关，电线的粗细、材质符不符合标准，这些都要检查。
要是用了不合格的材料，那这工程就像在沙滩上盖房子，迟早得出问题。
2. 监理内容。
质量监理：这可是重中之重啊。
乙方得按照国家和行业的电力工程质量标准，去检查每一个施工环节。
比如说，电线杆立得直不直，混凝土基础打得牢不牢，电线接头接得好不好。
要是发现质量问题，就得让施工方立马整改，就像老师看到学生写错字，得让他马上擦掉重写一样。
进度监理：甲方肯定希望工程能按时完成，毕竟早一天通电就早一天能用上电嘛。
2024年电力建设工程设计分包协议书范文
2024年电力建设工程设计分包协议书范文工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建筑规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数建筑面积（M2）方案初步设计施工图说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费本合同签定后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。
甲方：乙方：____年____月____日2024年电力建设工程设计分包协议书范文（二）甲方（发包人）：_____乙方（承包人）：_____鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
2022版《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2022-0201-第...
2022版《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2022-0201-第...建设工程施工合同（示范文本）叙言为规范建设工程施工行为，维护建设工程的安全、质量和进度，促进建造市场健康发展，根据国家有关法律、法规和规章，结合本行业的实际情况，制定本《建设工程施工合同》（以下简称本合同）。
本合同应作为建设工程（以下简称本工程）业主和施工单位之间的协议，双方应当依据合同条款和附加条件的规定进行商议、签订。
同时，本合同应当遵守国家有关法律、法规等规定。
第一章总则第一条合同地点1.1 本合同一式两份，每方各持一份。
本合同的签订地点，以合同签订时商议一致并予以明确。
第二条业主及其代理人2.1 本工程的业主为__________（以下简称业主）。
业主的代表人为_________（以下简称业主代表）。
第三条施工单位及其代表人3.1 本工程的施工单位为___________（以下简称承包商）。
承包商的代表人为__________（以下简称承包商代表）。
第四条工程名称、工程地点、设计文件及工程概况4.1 工程名称：4.2 工程地点：4.3 设计文件：4.4 工程概况：第五条合同价款及付款方式5.1 合同价款：5.2 付款方式：第六条竣工时间6.1 竣工时间：6.2 迟延返工：第七条施工质量7.1 施工质量：7.2 整改措施：第八条安全生产8.1 安全生产：8.2 处理方式：第九条现场管理9.1 现场管理：9.2 现场巡查：第十条竣工验收10.1 竣工验收：10.2 验收标准：第十一条违约责任11.1 违约责任：11.2 合同解除：第十二条合同争议的解决12.1 合同争议的解决：12.2 调解及仲裁：第十三条其他事宜13.1 其他事宜：第十四条合同生效和解释14.1 合同生效：14.2 合同解释：第十五条附件15.1 附件：附加条件附加条件是本合同的一部份，承包商与业主签订建设工程施工合同时，双方应根据工程的实际情况和需要达成的协议而约定，其内容应当与本合同相一致，否则附加条件无效。
国家能源局颁布2010年版水电工程工程量清单计价规范、施工合同示范文本和工程量计算规定
----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------水电水利规划设计总院可再生能源定额站文件可再生定额〔2010〕26号 签发人：王民浩关于施行水电工程工程量清单计价规范、施工合同示范文本和工程量计算规定的通知各有关单位:2010年版《水电工程工程量清单计价规范》、《水电工程施工招标和合同文件示范文本》和《水电工程设计工程量计算规定》（以下简称“本标准”）已经由国家能源局以《国家能源局关于颁布水电工程工程量清单计价规范、施工合同示范文本和工程量计算规定的通知》(国能新能〔2010〕214号）颁布施行.为做好本标准的施行工作，现将有关要求通知如下：1。
本标准是统一和规范水电工程设计工程量计量、工程量清单计价方法以及招投标和合同管理行为、维护工程建设各方合法权益的基础性标准，是国家有关部门对工程项目进行监督管理的重要依据。
2。
本标准适用于大中型水电工程设计工程量计量、工程量清单计价以及招投标和合同管理工作，其他水电工程可参照执行。
３。
工程量是水电工程设计成果的重要组成内容，也是各阶段工程造价编制与管理的基础，各单位在执行本标准中应充分重视工程量的计算与审查工作。
４. 自本标准颁布施行之日起，水电工程不再执行原《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本（GF－2000－0208）》、《水电水利工程工程量计算规定》（DL/T 5088—1999）和《水电建设工程工程量清单计价规范（试行本）》（水电规造价[2005］0004号）。
５。
本标准由中国电力出版社出版、发行，源定额站负责组织。
６。
各单位在执行本标准过程中遇有问题，请函告可再生能源定额站,联系方式如下：联系电话：010—62041369传真：010—62352734电子邮箱：dez@hydrochina。
网址：附件：1．水电工程工程量清单计价规范（2010年版）（另发)2．水电工程施工招标和合同文件示范文本（2010年版）（另发）3．水电工程设计工程量计算规定（2010年版）(另发）----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------二○一○年七月二十六日(印章）抄送：国家发展和改革委员会、国家能源局、国家电力监管委员会、水利部、各省（区、市)发展和改革委员会、能源局、中国国际工程咨询公司、国家电网公司、南方电网公司、中国国电集团公司、中国华电集团公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国电力投资集团公司、国家开发投资公司、中国长江三峡集团公司、中国水电工程顾问集团公司、中国水利水电建设集团公司、中国葛洲坝集团公司、武警水电指挥部排版：李红英校对:关宗印----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------。
配电工程合同范本
配电工程合同范本（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!配电工程合同范本配电工程合同范本（精选3篇）配电工程合同范本篇1委托方（甲方）：有限公司承包方（乙方）：依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国电力法》等有关规定，并结合甲方配电建设工程的实际情况，乙方接受甲方委托承接配电工程设计，确保设计图纸通过供电部门的审查。
电力建设工程设计合同
电力建设工程设计合同
电力行业的发展对电力建设工程设计合同的需求日益增长。
电力建设工程设计合同是电力工程设计过程中，甲方与乙方之间，明确双方权利义务、服务内容和实施方式、支付方式和标准的重要文件。
一个完善且合理的电力建设工程设计合同，对于保证工程设计质量、加强合同约束力和解决纠纷具有重要意义。
一、前言
二、合同主体
三、服务内容和范围
电力建设工程设计合同应明确工程设计的服务内容和范围。
服务内容主要包括：设计前期调研、设计方案编制、施工图设计、技术支持等。
服务范围主要包括：电力工程设计、电力设备选型、电力工程施工规划等。
合同应该明确每个服务内容和服务范围的工作要求和时间节点。
四、设计标准和质量控制
电力建设工程设计合同应明确设计标准和质量控制。
设计标准包括国家相关标准和行业规范，也可以根据甲方的要求增加额外的标准。
质量控制主要包括设计过程中的质量控制措施和质量验收标准。
合同应该明确设计过程中的设计文件审查、技术交底和设计文件归档等环节。
五、报酬和付款方式
六、保密义务
七、违约责任和争议解决
八、其他条款
需要注意的是，电力建设工程设计合同应遵循相关法律法规的规定，双方应在公平、平等、自愿的原则下进行合同签署，合同的内容应明确、具体、可行。
同时，双方应当按照合同约定履行各自的义务，保障工程的设计质量和进度，并妥善解决合同履行中的争议和纠纷。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款(两篇)
《建设工程施工合同示范文本》通用条款（二）建设工程施工合同示范文本通用条款（二）第一条合同的定义和签署1.1 本合同适用于建设工程的施工合同，包括建筑工程、土木工程、电力工程、水利工程等各类建设工程。
1.2 本合同由甲方和乙方共同签署，并由双方自愿订立。
第二条工程的承包范围2.1 乙方承包的工程范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装调试等一切与工程有关的工作。
2.2 乙方承包的工程范围应符合相关法律法规的规定，并保证工程质量符合国家技术标准和行业标准。
第三条工程造价和支付方式3.1 乙方承包的工程造价根据双方约定的合同总价进行支付。
合同总价应详细列明分项价款及支付方式，并附带相关支付计划。
3.2 工程款项按照工程进度及验收情况支付，支付方式可采用分期付款或按阶段完成支付的方式。
第四条施工期限和交工验收4.1 乙方在合同中承诺的施工期限应准确、合理，并符合实际施工需求。
乙方应按照工程进度计划按时完成各项工程任务。
4.2 乙方在施工过程中应主动报告工程进展情况和施工困难，并与甲方及时协商解决。
如因乙方责任导致施工延误，乙方应承担相应的违约责任。
4.3 工程竣工后，乙方应组织完成交工验收工作，确保工程质量符合相关要求。
甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可交付使用。
第五条工程质量和保修责任5.1 乙方应按照国家技术标准及行业标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。
5.2 工程竣工后，乙方应对工程进行保修，保修期限为合同约定的期限。
在保修期间，乙方应负责修缮因施工质量问题导致的工程缺陷。
第六条变更和索赔6.1 如因乙方原因需要变更施工合同内容或施工进度，应事先向甲方提出书面变更申请，并经双方协商一致后签署补充协议。
6.2 如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如无法友好解决，可报请相关仲裁机构进行仲裁。
第七条合同解除和违约责任7.1 双方一致同意解除合同的，应经书面协议并按照约定程序办理。
供电工程设计合同书模板
供电工程设计合同书模板合同范本专家。
标题，供电工程设计合同书模板。
合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
乙方（受托方），【乙方名称】。
鉴于甲方拟进行供电工程设计项目，现委托乙方进行相关设计工作，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目内容。
1.1 甲方委托乙方进行供电工程设计项目，具体内容包括但不限于电气设计方案、电气设备选型、电气系统布局等。
1.2 乙方应按照甲方要求，合理、科学地进行供电工程设计，保证设计方案符合国家相关标准和法律法规要求。
第二条合同价款。
2.1 甲方应按照双方约定的支付方式和时间，按时足额支付设计费用。
2.2 设计费用总额为【具体金额】，支付方式为【具体支付方式】。
第三条交付标准。
3.1 乙方应按照约定时间交付供电工程设计成果，并提供相应的设计文件和报告。
3.2 设计成果应符合双方约定的标准和要求，如有不符合之处，乙方应在约定时间内进行修改完善。
第四条知识产权。
4.1 供电工程设计成果的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让设计成果。
4.2 乙方在设计过程中所使用的技术和资料，应保密并不得泄露给第三方。
第五条违约责任。
5.1 若一方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决方案。
第六条其他事项。
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至供电工程设计项目完工验收之日终止。
6.2 本合同未尽事宜，双方可协商补充或修改，并作为本合同的附件。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
签订日期，______________签订日期，______________。
以上为供电工程设计合同书模板，若需要对合同内容进行定制或有任何疑问，请随时与我联系。
2024年电力工程施工合同范本
2024年电力工程施工合同范本合同编号：____DLGC001电力工程施工合同甲方：（委托人）姓名/公司名称：法定代表人/负责人：联系地址：电话：传真：电子邮箱：乙方：（承接人）姓名/公司名称：法定代表人/负责人：联系地址：电话：传真：电子邮箱：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲、乙双方本着公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成以下协议：第一条合同项目1.1 甲方委托乙方进行电力工程施工。
具体施工项目包括但不限于：（请详细描述）1.2 本合同具体施工地址为：（请填写）第二条合同价格和支付方式2.1 甲方向乙方支付的合同总价为：（请填写）人民币。
2.2 付款方式：甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）首期付款：甲方应在本合同签订之日起5个工作日内向乙方支付合同总价款项的30%作为首期付款。
（2）进度付款：根据实际施工进度，甲方应在乙方开展施工工程的不同阶段向乙方支付合同总价款项的不同比例，具体比例和条件详见附表一《进度付款表》。
（3）最后付款：甲方应在乙方完成合同约定的全部工程后，经验收合格后的第三个工作日内向乙方支付合同总价款项的剩余70%作为最后付款。
第三条工程进度和完工时间3.1 工程进度：乙方应按照甲方要求，合理组织施工，保证工程按时完成。
3.2 完工时间：乙方应于（请填写具体时间），将合同工程完成，并经甲方验收合格。
第四条工程质量和保修责任4.1 工程质量：乙方应按照国家相关标准、规范和技术要求进行施工，并保证工程质量符合相关规定。
4.2 保修期：自工程竣工验收合格之日起，乙方应对合同工程负责，并提供保修服务。
保修期为（请填写具体天数）天。
第五条合同变更5.1 合同变更：如需变更合同内容，甲、乙双方应协商一致，并在变更前书面确认，经双方签字盖章后方可生效。
第六条违约责任6.1 违约责任：如果任何一方违反本合同的任何条款并且未能在收到另一方发出的书面通知后30天内纠正违约行为，违约方应向守约方赔偿因此而遭受的实际损失。
小区电力安装施工合同范本(6篇)
小区电力安装施工合同范本发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道____号____红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装____KVA箱变一台、____KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、____KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。
(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：(____)包干。
二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、____KVA箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实用文档电力工程设计合同（合同编号：）工程名称：吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出线间隔、10千伏接续工程工程地点：离石吕梁新区合同编号：设计证书等级：发包人：山西地方电力有限公司离石分公司设计人：吕梁银桥电力勘察设计有限公司使用说明1.本合同范本适用于山西地方电力有限公司及所属各分公司委托设计（包括招标设计和非招标设计）合同的签订。
2.当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。
3.专用条款是对通用条款相应内容的具体阐明、修改和补充，条目应相互对应。
如果在专用条款中无特殊说明，则应按通用条款的规定执行。
4.当事人的其他约定或补充，可由当事人于专用条款中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。
第一部分协议书发包人（全称）：山西地方电力有限公司离石分公司设计人（全称）：吕梁银桥电力勘察设计有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
鉴于发包人拟建设吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出线间隔、10千伏接续工程（工程名称），并通过2016年4月26日的中标通知书（成交通知书）接受了设计人以人民币5.8万元(合同价款)为本工程施工设计阶段设计所做的投标，双方达成如下协议：一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
二、下列文件均为本合同的组成部分：1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议；2、中标通知书；3、投标书；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同约定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
四、发包人向设计人承诺，保证按本合同约定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。
五、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
六、合同签订：合同签订时间：年月日合同签订地点：山西地方电力有限公司离石分公司发包人：（公章）设计人：（公章）地址：地址：法人代表：（签名）法人代表：（签名）委托代理人：（签名）委托代理人：（签名）开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款词语定义第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“合同”：指本合同条款（包括协议书、通用条款和专用条款）、中标通知书、投标文件、招标文件等。
（2）“发包人”：本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。
（3）“设计人”：本合同约定的、具有承包主体资格并被发包人接受的当事人及其合法继承人。
（4）“双方”：“发包人”和“设计人”的合称。
（5）“投标书”：指设计人为工程向发包人提供的，按合同条款规定并为中标通知书所能接受，为工程而作的有报价的建议书。
（6）“中标通知书”：指招标机构正式确认设计人中标的信函。
（7）“工程”：合同约定具体内容的永久工程。
（8）“合同价款”：指发包人根据合同条款，用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。
（9）“不可抗力”：不能预见、不能避免又不能克服的客观情况。
（10）“补充或变更协议”：在本合同签订后，结合具体工程，发包人和设计人另行协商签订的书面协议。
（11）“日”：是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（12）“月”：是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
合同文件及解释顺序第二条组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协议（2）中标通知书；（3）投标书；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
所有合同文件应能互相解释，互为说明，如有含糊不清或相互矛盾之处，以时间发生在后的文件内容为准。
第三条合同文件应能互相解释，互为说明，如有含糊不清或相互矛盾之处，以时间发生在后的文件内容为准。
合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律第四条合同文件使用汉语书写和解释、说明。
第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、专用条款约定的部门规章及工程所在地的地方法规。
第六条本工程设计的依据是：1、发包人给设计人的委托书或招标书及中标通知书；2、发包人向设计人提供的基础资料；3、专用条款第七条约定的设计人采用的有关标准和规范。
第七条设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
第八条发包人要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本或英文本。
发包人责任第九条发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
第十一条发包人应按专用条款中约定的时间和金额，分阶段向设计人支付合同价款。
第十二条在发电工程设计中，发包人负责对外协议的联系工作，并签订或取得与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、设备等（如需要）协议、合同或有关文件。
第十三条在输变电工程可行性阶段设计中，发包人负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊等方面的协议、合同或有关文件，并在协议、合同或文件的签订前，协助和配合设计人同有关部门之间的联系、协商、谈判工作。
第十四条发包人需保护设计人的设计版权，未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。
第十五条当发包人聘请设计监理时，应明确所赋予设计监理方承担的义务或责任、行使的权利或工作范围，除本合同另有明确约定外，设计监理方无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。
设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为，不应变更或免除设计人的责任。
设计人责任第十六条设计人按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。
第十七条设计人按本合同专用条款第三十二条约定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件，并对委托范围内设计的完整性、准确性负责。
第十八条设计人应按照合同的约定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。
第十九条设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
第二十条设计人应依据合同，接受发包人聘请的设计监理方的监理。
第二十一条若设计人按投标书和专用条款的约定，分包部分工程设计工作时，设计人与分包单位签订分包合同后，应将分包合同的副本送交发包人，分包部分设计工作量不得超过中标合同价的30％。
分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准，分包合同不能解除设计人任何义务和责任，分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。
主体工程不得分包。
第二十二条设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资料。
第二十三条本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。
第二十四条在发电工程设计中，当发包人按通用条款第十二条负责有关工作时，设计人应予以协助和配合。
第二十五条在输变电工程设计中，当发包人按通用条款第十三条负责签订之前，与有关单位的联系以及合同或协议的协商、谈判工作，应当由设计人负责。
设计工期第二十六条双方结合本工程具体情况,参照原电力工业部颁布的《电力工程勘测设计工期定额》，协商确定设计工期，具体在专用条款中约定。
审查、确认第二十七条设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，发包人负责审查的安排，审查费用由发包人负责。
第二十八条设计人交付设计文件后，参加有关上级审查，并根据审查结论，负责不超过合同约定范围内的必要修改补充。
若因审定结论对设计原则有重大变更而需对设计进行重作或重大修改时，双方需另签补充或变更协议。
第二十九条发包人对施工用设计图纸可进行确认并组织会审工作，也可单独进行确认或组织会审工作。
第三十条根据确认或会审意见，如属非设计人原因造成设计的返工，其增加的设计费用由发包人负责；如属设计人原因造成设计的返工，则不应增加设计费用。
第三十一条其它服务：设计人可按照发包人的要求或委托，进行专用条款第三十一条明确的其他工作，并另行收费。
设计文件交付、现场服务第三十二条设计人根据双方商定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件。
设计文件以设计人交付的书面文件为准。
设计人还应向发包人附送载有设计内容的电子文件。
第三十三条设计人应配合所承担设计任务的建设项目的施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和核算费用，参加试车考核和工程竣工验收，参加有关隐蔽工程验收，并根据工程情况派驻现场设计代表。
第三十四条双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场服务人数协商确定。
第三十五条发包人另有要求需设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
第三十六条在设计人员进入现场作业或配合施工时，发包人负责提供必要的工作、交通、通讯和生活条件，费用由设计人承担。
合同价款与支付第三十七条合同价款及调整：合同价款在专用条款内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或发生下列情况的应做调整：（1）在合同执行期间，如遇设计收费政策调整，且该收费调整是强制性规定，则应按规定相应调整合同价款，双方应以补充或变更协议予以确认。
（2）当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差别较大时，应设计人要求，双方应签订补充协议。
第三十八条合同定金支付：合同生效后，发包人应按专用条款第三十八条规定的金额和时间向设计人支付定金。
合同开始履行后，定金抵作设计费。
第三十九条合同价款支付：发包人应按专用条款第三十九条约定的金额和时间向设计人支付设计费用。
第四十条其他支付：发包人应根据通用条款第三十一条的要求和委托，向设计人另行支付因其他服务发生的费用。
违约责任第四十一条发包人或设计人违反合同约定造成损失的应承担违约责任。
第四十二条根据通用条款第三十九条，发包人每逾期支付一日，按应支付金额的千分之二承担逾期违约金，逾期违约金总额最高为应支付金额的10%。
第四十三条因设计质量低劣引起返工造成损失的，由设计人继续完善设计工作，并免收受损失部分的设计费。
第四十四条由于设计人设计遗漏或错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。