重大合同(标准版)
重大合同披露标准

重大合同披露标准
合同范本专家撰写:
重大合同披露标准。
1. 重大合同定义。
重大合同是指对公司业务、财务状况或股东权益具有重大影响的合同。
重大合
同可能包括但不限于合并、收购、重大投资、重大债务、重大资产出售或转让等。
2. 披露标准。
根据相关法律法规和证券交易所规定,公司在签订重大合同后应及时进行披露。
披露内容应包括但不限于合同的基本情况、对公司业务、财务状况或股东权益的影响、合同履行进展情况等。
披露应准确、及时、完整,确保投资者的知情权。
3. 合同范本建议。
在起草重大合同时,应充分考虑披露标准,明确合同的重大性质,合同履行可
能对公司产生的影响,并在合同中明确披露义务。
建议在合同中加入披露义务条款,明确合同履行后的披露时点、披露内容和披露方式,以确保公司合规披露。
4. 法律风险提示。
未按照法律法规和证券交易所规定进行重大合同披露可能面临行政处罚、民事
赔偿等法律风险。
因此,公司在签订重大合同前应充分了解披露标准,咨询专业法律意见,并谨慎起草和履行合同。
以上为重大合同披露标准的合同范本建议,如有更多细节和具体情况需要考虑,请咨询专业律师或法律顾问。
标准版工程承包合同样本(5篇)

标准版工程承包合同样本第一、井位1.钻井施工地点:____省____市____县____乡2.地形图3.井位设计图4.地层构造图第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目,设计任务书等文件号及影印件。
第三、井别:第四、钻井口数:第五、井深结构:第六、质量:1.井身质量合格率2.固井质量合格率第七、价格1.调整井单价____元/米,合计金额____万元2.开发井单价____元/米,合计金额____万元标准版工程承包合同样本(二)发包人_____(以下简称甲方)承包人_____(以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:开挖、运输土方____元/m3(石砂)。
四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自____月____日开始施工,在____天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。
达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。
否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。
保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
2024年标准大型工程合同范文

2024年标准大型工程合同范文合同编号:____-XXX标准大型工程合同甲方:(全称)地址:法定代表人:联系电话:传真号码:乙方:(全称)地址:法定代表人:联系电话:传真号码:鉴于乙方在工程领域有丰富的经验和技术能力,甲方欲委托乙方进行下述项目的施工,双方就有关事项达成如下合同(以下简称“工程合同”):一、项目名称及位置1. 项目名称:2. 项目位置:二、工程内容和范围1. 工程内容:乙方应按照甲方的具体要求,承担工程设计、建设、安装、调试等全部工作,并履行相关质量保证和服务承诺。
2. 工程范围:包括但不限于以下工程内容:(列举具体内容)三、工期及交付1. 工期:双方经协商一致,约定如下工程工期:开始日期:年月日完成日期:年月日2. 交付:乙方应在工期内按照合同要求完成工程,并向甲方交付验收。
四、工程报价和付款方式1. 工程报价:工程总报价为人民币(大写)(小写)元整,包括设计费、建设费、材料费、劳务费、设备费等各项费用。
2. 付款方式:根据工程进度,甲方应按照以下方式支付工程款项:① 在签订合同后的(指定日期)之前,甲方支付工程总价款的前30%作为预付款;② 工程实施过程中,根据实际进度和合同约定,乙方有权向甲方发起工程款支付申请;③ 在工程完成后,乙方提供的工程竣工验收报告经甲方确认后,甲方支付工程余款。
五、质量保证和售后服务1. 质量保证:乙方应提供合格的材料和设备,按照相关国家标准和行业规范进行施工和安装,保证工程质量符合合同约定和相关规定,并承担因质量问题导致的责任。
2. 售后服务:工程完工后,乙方应提供一定期限内的免费维修服务,并在合同约定期限内提供合理的技术支持和服务。
六、违约责任1. 甲方违约责任:如甲方未按合同约定支付工程款项或未提供必要的协助和配合,甲方需承担相应违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此遭受的损失、承担法律责任等。
2. 乙方违约责任:如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格,乙方需承担相应违约责任,包括但不限于返工、赔偿甲方因此遭受的损失、承担法律责任等。
工程企业重大合同标准

工程企业重大合同标准合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]签订日期:[具体日期]签订地点:[具体地点]一、合同目的与范围本合同旨在明确甲乙双方在[具体工程项目名称]工程项目中的权利、义务与责任,确保工程顺利进行。
合同内容涵盖工程设计、施工、监理、验收、保修等全过程。
二、合同金额与支付方式合同总金额为[具体金额]元人民币,支付方式如下:1. 预付款:甲方需在合同签订后[具体天数]天内支付总金额的[具体百分比]%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方需按照约定的节点支付相应款项。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余款项。
三、工程期限与交付工程开工日期为[具体日期],竣工日期为[具体日期]。
如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应协商确定新的工期。
四、质量保证与验收乙方必须保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
工程验收由甲方组织,乙方协助,并依据相关标准执行。
五、变更与索赔工程过程中如需变更设计或增加工作量,应及时书面通知对方,并签订补充协议。
因变更造成的损失,有权方可以向责任方提出索赔。
六、违约责任任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密予以保密。
2. 附件:本合同的附件是合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。
九、签字盖章本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):________________乙方代表(签字):________________甲方盖章:________________乙方盖章:________________签订日期:______________。
重大合同的标准

重大合同的标准在商业活动中,重大合同的签订是一项极为重要的工作,它不仅关乎企业的长期利益,也直接影响到企业的声誉和发展。
因此,制定合适的标准来规范重大合同的签订过程显得尤为重要。
本文将从合同内容、审批流程、风险控制等方面,对重大合同的标准进行详细阐述。
首先,重大合同的内容应当具备明晰、全面、合法的特点。
合同应当清晰地界定双方的权利和义务,包括但不限于合同的目的、履行的方式、期限、违约责任等条款。
双方应当在签订合同时充分沟通,确保合同内容的准确表达,避免后期出现歧义或纠纷。
此外,合同的内容应当符合国家法律法规的规定,不得违反法律,不得损害社会公共利益。
其次,重大合同的审批流程也是关键的一环。
企业应当建立严格的审批制度,明确合同审批的权限和程序。
在合同签订之前,应当经过多方的审核和评估,确保合同内容的合理性和可行性。
同时,应当充分考虑合同对企业的影响,对于风险较高的合同,应当进行更为严格的审批程序,确保企业利益不受损害。
此外,风险控制是重大合同中不可忽视的一环。
在签订合同时,双方应当对合同可能存在的风险进行充分评估,并制定相应的风险控制措施。
例如,可以在合同中加入违约责任条款、争议解决机制等,以应对可能出现的风险情况。
在合同履行过程中,双方应当及时沟通,对可能出现的问题进行及时处理,避免问题扩大化,影响合同的履行进程。
总之,重大合同的签订需要遵循一定的标准和程序,以确保合同的合法性、合理性和可行性。
企业应当建立完善的合同管理制度,加强对重大合同的管理和监督,提高合同管理的规范化水平,以保障企业的长期利益和稳定发展。
同时,企业在签订合同时也应当注重诚信和信用,树立良好的商业信誉,促进商业合作的健康发展。
通过对重大合同的标准进行规范和约束,不仅可以有效降低企业在商业活动中的风险,也可以提高企业的管理水平和竞争力,为企业的长期发展奠定坚实的基础。
因此,企业应当高度重视重大合同的签订工作,加强对合同管理的规范化和制度化建设,为企业的可持续发展提供有力保障。
2024年工作劳动合同标准版本(二篇)

2024年工作劳动合同标准版本甲方:_____乙方:_____根据《劳动法》第____条第____款第_____项规定,本单位解除与该职工的劳动合同。
经双方协商,我单位支付其经济补偿共计____元人民币,工资发至____年____月份,特此证明。
第一条经劳动合同当事人协商一致,劳动合同可以解除。
第二条有下列情形之—的,劳动者可以解除劳动合同:_____未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;未及时足额支付劳动报酬的;未依法为劳动者缴纳社会保险费的;用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
第三条劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:_____在试用期间被证明不符合录用条件的;严重违反用人单位规章制度的;严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的;劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;被依法追究刑事责任的。
第四条有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:_____劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排工作的;劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。
第五条有下列情形之一,需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人占企业职工总数百分之十以上的,用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员:_____依照企业破产法规定进行重整的;生产经营发生严重困难的;企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的。
标准版建筑安装工程合同范本(4篇)

标准版建筑安装工程合同范本合同编号:甲方(发包单位):江苏_____公司乙方(承包单位):无锡_____公司根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致,签订本专业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程概况:1.工程名称:住宅小区一期工程(17楼)2.工程地点:安徽_____市红十字会医院南边3.工程结构:框剪结构4.承包内容:小区单元门的钢构雨篷加工与安装二、承包形式:大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。
三、材料要求:1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工,并且必须达到国家标准要求。
2、玻璃采用66夹胶钢化玻璃。
四、工艺要求:钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致,面漆颜色以选样为准。
五、加工、制作形式:按照图纸加工安装,乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.七、结算方式:1、950元2,该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。
2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。
3、付款方式: 工程量完工验收合格一次性结算,雨棚主钢构安装完成付已完成的 50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%,全部安装费的5%为质保金,_____年后无质量问题全额无息返还。
八、工程期限: 131、工期:合同签订后按甲方编制进度计划实施。
2、暂停施工:甲方应以书面形式要求乙方停止施工,提出书面处理意见,乙方整改后以书面形式提出复工要求。
3、工期延误:以下原因造成的工期延误,经甲方代表确认后,可考虑工期顺延:(1)施工现场未能达到开工条件;(2)其它工种施工施工交叉而影响施工。
(3)发生重大设计变更,造成工程量增加或返工发生的天数。
(4)人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、质量标准符合以下有关钢结构规范:(1)甲方提供的工程施工图纸;(2)《钢结构施工与验收规范》GB50205-20(3)质量要求:使用的原材料符合国标及图纸要求。
2024年正式劳动合同标准版本(六篇)

2024年正式劳动合同标准版本甲方:信阳江淮水利建设有限公司性质有限公司地址:平桥大道112号乙方:_____ 性别:_____出生____年____月____日身份证号:文化程度:根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律规定,经甲乙双方协商一致,同意签订本劳动合同。
第一条劳动合同期限1、本合同为有固定期限的劳动合同。
合同期限从____年____月____日起至____年____月____日止。
2、试用期,自____年____月____日至____年____月____日。
3、熟练期(培训期、见习期)从____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工作内容及要求乙方安排在_____部门,从事_____工作。
甲方可以根据实际情况,调整乙方所处的部门、工作任务、工作地等,乙方应接受调整。
乙方须根据甲方规定的岗位工作职责和要求,按时、按质、按量完成本职工作。
第三条劳动报酬及支付方式与时间1、甲方根据乙方的工作岗位及工作业绩确定工资报酬,在本单位内参照适用同工同酬待遇。
2、甲方支付给乙方的月工资不得低于当地政府规定的最低工资。
3、甲方按月以现金形式发放工资,不得无故拖欠。
4、甲方在年终时根据乙方的当年实际业绩、效率、效益、损失、工作态度等因素考核结算乙方的奖金。
第四条社会保险甲、乙双方必须依法参加社会保险,按月缴纳社会保险费。
乙方缴纳部分,由甲方在其工资中代为扣缴。
第五条劳动纪律甲乙双方应严格遵守国家的法律、法规、规章和政策。
乙方必须遵守甲方依法制定的规章制度和劳动纪律。
第六条劳动合同的解除1、经甲乙双方协商一致,可以解除本合同;2、乙方有下列情形之一的,甲方可以随时解除本合同(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反劳动纪律或者甲方依法制定的规章制度的;(3)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;3、具有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除本合同(1)在试用期内的;(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(3)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;4、因其它法律规定解除劳动合同,须提前三十天书面通知对方。
重大合同的标准

重大合同的标准在商业领域中,重大合同的签订是一项至关重要的事情。
一份合同的质量直接关系到企业的利益和声誉,因此,在签订重大合同时,必须严谨对待,确保合同的合法性、有效性和可执行性。
本文将从几个方面介绍重大合同的标准,以帮助各位文档创作者更好地理解和处理重大合同的相关事务。
首先,重大合同的标准应当包括合同的基本要素。
合同的基本要素包括合同的当事人、合同的标的、合同的内容、合同的形式和合同的履行期限等。
在起草重大合同时,必须全面考虑这些要素,确保合同的完整性和合法性。
此外,还应当注意合同中的各项条款,确保条款的明确性和合理性,避免出现模糊不清或者不合理的条款,以免日后发生纠纷。
其次,重大合同的标准应当包括合同的风险防范。
在签订重大合同时,必须充分考虑各种可能的风险,采取相应的措施进行防范。
例如,在合同中加入违约责任条款、争议解决条款等,以确保在合同履行过程中能够有效防范和化解各种风险,保障自身的合法权益。
再次,重大合同的标准应当包括合同的法律依据。
在签订重大合同时,必须严格遵守相关的法律法规,确保合同的合法性和有效性。
此外,还应当了解和掌握相关的法律知识,以便在合同履行过程中能够及时准确地处理各种法律事务,避免因法律问题而导致合同无效或者产生其他不良后果。
最后,重大合同的标准应当包括合同的保密性和商业机密。
在签订重大合同时,必须注意保护合同中涉及的商业机密和保密信息,避免泄露给不相关的第三方,以免对企业的利益造成损害。
此外,还应当在合同中加入保密条款,明确双方在合同履行过程中应当遵守的保密义务和责任。
总之,重大合同的签订是一项复杂而严肃的事务,必须严格按照相关的标准和程序进行处理。
只有在全面考虑各种可能的情况和风险,并严格遵守法律法规的前提下,才能够签订一份合法、有效、可执行的重大合同,保障企业的合法权益和长期发展。
希望各位文档创作者能够认真对待重大合同的相关事务,确保合同的质量和合法性。
标准大型施工合同书

标准大型施工合同书合同范本:第一部分,合同概况。
本合同由甲方(施工公司名称及法定代表人)和乙方(委托人名称及法定代表人)双方共同签订,旨在就以下施工项目达成一致意见并约定合作事宜。
项目名称,(填写项目名称)。
项目地点,(填写项目地点)。
项目规模,(填写项目规模)。
合同金额,(填写合同金额)。
合同签订日期,(填写签订日期)。
工程开工日期,(填写开工日期)。
工程竣工日期,(填写竣工日期)。
第二部分,合同条款。
1. 工程内容,甲方应按照乙方的要求,承担以下工程内容的设计、施工和监理工作。
(具体列明工程内容)。
2. 工程质量,甲方承诺按照国家相关标准和规定,确保工程质量符合乙方的要求,并承担因工程质量问题所引发的责任。
3. 工程进度,甲方应按照合同约定的工期,合理安排施工进度,并在工程竣工日期前完成所有工程内容。
4. 合同金额及支付方式,乙方应按照合同约定的进度和质量验收标准,按时足额支付工程款项。
5. 变更和索赔,如因不可抗力或其他特殊原因需要变更工程内容或索赔,应经双方协商一致后签订书面变更协议。
6. 违约责任,任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
7. 合同解除,在以下情况下,本合同可被解除,双方一致同意解除、严重违约、不可抗力等情形。
第三部分,其他条款。
1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
4. 本合同自双方盖章之日起生效,有效期至工程竣工并完成结算之日止。
甲方(盖章),_________________ 乙方(盖章),_________________。
法定代表人签字,___________ 法定代表人签字,___________。
日期,_______________________ 日期,_______________________。
2024年标准大型工程合同样书

2024年标准大型工程合同样书合同编号:甲方:(详细信息)地址:电话:传真:邮箱:乙方:(详细信息)地址:电话:传真:邮箱:鉴于甲方拥有相关资质和经验,希望与乙方就下列大型工程项目达成协议:一、项目概况1.1 项目名称:1.2 项目地点:1.3 项目规模:1.4 项目内容及工作范围:二、合同价格2.1 项目总价:2.2 付款方式:2.3 发票要求:三、合同执行周期3.1 开工日期:3.2 竣工日期:四、责任和义务4.1 甲方的责任和义务:4.1.1 提供项目相关资料和证明文件;4.1.2 向乙方提供工作场所和必要的配合;4.1.3 按照合同约定支付相应款项。
4.2 乙方的责任和义务:4.2.1 按照项目要求进行工程设计、施工和监督;4.2.2 保证工程质量符合相关标准和规定;4.2.3 完成工程进度;4.2.4 遵守相关法律法规和合同约定。
五、变更和解除合同5.1 双方一致同意变更合同时,应书面确认并签署变更协议。
5.2 如果发生以下情况,合同可被解除:5.2.1 双方协商一致;5.2.2 甲方未按合同约定支付款项;5.2.3 乙方工程质量无法满足要求。
六、违约责任6.1 如甲方或乙方未履行合同的任一义务,违反约定,应承担相应违约责任。
6.2 违约方应支付相应赔偿金,包括但不限于合同金额的百分比。
七、争议解决7.1 双方发生争议时,可协商解决。
如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。
7.2 仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。
八、其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至竣工验收合格日止。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:。
合同书样本标准版【5篇】学习啦

合同书样本标准版【5篇】合同书样本标准版【5篇】时间:2023-05-05 15:00:43 倩仪0由分享一般来说,生效的合同和协议法律效力就是相同的。
除非没有生效或因为一些条件而失效。
下面小编给大家带来的合同书样本标准版,浏览更多合同书样本可点击“合同书”查看。
合同书样本标准版1甲方(车库出卖人):__省____房地产公司电话:乙方(车库买受人):电话:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议:一、乙方通过公开拍卖竞得__小区幢号车库,属结构。
二、乙方按规定付清成交款 (大写: ),拍卖佣金 (大写: )。
三、甲方统一办理《产权证》,车库面积以产权部门登记为准,办理费用由乙方支付。
四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费,()即每平方建筑面积__元。
如遇调整物管费标准则按新标准收取。
五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。
六、乙方在使用车库时,须遵守以下规定:1、不准将车库以经营用途使用;2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给__小区以外的住户或单位使用;3、乙方在购得车库后,应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不对小区住户产生不良影响;6、文明驾驶,安全行车。
在小区内应缓行,并注意行人车辆,如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号,以免影响小区住户;7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定,自觉服从管理人员的管理。
乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。
对违反以上规定行为,甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。
七、本合同一式贰份,双方签字生效。
未尽事宜双方协商解决。
标准大型工程合同模板

标准大型工程合同模板甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方进行工程施工工作达成如下协议:第一条合同目的甲方委托乙方进行(工程名称)的施工工作,乙方接受委托并承担履行该工程的施工责任。
第二条工程内容1. 工程名称:(工程名称)2. 工程地点:(工程地点)3. 工程范围:(详细描述工程范围)第三条工程期限1. 工程开始时间:(具体时间)2. 工程结束时间:(具体时间)3. 工程期限延长:如因甲方原因或不可抗力等因素导致工程期限延长,双方可协商延长工程期限。
第四条工程报价1. 乙方按照本合同规定的工程内容和工程期限提供报价,报价金额为(具体数字)。
2. 报价包括人工费、材料费、设备费、机械费、管理费等全部费用,不得追加或变动。
第五条付款方式1. 乙方在开工前需要支付工程款的百分之二十作为首期款,剩余款项分期支付,具体支付时间和金额双方协商确定。
2. 甲方支付的款项应在收到工程材料合格证明或验收合格证明后支付给乙方。
第六条质量保证1. 乙方应严格按照工程规范和设计要求进行施工,并保证工程质量符合国家标准。
2. 工程质量问题出现后,乙方应在受到通知的五个工作日内进行整改。
第七条安全保障1. 乙方应加强工程现场安全管理,确保施工过程中不发生任何事故。
2. 如因乙方的过失导致事故发生,乙方应承担相应责任并赔偿因此造成的损失。
第八条违约责任1. 若乙方未按合同规定履行义务,造成工程延误或质量问题,应承担责任并赔偿因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同规定支付款项或提供必要资料,造成工程延误,应承担相应责任。
第九条知识产权保护1. 乙方承诺工程中使用的设计图纸、技术方案等知识产权均为乙方所有,甲方不得擅自使用或泄露给第三方。
2. 如因甲方原因致使知识产权泄露,甲方应承担相应法律责任。
第十条其他事项1. 双方应密切合作,共同完成工程。
标准版劳务合同(5篇)

标准版劳务合同甲方:某公司住所:邮编:联系电话:乙方:_____ 性别:_____身份证号:住址:邮编:联系电话:第一条、协议期限自____年____月____日至____年____月____日止,乙方试用期为____天。
第二条、工作内容乙方在协议期内由甲方派往_____,工作岗位由所派往的单位负责安排与调整,乙方愿意服从。
第三条、劳务报酬乙方的劳务报酬由所派往的单位根据乙方工作岗位确定具体标准,该标准不低于北京市最低工资,由所派往单位直接支付乙方,或先支付甲方,再由甲方每月____日支付乙方。
第四条、甲方的责任、权利1.负责要求所派往的单位为乙方提供乙方所承担工作必需的工作条件;2.要求乙方遵守国家法律法规和所派往单位的工作规定;3.负责对乙方违反甲方和所派往单位工作规定的行为作出相应处理。
第五条、乙方的责任、权利1.遵守国家法律法规及甲方和所派往单位的各项工作规定;2.维护甲方及所派往单位的声誉及正当利益,如造成损害或经济损失,乙方应承担相应责任;3.乙方患职业病或因工负伤的工资及医疗待遇按国家和北京市有关规定由所派往的单位承担;患病或非因工负伤的工资和医疗待遇由乙方商原企业承担。
第六条、协议的解除、终止与续延1.试用期内甲、乙双方均可随时通知对方解除本协议;2.协议期间,双方均可解除本协议,但应提前____日通知对方。
未提前通知的,每延迟一日,须向对方支付一日的违约金,标准为乙方的日工资;3.协议期满,双方均可终止本协议;若均无提出异议,本协议自动逐月续延。
第七条、协议的变更1.协议有效期内,任何一方情况发生变化,需要变更协议时,应书面送达另一方,另一方应在____日内作出书面答复。
2.双方协商一致,方可变更协议有关内容,变更后的协议或协议附件由双方签字有效。
3.双方协商不一致,本协议即行解除。
第八条、违约责任1、甲方违反本劳务协议给乙方造成损失的,应按乙方受损情况赔偿;2、乙方在协议期内擅自离职的,应赔偿甲方的经济损失。
抵押合同的标准版本(通用6篇)

抵押合同的标准版本(通用6篇)抵押合同的标准版本1甲方:________________________身份证号码:__________________乙方:________________________身份证号码:__________________甲、乙双方经充分协商,订定以下借款合同:一、甲方因经营活动需要,向乙方借款人民币__________万元(¥____________),乙方于______年______月______日之前将该笔款项汇入甲方或者其指定帐户,由甲方向乙方出具收到借款的确认书。
二、借款期限为______年,从甲方出具上述确认书之日起计;利率以五年期银行借款利率计,即为每年______%;如遇国家调整同期银行借款利率的,则双方之间的借款利率亦作相应的调整;借款期满之次日,本金随同所有的利息一次性归还给乙方;上述本息若逾期支付,则以每日千分之一的比例计算违约金。
三、为上述条款的履行,甲方以其在____________股份有限公司(下称__________公司)的所有股份(占____________公司注册资本的_____%)向乙方提供质押担保,并由甲方于借款收款确认书日签署之日负责落实办理将上述股份出质事项记载于___________公司的股东名册,由__________公司向乙方出具上述登记完成的确认书。
四、双方确认,如果甲方与__________________公司之间的劳动关系结束,则本合同于该结束之日同时解除,此等情况下甲方应于该解除之日起的______________日内归还所有借款本息。
五、如因本合同发生争议的,双方协商解决,协商不成的,提交乙方户籍所在地的i仲裁机构解决。
六、本合同一式二份,双方各执一份;对本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,与本合同具有相同效力。
甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________抵押合同的标准版本2甲方:________________________乙方:________________________根据甲方于________年______月______日签订的设立________________有限公司章程第_____章第_____条的规定,甲、乙双方就乙方公司投资总额与注册资本的差额部分金筹措问题达成如下协议:根据甲方于________年______月______日签订的设立________________有限公司章程第_____章第_____条的规定,甲、乙双方就乙方公司总额与注册资本的差额部分金筹措问题达成如下协议:一、乙方公司投资总额与注册资本的差额________万美元由甲方从境外提供股东贷款解决,即由甲方从境外提供自有资金贷款。
重大合同披露标准

重大合同披露标准合同编号:__________第一章:定义与解释1.1定义“合同”指本合同及其附件、附录和附录所构成的整体。
“交易日”指合同双方协商确定的交易日。
“披露方”指甲方,即重大合同披露方。
“接收方”指乙方,即重大合同接收方。
1.2解释除非本合同另有规定,本合同中的条款和条件应适用于所有章节和附录。
本合同的章节和附录是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第二章:重大合同披露义务2.1披露义务披露方应在交易日之前向接收方披露所有重大合同。
重大合同包括但不限于:(1)与第三方的收购、出售、合并、分立、重组、合资、合作等交易;(2)对外提供担保、保证、承诺等;(3)借款、贷款、融资等金融交易;(4)重大投资、购置固定资产等;(5)涉及重大知识产权许可、转让等;(6)其他可能对披露方财务状况、经营成果或业务产生重大影响的合同。
2.2披露内容(1)合同当事人;(2)合同性质、目的和主要内容;(3)合同金额;(4)合同履行期限;(5)合同履行情况;(6)合同变更、解除和终止的情况;(7)其他可能对合同履行产生重大影响的信息。
2.3披露方式披露方应以书面形式向接收方披露重大合同。
书面形式包括但不限于:纸质文件、电子邮件、、电子数据交换等。
披露方应确保披露内容的真实、准确、完整和及时。
第三章:保密义务3.1保密义务除非本合同另有规定或法律法规另有规定,双方应对本合同及与合同有关的商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息承担保密义务。
3.2保密期限保密义务自本合同签订之日起生效,至合同终止或履行完毕之日止。
第四章:违约责任4.1违约行为任何一方违反本合同的任何条款,均视为违约行为。
4.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于:(1)赔偿因违约行为给对方造成的损失;(2)支付违约金;(3)承担因违约行为产生的诉讼费用、律师费用等。
4.3免责条款如因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致违约,违约方不承担违约责任。
重大合同标准

重大合同标准
合同范本专家建议:
在起草重大合同时,需要特别注意以下几个标准:
1.明确的合同对象和双方责任,在合同范本中,需要清晰地界定合同的双方,包括公司名称、注册地址、法定代表人等信息,并详细描述双方的责任和义务,确保双方权利和义务的明确性。
2.合法合规的条款和条件,合同范本中的条款和条件需要符合当地法律法规,并且合法合规,避免违反法律规定,确保合同的合法性和有效性。
3.明晰的付款方式和条款,在重大合同中,付款方式和条款通常是关键的内容之一。
合同范本中需要详细描述付款方式、金额、时间和条件,以及违约责任和赔偿条款,确保双方在付款方面的权利和义务。
4.保密和保护条款,重大合同范本中通常需要包含保密和保护条款,保护双方的商业机密和利益,防止信息泄露和侵权行为。
5.争议解决机制,合同范本中需要明确约定争议解决的方式和程序,包括仲裁、诉讼等方式,确保双方在发生争议时能够有有效的解决途径。
以上是重大合同标准的一些关键内容,希望对您有所帮助。
如有任何疑问,欢迎随时与我联系。
通用版大型工程合同

通用版大型工程合同合同编号:XXXXX本合同由以下双方签订,以保证双方的合法权益并确保工程的顺利进行。
甲方(供应商):公司名称:地址:联系人:电话:乙方(承包商):公司名称:地址:联系人:电话:鉴于甲方需要进行一项大型工程项目,现甲乙双方经友好协商,达成以下合同条款:第一条:项目描述1.1 甲方将委托乙方进行以下工程项目的承建:(以下简称“项目”)(具体描述工程项目)1.2 项目期限:(具体描述工程项目的期限)第二条:工程进度2.1 乙方将根据项目的要求进行工程规划,并制定详细的工程进度计划。
2.2 乙方保证按照工程进度计划的要求,合理安排工作,并尽最大努力确保项目按时完成,并将工程进度及时通报甲方。
第三条:工程费用3.1 根据工程项目的具体情况,甲乙双方将在项目启动之前商定具体的工程费用。
3.2 工程费用包括但不限于材料采购费、人工费、运输费及其他相关费用。
3.3 工程费用支付方式:(具体描述支付方式及时间节点)第四条:质量标准4.1 乙方承诺按照相关法律法规和行业标准,以及甲方要求的质量标准进行工程施工。
4.2 工程竣工后,乙方将向甲方提供一份正式的质量验收报告,保证工程达到甲方要求的质量标准。
第五条:安全保障5.1 乙方将根据相关法律法规和行业标准,确保工程现场的安全。
5.2 乙方应在必要时提供项目安全保障方案,并负责为工程现场提供必要的安全防护设施。
第六条:变更和解约6.1 双方如需对合同进行任何变更,应提前书面通知对方并经过双方协商达成一致意见。
6.2 如出现以下情况之一,任一方可解除本合同:(1) 在工程进程中发现存在严重质量问题且无法及时修复;(2) 由于不可抗力因素导致无法继续进行项目。
第七条:保密条款7.1 甲乙双方承诺对于工程项目的相关信息及商业机密进行保密。
7.2 未经对方书面同意,任何一方不得将相关信息透露给第三方或用于其他目的。
第八条:争议解决8.1 本合同的解释和执行将依据中华人民共和国的法律法规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
重大合同
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities.
甲方:___________________
乙方:___________________
时间:___________________
编号:FS-DY-27485
重大合同
房地产开发商在售房宣传资料中所称的随房奉送的“阁楼”、“阳台”等未列入买卖合同中或在产权证中未予体现,是否构成重大误解,应结合双方买卖合同中的房屋单价、面积及房屋买受人之前是否明知进行综合判断。
尤其要注意当房价出现波动时,当事人以此为由悔约的情形。
【案情简介】
上诉人(原审被告)上海美旋房地产有限公司(以下简称美旋公司)
被上诉人(原审原告)金旭东、谭新眉、金悄昕
美旋公司为本市纪翟南路香港花园的开发商。
XX年8月27日,美旋公司在《上海楼市周刊》刊登广告,载明“香港花园二房一厅(阁楼55.04平方米),建筑面积74.73平方米,售价55.8万元”。
嗣后,美旋公司还曾在报刊刊登同类广告,除售价调整为57.3万元外,其余内容与前述广告基本一致。
另在美旋公司发布的楼书中亦载明“六层有阁楼”的内容。
XX年9月13日,金旭东、谭新眉、金悄昕实地查看了本市纪翟南路××弄香港花园××号×××室房屋。
同日,金旭东、谭新眉、金悄昕与美旋公司签订《房屋定购协议书》,该协议载明:金旭东、谭新眉、金悄昕向美旋公司购买本市纪翟南路××弄香港花园××号×××室房屋,建筑面积74.73平方米,每平方米7,673元,总价款573,403元;金旭东、谭新眉、金悄昕在订立本协议后,支付美旋公司定金10,000元等。
协议还对其他事项作了载明。
嗣后,金旭东、谭新眉、金悄昕支付了定金10,000元。
XX年9月23日,双方当事人签订了《上海市商品房出售合同》,合同载明的房屋、建筑面积、价款与前述定购协议书一致。
合同内未涉及有关阁楼面积的内容。
同日,金旭东、谭新眉、金悄昕向美旋公司支付了房款104,703元、办证及贷款服务费1,000元。
经审理查明,美旋公司的广告及楼书中所称之“阁楼”,其性质为6层房屋的屋面部分。
因为此屋面部分的因素,金旭东、谭新眉、金悄昕所购房屋的价格略高于小区同期同类
型房屋的价格。
XX年10月8日金旭东、谭新眉、金悄昕诉至法院,诉称:美旋公司在售房过程中只提到阁楼的面积,对阁楼的性质和形状没有说明,且阁楼仅是六楼的屋面部分,不能纳入使用范围,美旋公司承诺送阁楼却未在合同中反映出来,当事人存在重大误解,故请求判令撤销金旭东、谭新眉、金悄昕与美旋公司于XX年9月23日签订的《上海市商品房出售合同》,美旋公司返还金旭东、谭新眉、金悄昕房款114,703元及服务费1,000元。
美旋公司则表示双方当事人对阁楼是六楼的屋面部分没有误解,对方是现场看了五楼、六楼房屋后才决定购房的,且在买卖合同及售房宣传资料中也未将阁楼面积纳入房屋建筑面积中。
对方请求撤销合同实际是悔约行为,请求法院驳回对方的诉请。
【审判结论】
一审判决:
一、撤销金旭东、谭新眉、金悄昕与上海美旋房地产有限公司就本市××弄香港花园××号×××室房屋签订的《上海市
商品房出售合同》;
二、上海美旋房地产有限公司于判决生效之日起十日内返还金旭东、谭新眉、金悄昕房款114,703元及办证、贷款服务费1,000元。
二审判决:
一、撤销一审法院民事判决;
二、金旭东、谭新眉、金悄昕的诉讼请求不予支持。
【评析意见】
一、应正确认定“随房奉送”标的物的权属性质
本案中双方当事人争执的核心是“随房奉送”的阁楼是否应在房地产产权证中作为产权面积计算。
在当前的商品房买卖中,开发商推出随房奉送的内容有涉及所有权的,如送车、送装修等,也有涉及使用权的,如购别墅送花园等。
要正确认定本案“随房奉送”标的物的权属性质应结合标的物的种类、行业惯例等进行综合考虑。
本案中,双方当事人对所送阁楼的权属性质未作明确约定;在开发商所发的宣传资料中也明确,系争房屋的建筑面积并不包括阁楼面积,上诉人金旭东、谭新眉、金悄昕所支付房款中亦不包括阁楼的面积款;由于阁
楼的层高不够,依规定不能列入产权证,仅由房屋产权人独家使用,这也是房地产行业一个公认的惯例。
阁楼面积不列入产权证,但其所有权隐含在房屋产权中,是房屋产权的一部分。
故对本案系争合同中所涉的“随房奉送”的阁楼权属性质,应认定阁楼面积虽未列入产权证,但它是该房屋整体的一部分,房屋业主拥有其所有权。
二、认定“重大误解”成立与否应以误解者利益受到较大影响或达不到订立合同目的为评判依据
所谓重大误解,是指误解者作出意思表示时,对涉及合同法律效果的重要事项存在着认识上的显着缺陷,其后果是使误解者利益受到较大的损失或达不到订立合同的目的。
其核心是:必须对合同的内容构成重大误解,且合同的履行会使误解者的利益受到损害。
本案当事人在购房前实地查看了系争房屋,并了解了该房屋与其它楼层的区别,签约时亦对房屋的建筑面积及所支付房款总价不包括阁楼有清晰的了解,故不存在对合同内容存在重大误解的事实。
同时,该阁楼虽未列入合同内容,但客观上由上诉人金旭东、谭新眉、金悄昕独家使用,并未给购房者利益造成损害,相反给其生
活带来了便利。
故本案合同非因重大误解而订立,上诉人金旭东、谭新眉、金悄昕要求撤销合同的诉请不符合法定构成要件,故不应获得支持。
三、要充分尊重房地产行业惯例,谨防引发群体性诉讼
房地产开发商所推出的宣传资料“购别墅送花园”、“购顶层送阁楼”中所涉奉送部分均不包括所有权,仅为使用权,这已是房地产行业的一种惯例,也已被社会所接受。
如以合同中不标明或产权证中未列明而撤销双方间的房屋买卖关系,将给房地产行业带来震荡,颠覆长期以来形成的习惯做法。
更为严重的是,有可能出现部分悔约者以此为由请求退房、从而引发群体性诉讼的后果。
因此,对此类案件的审理,应慎重对待,综合法律规定及事实依据后作出正确认定。
Foonshion创意设计有限公司
Fengshun Creative Design Co., Ltd。