空调施工合同范本
空调安装施工合同6篇

空调安装施工合同6篇篇1甲方(业主方):________________地址:________________联系人:________________联系方式:________________乙方(施工方):________________空调安装有限公司地址:________________联系人:________________联系方式:________________鉴于甲方需要安装空调设备,乙方具备空调安装施工的专业技术和服务能力,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,达成如下空调安装施工合同:一、工程概况1. 工程名称:________________空调安装工程项目。
2. 工程地点:________________。
3. 工程内容:设计、供应、安装、调试及售后服务等。
4. 工程范围:具体施工范围包括但不限于空调系统主机、室内外机、管道、电气控制等系统的安装。
二、合同总价及支付方式1. 本工程合同总价为人民币________________元(大写:________________元整)。
该总价包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装调试费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付工程款:(1)本合同签订后,甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。
(2)乙方完成空调设备的安装和调试后,甲方支付合同总价的65%。
(3)剩余5%作为质量保证金,自工程竣工验收合格之日起一年后支付。
3. 乙方在收到每笔款项后,应向甲方提供正规的税务发票。
三、工期及进度1. 本工程自合同签订之日起计算工期,预计工期为______天。
2. 乙方应按照工程进度表进行施工,确保工程质量和进度。
如遇特殊情况需调整工期,双方应协商一致并签订书面补充协议。
四、工程质量和保修1. 乙方应严格按照国家标准、规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,双方应共同进行验收。
如验收不合格,乙方应负责整改直至验收合格。
空调安装协议书(通用15篇)

空调安装协议书(通用15篇)空调安装协议书(通用壹五篇)在生活中,协议的使用频率呈上升趋势,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。
想写协议却不知道该请教谁?下面是小编收集整理的空调安装协议书,欢迎大家分享。
空调安装协议书1甲方:__________乙方:__________甲方因生产经营需要,在平等自愿的基础上,与乙方经友好协商达成如下协议:一、合同期内,甲方根据本合同的约定将空调安装维修等售后服务工作交由乙方完成。
二、合同期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。
甲方可根据乙方履行本合同的情况,决定合同期满是否续签。
三、甲方的责任和义务:1.甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有____________________2.甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量,甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。
乙方确保安装能力最低为每日__________台。
3.甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。
4.甲方所售空调须在货到用户家后及时通知乙方上门服务。
四、乙方的责任和义务:1.合同时,需向甲方出示企业法人执照,法人身份证明,空调安装资质等材料,并提供安装工的身份证,上岗证复印件等材料。
2.乙方须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同,须严格执行国家《空调机安装技术规范》,各类空调牌的《安全操作规范条例》,以及甲方的《安维人员上门服务规范》,以及其他相关规定,保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。
3.乙方须对其安装工履行本合同的所有行为负责。
乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失,须由乙方自行承担。
4.乙方原则上只在市区区域进行安装,若超出区域安装的相关费用由甲方承担。
5.乙方在安装过程中可能出现的'退换机事宜由甲方负责协调解决,因安装出现的质量问题除外。
空调安装施工合同5篇

空调安装施工合同5篇篇1甲方(业主方):__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方(施工方):__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方需要安装空调设备,乙方具备相关施工资质和能力,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,就本次空调安装施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:空调安装施工工程2. 工程地点:甲方指定地点3. 工程内容:空调系统设备的安装、调试及运行维护等二、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为人民币______元(大写:______元整)。
该合同总价已包括人工费、材料费、运输费、安装费及其他相关费用。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项:(1)本合同签订后,甲方应支付乙方合同总价的______%(即人民币______元)作为预付款。
(2)工程完工并通过验收后,甲方应支付乙方合同剩余款项。
(3)支付方式:现金/银行转账。
三、工期及进度安排1. 乙方应在收到预付款后______日内开始施工。
2. 工程工期为______天,自施工之日起计算。
如遇特殊情况,工期可双方协商顺延。
3. 乙方应按照工程进度表进行施工,确保工程按时完成。
如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合甲方要求。
2. 工程完工后,乙方应组织人员进行自检,确保无质量问题后方可向甲方提交验收申请。
3. 甲方应在收到验收申请后______日内组织验收,并提出验收意见。
如工程存在质量问题,乙方应按要求进行整改。
4. 验收标准:按照国家标准及本合同约定进行验收。
五、保修及服务1. 乙方对所安装的空调系统提供______个月的保修服务。
保修期内,如因乙方施工质量原因导致设备损坏,乙方负责免费维修。
空调安装承包合同5篇

空调安装承包合同5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如个人总结、工作计划、心得体会、演讲致辞、应急预案、规章制度、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as personal summaries, work plans, insights, speeches, emergency plans, rules and regulations, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!空调安装承包合同5篇书写合同是为了适应不同行业和市场的特殊需求,以满足各方的利益和期望,通过合同的签署,双方可以建立起长期合作的基础,实现共赢,本店铺今天就为您带来了空调安装承包合同5篇,相信一定会对你有所帮助。
通风空调工程安装合同范本6篇

通风空调工程安装合同范本6篇第1篇示例:通风空调工程安装合同甲方(委托方):乙方(承揽方):鉴于甲方有通风空调工程安装需求,现委托乙方进行相关工程的设计、施工及安装。
为明确双方权利义务,双方达成如下协议,供友好协商,共同遵守:一、工程内容及要求1.1 甲方委托乙方完成通风空调工程的设计、施工及安装工作。
1.2 通风空调工程包括但不限于通风管道、风口、新风系统、空调设备等配件的安装及调试。
1.3 乙方应保质保量地完成工程,并确保工程符合相关国家标准和规定。
1.4 乙方应在工程施工过程中做好安全防护工作,确保工程进度与质量。
二、工程期限及报酬2.1 乙方应在签订本合同后10个工作日内提交工程设计方案,并按照双方约定的设计方案进行施工。
2.2 工程施工期限为(具体时间),如遇不可抗力因素影响工程进度,双方协商调整工期。
2.3 甲方应按照工程总造价的(%)支付工程报酬,具体支付形式按照双方约定执行。
2.4 工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工验收报告,并提供维修保养指导。
三、质量保证和维修保养3.1 乙方在工程竣工后提供一年的免费质量保修期,对于因乙方原因造成的设备故障,乙方应承担维修责任。
3.2 在保修期内,如果设备出现故障,甲方应立即通知乙方,并协商维修事宜。
3.3 保修期过后,乙方可提供维修保养服务,具体内容和费用另行协商。
四、违约责任4.1 如因乙方原因导致工程无法按照约定完成,或者质量未达到要求,乙方应按照合同约定承担违约责任。
五、争议解决5.1 双方如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交相关争议解决机构进行调解。
5.2 如协商和调解仍不能解决争议,任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。
六、其他6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收之日止。
6.2 本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
【附注】本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
第2篇示例:通风空调工程安装合同范本甲方:(客户公司名称)地址:(客户公司地址)联系人:(客户联系人)电话:(客户联系电话)鉴于甲方拟委托乙方进行通风空调工程的设计、安装及调试工作,双方经友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方按照甲方提出的要求,对甲方指定的工程进行通风空调系统的设计、安装及调试工作。
中央空调施工合同(精选10篇)

中央空调施工合同(精选10篇)中央空调施工合同篇1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则,就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同,以便共同遵守。
一、合同价款及付款方式本合同总价款为人民币整。
本合同签订后,甲方向乙方支付定金元,在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后,甲方一次性将剩余款项付给乙方。
二、产品质量1、乙方保证所提供的产品货真价实,来源合法,无任何法律纠纷和质量问题,如果乙方所提品与第三方出现了纠纷,由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述产品过程中,出现产品质量问题,乙方负责调换,若不能调换,予以退还。
三、违约责任1、甲乙双方均应全面履行本合同约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定供货的,按延迟供货的部分款,每延迟一日承担货款的万分之五违约金,延迟10日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。
3、甲方未按照合同约定的期限结算的,应按照人民银行有关延期付款的规定,延迟一日,需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的,除支付违约金外,乙方有权解除合同。
4、甲方不得无故拒绝接货,否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
5、合同解除后,双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算,不得刁难。
四、其他约定事项本合同一式两份,自双方签字之日起生效。
如果出现纠纷,双方均可向有管辖权的人民法院提讼。
五、其它事项:。
甲方(盖章):年月日乙方(盖章):年月日中央空调施工合同篇2发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):签订地点:鉴于甲乙双方已经充分协商,双方约定:甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件:《设计方案》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。
为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。
经甲乙双方协商达成以下条款:第一条工程名称:中央空调安装工程(前述空调安装工程,本合同未作特殊说明的,前述空调安装工程以下简称“本工程”)。
空调安装工程合同书6篇

空调安装工程合同书6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方空调的安装工程事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:空调安装工程项目2. 工程地点:____________________3. 工程内容:空调设备的供应与安装二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始,安装工期为XX天。
2. 因甲方原因导致工期延误的,乙方不承担违约责任。
若因乙方原因造成的延误,乙方须按每天XX元向甲方支付违约金。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币大写:______元整(¥______元)。
此价格包含但不限于材料费、人工费、安装调试费及税金等所有费用。
具体明细见附件《工程报价单》。
2. 甲方在工程开始前支付工程总价款的XX%作为预付款。
设备材料进场后再支付XX%。
安装完工并验收合格后XX日内付清余款。
3. 发票随同最后一次付款交给甲方,税率为XX%。
四、工程质量与验收标准1. 乙方须严格按照国家有关施工规范进行施工,确保工程质量达到优良标准。
2. 工程竣工后,乙方应以书面形式通知甲方进行验收,甲方应在接到通知后的XX个工作日内组织验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
如验收不合格,乙方应负责整改直至验收合格为止。
因甲方原因造成的验收延迟或未经验收使用的,视为已验收合格。
3. 乙方必须保证安装的设备能正常运行且符合相关质量标准和安全规范。
若因乙方原因导致的设备故障或安全问题,乙方应承担全部责任。
五、工程保修及服务条款1. 工程保修期为验收合格之日起XX年。
保修期内,因乙方施工质量问题导致的设备损坏或故障,乙方负责免费维修。
非乙方原因造成的故障或损坏,乙方亦应提供有偿维修服务。
2. 保修期结束后,乙方提供有偿维护服务。
合同范本中央空调安装合同(范本)6篇

合同范本中央空调安装合同(范本)6篇篇1中央空调安装合同甲方(委托方):XXXXXX公司乙方(受托方):XXXXXX空调安装公司根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行中央空调安装事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:XXXXXX公司中央空调安装工程工程地点:XXXXXX公司厂区安装范围:本次安装范围包括中央空调主机、室内外机、管道、电缆及配套设备的安装。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务(1)甲方应确保施工用电正常,并承担施工用电费用。
(2)甲方应提供乙方施工人员的食宿,并确保施工人员的安全。
(3)甲方应按照合同约定支付乙方安装费用。
2. 乙方的权利和义务(1)乙方应确保施工人员的安全,遵守甲方的厂区规定。
(2)乙方应按照合同约定完成中央空调的安装工作,并确保安装质量。
(3)乙方应提供中央空调安装过程中的技术支持和售后服务。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元(大写:XXXX元整),此价格包括所有设备的安装费用及配套材料的费用。
2. 甲方应按照以下方式支付乙方安装费用:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的XX%;(2)中央空调主机安装完成后,甲方支付乙方合同总价款的XX%;(3)中央空调整体安装完成,并经甲方验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的XX%。
四、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付乙方的安装费用,甲方应按照合同总价款的XX%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照合同约定完成中央空调的安装工作,乙方应按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金。
3. 若因乙方安装质量不合格,导致甲方需要再次维修的费用,由乙方承担。
五、争议解决在合同履行过程中,如双方发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
空调安装工程施工合同

空调安装工程施工合同空调安装工程施工合同(通用3篇)空调安装工程施工合同篇1发包方:________(以下简称“甲方”)承包方:________空调制冷设备有限责任公司第一分公司(以下简称“乙方”)依照《中华人民共和国民法典》和有关法律规定,为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互制造条件,乐观协作协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方协商全都,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程项目一、工程名称:________________二、工程地点:________________三、工程范围和内容:详见《工程项目一览表》(见附件____)四、工程总造价:________其次条施工预备一、甲方应在开工前3日做好以下各项预备工作:1、甲方须按乙方要求供应和接通施工现场施工用水源、电源(包括配电箱)以及管线路安装,应保证具备空调系统正常运行用电条件和空调系统试水条件。
甲方应供应施工现场施工用电(电源220V、380V、50HZ),并满意施工期间用水、用电的需要。
由此产生的一切费用由甲方担当。
2、办理施工许可证及其他施工所需证件、批件等。
3、清除施工场地范围内影响施工的原有设施、管线等障碍物;负责供应机组设备安装所需的基础(地基)和管道安装所需的管道沟、穿墙及穿楼板洞孔、协作风口安装的木框等与土建和装修有关的事宜。
4、供应施工所需工具、材料存放间、施工人员住宿场所等。
5、甲方向乙方供应完整的施工图____份和施工技术资料____份,并于合同签订后____日内组织甲、乙双方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
6、收到乙方供应的施工方案和施工进度方案后____日内予以签章确认,逾期视为默认。
二、乙方在开工前应组织有关人员讨论和熟识图纸,参加设计交底;编好施工图预算;负责编制施工方案;支配施工进度方案,做好一切施工预备。
第三条工程期限一、依据国家工期定额和使用需要,经双方商定,工程工期为____天,自______年____月____日开工至______年____月____日竣工。
空调安装合同协议书(5篇)

空调安装合同协议书合同编号:__________签订地点:__________委托方(甲方):__________承接方(乙方):__________根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况1.工程名称:__________2.工程地址:__________3.甲方联系人或委托联系人:__________ 电话:__________4.甲方所提供机组:室外机:室内机:二、工程施工周期自____年____月____日起至____年____月____日止,完成隐蔽工程安装验收。
待____装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价1.本合同安装工程总价为人民币____元。
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。
因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。
具体变动价格,由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的l___%,计人民币____元。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的___%,计人民币____元。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的___%,计人民币____元。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的___%,计人民币____元。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
空调安装工程施工合同

空调安装工程施工合同空调安装工程施工合同篇1甲方(采购方):_______________联系电话:_______________乙方(供货安装方):_______________联系电话:_______________根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:第一条甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:1、设备情况(详见报价表):_______________2、安装工程概况:_______________工程地点:_______________开工日期:_______________年月日竣工日期:_______________年月日第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条产品的安装、调试、验收:1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。
乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签盖章。
产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条付款方式:1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款;2、本合同工程总价款为人民币¥元(大写:_______________圆整)3、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币¥元;大写:_______________圆整(计工程总价款的30%);4、乙方工程材料及设备进场,甲方验收签后支付乙方二期工程款人民币¥元,大写:_______________圆(计工程总价款的60%);5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准),甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收,一周内甲方无故不参加验收,视作验收合格。
通风与空调工程施工承包合同6篇

通风与空调工程施工承包合同6篇篇1甲方(发包方):XXXX有限公司乙方(承包方):XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在通风与空调工程施工过程中的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:XXXX通风与空调工程2. 工程地点:XXXX3. 承包范围:本次施工图纸范围内的所有通风与空调工程4. 承包方式:包工包料二、合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日3. 合同工期:XX天三、质量标准1. 本工程质量应达到国家相关质量验收标准。
2. 乙方应确保所有施工材料和设备符合国家相关质量标准。
四、合同价款1. 本合同总价为人民币XXXX元(大写:XXXX)。
2. 合同价款包括但不限于材料费、设备费、人工费、运输费等。
3. 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付合同总价的XX%作为预付款。
(2)乙方按甲方要求完成相应工程量后,甲方支付合同总价的XX%作为进度款。
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的XX%作为尾款。
4. 乙方应提供等额合法票据。
五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务:(1)甲方应提供施工图纸和相关技术要求。
(2)甲方应按时支付合同款项。
(3)甲方应协调其他专业队伍的配合工作。
2. 乙方权利和义务:(1)乙方应按照施工图纸和技术要求进行施工。
(2)乙方应确保施工质量符合国家相关标准。
(3)乙方应按时完成合同约定的工程量。
(4)乙方应提供售后服务,保修期为XX年。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项的,应承担违约责任,并支付逾期付款违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程量的,应承担违约责任,并支付违约金。
3. 因一方违约造成对方损失的,应承担赔偿责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议的,应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商无果,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
空调维修施工合同7篇

空调维修施工合同7篇篇1甲方(业主方):__________________地址:___________________________电话:___________________________乙方(施工承包方):_____________地址:___________________________电话:___________________________鉴于甲方对空调系统维修和保养的需求,双方依据相关法律法规的规定,在平等互利、诚实守信的原则下,经过友好协商,就空调维修施工事宜达成如下协议:一、合同标的及范围本合同涉及甲方空调系统维修施工工程,包括但不限于空调系统检修、故障诊断、部件更换、功能恢复等,具体范围根据甲方提供的清单和双方协商确定。
二、工程期限本合同维修施工工程期限自签订之日起至完成所有维修项目并验收合格之日止。
具体时间表由双方根据实际情况共同确定。
三、工程造价及支付方式1. 本合同总造价为人民币______元整(大写:_________元整),具体造价根据工程量清单及双方协商确定。
2. 甲方应在合同签订后五个工作日内支付乙方总造价的_____%作为预付款。
3. 工程完工并经甲方验收合格后,乙方提交结算报告,甲方在五个工作日内支付剩余款项。
4. 乙方在收到款项后,应开具合法有效的发票。
四、工程质量及保修1. 乙方应确保维修施工质量符合相关标准和规范,确保空调系统正常运行。
2. 维修施工工程保修期为一年,自验收合格之日起计算。
保修期内,乙方负责免费维修或更换因乙方施工质量原因导致的故障或损坏。
3. 保修期结束后,乙方提供有偿维修服务。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务(1)甲方应提供空调系统相关资料,协助乙方进行故障诊断和维修。
(2)甲方应确保施工现场符合安全要求,为乙方提供必要的施工条件。
(3)甲方应按约定支付合同款项。
2. 乙方责任与义务(1)乙方应按照合同约定完成空调维修施工工程,确保工程质量。
空调安装施合同范本

空调安装施工合同范本1. 引言本合同按照中国法律法规的规定,由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同签署,约定以下合同条款。
2. 合同双方2.1 业主信息•姓名/名称:•联系地址:•联系电话:2.2 承包商信息•姓名/名称:•统一社会信用代码:•营业执照注册地:•联系地址:•联系电话:3. 合同内容3.1 工程概述业主委托承包商进行空调安装施工,包括但不限于以下工作:•安装空调室内机;•安装空调室外机;•铺设冷媒管线;•连接电源及控制线;•完成空调系统软件设置。
3.2 工程期限•开工日期:•完工日期:3.3 工程地址工程安装的具体地址为:3.4 工程费用业主将向承包商支付安装施工的费用,费用的详细说明、支付方式和时间等将在后续的付款条款中具体约定。
3.5 工程质量承包商应按照相关规定和标准进行施工,确保施工质量符合行业标准和业主的要求,保证空调正常运行、安全可靠。
3.6 工程保修承包商将提供一定的保修期,确保在保修期内对因施工质量问题导致的故障进行免费修理。
4.1 设备和材料承包商将使用具备质量保证的设备和符合国家标准的材料进行施工。
4.2 施工方式承包商将按照先进合理的施工方法进行施工,遵守相关法律法规和施工安全标准。
4.3 工期和交付承包商应按照约定的工期完成工程,并在完工后向业主交付工程。
•工程总费用:•付款方式:–第一期付款:–第二期付款:–最后一期付款:•付款时间:4.5 变更和追加工作若业主需变更或追加工作,需书面通知承包商,并协商确认相关费用和工期等细节事项。
4.6 罚金与赔偿•若承包商未按时完成工程,每延迟一天,业主有权向承包商索赔约定金额的罚金;•若施工过程中因承包商原因造成业主财产损失等,需由承包商承担赔偿责任。
4.7 终止合同当出现以下情况之一时,合同可被业主或承包商提前终止:•经双方协商一致;•违反本合同约定;•发生不可抗力等不可预见的情况。
4.8 知识产权承包商在施工过程中所使用的图纸和设计方案等知识产权归属于承包商所有。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
篇一:空调安装合同范本合同书甲方:开鲁县三棵树小学(以下简称甲方)乙方:通辽格瑞德复合材料有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,双方经友好协商,就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议:第一条工程内容:工程名称:新建餐厅空调安装工程地点:开鲁县三棵树小学承包范围和内容:中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期:开工日期:2013 年11 月1日竣工日期:2013 年11月10日工期总日历天数为:10 天第二条双方责任:甲方责任:1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定,2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料,并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应,以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任:1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》(gb50243-2002)进行施工组织和具体实施,保证质量。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。
注意施工安全并委托专职安全检查员,若发生安全问题由乙方负责任。
第三条合同价款及支付:1、合同价款:本合同总金额大写:贰万元整。
2、付款方式:合同签订三日内,甲方支付乙方材料款:即 10000.00 人民币,工程完成后,甲、乙双方共同验收,合格后付清余款:即 10000.00元人民币3、付款账号:银行账号:持卡人:开户行:第四条质量标准、验收及工程质量保证:1、工期:同合同工期。
2、质量标准:《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收:3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
3.2、乙方提交竣工资料和报告后,甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收,则视为验收合格。
4、工程质量保证:4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。
在质保期内,由于乙方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由乙方负责。
由于甲方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由甲方负责。
4.2、乙方在接到甲方维修要求后,将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场,及时排除故障。
第五条违约1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容,每延误一天,应向甲方支付合同总价千分之一的违约金;工程延期超过五天,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金;工期延误超过10天,甲方有权单方终止本合同。
如由于其他专业造成乙方无法按期施工,或现场不能满足乙方施工条件等原因,造成的乙方未按期完成施工内容,经甲、乙双方确认后,乙方不负违约责任。
第六条仲裁及诉讼凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好办商解决。
如不能解决,则向通辽市人民法院诉讼解决。
诉讼费用由败诉方负担。
第七条合同生效及其它1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章(或合同章)后生效。
2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。
3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系,合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。
4、合同中的未尽事宜,甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决,协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
本合同书共二份,甲方执一份,乙方执一份。
甲方:乙方:(盖章)(盖章)代表签字:代表签字:日期:日期:篇二:空调安装合同样本商用中央空调系统安装合同项目名称:省妇幼供应市中央空调项目地点:长沙市湘春路53号合同甲方:湖南国康医疗工程有限公司乙方:李强根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,结合本项目的实际情况,经甲、乙双方充分协商,签订本合同,共同遵守。
一、承包范围和内容1 乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。
2 项目具体内容包括:风机盘管,主机安装、配合调试(不含主机吊装,主机基础,机械开孔及主电源部分)。
二、承包方式本项目合同采用总包工包料(标准配件均为市场常用品牌)方式,盘管安装单价为2000元每台(含风管风口三速控制开关),模块主机安装单价为2000元每台,按实结算(不含税,)。
三、工期和保修1本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后,乙方开始进行室内安装。
2甲方提前通知乙方进行室内安装,室内工程工期为自乙方进场之日起 7 天,整个系统调试完毕时间,乙方配合装修公司进度。
3由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因,工期可相应顺延。
4本项目保修期为系统自竣工日期起系统壹年。
保修期内,如发现安装质量问题和安装质量缺陷,乙方须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行免费维修。
四、质量标准及竣工验收1 本项目空调验收效果:参照舒适性空调国家标准验收。
2甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议,视为验收合格。
五、付款方式1合同签订后,甲方向乙方支工程款壹万元整,乙方按甲方要求安排施工。
2余款工程完工一次性支付。
六、双方责任1 甲方责任:1.1提供乙方施工所需场地。
1.2严格按合同规定的付款方式支付合同款项,如有违反,所造成的一切损失由甲方承担。
1.3提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的水电条件。
1.4甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。
1.5如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。
1.6对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。
1.7如甲方需设计变更,在不影响空调效果前提下,经双方协商一致,形成正式书面协议,作为合同补充部分并相应调整工程款,造价以预算书单价为准。
2 乙方责任:2.1接受甲方的监督与管理。
2.2建立健全防火和施工安全等制度和措施,遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。
2.3工程竣工后清理场地,拆除临时设施,打扫室内外卫生。
七、违约责任1合同签订并生效后,甲方无故不执行合同,如给乙方造成备货备料方面的损失,由甲方承担。
2本合同签订生效后,甲方不按合同约定时间付款,乙方工期可相应顺延。
3保修期内,如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。
3如若乙方使用材料品牌与合同附件不符,甲方有权要求更换成附件中指定品牌。
4如发现安装质量问题和安装质量缺陷,乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。
八、其它1本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;并安装完毕经甲方验收合格;保修期届满,本合同终止。
2本合同一式二份,双方各持一份。
甲方: 乙方:日期: 日期:篇三:中央空调安装协议书宣城百汇商贸物流园a区、大馆中央空调系统安装协议书甲方:宣城百汇置业有限公司乙方:河北明康机电设备有限公司经甲乙双方友好协商,就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议:一甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程a区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包,由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.二甲、乙双方的责任和义务甲方1 配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;2 配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;3 指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方;4 按本协议及时向乙方拨付施工费用;5 遵守本协议其他相关条款.乙方1 组织施工队伍和施工设备按期进场,在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理,遵守现场各种制度,维护公司整体形象;2 制定合理的材料进场计划,积极配合现场物料采购,对进场设备、材料妥善分类和保管,对阶段性材料使用情况有详细书面记录;3 收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;4 合理使用并节约安装材料,杜绝浪费和丢失,对故意损坏及管理不善造成的物料损失,由乙方承担此费用;5 防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;6 工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;7 有效控制施工进度,定期上报工程进展情况,确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失,由乙方全责承担;8 配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;9 乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三本工程施工范围、工期要求本工程施工范围为:离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。
及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。
机房安装进度已完成总工作量80%以上。
末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失,甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四安装费用及付与方式1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币(小写)(大写:柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆a区540000.00元;大馆b区244800.00元。
2、安装费用的付与:(1)安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的30%,(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后,于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%,中a区49.68万元;b区22.5216万元)元;(3)尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五甲乙双方需补充说明的事项六本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆a区、b区中央空调系统设备采购及安装合同的附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。
甲方(代表)签字:乙方(代表)签字:年月年月日日。