采购合同(通用版) - 360文档中心

采购合同书样本(通用18篇)

采购合同书样本（通用18篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同书样本（通用18篇）在现代社会中,合同的约束力是不容忽视的,合同的签订能使各方的利益达到均衡。

标准采购合同模板(通用6篇)

标准采购合同模板（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!标准采购合同模板（通用6篇）标准采购合同模板第1篇甲方(需方)：中国建筑第-工程局乙方(供方)：合同编号：鉴于甲方施工生产的需要，同意由乙方供应甲方项目的钢材，依照《中华人·民共·和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

采购合同(通用9篇)

采购合同（通用9篇）采购合同篇1供方(甲方)：_________需方(乙方)：_________依据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

第一条定购的棉花名称：_________;品级：_________;数量：_________;质量：_________;单价：_________;总价款：_________元。

第二条交货方式1.甲方自行送货;2.交货期限：_________年_________月_________日至_________月_________日;3.交货地点：_________;4.货到即收，随到随收。

第三条验收方法根据交货的时间与地点(收购站)，取样验收。

第四条预付款乙方于_________年_________月_________日前向甲方支付定金_________元(不超过预购货总金额的25%)。

第五条付款日期及结算方式交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。

第六条乙方每收购_________公斤皮棉按平价奖售标准化肥_________市斤给甲方，边收购边兑现。

第七条乙方收购籽棉，依据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽_________市斤(或棉油_________市斤、棉饼_________市斤)。

第八条甲方的违约责任1.甲方未按合同定购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值_________%的违约金。

2.甲方未按合同规定期限交售，每逾期_________天，应向乙方偿付迟交部分总价值_________%的违约金。

第九条乙方的违约责任1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值_________%的违约金。

2.乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失，并偿付压价部分总价值_________%的违约金。

3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售定购棉花，或由乙方按_________办法赔偿甲方的损失。

采购合同正规格式(通用6篇)

采购合同正规格式（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同正规格式（通用6篇）采购合同正规格式第1篇甲方：_____________乙方：_____________甲乙双方就服装制作业务签订以下合同，共同遵守。

企业采购合同范本通用版5篇

企业采购合同范本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1企业采购合同范本通用版一、甲方（采购方）：______（公司名称）；法定代表人/负责人：______；联系地址：______；联系电话：______；传真号码：______。

二、乙方（供应方）：______（公司名称）；法定代表人/负责人：______；联系地址：______；联系电话：______；传真号码：______。

三、乙方同意按照以下条件向甲方销售______(商品名称)产品，甲方同意购买乙方的产品。

根据双方协商一致，特订立如下条款：1. 产品名称：______。

2. 规格型号：______。

3. 数量：______。

4. 单价：______。

5. 总价：______。

6. 交货地点：______。

7. 交货方式：______。

8. 付款方式：______。

9. 产品合格标准：______。

10. 产品保质期限：______。

11. 产品保修期限：______。

12. 其他约定事项：______。

四、本合同一式两份，供双方签字、盖章后生效，自签订之日起______（__）年内有效。

本合同如需修改，双方应协商一致并签订书面协议。

甲方（盖章）：________法定代表人/负责人：________ 签字：________ 日期：________乙方（盖章）：________法定代表人/负责人：________ 签字：________ 日期：________附件：______（货物清单等）企业采购合同示范版合同编号：________甲方合同编号：________乙方合同编号：________合同时间：年月日乙方：________乙方负责人或授权代表：________ 签字：________ 日期：________地址：________联系电话：________传真：________邮编：________甲乙双方公司在完全平等、自愿、公正的基础上经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，就乙方销售给甲方的货物进行如下约定：一、货物名称和规格：________二、数量：________三、单价：金额大写：________ 金额小写：________四、合同总金额：金额大写：________ 金额小写：________五、货物交付时间、地点：________六、运输方式及运输工具：________七、交付方式：________八、支付方式：________九、结算日期：合同履行完毕之日起______日内十、产品质量：产品符合国家质检标准十一、双方特别约定事项：1.货物出库后，乙方负责及时送达甲方指定地点，并保证货物完好无损。

采购合同电子版(通用11篇)

采购合同电子版〔通用11篇〕采购合同电子版〔通用11篇〕采购合同电子版1购货方﹙以下简称甲方﹚：_________供货方﹙以下简称乙方﹚：_________根据《中华人民共和国合同法》，本着平等自愿、互惠互利的原那么，经甲、乙双方友好协商，特签定此协议：一、甲方现向乙方购置_________ 石材，单价_________ 元/平方米。

本次石材用量约计_________ 平方米，供货总价款约为：_________ 佰_________ 拾_________ 万元整〔￥_________ 〕元。

〔结算时以供货到现场的石材平方米数量乘以单价为准。

〕二、交货时间：乙方从收到甲方订购清单之日起，共计_________ 个工作日内按甲方提供的规格，数量加工完毕，并供货到施工现场。

时间从收到甲方定金时开场计算。

假设乙方不能按时交货，每延期一天，按订购总价款的5%处分。

并赔偿甲方因此造成的工期延误损失。

三、运输方式：由乙方负责运输卸货，搬运。

四、订、收货方式：由甲方分批次向乙方下达石材订购清单，乙方按约定质量、时间完成后，由甲方进展验收合格后收货。

乙方在对原材料进货时，需一次进够半成品料，以防不同批次出现的色差。

付款方式：在完成订单后货物送达甲方后，甲方对货物进展验收后须付总金额的百分之五十，余款需甲方在一个月内向乙方结清。

五、售后效劳：乙方对所售石材质保一年，在一年之内所供石材发生质量问题，乙方给予免费更换。

六、违约责任：假设乙方所提供的产品与样品不符，或所加工的石材尺寸偏向，规格错误等原因。

给甲方带来损失，那么乙方赔偿甲方相关的经济损失费；并负责把产品无偿更换至合格。

合同签订后，任何一方如中止合同，那么赔偿对方供货总价款20%作为违约金。

当产品安装完毕验收合格后，甲方假设不能在规定的期限内付清余款，那么乙方按每日0、1‰收取利息。

七、乙方应向甲方提供石材的质量检验报告和材质证明文件。

八、假设有异议，那么由甲乙双方协商解决，协商不能解决，那么由法院裁决。

简单采购合同范本(通用7篇)

简单采购合同范本(通用7篇)简单采购合同范本篇1需方(甲方)：____________________供方(乙方)：____________________第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间________________________________________。

第二条、质量标准：产品质量达国家标准要求。

乙方供货到场时，须同时提交产品检查报告、合格证以及其他需要提供的说明产品质量的证书证件。

第三条、供货方式：每次发货前，甲方须提前三天，以书面的形式向乙方提供供货数量，并明确发货人的地点和接收人。

第四条、运输方式及到达地点和费用的承担：运输费由乙方承担，运输中的一切风险包括交通事故、材料丢失，由乙方承担，甲方按甲方产品需要单为准，送达目的地的产品，双方的履行相关手续后，甲方应全部接受：甲方指定的卸货地点必须具备车辆进出卸货条件，否则造成的前部经济损失由甲方补偿。

第五条、结算方式：第六条、违约责任：违约方依据《中华人民共和国合同法》条款规定承担违约责任。

第七条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发在的争议，由双方当事人协商解决：协商不成也可以直接向出卖人(即供货方)所在地人民法院起诉。

第八条、乙方收到甲方订货单后合同开始履行。

第九条、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

第十条、其他约定事项：甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：____________________________年________月_______日___________年________月_______日简单采购合同范本篇2购货单位： (以下简称甲方)供货单位： (以下简称乙方)为了确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同信守。

第一条标的(名称、品牌、规格、数量、单价)：第二条产品的质量标准，按下列第项执行：1.按国家标准执行;2.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;3.无国家和部颁标准的，按企业标准执行;4.没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收：第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点1.产品的交货单位：。

采购合同的模板(通用7篇)

采购合同的模板（通用7篇）采购合同的模板第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方) 编号：甲方因生产需要向乙方采购产品。

甲乙双方在平等互利的基础上，遵行自愿、公平、合理的原则经协商达成以下合同：一、产品的名称、规格型号、数量和价格：产品名称规格型号计量单位单价(含税rmb)备注双方确认以电子邮件作为日常信息的传递：甲方接收邮件的电子邮箱：乙方接收邮件的电子邮箱：二、产品的技术质量要求：以甲方提供的图样、技术质量文件及双方签订的《技术质量协议书》为准。

三、交货的时间、地点和运输方式：1、交货的时间：以《采购订单》中甲方要求的交货时间为准。

2、交货的地点：乙方负责将货物送达甲方厂内指定的地点。

3、运送方式：运输方式由乙方自定，相关费用由乙方自负。

四、包装标准、包装物的供应与回收：乙方提供的货物应该进行包装，其包装物乙方不予回收。

五、验收的标准、方法及提出异议的期限：1、验收标准：按本合同约定的技术质量要求作为验收标准。

2、验收方法：甲方组织验收，由甲方质检部门出具进货环节的验收结论。

3、异议期限：如有质量异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

4、甲方进货环节的质量验收结论并非该货物质量的最终结论。

六、结算方式、付款方式及期限：1、结算方式：每月号为双方对上月业务的结算日。

乙方根据甲方的入库单据开具增值税发票(附入库单据)于每月5号前将上月发票(附上个月的发票汇总表及入库单据)交甲方业务员审核入帐。

由于乙方原因导致发票没有按时交给甲方的，甲方有权按发票金额的17%要求乙方给予经济补偿。

2、付款方式：期限六个月内(含六个月)的银行承兑汇票支付。

3、付款期限：自乙方将增值税发票交给甲方业务员后90天内付款，逾期甲方需向乙方支付相应的银行利息。

七、售后服务：乙方提供年的免费三包服务，提供终身的售后服务。

八、供货保障措施：1. 乙方承诺完全有能力按甲方的要求确保本合同项下货物的供应，不会影响甲方的正常生产，不会以旺季生产能力不足等理由拒接甲方订单或擅自将甲方订单转包给其他公司生产。

通用采购合同范本正式版8篇

通用采购合同范本正式版8篇篇1甲方（采购方）：_________________________乙方（供应方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方向乙方采购事宜达成以下合同：一、合同双方基本信息1. 甲方名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________2. 乙方名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________二、采购物品及规格甲方向乙方采购以下物品：____________________________________________________________。

具体规格、数量、价格等详见附件《采购清单》。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币_________________________元（大写：_________________________元整）。

具体金额以《采购清单》为准。

2. 支付方式：甲乙双方约定采用以下第____种方式支付。

（1）全款支付：甲方在合同签订后____日内支付合同全款。

（2）预付款支付：甲方在合同签订后支付____%的预付款，剩余款项在货物验收合格后____日内支付。

（3）其他支付方式：_________________________。

3. 乙方需提供有效的税务发票，甲方以转账方式支付款项。

四、交货时间与地点1. 乙方应于本合同签订后____日内，将货物送达甲方指定地点。

采购合同通用版(推荐6篇)

采购合同通用版（推荐6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同通用版（推荐6篇）采购合同通用版第1篇购货单位： (以下简称甲方)供货单位： (以下简称乙方)为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中华人·民共·和国合同法》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)二、合同金额合同总金额：大写：人·民币万元整大写：人·民币万元整三、付款时间及方式1、合同分三批付款：在合同生效后天内，甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备安装调试完毕，并初步验收一周内，甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备正常运行天，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额 %的货款;质保期满后付清余款。

采购合同通用范本(热门5篇)

采购合同通用范本（热门5篇）采购合同通用范本第1篇甲方：乙方：甲方为了应对日益繁重的日常工作，根据实际需求，经过市场调查，今向乙方定购联想扬天办公电脑一台。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方为友好合作，特制定如下合同：一、采购产品名称、价格。

1、甲方向乙方定购联想扬天T6900办公电脑一台，价格为￥.00元二、产品的验收、售后服务及质保1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。

2、验收合格标准：所有商品均为合同约定的商品。

3、乙方对所提产品在质保期内出现的质量问题，按照相应商品厂商质保标准提供服务(人为因素雷电暴雨等自然灾害除外及商品厂家规定免责范围)。

三、货款结算。

甲乙双方签订合同当日，甲方须向乙方交付所定商品的全部货款，然后乙方组织定货发货，由甲方清点验收。

乙方负责送货至双方约定地点并对设备安装调试。

四、甲方的权利和义务1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的采购设备详单。

在采购详单确定后，若有任何调整意向，应及时乙方说明。

如果乙方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。

2、甲方有对所购设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。

3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其它损失，由甲方承担全部责任。

五、乙方的权利和义务乙方保证按照配置单向甲方供货。

如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货。

六、争议的解决本合同一式两份签订之日起生效，若发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、附则1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。

2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日采购合同通用范本第2篇甲方(需方)：联系方式：地址：乙方(供方)：联系方式：地址：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签订本合同且共同遵守。

采购合同免费(通用9篇)

采购合同免费(通用9篇)采购是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。

下面是小编为大家整理的采购合同免费(通用9篇)，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

【篇1】采购合同免费甲方：__________________乙方：__________________本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款：一、供货产品：甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录，由乙方自行选定。

二、供货价格：具体价格参见乙方提供的价格表。

三、产品质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现质量问题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。

四、送货及验收1.双方合作期间，甲方对乙方________市区的超市直接送货到其指定收货处，由乙方收货人员验收签字确认，若经乙方收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承担任何责任。

2.若乙方在或异地开店，则在原价格不变的基础上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承担。

五、付款方式：_____________________________________________________________。

六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的____%-____%之间进行销售，以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。

七、退换货规定1.若因甲方所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题，甲方无条件包退换货。

2.若因商品滞销，乙方应在离商品保质期前一月以上要求甲方退换货，否则，甲方对一切过期商品一律不予退换。

2024年采购合同模板（三篇）

2024年采购合同模板需方：(以下简称甲方)供方：(以下简称乙方)签订时间：_____ 签订地点：_____双方就采购货物及相关审宜，经充分好协商，达成一致，特签订本合同，以共同信守。

一、合同标的[产品名称、型号、(规格)、单位、数量、单价、金额、交货时间]序号产品名称规格型号二、交货地点：三、交货方式：物流到货，运费由需方付.四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。

五、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均有供方承担。

六、质量及验收标准：□样品□企业标准□行业标准□国家标准七、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺问题，供方应在得到需方通知后____天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告不来处理的，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。

八、货款结算：合同总价款为人民币：付款日期：款到发货。

银行账号：九、产品经需方验收合格，数量无误，办理入库手续，双方按约定的付款方式进行货款结算。

违约责任：供方不能按期交货的，每逾期一口，应承担货款总额是____%违约金，依此类推，需方要以在货款中直接扣除违约金部分：因供方产品质量问题而使需方造成损失的，供方应承担赔偿由此引起的损失责任。

十、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决;协调不成的，任何一方也可以直接向需方所在人民法院起诉。

十一、合同生效：本合同壹式两份，双方各执壹份，各份具有同等效力，以传真形式签订合同盖章回传之日起开始生效，修改无效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年采购合同模板（2）____年采购合同样本通用版合同编号：【编号】甲方：【公司名称】地址：【公司地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】乙方：【公司名称】地址：【公司地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】鉴于甲方有关采购商品的需求，乙方有能力提供相关商品，双方根据平等互利的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、采购商品1.1 甲方承诺在本合同期限内向乙方采购以下商品：（详细列出商品名称、数量、规格等）二、商品质量和验收标准2.1 乙方保证所提供的商品符合国家相关法律法规、标准和规范要求，并具备适用于特定用途的质量要求。

通用的采购合同范本(通用5篇)

通用的采购合同范本（通用5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!通用的采购合同范本（通用5篇）通用的采购合同范本第1篇供货单位(甲方)：住址：联系人：电话：传真：借用单位(乙方)：住址：联系人：传真：二、双方义务和权利：1、甲方对乙方承担如下义务：①、按甲方的产品提供产品使用说明书及其相应调试软件和技术支持。

采购合同标准通用版精选7篇

采购合同标准通用版精选7篇采购合同标准通用版精选7篇。

社会处于不断变化之中，对于保障人们的权益不受别人进犯，合同的地位就更加重要了。

书面合同是仲裁员或者法官裁决双方当事人谁是谁非的重要根据，你也在寻找与合同相关的范本吧？感谢您的阅读。

采购合同标准通用版精选篇1甲方：______________________________乙方：______________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

一．产品要求乙方必须保证产品面料、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否那么要承当相应的违约费用即合同金额的20％，并赔偿甲方因此受到的其他损失。

二．交货期限乙方保证于本合同签署之日起，在_______天内，将甲方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延，否那么乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货局部货款的百分之三的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失，此项违约金额以逾期移交物品局部货款总值的百分之五十为限度。

三．交货及付款方式甲乙双方签订合同后，甲方向乙方交付总价款的__％即元作为定金，乙方交货经甲方验收合格后，一次性付清尾款。

四．其他事项本合同未尽事宜，双方友好协商。

本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。

甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。

甲方：乙方：日期：___年___月___日采购合同标准通用版精选篇2甲方：_____________________________法定代表人：_________________________：___________________________联络 :____________________________乙方：______________________________身份证号码：_________________________通讯地址：___________________________联络 :____________________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，甲乙双方就采购________________设备事宜，经双方协商一致，签订本合同，望双方遵照执行。

采购合同书范本（通用10篇）

采购合同书范本采购合同书范本采购合同注意事项在签订采购合同时应注意以下几点：一、审查采、供货双方的基本情况在采购谈判正式开始之前，要审查对方的营业执照，了解其经营范围，以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法等。

如果有担保人，也要调查担保人的真实身份。

若出面签约的是某业务人员时要注意查看对方提交的法人开具的正式书面授权委托证明，以确保合同的合法性和有效性。

特别应注意在涉外商贸谈判中，要注意把子公司和母公司分开，若与子公司谈判，不仅要看母公司的资信情况，更要调查子公司的资信情况。

因为母公司对子公司不负连带责任。

二、严格审核采购合同主要条文当谈判双方就交易的主要条款达成一致以后，就进入合同签约阶段。

谈判所涉及的数量、质量、货款支付以及履行期限、地点、方式等，都必须严密、清楚，否则会造成不可估量的经济损失。

特别应注意：（一）签订的合同对商品的标准必须明确规定。

签订合同时，双方对买卖商品的名称必须准确而规范。

对所购产品的质量标准应当在合同中明确约定，以免所交货物因质量不符合所想要采购的标准而引起纠纷。

（二）交货地点应明确签订合同时，要写明交货地点，保证货物能够及时签收，避免丢失货物，尤其是在跨国采购时应注意。

（三）接受货物时间应明确为了避免所采购的产品因过期等原因失去原有的使用价值，在采购合同中应明确约定货物到交货地点后采购人的收货时间。

三、合同必须明确双方应承担的义务和违约的责任采购合同双方应就违约事项约定解决方式以及法律责任，以此来维护自己的合法权益。

例如约定在违反合同事项时支付违约金。

采购合同书范本（通用10篇）随着法律知识的普及，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。

那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家整理的采购合同书范本（通用10篇），希望能够帮助到大家。

材料采购合同1甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：一、订购产品名称及数量：二、产品规格及价格：三、产品包装要求及规格：四、质量标准：1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。