湖北省建设工程施工合同(标准版本)(1)

合集下载

湖北省建设工程标准施工合同

湖北省建设工程标准施工合同

湖北省建设工程标准施工合同一、合同概述本合同由湖北省建设工程标准施工合同法规定,由合同双方自愿订立并且具有法律效力。

本合同旨在明确建设工程标准施工的各项规定,确保工程质量和工期的达到标准。

二、合同主体【甲方】名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)法定代表人:(甲方法定代表人)联系电话:(甲方联系电话)【乙方】名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)法定代表人:(乙方法定代表人)联系电话:(乙方联系电话)三、工程概况(1)工程名称:(填写工程项目的名称)(2)工程地点:(填写工程项目所在地)(3)工程范围:(填写工程项目的具体范围)(4)工程造价:(填写工程项目的总造价)四、工程进度(1)工程开工日期:(填写工程项目的开工日期)(2)工程竣工日期:(填写工程项目的竣工日期)(3)工程总工期:(填写工程项目的总工期)五、合同条款1. 工程质量要求甲方要求乙方按照湖北省建设工程标准施工合同的相关规定,确保工程质量符合国家标准和甲方要求。

乙方应严格按照图纸和技术要求,采用符合标准的材料和设备进行施工。

2. 工程进度要求乙方应严格按照工程进度计划执行施工工作,确保工程按时完成。

如遇特殊情况需要延期竣工,乙方应提前向甲方提交延期申请,并经甲方同意后方可进行延期施工。

3. 工程报价及付款方式(1)工程总造价为(填写工程项目的总造价),甲乙双方约定付款方式如下:(2)首付款:在工程开工前,甲方向乙方支付工程总造价的10%作为首付款。

(3)进度款:工程进度按照合同约定的进度计划分阶段支付。

(4)最终付款:工程竣工后,甲方在验收合格后的30个工作日内向乙方支付工程总造价的最终付款。

4. 变更和索赔(1)任何一方在工程施工过程中发现需要变更工程内容的情况,应书面提出变更申请,并经双方协商一致后方可变更。

(2)如果乙方认为甲方对其应付的金额不足以支付其所应付的合理价款,乙方有权向甲方提出索赔。

甲方应认真审查乙方的索赔请求,并在合理的范围内给予满足。

湖北省建设工程施工合同(标准版本)

湖北省建设工程施工合同(标准版本)

湖北省建设工程施工合同(标准版本)湖北省建设工程施工合同合同编号:(请根据具体情况填写)甲方:(填写甲方名称、住所、法定代表人)乙方:(填写乙方名称、住所、法定代表人)一、合同目的和背景1.1 目的:本合同旨在明确甲、乙双方在湖北省建设工程施工过程中的权利、义务和责任。

1.2 背景:甲方拟在湖北省进行建设工程施工,并邀请乙方作为承包商进行施工工作。

二、工程内容和范围2.1 工程名称:(填写工程名称)2.2 工程地点:(填写工程所在地)2.3 工程范围:(详细描述工程的具体范围,包括但不限于施工地点、建筑结构、设备安装等)三、合同期限3.1 合同期限:本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。

3.2 工期:乙方应在合同签订后的(填写工期)内完成工程。

四、合同价款4.1 合同价款:甲方应向乙方支付的合同价款为(填写金额)。

4.2 付款方式:(详细描述付款方式,包括分期付款、决算付款等)4.3 索赔和奖励:双方约定索赔和奖励的具体条件和金额。

五、合同执行和履行5.1 甲方责任:甲方应提供工程施工所需的相关资料、图纸,并按时支付合同价款。

5.2 乙方责任:乙方应按照合同约定的质量要求、进度要求和安全要求,执行工程施工。

5.3 变更和调整:如需变更和调整合同内容,双方应经过协商一致,并签订书面变更协议。

5.4 安全保障:乙方应制定并执行安全施工方案,确保工程施工过程中的安全。

5.5 质量保证:乙方应按照相关法律法规和合同要求,提供符合质量标准的工程。

六、验收和交付6.1 验收标准:乙方应按照相关标准和合同约定,完成工程施工,并达到甲方验收标准。

6.2 验收程序:乙方完成工程后,甲方将进行验收,并出具书面验收报告。

6.3 交付手续:乙方应向甲方提交相关资料和手续,包括竣工图纸、使用说明书等。

七、违约责任7.1 甲方违约责任:如甲方未按照合同约定履行付款义务,应承担违约责任,并支付违约金。

7.2 乙方违约责任:如乙方未按照合同约定履行施工义务,应承担违约责任,并支付赔偿金。

湖北省建设工程施工合同(标准版本)

湖北省建设工程施工合同(标准版本)

EF—2007 —020工程编号:__________合同编号:__________ 湖北省建设工程施工合同湖北省工商行政管理局监制湖北省建设厅二OO七年九月第一部分协议书一、 .................................................................. 工程概况1二、 .............................................................. 工程承包范围1三、 .................................................................. 合同工期1四、工程质量1五、合同价款2六、组成合同的文件2七、发包人承诺2八、承包人承诺2九、合同生效2十、合同备案 (2)第二部分通用条款—、总则1 定义 (3)2 合同文件及解释 (5)3语言及适用的法律、标准与规范 (5)4通讯联络 (6)6 现场考察 (7)7投标文件的完备性和义务 (7)8 文物、化石和地下障碍物 (7)10知识产权 (8)11联合体的责任 (8)12保障 (9)13财产 (9)二、合同主体14发包人 (9)15 承包人 (10)16 现场管理人员任命和更换 (12)17 发包人代表 (12)18监理工程师 (13)19造价工程师 (14)20承包人代表 (14)21 分包人和另行分包 (15)22 承包人雇员 (15)二、担保、保险与风险23工程担保 (16)24发包人风险 (18)25承包人风险 (18)27保险 (19)四、工期28进度计划和报告 (20)29 开工 (21)30 暂停施工和复工 (21)31 工期延误 (22)32加快进度 (23)33竣工日期 (24)34误期赔偿 (24)五、质量与安全35 质量的管理 (24)36 质量目标 (24)37已完工程及设备材料保护 (25)38安全防护和文明施工 (25)39放线 (26)40钻孔与勘探性开挖 (27)41 发包人供应材料设备 (27)42承包人采购材料设备 (28)43材料设备的检验 (29)44检查和返工 (30)45 隐蔽工程和中间验收 (30)46 重新检验和额外检验 (31)47工程试车 (31)48竣工资料 (32)49竣工验收 (32)六、造价51 工程计量和计价 (33)52预留金 (34)53 零星工作项目费 (34)54提前竣工奖与误期赔偿费 (35)55 合同价款的约定与调整 (35)56工程变更 (36)57工程变更价款的确定 (37)58工程价款支付 (38)59索赔 (40)60 竣工结算与结算款 (41)61 质量保证 (42)七、合同争议、解除与终止62合同争议 (43)63合同解除 (45)64 合同解除的支付 (46)65合同终止 (47)八、其他66税费 (47)67保密要求 (47)68廉政建设 (48)69合同份数 (48)第三部分专用条款。

湖北省建设工程施工合同

湖北省建设工程施工合同

湖北省建设工程施工合同合同编号:[合同编号]甲方:[甲方名称]法定代表人:[甲方法定代表人]联系地址:[甲方联系地址]联系电话:[甲方联系电话]乙方:[乙方名称]法定代表人:[乙方法定代表人]联系地址:[乙方联系地址]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行建设工程项目,乙方具备从事该项目的施工能力和资源,并愿意承接该项目,双方经友好协商,就工程施工事宜达成以下合同:第一章总则第一条合同的目的根据甲方的需求和乙方的能力,双方签订本合同,共同合作完成建设工程项目,确保工程质量、进度和安全。

第二条工程内容及规模(一)工程名称:[工程名称](二)工程地点:[工程地点](三)工程规模:[工程规模](四)工程造价:[工程造价](五)工程工期:[工程工期]第三条合同的性质本合同为费用合同,并按双方约定的付款方式进行付款。

双方同意以书面形式签订工程变更、索赔、解除和补偿等相关协议。

第二章乙方的权利和义务第四条乙方的权利(一)乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款项。

(二)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,并须按时提供工程设计图纸、施工图纸和其他相关资料。

(三)乙方有权在法律许可的范围内,将合同工程的一部分或全部委托第三方进行施工,但必须获得甲方书面同意。

(四)乙方有权以自己的名义在施工现场签订施工合同,但必须获得甲方书面同意。

第五条乙方的义务(一)乙方必须按照合同要求完成工程,保质保量完成工程建设任务。

(二)乙方必须按照法律法规和相关标准进行施工,确保施工质量和安全。

(三)乙方必须按照合同约定的工期完成工程,并保持合同约定的施工进度。

(四)乙方必须按照合同约定的质量要求提供工程质量保证。

(五)乙方必须按照合同约定的付款方式申请支付工程款项,并提交相关付款证明和报销清单。

(六)乙方必须保护施工现场的环境和设施,保证施工现场的秩序和安全。

第三章甲方的权利和义务第六条甲方的权利(一)甲方有权要求乙方按合同约定的质量、工期和价格完成工程任务。

湖北省建设工程施工合同(2023)

湖北省建设工程施工合同(2023)

湖北省建设工程施工合同(2023)湖北省建设工程施工合同(2023)第一章总则第一条合同目的与范围本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及湖北省有关法律法规的规定,由甲方与乙方签订,旨在明确双方在工程建设过程中的权益和义务。

第二条合同签订背景甲方是湖北省政府机关,乙方是具备相应资质的建筑企业,甲方有意将建设工程委托乙方施工,并在履行合同义务的基础上达成共识。

第三条定义及解释1. 建设工程:指在土地上建设或修缮建筑物、工程设施,包括新建、扩建、改建及附属设施等。

2. 施工单位:指乙方承担实施建设工程的企事业单位或个体工商户。

3. 监理单位:指甲方委托的专业监理机构。

4. 建设单位:指甲方。

5. 合同价款:指乙方完成建设工程所应获得的报酬。

6. 项目负责人:指乙方在建设工程中负责组织、协调和指导工作的主要负责人。

7. 工程配合:指甲方为乙方施工提供的土地、临时设施、配套服务等。

第二章合同的订立与生效第四条合同的订立1. 乙方提供的工程投标文件应满足甲方对投标文件的要求,并经甲方评审通过后方可订立合同。

2. 双方应在合同签订前共同制定详细的合同执行计划,并发出施工通知书。

第五条合同的生效与履行1. 本合同自甲、乙双方盖章之日起生效,并在生效之日起计算工期。

2. 乙方在工程施工过程中应按照合同约定的质量、工期和安全标准进行施工,并按时完工。

3. 甲方应按照合同约定支付合同价款,并按时提供工程配合。

第三章施工过程与质量管理第六条施工过程管理1. 乙方应合理组织施工,确保施工进度和施工质量,并严格遵守相关法律法规。

2. 乙方应设立专门的施工现场负责人,并向甲方提供相关人员资质证明。

3. 乙方应按照工程计划进行施工,并及时向甲方报告施工进展情况。

第七条施工质量管理1. 乙方应制定施工质量管理制度,并建立完善的施工质量控制体系。

2. 乙方应对施工材料进行严格把关,确保符合相关技术标准和规范要求。

湖北省建设工程施工合同模板(1范本)

湖北省建设工程施工合同模板(1范本)

湖北省建设工程施工合同模板本文档为湖北省建设工程施工合同模板,用于规范建筑项目中的各方权利和责任。

本模板包含了合同的基本条款和内容,确保双方在工程施工过程中的合法权益。

合同主体本合同由双方共同签署:甲方:(委托人名称)乙方:(承办人名称)合同项目本合同适用于建设工程项目:项目名称:(填写项目名称)项目地点:(填写项目所在地)项目概述:(对项目进行简要描述)合同条款1. 合同目的本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程质量、工期和费用的合理安排。

2. 合同范围2.1 本合同适用于项目的所有施工阶段,包括前期准备、施工、验收等。

2.2 甲方需向乙方提供项目资料和施工相关信息,并按时支付工程款项。

2.3乙方负责项目施工的组织、监理和管理,并按合同要求保证工程质量和安全。

3. 工程款项3.1 工程款项的支付方式根据合同约定进行。

3.2 工程款项的支付时间和比例按照工程进度和阶段性目标来确定。

3.3 如甲方未按时支付工程款项,乙方有权暂停工程施工。

4. 合同变更和解除4.1甲方或乙方在合同履行过程中,如需要对合同进行变更,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。

4.2双方在情况下可以解除合同:发生重大事故、不可抗力因素影响工程施工等。

5. 质量管理5.1乙方应按照国家有关标准和规范进行工程施工,并保证工程质量符合相关要求。

5.2如因乙方施工质量问题导致工程质量不合格,乙方应承担责任并进行相应修复。

6. 保密条款6.1双方对合同中涉及商业机密和技术秘密的信息应予以保密,不得向第三方公开或透露。

6.2 双方在合同解除后仍应履行保密义务。

7. 争议解决7.1 双方如发生争议,应通过友好协商解决。

7.2 如协商不成,可向当地仲裁机构申请仲裁。

8. 合同生效和终止8.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至项目工程竣工验收并支付最后一期工程款项之日止。

8.2 本合同终止后,双方仍应履行其在合同期间所约定的义务。

湖北建设工程施工合同版

湖北建设工程施工合同版

湖北建设工程施工合同版湖北建设工程施工合同第一章合同目的本合同是为了明确双方在湖北地区进行建设工程施工的权利和义务,确保工程质量、进度和安全,并遵守相关法律法规,保护双方的合法权益。

第二章合同双方甲方:________(姓名/公司名称)统一社会信用代码:________(代码)地质:________(地质)联系人:________(姓名)(方式号码)乙方:________(姓名/公司名称)统一社会信用代码:________(代码)地质:________(地质)联系人:________(姓名)(方式号码)第三章工程概况(工程名称、地点、规模、内容等详细描述)第四章工期1.工程开始日期:________(日期)2.工程结束日期:________(日期)3.工期延期约定:________(如有延期约定,请详细描述)第五章工程报价1.工程总价款:________(金额)2.付款方式和期限:________(详细描述)第六章质量要求1.施工标准:________(描述施工应符合的标准)2.技术要求:________(详细描述工程技术要求)3.验收标准:________(描述工程验收标准)第七章安全保障1.施工安全措施:________(详细描述安全措施)2.施工期间责任分工:________(描述双方在工程施工期间的责任分工)第八章合同变更1.变更申请和审批程序:________(详细描述变更申请和审批的程序)2.变更后的约定:________(详细描述变更后的约定)第九章违约责任1.甲方违约情况:________(描述甲方违约责任和处罚)2.乙方违约情况:________(描述乙方违约责任和处罚)第十章解决争议1.合同争议解决方式:________(描述各种争议解决方式,如调解、仲裁、诉讼等)2.法律适用:________(描述适用的法律和法规)附件:________1.工程图纸及技术资料2.工程报价清单(列出所有附件,并注明附件名称)法律名词及注释:________1.法律1:________(注释)2.法律2:________(注释)(针对文档中用到的法律名词进行注释)。

湖北建设工程施工合同版(1范本)

湖北建设工程施工合同版(1范本)

湖北建设工程施工合同版1. 引言本文档为湖北省范围内适用的建设工程施工合同范本,旨在规范建设工程施工过程中的各项合同约定,保障参与方的合法权益,确保建设工程的顺利进行和高质量完成。

2. 合同背景2.1 合同双方本合同由两个合同方签署:•甲方:指建设工程的业主,即委托施工的一方。

•乙方:指承接建设工程施工的承包商,即施工承担方。

2.2 合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任,确定合同履行的具体内容和方式。

3. 合同内容3.1 工程概况本节应包括建设工程的基本信息,如项目名称、地点、建设范围、工期等。

3.2 工程价款本节应包括工程价款的确定方式、支付方式、进度款、最后结算等相关内容。

3.3 工程施工本节应包括工程施工的具体内容,如施工范围、施工进度安排、质量要求等。

3.4 工期管理本节应包括工期管理的相关约定,如工期延误、工期保证金、罚款等。

3.5 质量控制本节应包括工程质量的控制要求,如质量检测标准、检测机构和责任、质量保证金等内容。

3.6 现场安全与环境保护本节应包括施工现场安全管理和环境保护要求,如安全措施、环境污染防治等。

3.7 合同变更和索赔本节应包括合同变更和索赔的相关约定,如合同变更的程序和要求、索赔的条件和处理方式等。

3.8 合同解除和争议解决本节应包括合同解除和争议解决的相关约定,如合同解除的条件和程序、争议解决的方式和机构等。

4. 合同履行4.1 合同签订和生效本节应包括合同签订的程序和要求以及合同的生效时间。

4.2 合同履行方式本节应包括合同履行方式的约定,如是否需要履行履行保函、合同履行监督等。

4.3 合同变更和补充协议本节应包括合同变更和补充协议的相关约定,如变更和补充协议的签署和生效方式等。

4.4 合同履行的风险与责任本节应包括合同履行中的风险和责任的约定,如自然灾害等不可抗力情况下的责任分担等。

5. 其他约定本节可根据需要对其他相关事项进行补充约定,如违约责任、保密条款等。

湖北省建设工程标准施工合同

湖北省建设工程标准施工合同

湖北省建设工程标准施工合同湖北省建设工程标准施工合同本合同由甲方(以下简称“业主”)和乙方(以下简称“承包商”)双方在平等自愿、协商一致的基础上签订,旨在规范建设工程的合同关系和责任义务。

第一章总则第一条、合同的立项目的本合同的立项目的是为了确保建设工程的质量和安全,保护各方合法权益,规范施工过程,合理分配责任。

第二条、合同的范围本合同适用于湖北省内的各类建设工程,包括土建工程、机电工程、道路工程等。

第三条、合同的附件本合同附件详细列明了本合同所涉及的各项工作内容、工程进度计划、报价明细、技术要求等事项,具体请参见附件一至附件五。

第四条、合同的法律依据本合同的签署、履行和解释均受《中华人民共和国合同法》的规定,并受湖北省相关法律法规的约束。

第二章合同的签订和生效第五条、合同的签订双方经友好协商,对本合同的所有条款达成一致意见,并在合同附件上签字盖章,成为合同的有效部分。

第六条、合同的生效本合同自双方签署之日起生效,并视为双方自愿愿意按照合同的约定履行各项义务。

第三章项目实施及变更第七条、项目实施承包商应按照合同约定的工期和质量要求,按时完工并保证工程质量符合国家及行业标准要求。

第八条、变更管理在工程实施过程中,如遇合理的变更需求,业主应书面通知承包商,并且双方应经友好协商,共同商议变更方案及费用调整。

第四章合同的履行和支付第九条、履行义务双方应按照本合同约定履行各自的义务,及时提供工程所需的材料、设备、劳务等,并做好施工现场的协调工作。

第十条、支付方式及期限1. 承包商向业主提供的工程服务和材料费用,按照合同约定的支付比例和期限进行支付。

2. 业主应按时支付承包商的合法费用,并提供支付凭证。

第五章工程质量保证第十一条、质量标准工程质量应符合相关国家、行业标准及合同约定的质量要求。

第十二条、工程验收工程竣工后,双方应共同组织验收,确保工程质量达到合同约定的要求,验收合格后方可结算最后款项。

第六章违约责任第十三条、违约责任在履行合同过程中,如有一方违约,应承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的损失。

湖北建设工程标准施工合同简洁范本

湖北建设工程标准施工合同简洁范本

湖北建设工程标准施工合同湖北建设工程标准施工合同第一章总则第一条为规范湖北省建设工程标准施工合同的订立和履行,保护各方的合法权益,维护建设工程市场的正常秩序,根据《合同法》及有关法律、法规的规定,结合湖北省的实际情况,制定本标准合同。

第二条本合同适用于在湖北省范围内进行的土木建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、装饰装修工程等各类建设工程(以下简称“工程”)的施工活动。

第二章合同的订立和履行第三条合同的订立应按照自愿、平等、公平、诚实信用和公平交易的原则。

合同的订立方式可以采用书面形式或口头形式,但应当以书面形式为原则,并签订双方合同。

第四条合同的内容应当明确、清晰,包括但不限于以下条款:1. 工程名称、地点、规模、计划工期等基本情况;2. 各方的权利和义务;3. 工程造价、合同价款和支付方式;4. 工程变更和索赔管理;5. 工程质量管理;6. 保险责任和赔偿方式;7. 合同违约及解决争议的条款;8. 相关法律法规的约定。

第五条工程施工过程中,施工单位应遵守国家和湖北省的相关法律法规,严格按照工程合同的规定进行施工,并对施工过程中的质量、安全、环保等问题负责。

第六条合同履行的变更和索赔应按照合同约定进行,任何一方要求变更或索赔时,应当提供相应的证明材料,并按照合同的程序进行协商和解决。

第三章工程质量管理第七条工程质量管理应遵守相关法律法规和标准,包括但不限于以下内容:1. 工程施工过程中应按照相关技术规范和标准进行操作;2. 工程质量检测和验收应按照国家和湖北省的相关标准进行;3. 工程施工质量不符合要求的,施工单位应承担相应的责任,并进行整改;4. 工程施工过程中应加强质量监督和管理,确保工程质量符合合同约定。

第八条对于工程质量不符合合同约定的,负责施工的单位应按照合同约定承担相应的赔偿责任,并进行相应的整改。

如因工程质量问题造成的后果严重,相关责任人还应承担相应的法律责任。

湖北省建筑工程施工合同

湖北省建筑工程施工合同

湖北省建筑工程施工合同---湖北省建筑工程施工合同甲方(建设单位):________乙方(施工单位):________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行________(工程名称)的施工事宜,经友好协商一致,订立本合同。

一、工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程内容:________(包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等)二、工程质量2.1 乙方必须按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。

2.2 甲方有权对施工过程进行监督检查,如发现质量问题,应及时通知乙方进行整改。

三、工期要求3.1 工程开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。

3.2 遇有不可抗力或其他特殊情况影响工期时,乙方应及时书面通知甲方,并可相应顺延工期。

四、合同价款4.1 本工程合同总价为人民币____元。

4.2 价款的支付方式为:________(分期支付、一次性支付等)五、违约责任5.1 如乙方未能按合同约定完成工程质量或工期要求,应承担违约责任。

5.2 如甲方未能按约定支付工程款项,应向乙方支付违约金。

六、争议解决6.1 本合同在履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方代表(签字):________乙方代表(签字):________签订日期:____年____月____日---。

湖北省建设工程施工合同

湖北省建设工程施工合同

湖北省建设工程施工合同合同编号:____________本合同由以下双方于______年______月______日签订。

发包人:湖北省____________公司(以下简称"甲方")地址:_________________________代表人:_______________________联系电话:_____________________承包人:_______________建筑工程有限公司(以下简称"乙方")地址:_________________________代表人:_______________________联系电话:_____________________鉴于甲方为某项建设工程的需要,同意委托乙方进行施工,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一章工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:湖北省____________市(县)____________________区____________________路____________________号。

1.3 工程内容:根据甲方提供的施工图纸和工程量清单,乙方负责完成本工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。

具体内容详见附件一。

1.4 工程立项批准文号:____________________1.5 资金来源:____________________第二章工程承包范围2.1 乙方承包范围包括但不限于:土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、调试、验收等。

2.2 乙方应按照甲方的要求,提供施工进度计划,并按计划完成施工任务。

2.3 乙方应承担施工过程中发生的一切费用,包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费、税费等。

第三章合同工期3.1 开工日期:____________________3.2 竣工日期:____________________3.3 合同工期总日历天数:____________________天。

湖北省建设工程施工合同范本.doc

湖北省建设工程施工合同范本.doc

湖北省建设工程施工合同范本合同编号:HBGC-2022-001甲方(委托方):湖北省某建筑工程有限公司地质:湖北省武汉市汉阳区路号乙方(承包方):湖北省某建筑安装工程有限公司地质:湖北省武汉市武昌区路号根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担湖北省某建筑工程施工事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:湖北省某建筑工程1.2工程地点:湖北省武汉市1.3工程范围:建筑工程施工,包括土建、安装、装饰等(具体以施工图纸为准)1.4工程质量:符合国家相关工程质量标准及甲方要求1.5工程造价:人民币万元(大写:圆整)1.6工程期限:自合同签订之日起至X年月日止二、甲方权利和义务2.1提供施工图纸及技术资料,并确保其准确、完整、合法2.2提供施工现场,确保施工场地平整、通水、通电、通路2.3按合同约定支付工程款项2.4对乙方施工过程进行监督、检查,并提出合理建议2.5配合乙方办理相关施工手续,协调施工现场周边关系三、乙方权利和义务3.1严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工3.2保障施工现场的安全、环保、文明施工3.3按合同约定完成工程进度,确保工程质量3.4配合甲方进行工程验收,并提交相关资料3.5对施工过程中出现的质量问题负责修复,直至达到甲方要求四、工程变更4.1如甲方需对工程进行变更,应提前通知乙方,并签订书面变更协议4.2变更导致的工程量增加或减少,按实际工程量计算,调整合同价款五、工程款项支付5.1工程进度达到一定比例时,乙方提交工程进度报告及支付申请,甲方审核后支付相应款项5.2工程竣工并验收合格后,甲方支付至合同价款的95%,剩余5%作为质量保证金,待质保期满后支付六、违约责任6.1如甲方未按合同约定支付工程款项,按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金6.2如乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失七、争议解决本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

湖北建设工程标准施工合同

湖北建设工程标准施工合同

湖北建设工程标准施工合同第一章总则第一条合同的约定1.1 本合同是根据《合同法》及其相关法律法规制定的。

1.2 本合同由甲方(即建设单位)和乙方(即施工单位)共同签订,双方在合法、公平、平等的原则下达成一致意见。

第二条合同的性质2.1 本合同属于一般合同,双方有权、有义务在合同约定的范围内进行协商、讨论及合作。

2.2 合同双方应本着公正、诚实的原则,遵守相关法律法规及合同约定的各项责任和义务。

第二章施工内容及技术要求第三条施工内容3.1 乙方应按照甲方的要求和设计方案进行施工,确保施工质量符合相关标准和规范要求。

3.2 施工范围包括但不限于土方工程、混凝土结构工程、钢结构工程、电气装置工程等。

第四条技术要求4.1 乙方应具备相应的施工资质,负责配备具备相关技能和资质的施工人员。

4.2 乙方应按照规范要求进行施工,保证施工过程中不发生事故和安全事故。

第三章价款及支付方式第五条价款的计算基础5.1 本合同价款根据工程量、施工工艺、材料价格等因素进行计算。

5.2 价款应包括工程施工及质量保证期所需的人工、材料、设备及其他费用。

第六条支付方式和时间6.1 价款支付方式由甲方和乙方协商确定,可以选择一次性支付、分期支付等方式。

6.2 乙方应提供工程进度情况和相关资料,甲方按照实际施工进度进行支付。

第四章保证和担保第七条施工质量保证7.1 乙方应保证施工质量符合相关标准和规范要求,不得出现质量问题。

7.2 在工程质量保修期内,如发现施工质量问题,乙方应及时整改,并承担相应责任。

第八条违约责任8.1 如果一方违约,对方有权要求违约方承担相应的违约责任和赔偿义务。

8.2 对于由于不可抗力因素导致的违约,应根据法律规定进行处理。

第五章合同变更和解除第九条合同变更9.1 如果在施工过程中发生设计变更或其他原因需要变更合同内容,双方应协商并签订变更协议。

9.2 变更后的合同内容应保持与原合同一致,并在变更协议中明确约定。

2023湖北省建设工程施工合同模板正规范本(通用版)[1]

2023湖北省建设工程施工合同模板正规范本(通用版)[1]

湖北省建设工程施工合同模板1. 合同项目概述本合同是根据《合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定,按照湖北省建设工程施工合同的相关要求,由甲方和乙方共同订立的合同,以确保双方的权益得到保障。

甲方是建设工程的委托方,乙方是施工单位。

本合同的签订旨在明确双方的权利和义务,规范合同的执行流程,确保建设工程按照双方约定的建设要求进行施工,并按照合同规定的时间和质量要求完成。

2. 合同责任和义务2.1 甲方责任和义务甲方的责任和义务如下:•提供项目的相关设计文件和技术要求;•按照合同约定的工期和质量要求支付工程款项;•提供工程施工所需的必要条件,包括场地、材料等;•对施工过程中的问题进行及时协调和解决;•完成施工验收,确认工程验收合格。

2.2 乙方责任和义务乙方的责任和义务如下:•按照甲方提供的设计文件和技术要求进行施工;•按照合同约定的工期和质量要求完成工程;•对施工过程中的问题进行及时汇报和处理;•提供相关的施工经验和资质证书;•保证施工过程中的安全和质量。

3. 工程款支付方式根据合同约定,甲方将按照方式支付工程款项:1.预付款:根据合同总价的百分之二十,在合同签订后三日内支付给乙方;2.进度款:根据工程进度和合同约定,甲方将按照约定的比例支付工程进度款;3.竣工验收付款:工程竣工后,甲方进行验收合格后,按照约定的比例支付工程款项。

4. 合同变更和解除根据《合同法》的相关规定,合同的变更和解除需要经过双方协商一致并签订书面变更或解除协议。

双方之一或双方协商一致的情况下可变更或解除本合同。

在情况下,甲方有权解除合同:1.乙方未按时履行合同义务;2.乙方存在严重违约行为;3.乙方施工质量不合格。

在情况下,乙方有权解除合同:1.甲方未按时支付工程款项;2.甲方提供的设计文件和技术要求发生变更,影响施工的正常进行;3.甲方提供的场地和材料等不符合要求。

5. 合同争议解决在合同履行过程中,如果发生争议,双方应通过友好协商解决。

湖北建设工程标准施工合同

湖北建设工程标准施工合同

湖北建设工程标准施工合同第一章总则第一条定义根据中华人民共和国法律法规和湖北省有关规定,承包人与发包人签订本施工合同。

本合同规定了双方的权利和义务,以及工程施工的基本要求和标准。

第二条合同目的本合同的目的是确保工程施工过程的合法性、安全性、质量保证,并规定了工程预算、支付方式、时间节点、变更管理等方面的内容。

第三条合同构成本合同由以下几个部分构成:1. 本文档2. 附件:工程施工图纸、设计文件、技术规范等3. 相关法律法规和标准:如《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工质量管理条例》等第二章合同主要条款第四条工程信息1. 工程名称:2. 工程地址:3. 建设单位:4. 竣工日期要求:5. 技术要求:第五条合同价款1. 合同总价:2. 付款方式:3. 发包人应支付的首付款:第六条施工期限1. 开工日期:2. 竣工日期:3. 延期和提前竣工的约定:第七条变更管理1. 变更的定义和范围:2. 变更的程序和责任:3. 变更引起的影响和补偿:第八条施工质量1. 质量要求和验收标准:2. 质量管理体系:3. 质量检查和验收程序:第九条安全管理1. 安全生产责任:2. 安全措施和防护设施:3. 安全考核和奖惩:第十条合同风险管理1. 合同风险的责任分担:2. 不可抗力和合同解除:3. 争议解决:第三章法律名词及注释1. 中华人民共和国建筑法:全国人民代表大会常务委员会于1997年通过的,对建筑活动进行法律规范的法律法规。

2. 建设工程施工质量管理条例:中华人民共和国住房和城乡建设部发布的,对建设工程施工质量管理进行具体规定的法规。

本文档涉及附件:1. 工程施工图纸2. 设计文件3. 技术规范本文所涉及的法律名词及注释:1. 中华人民共和国建筑法:全国人民代表大会常务委员会于1997年通过的,对建筑活动进行法律规范的法律法规。

2. 建设工程施工质量管理条例:中华人民共和国住房和城乡建设部发布的,对建设工程施工质量管理进行具体规定的法规。

湖北省建设工程施工合同

湖北省建设工程施工合同

湖北省建设工程施工合同甲方(发包方):______________地址:______________法定代表人:______________联系电话:______________乙方(承包方):______________地址:______________法定代表人:______________联系电话:______________鉴于甲方需进行______________(工程名称)的建设施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承包甲方的施工工程事宜,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:______________。

1.2 工程地点:______________。

1.3 工程内容:______________。

1.4 工程规模:______________。

1.5 工程立项批准文号:______________。

第二条工程承包范围2.1 乙方根据甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范,承包以下工程内容:______________。

2.2 工程承包范围的具体工作内容包括但不限于:______________。

第三条合同工期3.1 开工日期:______________。

3.2 竣工日期:______________。

3.3 合同工期总日历天数为______________天。

第四条质量标准4.1 工程质量标准应达到______________标准。

4.2 乙方必须严格按照国家及湖北省相关施工质量验收规范进行施工。

第五条合同价款5.1 本工程合同价款为人民币______________元(¥______________)。

5.2 合同价款的支付方式、时间及条件:______________。

第六条工程变更6.1 任何工程变更需甲方书面同意,并由双方签订补充协议。

6.2 工程变更引起的费用增减,按实际发生并经甲方确认后调整。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

可编辑可修改,欢迎下载合同协议模板 监制工程编号:合同编号:湖北省建设工程施工合同湖北省工商行政管理局湖 北 省 建 设 厅二○○七年九月EF —2007—0203可编辑可修改,欢迎下载合同协议模板可编辑可修改,欢迎下载目录第一部分协议书一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、工程质量 (1)五、合同价款 (2)六、组成合同的文件 (2)七、发包人承诺 (2)八、承包人承诺 (2)九、合同生效 (2)十、合同备案 (2)第二部分通用条款一、总则1 定义 (3)2 合同文件及解释 (5)3 语言及适用的法律、标准与规范 (5)4 通讯联络 (6)5 工程分包 (6)6 现场考察 (7)7 投标文件的完备性和义务 (7)8 文物、化石和地下障碍物 (7)9 安全事故处理 (8)合同协议模板可编辑可修改,欢迎下载10 知识产权 (8)合同协议模板可编辑可修改,欢迎下载11 联合体的责任 (8)12 保障 (9)13 财产 (9)二、合同主体14 发包人 (9)15 承包人 (10)16 现场管理人员任命和更换 (12)17 发包人代表 (12)18 监理工程师 (13)19 造价工程师 (14)20 承包人代表 (14)21 分包人和另行分包 (15)22 承包人雇员 (15)三、担保、保险与风险23 工程担保 (16)24 发包人风险 (18)25 承包人风险 (18)26 不可抗力 (18)27 保险 (19)四、工期28 进度计划和报告 (20)29 开工 (21)30 暂停施工和复工 (21)31 工期延误 (22)32 加快进度 (23)33 竣工日期 (24)34 误期赔偿 (24)五、质量与安全35 质量的管理 (24)36 质量目标 (24)合同协议模板可编辑可修改,欢迎下载合同协议模板可编辑可修改,欢迎下载37 已完工程及设备材料保护 (25)38 安全防护和文明施工 (25)39 放线 (26)40 钻孔与勘探性开挖 (27)41 发包人供应材料设备 (27)42 承包人采购材料设备 (28)43 材料设备的检验 (29)44 检查和返工 (30)45 隐蔽工程和中间验收 (30)46 重新检验和额外检验 (31)47 工程试车 (31)48 竣工资料 (32)49 竣工验收 (32)50 质量保修 (33)六、造价51 工程计量和计价 (33)52 预留金 (34)53 零星工作项目费 (34)54 提前竣工奖与误期赔偿费 (35)55 合同价款的约定与调整 (35)56 工程变更 (36)57 工程变更价款的确定 (37)58 工程价款支付 (38)59 索赔 (40)60 竣工结算与结算款 (41)61 质量保证 (42)七、合同争议、解除与终止62 合同争议 (43)63 合同解除 (45)64 合同解除的支付 (46)合同协议模板可编辑可修改,欢迎下载合同协议模板可编辑可修改,欢迎下载65 合同终止 (47)八、其他66 税费 (47)67 保密要求 (47)68 廉政建设 (48)69 合同份数 (48)70 补充条款 (48)第三部分专用条款1 定义 (49)2 合同文件及解释 (49)3 语言及适用的法律、标准与规范 (49)4 通讯联络 (49)14 发包人 (50)15 承包人 (50)17 发包人代表 (51)18 监理工程师 (51)19 造价工程师 (51)20 承包人代表 (52)21 分包人 (52)23 工程担保 (52)26 不可抗力 (52)27 保险 (52)28 进度计划和报告 (53)36 质量目标 (53)38 安全防护和文明施工 (53)41 发包人供应材料设备 (53)合同协议模板可编辑可修改,欢迎下载45 隐蔽工程和中间验收 (53)合同协议模板47 工程试车 (53)49 竣工验收 (53)51 工程计量和计价 (54)54 提前竣工奖与误期赔偿费 (54)55 合同价款与调整 (55)58 工程价款支付 (55)60 竣工结算与结算款 (56)61 质量保证 (56)62 合同争议 (57)67 保密要求 (57)69 合同份数 (57)70 补充条款 (58)第四部分附件与格式附件一工程质量保修书 (59)附件二发包人供应材料设备一览表 (61)附件三湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书 (62)附件四履约银行保函 (64)附件五支付银行保函 (65)附件六预付款银行保函 (66)第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模:工程立项批准或核准、备案文号:资金来源:二、工程承包范围三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:天。

四、工程质量工程质量标准:(大写):元;(小写):元。

其中:安全防护、文明施工措施费:(大写):元;(小写):元。

其它约定:六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 2.1款赋予的规定一致。

七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效本合同订立时间:年月日本合同订立地点:双方约定本合同自生效。

十、合同备案本合同生效后必须送备案。

发包人:(公章):承包人:(公章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:第二部分通用条款一、总则1 定义下列词语除专用条款另有约定外,在本合同中均具有以下赋予的含义:1.1 合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修工程项目所确立权利和义务为内容的协议。

合同由通用条款和专用条款2.1所列的文件组成。

1.2 通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.3 专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.4 协议书:指发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,向对方承诺履行合同而签署的书面协议。

协议书与通用条款、专用条款共同构成合同文本内容。

1.5 中标通知书:指发包人正式接受中标人的投标文件并告知其中标的书面通知文件。

1.6 承包人投标文件:指承包人根据招标文件编制的,对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应,并为实施、完成并保修工程项目而向发包人提交的技术、经济文件。

1.7 标准与规范:指本合同依法适用和专用条款中约定的有关工程的设计、施工方法、安全和质量的技术要求。

1.8 图纸:指由发包人提供或按约定由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸,包括配套说明和有关资料。

1.9 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.10 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11 分包人:指被承包人接受且具有分包本工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12 工程造价管理机构:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.13 第三方:除发包人承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。

1.14 发包人代表:指发包人指定的履行本合同的代表。

发包人代表由发包人任命,在专用条款中约定。

1.15 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理且具有相应工程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17 监理工程师:指监理单位委派的总监理工程师。

总监理工程师由监理单位提出,在专用款条款中约定。

若发包人没有委托监理单位,监理工程师是指发包人现场管理人员中履行监理责任的工程师。

1.18 造价咨询单位:指发包人委托的负责本工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.19 造价工程师:指造价咨询单位委派的造价工程师。

造价工程师负责合同造价的计量、工程价款的审核和确认等工作。

若发包人没有委托造价咨询单位,造价工程师是指发包人现场管理人员中具有造价资格并履行造价管理责任的工程师。

1.20 承包人代表:指承包人指定的负责本工程施工管理和履行本合同的代表。

承包人代表由承包人提出,在专用款条款中约定。

1.21 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算的实施、完成本工程的天数。

1.22 开工日期:指发包人承包人在合同中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.23 竣工日期:指发包人承包人在合同中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.24 实际竣工日期:指承包人实际完成本工程或某单项工程并通过竣工验收的日期。

1.25 小时或天:指本合同中约定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);约定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。

时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。

时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.26 合同价款:指发包人承包人在合同中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内本工程并承担质量保修责任的款项。

1.27 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.28 工程价款:指为实施、完成并保修本工程,发包人支付或应支付给承包人的各种价款,包括工程预付款、进度款、结算款等。

1.29 永久工程:指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。

1.30 临时工程:指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程。

1.31 分包工程:指由承包人和分包人依法在建设工程施工分包合同中约定的承包范围内的工程。

1.32 施工场地:指由发包人提供的用于本工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.33 施工机械:指承包人用于本工程施工的仪器、机械设备、运输工具和其它物品。

1.34 书面形式:指合同文书、信件和数据电文(包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

相关文档
最新文档