建设工程施工合同延期补充协议
工程施工合同延期补充协议

工程施工合同延期补充协议在工程建设领域,合同是双方合作的基础和保障。
由于各种不可预见的因素,工程进度可能会受到影响,导致原合同规定的工期无法满足实际需求。
在这种情况下,双方需要签订一份工程施工合同延期补充协议,以明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行。
本文将为您提供一份工程施工合同延期补充协议范本,供您参考。
一、协议背景甲方(业主)与乙方(承包商)于____年__月__日签订了《____工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定工程总工期为____天。
由于____原因,工程进度受到严重影响,无法按照原合同约定的工期完成。
为确保工程质量和安全,甲乙双方经友好协商,同意对原合同进行延期处理,并签订本补充协议。
二、延期内容1. 工程延期时间:自原合同约定的竣工日期起,延长至____年__月__日。
2. 延期原因:由于____原因,导致工程进度受到严重影响,无法按照原合同约定的工期完成。
3. 延期责任:甲乙双方确认,本次延期非因乙方原因造成,乙方不承担违约责任。
三、延期费用1. 乙方应按照原合同约定的单价和计价方式计算延期期间的工程款,并在工程竣工后向甲方提交完整的工程结算资料。
2. 甲方应在收到乙方提交的工程结算资料后的__个工作日内,完成审核并支付工程款。
四. 质量保证1. 乙方应严格按照国家和行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量符合设计要求和合同约定。
2. 乙方应对延期期间完成的工程负责,如发现质量问题,应及时整改,确保工程质量合格。
五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜,可由甲乙双方协商补充。
3. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
六、争议解决甲乙双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则本补充协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(业主):________________乙方(承包商):________________签订日期:____年__月__日。
建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文:合同编号:_______本补充协议(以下简称“本协议”)由以下双方于______年______月______日签订:甲方:__________地址:__________代表人:__________乙方:__________地址:__________代表人:__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为______;2.由于______原因,原合同的施工期限需要延长;3.双方为了确保工程的顺利进行,经友好协商,决定签订本补充协议。
一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成,双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排,甲方应予以审批。
1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告,甲方应予以审批。
二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式,向甲方支付因延期产生的额外费用。
额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据,甲方应予以审批。
三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。
3.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3.3 本协议的签订,不代表原合同的终止,原合同仍然有效,本协议与原合同构成不可分割的整体。
3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式,经甲乙双方共同签署。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表人(签名):__________代表人(签名):__________签订日期:______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例,请根据实际情况进行修改和完善。
建设工程施工合同延期补充协议(二)

建设工程施工合同延期补充协议(二)一、协议背景本协议是根据双方之间签订的建设工程施工合同,并鉴于现实情况变化的需要,经双方协商一致,特作出以下补充协议。
二、延期原因及依据1.因施工过程中出现技术问题,需要重新设计和调整施工方案,导致工期超出原合同约定的期限。
2.由于疫情等不可抗力因素影响,施工期延迟。
根据合同约定第X条第X款,双方同意对工程施工合同进行延期处理。
三、延期期限1.本协议的延期期限自本协议签订之日起开始,至延期工期届满之日止。
2.延期期限为X天。
四、延期补偿方案1.因技术问题导致的工期延长,由承包方负责重新设计和整改,承担由此产生的全部费用,并按照约定工期履行合同义务。
2.由于不可抗力因素导致的延期,按照建设工程施工合同约定的合理迟延赔偿标准进行补偿。
3.在工期延期期间,甲方应按照原合同价格和支付方式,及时支付相应款项。
五、其他约定1.本协议未尽事宜,按照原建设工程施工合同的约定执行。
2.双方同意遵守国家相关法律法规,保护各自的合法权益。
3.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,自双方签字之日起生效。
4.对原合同的其他条款不作修改。
六、违约责任1.如任何一方未按照本协议约定履行合同义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此所受的一切损失。
2.如因一方违约,导致工期延误影响工程进度,违约方应承担相应的迟延赔偿责任。
七、协议变更与解除1.本协议的任何变更或解除,需经双方协商一致,并以书面形式作出。
2.本协议一经签署并生效后,具有自动解除前一个补充协议的效力。
八、争议解决双方因本协议的履行发生争议的,应友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
以上是关于建设工程施工合同延期补充协议(二)的具体内容。
双方应当严格遵守协议约定,在协议期限内完成工程,并按照约定的方式进行补偿。
如有违约行为,应承担相应的法律责任。
同时,双方应加强沟通和合作,共同努力保障工程的顺利进行。
施工合同工期补充协议书

甲方(建设单位):[建设单位名称]法定代表人:[法定代表人姓名]身份证号码:[法定代表人身份证号码]乙方(施工单位):[施工单位名称]法定代表人:[法定代表人姓名]身份证号码:[法定代表人身份证号码]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方于[签订日期]签订了《[工程名称]工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为[合同编号]。
鉴于工程实施过程中,由于[具体原因],原合同约定的工期无法按期完成,经甲乙双方友好协商,特就原合同工期进行如下补充:一、原合同工期调整1. 原合同约定的工期为[原合同工期],现因[具体原因],双方同意将工期延长至[延长后的工期]。
2. 延长后的工期自[具体日期]开始计算,至[具体日期]结束。
二、工期调整原因及责任1. 工期调整的原因包括但不限于以下情况:a. [具体原因一]b. [具体原因二]c. [具体原因三]2. 因[具体原因],导致工期延误的责任由[责任方]承担。
如因[非责任方]原因导致工期延误,非责任方应积极配合责任方采取措施,尽快恢复工程进度。
三、工期调整后的付款及结算1. 工期调整后,甲乙双方应按照原合同约定的付款进度及方式继续履行合同,并确保工程款的及时支付。
2. 工期调整后,如因工程量增加或减少等原因导致工程款发生变化,双方应按照实际情况进行结算。
四、其他事项1. 本协议作为原合同的补充部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 如本协议与原合同内容不一致之处,以本协议为准。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日附件:1. 原合同文本2. 工期调整原因及责任证明材料注:本协议书仅供参考,具体内容应根据实际情况进行修改和完善。
合同延期施工补充协议书

合同延期施工补充协议书补充协议编号:__________甲方(业主):_____________________地址:______________________________法定代表人:________________________联系电话:__________________________乙方(承包商):_____________________地址:______________________________法定代表人:________________________联系电话:__________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为__________。
由于以下原因:1. 自然灾害、战争等不可抗力因素;2. 法律法规变更、政策调整等外部因素;3. 设计变更、工程量增加等内部因素;4. 其他经双方认可的延期理由。
甲乙双方一致同意对原合同进行如下补充和修改:一、工期调整原合同约定的竣工日期由____年____月____日延期至____年____月____日。
延期期间,乙方应合理安排施工进度,确保工程质量不受影响。
二、经济补偿1. 由于工期延长,甲方同意支付乙方因此产生的合理成本增加部分,具体金额为____元;2. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应按原合同约定向甲方支付违约金。
三、责任分担1. 对于因延期施工导致的直接经济损失,除非另有证据证明属于一方的责任,否则应由甲乙双方共同承担;2. 乙方应采取必要措施减少延期对甲方的影响,包括但不限于加强现场管理、优化施工方案等。
四、其他条款1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效;2. 本补充协议未尽事宜,按照原合同相关条款执行;3. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________法定代表人或授权代表签字:____________日期:____年____月____日乙方(盖章):_____________________法定代表人或授权代表签字:____________日期:____年____月____日。
建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同延期补充协议摘要:本文将就建设工程施工合同延期补充协议进行详细的阐述。
以确保合同双方在工期延长的情况下,能够达成一致,明确延期的相关要求和责任。
一、背景介绍建设工程施工合同是在建筑工程的进行过程中,由发包方和承包方签订的合同。
合同约定了双方的权利和义务,包括工程的内容、工期、质量标准等。
在实际施工过程中,可能会出现一些无法预料或不可抗力的情况,导致工期延迟。
为了应对这些情况,双方可以通过签署延期补充协议来作出相应的调整。
二、延期补充协议的必要性1. 确保双方的合作关系持续稳定:工期延长可能会对项目进度和交付时间造成不利影响,容易引发纠纷。
通过签署延期补充协议,明确双方的权益和义务,能够有效避免纠纷和争议的发生,维护双方的合作关系。
2. 明确延期的相关要求和责任:延期补充协议应明确工期延长的原因、延长的期限、延期后的工作安排等。
双方应共同承担延期给对方带来的不便和损失,并制定相应的补偿机制。
三、延期补充协议的主要内容1. 延期原因的说明:详细描述导致工期延迟的原因,如天气条件恶劣、政府审批延迟、质量问题等。
明确是由于发包方的原因还是承包方的原因导致工期延长。
2. 延期的期限:明确工期延长的具体时间,即延长多长。
例如,延长30天、60天或更长时间。
3. 延期后的工作安排:根据实际情况,调整工期延长后的施工计划和交付时间。
双方应互相协商,达成一致。
4. 补偿机制:如果工期延长对工程项目造成了经济损失,延期补充协议应明确相关赔偿责任和金额。
例如,承包方需要向发包方支付延期费用或罚款来弥补损失。
5. 合同的其他条款:延期补充协议还应包括其他与延期有关的条款,如合同的终止、解除、争议解决等条款。
四、延期补充协议的签署及生效1. 签署方:延期补充协议应由发包方和承包方及其代表签署。
双方需确认代表有签署权和代理权。
2. 签署时间:为确保延期补充协议的有效性,双方应在工期延长后及时签署,以便在工程项目的进行过程中一直有效。
施工期延长补充协议

施工期延长补充协议
1. 引言
本协议是根据原施工合同,在施工期限需要延长的情况下,为了明确双方权益和责任,达成的一致意见。
本协议将确定施工延期的原因、延期时间、延期期间的费用和支付方式等关键问题,以确保项目顺利进行。
2. 延长原因
不可抗力因素:包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等;
工程变更:由于设计图纸修改或工程范围调整;
供应链问题:原材料供应出现延迟或质量问题。
3. 延期时间及补偿期限
双方约定,在补偿期限内,发生的除正常合同履约义务外的额外费用由甲方承担,乙方将不承担额外费用。
4. 费用和支付方式
人工费用:包括延长工期所需的工人工资和福利;
设备租赁费:延长工期导致设备租赁时间延长;
材料费用:延长工期导致额外的材料采购费用。
费用支付方式如下:
人工费用和设备租赁费用:甲方将按照原合同约定的支付方式支付;
材料费用:甲方在材料采购时提前支付,并提供相关付款凭证。
5. 协议生效和解释
本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议包含了双方就施工期延长达成的一致意见,具有合同效力。
在履行本协议过程中如果发生争议,应由双方协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼解决。
本协议正本一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 签字:_________________ 日期:_________________
乙方(盖章):_________________ 签字:_________________ 日期:_________________。
工程工期延期补充合同

工程工期延期补充合同在工程建设过程中,由于各种不可预见因素的影响,原定的工程进度可能会受到影响,导致工程无法按照合同约定的时间完成。
在这种情况下,甲方和乙方需要就工程工期的延期问题进行协商,并签订一份补充合同以明确双方的权利和义务。
以下是一份工程工期延期补充合同的范本,供参考使用。
补充合同编号:__________甲方(业主):_____________________乙方(承包商):___________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方就工程工期延期事宜,经友好协商一致,达成如下补充协议:一、工程概况1. 工程名称:_____________________2. 工程地点:_____________________3. 工程内容:_____________________4. 原合同约定的工程竣工日期:________年____月____日二、工程工期延期原因1. 由于以下原因导致工程无法按期完成:a) 自然灾害等不可抗力因素;) 政策调整、法律法规变更;c) 设计变更、技术要求调整;d) 材料供应延迟、设备故障;e) 其他原因(具体说明):_____________________2. 上述原因对工程进度的影响:(具体说明)三、工程工期延期时间1. 经甲乙双方协商一致,同意将工程竣工日期延期至________年____月____日。
2. 延期时间为自原合同约定的竣工日期起至新的竣工日期止,共计延期____天。
四、责任承担1. 对于工程工期延期给甲方造成的损失,乙方应按照以下方式承担责任:a) 赔偿经济损失:_____________________) 其他责任承担方式:_____________________2. 若因甲方原因导致工程工期延期,甲方应按照以下方式承担责任:a) 赔偿经济损失:_____________________) 其他责任承担方式:_____________________五、其他约定1. 本补充合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2024年工程施工合同工程延期补充协议(多场合应用)

工程施工合同工程延期补充协议鉴于:2. 原合同约定了工程的施工期限、工程范围、工程质量、工程造价等条款。
3. 由于【具体原因】,工程的实际施工进度与原合同约定的进度存在差异,导致工程无法按期完成。
4. 业主和承包商双方经友好协商,同意就工程延期事宜签订本补充协议。
双方本着平等、自愿、公平的原则,经充分协商,达成如下协议:第一条工程延期1.1 业主同意将原合同约定的工程竣工日期延长至【新竣工日期】。
1.2 承包商应按照本补充协议约定的延期期限,尽快完成工程的施工工作,并确保工程质量符合原合同的要求。
第二条工程费用2.1 由于工程延期,原合同约定的工程造价可能发生变化。
双方同意,根据实际情况,按照原合同约定的价格调整方式,重新计算工程造价。
2.2 重新计算的工程造价将在本补充协议签订后【天数】内由双方共同确认,并在确认后的【天数】内支付给承包商。
第三条工期延误责任3.1 工程延期是由于【具体原因】造成的,根据原合同的约定,该原因属于不可抗力范畴,因此双方同意不追究对方的违约责任。
3.2 如果工程延期是由于承包商的过错造成的,承包商应按照原合同的约定承担相应的违约责任。
第四条合同其他条款4.1 本补充协议未尽事宜,按照原合同的约定执行。
4.2 本补充协议与原合同具有同等法律效力,如本补充协议与原合同有冲突之处,以本补充协议为准。
第五条争议解决5.1 双方在履行本补充协议过程中如有争议,应首先通过友好协商解决;如协商无果,任何一方均有权将争议提交至【指定仲裁机构】进行仲裁。
第六条补充协议的生效6.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(业主):乙方(承包商):代表:代表:日期:日期:附件:1. 原合同复印件2. 工程延期原因说明3. 工程延期后的施工计划请注意,本示例仅供参考,具体合同内容应根据实际情况进行修改和完善,并在签订前咨询专业律师的意见。
========本合同更广泛的场景,特设场景及条款========特殊应用场合及增加的条款:1. 特殊应用场合:工程规模扩大增加的条款:a. 工程规模扩大的具体内容,包括工程量、工程范围、工程质量等。
2024年工程延期补充协议(二篇)

2024年工程延期补充协议甲方:_____乙方:_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元,编号为____的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从____年____月____日至____年____月____日)更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务(服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日,以及从____年____月____日至____年____月____日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方:_____乙方:_____日期:____年____月____日2024年工程延期补充协议(二)【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】(施工方):公司名称:XXX有限公司注册地址:XXX法定代表人:XXX联系电话:XXX【乙方】(业主方):公司名称:XXX有限公司注册地址:XXX法定代表人:XXX联系电话:XXX鉴于:1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项;2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日;3. 由于不可抗力等原因,工程无法在原合同约定的工期内按时竣工;4. 双方经友好协商一致,决定签订本延期补充协议,对工程的延期进行补充约定。
基于上述情况,甲、乙方经友好协商一致,达成如下协议:第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。
建设工程施工合同延期补充协议

一、协议背景
鉴于原建设工程施工合同(以下简称“原合同”),合同编号:_______,签订双方为:甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称日期进行延期,并签订本补充协议。
二、延期原因
1.不可抗力因素:在原合同约定的工期内,施工地点遭受严重自然灾害,导致工程进度受到影响。
3.延期期间,双方应继续履行原合同约定的其他条款。
六、违约责任
1.若甲方未按约定提供施工所需的场地、资料、设备等,导致工程进度受到影响,甲方应承担相应违约责任。
2.若乙方未按约定完成工程建设项目,导致工程延期,乙方应承担相应违约责任。
七、争议解决
双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商无果,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
签订日期:____年__月__日
2.设计变更:在施工过程中,根据甲方要求,乙方对原工程设计进行了变更,增加了部分工程量。
3.其他原因:施工过程中,因甲方原因导致施工暂停,影响工程进度。
三、延期期限
根据以上原因,双方同意将原合同约定的工程竣工日期延期至____年__月__日。
四、合同价格调整
1.由于延期原因导致的工程量增加,双方同意按照实际完成的工程量进行结算。
八、其他
1.本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
3.本补充协议与原合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________
甲方代表(签字):______________乙方代表(签字):______________
2.延期期间的材料价格上涨,乙方有权根据市场价格调整合同价格。
工程延期补充协议(通用5篇)

工程延期补充协议(通用5篇)工程延期补充协议篇1甲方:________________乙方:________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元,编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日,以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方:________________乙方:________________日期:________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方:乙方:根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款,以明确双方当事人的权利和义务,并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致,乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现,调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不同意的,甲乙双方签订的劳动合同自然终止,双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元,基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。
施工延期补充协议

施工延期补充协议甲方(发包方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____乙方(承包方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____鉴于甲乙双方于_____年_____月_____日签订了《_____工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方负责_____工程的施工。
现因_____原因,导致工程无法按照原合同约定的工期完成,为保证工程的顺利进行,经双方友好协商,就施工延期事宜达成如下补充协议:一、工程延期原因1、不可抗力因素如自然灾害(地震、洪水、台风等)、政府政策调整、重大疫情等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况,对工程施工进度造成了严重影响。
2、甲方原因甲方提出的工程设计变更、增加工程量、未按时提供施工所需的场地、材料、设备等,导致乙方无法正常施工,从而延误了工期。
3、乙方原因乙方在施工过程中出现的施工组织不合理、人员配备不足、施工技术问题等自身原因,造成工程进度滞后。
二、延期时间经双方协商一致,工程延期_____天,原合同约定的竣工日期由_____年_____月_____日延长至_____年_____月_____日。
三、双方责任与义务(一)甲方责任与义务1、对于因甲方原因导致的工程延期,甲方应承担相应的责任,并积极采取措施减少对工程进度的影响。
2、按照原合同及本补充协议的约定,及时支付工程进度款,确保乙方有足够的资金进行施工。
3、协助乙方解决施工过程中遇到的与甲方相关的问题,如协调与其他相关方的关系等。
(二)乙方责任与义务1、对于因乙方原因导致的工程延期,乙方应采取有效的措施加快施工进度,尽量缩短延期时间,并承担由此产生的费用增加。
2、按照原合同及本补充协议的要求,合理安排施工组织,增加人员和设备投入,确保工程质量和安全,按时完成工程施工。
3、及时向甲方报告工程进度情况,接受甲方的监督和检查。
四、费用调整1、因工程延期导致乙方增加的费用,如人工费用、材料价格上涨、设备租赁费用增加等,由双方根据实际情况协商确定。
工程施工合同工程延期补充协议

(1)设计变更导致的工程延期,由建设单位承担由此产生的费用;
(2)建设单位要求增加或减少工程量导致的工程延期,由建设单位承担由此产生的费用;
(3)其他原因导致的工程延期,双方根据实际情况协商分担费用。
3.工程延期期间,施工单位应合理组织施工,确保工程质量和进度。因施工单位原因导致的工程延期,施工单位应承担相应责任。
工程施工合同工程延期补充协议
一、协议背景
鉴于原工程施工合同(以下简称“原合同”),合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就合同工程延期事宜达成以下补充协议。
二、工程延期原因
1.因不可抗力因素,包括但不限于自然灾害、政府行为等,导致工程进度受到影响,无法按照原合同约定的工期完成。
2.施工过程中,因设计变更、建设单位要求增加或减少工程量等原因,导致工程实际进度与原合同约定的进度不符。
3.施工单位在施工过程中,严格按照原合同约定的施工方案、工艺和质量要求进行施工,但由于客观原因,导致工程进度受到影响。
三、工程延期期限
1.双方同意,将原合同约定的工程竣工日期延长至____年__月__日。
2.如遇特殊情况,双方可根据实际情况协商确定新的工程竣工日期。
四、工程延期责任及费用
1.因不可抗力因素导致的工程延期,双方互不承担违约责任。
五、其他约定
1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
2.本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜,双方可另行协商解决。
3.本补充协议的签订,不影响双方在原合同项下的其他:__________
签订日期:____年__月__日
工程延期补充协议书范本精选3篇

工程延期补充协议书范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
《*****合同》补充协议甲方:*******乙方:*******本协议中的全部术语,除非另有说明,否则其定义与双方于***年***月****日签订的《*****合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于:*************缘由。
甲乙双方本着友好,互信,互助的原则,经友好协商,依据实际状况,在原意向书基础上补充合作条款部分内容,特订立以下补充协议书。
一、协议内容补充修改部分为:二、本协议生效后,即成为原意向书不行分割的组成部分,与原意向书同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外,原意向书的其余部分应完全连续有效。
本协议与原意向书有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字:*******乙方签字:***********年****月****日****年****月***日工程延期补充协议书范本(第二篇)工程延期补充协议书摘要:本合同是一份工程延期补充协议书范本,主要用于明确各方在工程项目延期情况下的权益和责任,保护合同双方的合法权益。
[合同编号]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,经过双方友好协商,达成如下补充协议:一、延期原因由于[详细说明工程延期原因],造成工程进度无法如期完成。
二、延期期限根据实际情况,工程延期期限约定为[延期期限],合同双方同意将工程完工期限延长至[延期时间]。
三、责任与赔偿1. 承包方同意承担由于工程延期所产生的全部责任和损失,包括但不限于违约金、人工增加及其他相关费用。
2. 甲方同意给予乙方合理的延期补偿,并在约定期限内支付乙方相应的工程款项。
四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有相应的约束力。
2. 本协议是对原合同的补充,合同其他条款继续有效。
3. 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
工程延期施工补充协议(3篇)

第1篇甲方(建设单位):_________________乙方(施工单位):_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》(以下简称“原合同”)中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日,现因以下原因导致工程延期,经双方友好协商,就工程延期事宜达成如下补充协议:一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期:______(如自然灾害、政策调整等)。
2. 因甲方原因导致工程延期:______(如提供材料延误、设计变更等)。
3. 因乙方原因导致工程延期:______(如施工质量不达标、施工进度缓慢等)。
二、延期工期1. 根据实际情况,经双方协商一致,原合同约定的工期延长____个月,新的工期为____年____月____日至____年____月____日。
2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变,乙方应按照原合同约定的标准继续施工。
三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期,双方互不承担责任,工期相应顺延。
2. 因甲方原因导致工程延期,甲方应承担相应的责任,包括但不限于支付乙方合理的延期损失。
3. 因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。
四、工程款支付1. 在延期期间,甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例,按时支付乙方工程款。
2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用,双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议未尽事宜,按原合同及国家有关法律法规执行。
甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________代表(签字):_________________代表(签字):_________________日期:____年____月____日第2篇甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为:____,约定工程名称为:____,工程地点为:____,工期为____。
施工合同延期补充协议完整版doc

施工合同延期补充协议完整版doc 【文本内容】合同编号:XXXXX协议编号:XXXXX甲方:XXX工程有限公司地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人:XXX联系电话:XXX乙方:XXX建筑设计有限公司地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人:XXX联系电话:XXX鉴于甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订的《施工合同》(以下简称“原合同”),根据双方协商一致,特制定本《施工合同延期补充协议》(以下简称“补充协议”)。
一、延期原因及背景1. 甲方和乙方在原合同约定的工期内,由于XXX原因导致工程进展受阻,无法按时完成。
2. 双方经协商一致,决定延长工期,并签订本补充协议,以确保工程顺利进行。
二、延期期限1. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2. 经双方协商,延长工期为XX天/月,共延长XX个月。
3. 延长后的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
三、延期费用1. 乙方应按照原合同约定的工程价款计算延期费用。
2. 延期费用为每延长一天/月,按照原合同工程价款的X%支付给乙方。
3. 延期费用应在本补充协议签订后的X个工作日内支付给乙方。
四、其他约定1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并作为原合同的一部分。
2. 本补充协议未尽事宜,由双方协商解决。
五、争议解决1. 本补充协议的解释和效力适用中华人民共和国法律。
2. 因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向XXX仲裁委员会申请仲裁。
六、补充协议的变更与解除1. 本补充协议的任何变更或解除,应经双方书面协议并签字盖章生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人签字:法定代表人签字:日期:XXXX年XX月XX日日期:XXXX年XX月XX日。
施工合同延期补充协议范本

施工合同延期补充协议范本一、背景和目的为了解决施工合同履行过程中的延期问题,确保双方的权益,特制定本补充协议。
本协议的目的是明确施工合同延期的条件、责任和补偿方式,以确保项目能够按时完成。
二、双方同意的延期原因1.施工方在履行施工合同过程中遇到了不可抗力因素,如自然灾害、政府行为等;2.建设方提出了变更要求或者设备购买和安装出现了问题,导致施工方无法按时完成工作;3.双方协商一致,认为延期是有助于项目进展和质量保障的。
三、延期的条件1.延期必须经双方书面同意,以补充协议形式确认;2.延期的时间必须明确,双方需在协议中约定延期的开始和结束时间;3.双方必须就延期引发的工期、质量、成本等问题进行充分沟通和讨论,并且将相关约定明确记录在协议中。
四、延期的责任和补偿方式1.如果是施工方导致的延期,施工方需承担相应责任并向建设方提供一定的补偿;2.如果是建设方导致的延期,建设方需承担相应责任并向施工方提供一定的补偿;3.如果是双方共同导致的延期,双方需协商确定责任比例,并按照责任比例分摊相应的补偿责任;4.延期期间发生的额外成本,包括但不限于工人工资、设备租赁费用等,由延期方承担;5.如延期导致的工程质量问题,延期方需负责修复和保修,延期方也应向接受方提供相应的补偿;6.双方如果存在争议无法协商解决,可以依法寻求仲裁或诉讼途径解决。
五、其他约定1.双方需严格按照施工合同和本补充协议的约定进行履行,确保项目能够按时完成;2.如果双方需要执行变更或修改施工合同的其他条款,需另行签订书面协议;3.本补充协议的任何修改或补充必须经双方书面同意,并签署补充协议。
六、法律适用和争议解决本补充协议适用法律。
双方如发生争议或纠纷,应首先通过友好协商解决。
如协商失败,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、生效和解释本补充协议经双方签字盖章后生效,具有法律效力。
对本补充协议的解释和执行均应遵循法律的有关规定和原则。
延期竣工合同补充协议书

延期竣工合同补充协议书
甲方(原合同承包方):_________________
乙方(原合同发包方):_________________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因____(具体原因)导致原合同约定的竣工日期无法按期完成,经双方协商一致,特订立本补充协议书,以明确双方在原合同基础上的权利义务关系。
一、竣工日期的延期
1. 原合同约定的竣工日期为____年__月__日,现双方同意将竣工日期延期至____年__月__日。
2. 甲方应确保在新的竣工日期前完成所有工程任务,并达到原合同约定的质量标准。
二、延期竣工的责任
1. 由于甲方原因导致延期竣工的,甲方应按照原合同的约定承担相应的违约责任。
2. 由于乙方原因导致延期竣工的,乙方应按照原合同的约定承担相应的违约责任。
三、延期竣工的费用
1. 因延期竣工所产生的额外费用,由责任方承担。
2. 双方应根据实际情况,合理分担因延期竣工所产生的费用。
四、其他条款
1. 本补充协议书与原合同具有同等法律效力,原合同中未被本补充协议书修改的条款继续有效。
2. 本补充协议书自双方签字盖章之日起生效。
3. 本补充协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_________________ 日期:____年__月__日
乙方代表(签字):_________________ 日期:____年__月__日
(注:以上内容仅供参考,具体条款应根据实际情况由甲乙双方协商确定,并建议在签订前由专业法律顾问进行审核。
)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同补充协议
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)甲乙双方于年月日签订的《建设工程施工合同》即
工程施工合同,合同编号,合同造价人民币万元,计划开工日期为年月日,计划竣工日期为年月日。
该工程如期开工,但是因市场环境的变化导致工程建设于年月暂停施工至今,工程未能如期竣工,目前甲乙双方均已做好复工准备。
甲乙双方经友好协商就该竣工日期达成如下协议:
工程复工日期为年月日,现延长该工程竣工日期至年月日。
本协议一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,协议生效后即成为主合同的一部分,主合同与本协议不一致的条款,以本协议约定内容为准,其余本协议未约定事项仍按主合同条款执行。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
日期:年月日日期:年月日
Welcome To Download
欢迎您的下载,资料仅供参考!。