建设工程施工劳务分包合作协议(A类)
建筑项目劳务分包合作协议版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑项目劳务分包合作协议版A版本合同目录一览第一条合作协议概述1.1 合作双方1.2 合作范围1.3 合作期限第二条劳务分包内容2.1 分包工程概况2.2 分包工程量2.3 分包工程质量标准第三条劳务分包价格及支付3.1 劳务分包价格3.2 价格调整机制3.3 支付方式和时间第四条劳务分包方的义务与责任4.1 劳务分包方的义务4.2 劳务分包方的责任4.3 劳务分包方的权利第五条施工安全管理5.1 安全管理要求5.2 安全事故处理5.3 安全培训和教育第六条质量管理6.1 质量标准6.2 质量监督与检查6.3 质量问题处理第七条工期要求7.1 工程开工日期7.2 工程竣工日期7.3 工期延误的处理第八条材料与设备8.1 劳务分包方提供的材料和设备8.2 甲方提供的材料和设备8.3 材料和设备的管理与维护第九条沟通协调9.1 沟通协调机制9.2 信息交流平台9.3 争议解决第十条违约责任10.1 劳务分包方的违约行为10.2 甲方的违约行为10.3 违约责任的处理第十一条合同的变更与解除11.1 合同变更的条件11.2 合同解除的条件11.3 合同变更与解除的程序第十二条争议解决12.1 争议解决方式12.2 争议解决机构12.3 诉讼或仲裁地点第十三条合同的生效、终止与解除13.1 合同的生效条件13.2 合同的终止条件13.3 合同解除的程序第十四条其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用条款14.3 合同的修订和补充第一部分：合同如下：第一条合作协议概述1.1 合作双方甲方：（全称）乙方：（全称）1.2 合作范围本协议范围内的合作包括但不限于：（详细描述合作范围）1.3 合作期限本合作协议自双方签字之日起生效，合作期限为：（具体期限，如“自协议生效之日起至工程竣工之日止”）。
第二条劳务分包内容2.1 分包工程概况分包工程名称：（工程全称）分包工程地点：（工程地点）分包工程内容：（详细描述分包工程内容）2.2 分包工程量分包工程量根据工程设计图纸和工程量清单，具体工程量如下：（详细列出分包工程量）2.3 分包工程质量标准分包工程的质量标准应符合：（标准名称，如“国家标准”、“行业标准”）的相关规定，具体质量要求如下：（详细描述质量要求）第三条劳务分包价格及支付3.1 劳务分包价格劳务分包价格根据工程量清单和市场行情，双方协商确定，具体价格如下：（详细列出劳务分包价格）3.2 价格调整机制双方约定，在合同执行过程中，如遇市场价格波动较大，可按照：（描述价格调整机制）进行价格调整。
2024年标准建筑劳务分包协议样本版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准建筑劳务分包协议样本版A版本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同各方1.2 合同文件1.3 术语解释2. 工作范围与内容2.1 工作范围2.2 工作内容2.3 工作量估算3. 合同价格与支付3.1 合同价格3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 进度付款3.5 最终付款4. 工期与进度4.1 工程开工4.2 工程竣工4.3 工期延误4.4 工程进度报告5. 劳务分包商责任5.1 施工质量5.2 施工安全5.3 材料与设备5.4 劳务分包商人员6. 甲方责任6.1 施工场地6.2 施工条件6.3 甲方人员7. 违约责任7.1 劳务分包商违约7.2 甲方违约8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构9. 合同的变更与终止9.1 合同变更9.2 合同终止10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄露后果11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决12. 其他条款12.1 通知与送达12.2 合同的完整性12.3 合同的修改13. 附件13.1 附件列表13.2 附件内容14. 签字盖章页14.1 甲方签字盖章14.2 劳务分包商签字盖章第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 合同文件本合同文件包括：（1）本合同；（2）附件一：甲方基本情况及要求；（3）附件二：乙方基本情况及承诺；（4）附件三：合同价款及支付方式；（5）附件四：工程进度计划及要求；（6）附件五：施工图纸及技术要求；（7）附件六：质量检验标准；（8）附件七：安全防护措施；（9）附件八：其他相关文件。
1.3 术语解释本合同中下列术语的含义如下：（1）工程：指甲方委托乙方施工的工程项目，具体内容详见附件五。
（2）合同价款：指乙方为完成工程所需支付的价款，具体金额详见附件三。
（3）工期：指乙方完成工程所需的时间，具体要求详见附件四。
建设工程施工劳务分包合作协议(A类)
建设工程施工劳务分包合作协议(A类)工程名称:合同编号:甲方(总包方):乙方(劳务方):二O 年月日建设工程施工劳务分包合作协议甲方(总包方):乙方(劳务方):甲方承接作为项目的实际施工人,根据地区工程报建管理有关规定,乙方为配合上述项目报建与甲方签订《建筑工程施工劳务分包合同》(编号为),为此,就双方合作关系及责任协商明确如下:一、甲乙双方于年月日签订的编号为《建设工程施工劳务分包合同》,该合同仅作为配合甲方项目报建的资料使用,不作为甲乙双方结算的依据,与乙方的合作方式、内容以本协议内容为准。
二、乙方收取本项目报建配合费共人民币:￥:元(不含税价),大写:,出具该工程《建筑工程施工许可证》后一个月内全部付清。
双方约定:乙方承担工作责任如下:1、提供因甲方办理报建所需的与乙方相关的文件资料。
2、民工进场后,负责联络相关部门,配合现场民工平安卡培训及领证工作。
(甲方负责平安卡培训过程中工作人员及老师的误餐接待。
)3、根据甲方提供的现场进场人员资料,建立项目用工档案,监督甲方依时发放民工工资(甲方需将每月民工工资发放记录保存备查)。
三、乙方不承担超出上述“乙方责任”约定之外的事项及因此引发的一切责任,例如施工过程中发生聘请劳务班组、提供机具、工伤事故、拖欠民工工资、合同纠纷等责任均由甲方承担。
甲方应承担包括但不限于《建设工程施工劳务分包合同》中约定的原由乙方承担的义务:1、负责组织、招聘具有相应资格证书的工人投入工作。
2、如需以乙方名义为劳务工人购买“五大”社会保险以及其他规定需要购买的保险,则费用由甲方负责。
3、遵守施工现场的规章制度,接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查,配合现场其他单位的施工工作,保证工期。
4、负责施工区域、生活区域的管理和治安保卫。
5、负责做好成品及工作成果的保护和交接工作。
6、负责保管、合理使用工程发包人提供的机具、设施和材料,并负责因保管、使用不当所造成的损失。
7、施工现场内的安全保护用品由甲方负责供应。
建筑项目劳务分包合作协议版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑项目劳务分包合作协议版A版本合同目录一览1. 劳务分包合作范围与内容1.1 工程概况1.2 分包工程内容1.3 分包工程量及工程进度2. 劳务分包队伍组建与管理2.1 分包队伍组建2.2 分包队伍管理2.3 分包队伍人员配置及资格要求3. 劳务分包费用与支付3.1 劳务分包费用的确定3.2 劳务分包费用的支付方式与时间3.3 费用调整与结算4. 工程质量与安全管理4.1 工程质量标准4.2 质量管理措施4.3 安全管理措施5. 分包工程的验收与移交5.1 工程验收标准5.2 验收程序与时间5.3 工程移交6. 违约责任与争议解决6.1 违约责任6.2 争议解决方式与程序7. 合同的变更、解除与终止7.1 合同变更7.2 合同解除7.3 合同终止8. 保密条款8.1 保密内容8.2 保密义务与责任9. 不可抗力9.1 不可抗力事件的认定9.2 不可抗力事件的影响与处理10. 合同的生效、履行与监控10.1 合同生效条件10.2 合同履行监督10.3 合同监控与评估11. 合同主体信息与联系方式11.1 合同主体信息11.2 联系方式与沟通机制12. 附件12.1 分包工程图纸与技术文件12.2 分包工程量清单12.3 其他相关附件13. 其他条款13.1 法律适用与争议解决13.2 合同的签订与备案13.3 合同的修订与补充14. 合同的签署与盖章14.1 合同签署程序14.2 合同盖章与生效14.3 合同副本与正本的关系第一部分：合同如下：第一条劳务分包合作范围与内容1.1 工程概况分包工程为建筑项目的部位，工程地点位于市区街道，工程内容包括但不限于：、、等。
1.2 分包工程内容分包工程包括但不限于：、、、、等。
1.3 分包工程量及工程进度分包工程总量为，按照工程进度要求，分包工程应于年月日前完成。
第二条劳务分包队伍组建与管理2.1 分包队伍组建分包队伍由分包商负责组建，分包商应确保分包队伍的合法合规性，并对分包队伍的行为负责。
建筑工人劳务分包协议(2024版)版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑工人劳务分包协议(2024版)版A版本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 分包工程1.3 劳务人员1.4 施工场地1.5 工程质量1.6 工程期限2. 分包范围与内容2.1 分包工程的范围2.2 分包工程的内容2.3 分包工程的量3. 劳务人员管理3.1 劳务人员的配备3.2 劳务人员的培训3.3 劳务人员的工作时间3.4 劳务人员的工资福利4. 施工场地与施工条件4.1 施工场地的提供4.2 施工条件的保障5. 工程质量与验收5.1 工程质量的标准5.2 工程验收的程序5.3 工程验收的标准6. 工程期限与进度6.1 工程期限的约定6.2 工程进度的报告6.3 工程延期的处理7. 合同价款与支付7.1 合同价款的确定7.2 支付的方式与时间7.3 价款调整的条件8. 违约责任与赔偿8.1 违约的情形8.2 违约的责任8.3 赔偿的计算与支付9. 争议解决9.1 争议的解决方式9.2 争议的解决机构9.3 争议解决的费用10. 合同的变更与解除10.1 合同变更的条件10.2 合同解除的条件10.3 合同变更与解除的程序11. 保密条款11.1 保密信息的定义11.2 保密信息的保护11.3 保密信息的例外12. 合同的生效、终止与解除12.1 合同的生效条件12.2 合同的终止条件12.3 合同的解除条件13. 其他条款13.1 合同的转让13.2 合同的附件13.3 合同的修订14. 争议解决的法律适用与法院管辖14.1 法律适用14.2 法院管辖第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体1.2 分包工程1.3 劳务人员劳务人员：指乙方根据分包工程需要，派遣到施工现场进行施工的员工。
1.4 施工场地施工场地：指主项目的施工地点，具体位置为__________。
1.5 工程质量工程质量：指分包工程符合国家及行业标准的质量要求，包括__________等方面的要求。
建筑行业施工劳务分包协议参考格式版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质1.2 乙方名称及资质1.3 甲方与乙方之间的合作关系定义第二条工程范围与内容2.1 工程概述2.2 乙方分包工程的具体内容2.3 乙方向甲方提供的劳务服务范围第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款条件3.4 乙方发票开具及税务事宜第四条工期与进度4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 乙方须按照甲方要求完成工程的时间节点4.4 工期延误的责任及处理方式第五条质量标准与要求5.1 乙方施工质量标准5.2 乙方施工过程中应遵守的相关法律法规5.3 质量检查与验收5.4 质量问题处理第六条安全责任与要求6.1 乙方施工安全责任6.2 乙方施工安全措施6.3 安全事故处理第七条乙方人员管理7.1 乙方人员资质要求7.2 乙方人员培训与管理7.3 乙方人员劳动保障第八条甲方提供的条件与支持8.1 甲方提供的施工场地与设施8.2 甲方提供的施工图纸与技术要求8.3 甲方应承担的其他支持义务第九条乙方的义务与责任9.1 乙方施工过程中的义务9.2 乙方对工程质量、安全、进度等的责任9.3 乙方对甲方提供的条件的使用与保护第十条甲方的权利与义务10.1 甲方对乙方施工过程的监督与检查10.2 甲方对乙方工程款项的支付与扣留10.3 甲方对乙方违约行为的处理第十一条违约责任11.1 乙方违约情形及处理11.2 甲方违约情形及处理第十二条争议解决12.1 双方因合同履行发生的争议解决方式12.2 争议解决地点与适用法律第十三条其他约定13.1 保密条款13.2 广告与宣传13.3 双方约定的其他事项第十四条合同的生效、修改与解除14.1 合同生效条件14.2 合同的修改14.3 合同的解除及解除后的处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质甲方全称为：X建筑有限公司，统一社会信用代码：X，地址：X，联系电话：X，资质等级：X。
2024年建筑劳务分包专项协议版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑劳务分包专项协议版A版本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同各方1.2 合同术语1.3 合同文件2. 工作内容与范围2.1 工作内容2.2 工作范围2.3 分包商责任3. 时间安排与进度3.1 工作时间3.2 进度计划3.3 工期延误4. 质量与标准4.1 质量要求4.2 质量控制4.3 不合格品的处理5. 价格与支付5.1 价格条款5.2 支付方式5.3 进度付款5.4 变更支付6. 材料与设备6.1 材料供应6.2 设备使用6.3 材料与设备质量7. 安全与健康7.1 安全标准7.2 安全事故处理7.3 健康保护8. 保险8.1 保险责任8.2 保险办理8.3 保险效力9. 违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任9.3 违约赔偿10. 争议解决10.1 争议方式10.2 调解与仲裁10.3 法律适用11. 一般条款11.1 合同的生效与终止11.2 合同的修改与补充11.3 通知与联系11.4 法律与法规12. 保密条款12.1 保密义务12.2 保密期限12.3 泄露后果13. 知识产权13.1 知识产权归属13.2 使用权限制13.3 侵权责任14. 其他条款14.1 强制性规定14.2 不可抗力14.3 合同的解除第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 合同术语（1）工程：指甲方委托乙方施工的位于__________的__________（工程名称）项目。
（2）分包工程：指乙方在合同约定的范围内，对工程进行劳务分包的工作。
（3）分包商：指承担分包工程的乙方。
（4）甲方项目负责人：指甲方指派的负责本工程项目的负责人，全权代表甲方处理本项目事宜。
1.3 合同文件本合同文件包括：合同协议书、合同条款、附件及双方确认的补充协议等。
上述文件一经签署，即构成完整意义上的合同，具有同等法律效力。
建筑安装施工劳务分包协议范本版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑安装施工劳务分包协议范本版A版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 甲方与乙方之间的合作内容定义第二条劳务分包范围2.1 乙方分包的工程范围和内容2.2 乙方应提供的劳务人员数量和资质要求2.3 乙方的工作时间及进度安排第三条质量与验收3.1 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工3.2 甲方对乙方施工过程进行监督和检查3.3 工程完成后，甲乙双方共同进行验收第四条工期与进度4.1 乙方应按照约定的工期完成工程4.2 乙方提前完成工程应提前通知甲方进行验收4.3 乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任第五条劳务费用及支付5.1 乙方向甲方报价，甲方确认后形成合同价格5.2 甲方按照约定的付款节点支付乙方劳务费用5.3 乙方提供正式发票，甲方依法进行税前扣除第六条保险及安全6.1 乙方应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险6.2 乙方应遵守施工现场的安全规章制度，确保施工安全第七条保密条款7.1 乙方不得泄露甲方商业秘密和施工图纸等技术资料7.2 甲方不得泄露乙方报价等商业秘密第八条违约责任8.1 乙方未按约定完成工程，应承担违约责任8.2 甲方未按约定支付劳务费用，应承担违约责任8.3 双方因不可抗力导致合同无法履行，应协商解决第九条争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决9.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同的变更、解除和终止10.1 双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议10.2 一方未履行合同义务，另一方有权解除合同10.3 合同到期或双方约定终止合同的，合同终止第十一条附则11.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份11.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充第十二条甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：_______________，地址：____________________。
2024年工程项目劳务分包协议范本版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年工程项目劳务分包协议范本版A版本合同目录一览1. 劳务分包协议概述1.1 分包工程内容1.2 分包工程地点1.3 分包工程时间2. 分包方的义务和责任2.1 分包方的工程质量义务2.2 分包方的工程安全义务2.3 分包方的工程进度义务3. 工程款的支付3.1 工程款的计算方式3.2 工程款的支付时间3.3 工程款的支付方式4. 合同的履行和监督4.1 双方的权利和义务4.2 工程变更的处理4.3 工程验收的标准和程序5. 违约责任5.1 双方违约的处理方式5.2 违约金的计算和支付方式6. 争议解决6.1 双方协商解决6.2 提交仲裁机构解决6.3 提交人民法院解决7. 其他条款7.1 保密条款7.2 知识产权的保护7.3 合同的变更和解除8. 合同的生效、终止和解除8.1 合同的生效条件8.2 合同的终止条件8.3 合同的解除条件9. 合同的附件9.1 附件一：工程量清单9.2 附件二：工程设计图纸9.3 附件三：其他相关资料10. 合同的签订和备案10.1 合同的签订时间10.2 合同的备案时间11. 合同的修订和补充11.1 合同的修订方式11.2 合同的补充条款12. 双方的联系方式12.1 分包方联系人信息12.2 发包方联系人信息13. 合同的份数和保管13.1 合同的正本份数13.2 合同的副本份数13.3 合同的保管责任14. 合同的法律效力14.1 合同的适用法律14.2 合同的解释权归属第一部分：合同如下：第一条劳务分包协议概述1.1 分包工程内容分包方同意按照发包方的要求，完成工程项目中的劳务分包工作，具体工作内容详见附件一：工程量清单。
1.2 分包工程地点分包工程地点为【工程地点】，具体位置详见附件二：工程设计图纸。
1.3 分包工程时间分包工程的开工日期为【开工日期】，竣工日期为【竣工日期】。
建筑工程劳务分包协议新编2024版版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑工程劳务分包协议新编2024版版A版本合同目录一览1. 劳务分包范围与内容1.1 分包工程的范围1.2 分包工程的內容1.3 分包工程的规模2. 分包合同价款及支付2.1 合同价款的确定2.2 预付款的支付2.3 工程进度款的支付2.4 竣工结算款的支付3. 分包工程的质量标准3.1 工程质量的要求3.2 质量检验的标准和方法3.3 质量问题的处理4. 分包工程的进度计划4.1 工程进度的要求4.2 工程进度的报告4.3 工程延期的处理5. 分包工程的安全与环保5.1 安全生产的要求5.2 安全事故的处理5.3 环保标准与要求6. 分包方的义务与责任6.1 分包方的基本义务6.2 分包方的违约责任6.3 分包方的安全责任7. 总包方的义务与责任7.1 总包方的基本义务7.2 总包方的违约责任7.3 总包方的安全责任8. 合同的变更与解除8.1 合同变更的条件8.2 合同解除的条件8.3 合同变更与解除的法律后果9. 争议的解决9.1 争议的解决方式9.2 仲裁程序9.3 诉讼管辖10. 合同的生效、终止与失效10.1 合同的生效条件10.2 合同的终止条件10.3 合同失效的法律后果11. 保密条款11.1 保密信息的范围11.2 保密信息的保护期限11.3 违反保密条款的法律责任12. 合同的书面形式与份数12.1 合同的书面形式12.2 合同的份数及保管13. 合同的附件13.1 附件的名称13.2 附件的份数及保管14. 其他条款14.1 合同的解释权14.2 合同的适用法律14.3 合同的修订与补充第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1 分包工程的范围（1）X工程的设计与施工；（2）X工程的材料采购与设备安装；（3）X工程的验收与保修等。
1.2 分包工程的內容分包工程的具体内容和要求，详见附件一《分包工程内容与要求》。
建筑工程施工劳务分包协议样本版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑工程施工劳务分包协议样本版A版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 劳务分包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付时间表第四条劳务分包范围及要求4.1 劳务分包范围4.2 劳务分包要求第五条工期及进度5.1 计划工期5.2 进度要求5.3 工期延误第六条质量标准及验收6.1 质量标准6.2 验收程序6.3 质量问题处理第七条安全文明施工7.1 安全管理7.2 文明施工7.3 安全事故处理第八条劳务分包方的义务8.1 施工准备8.2 人员配备8.3 施工设备第九条发包方和承包方的义务9.1 发包方的义务9.2 承包方的义务第十条违约责任10.1 劳务分包方的违约责任10.2 发包方和承包方的违约责任第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决地点第十二条合同的变更和解除12.1 合同变更12.2 合同解除第十三条合同的生效、终止和解除13.1 合同生效条件13.2 合同终止条件13.3 合同解除条件第十四条其他约定14.1 保密条款14.2 知识产权保护14.3 法律法规规定14.4 双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方：指甲方，即工程项目的所有者或合法代表，负责对工程项目的整体管理和监督。
1.2 承包方：指乙方，即与发包方签订合同的具有施工资质的企业，负责工程的施工组织和实施。
1.3 劳务分包方：指丙方，即与承包方签订劳务分包合同的企业或个人，负责向承包方提供所需的劳动力和其他辅助服务。
第二条工程概况2.1 工程名称：指双方在合同中约定的具体工程项目名称。
2.2 工程地点：指双方在合同中约定的工程项目施工的具体地点。
2.3 工程规模：指工程项目的设计规模、施工面积、工程量等。
建筑领域劳务分包合作具体协议例文版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑领域劳务分包合作具体协议例文版A版本合同目录一览1. 总则1.1 定义1.2 解释1.3 适用法律2. 劳务分包范围2.1 分包工程概况2.2 分包工程内容2.3 分包工程量3. 劳务分包价格3.1 价格条款3.2 价格调整3.3 支付方式4. 劳务分包工期4.1 工期要求4.2 工期延误4.3 工期提前5. 劳务分包质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量异议6. 劳务分包安全6.1 安全责任6.2 安全措施6.3 安全事故处理7. 劳务分包人员7.1 人员配备7.2 人员培训7.3 人员管理8. 材料与设备8.1 材料供应8.2 设备使用8.3 材料与设备质量9. 变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序10. 违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任承担10.3 违约赔偿11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 诉讼解决12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任13. 合同的生效、变更和终止13.1 合同生效条件13.2 合同变更程序13.3 合同终止条件14. 其他条款14.1 通知与送达14.2 合同的附件14.3 合同的修改和补充14.4 合同解除后的义务14.5 合同争议的境外解决第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义甲方：（全称），地址：_______________，法定代表人：_______________，联系电话：_______________。
乙方：（全称），地址：_______________，法定代表人：_______________，联系电话：_______________。
1.2 解释（1）甲方：指合同甲方，即工程项目的发包方。
（2）乙方：指合同乙方，即接受甲方委托进行劳务分包的承包方。
建筑行业2024劳务分包协议范本版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑行业2024劳务分包协议范本版A版本合同目录一览1. 劳务分包范围与工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容1.5 分包范围1.6 分包工程量2. 分包商的义务与责任2.1 分包商的资质要求2.2 分包商的责任范围2.3 分包商的工作时间2.4 分包商的工程质量2.5 分包商的安全管理2.6 分包商的材料供应3. 总包商的权利与义务3.1 总包商的责任范围3.2 总包商的工程管理3.3 总包商的付款方式3.4 总包商的验收标准3.5 总包商的质量管理3.6 总包商的安全管理4. 合同价格与支付4.1 合同总价4.2 价格调整4.3 付款进度4.4 付款方式4.5 发票开具5. 工程进度与验收5.1 工程进度计划5.2 工程延期5.3 工程验收5.4 验收标准5.5 验收程序6. 合同的变更与解除6.1 合同变更的条件6.2 合同变更的程序6.3 合同解除的条件6.4 合同解除的程序7. 违约责任与争议解决7.1 违约责任7.2 争议解决方式7.3 争议解决机构8. 合同的生效、终止与解除8.1 合同生效条件8.2 合同终止条件8.3 合同解除条件9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约保密条款10. 法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决方式11. 其他条款11.1 合同的翻译11.2 合同的附件11.3 合同的修改12. 合同的签署与生效12.1 签署日期12.2 签署地点12.3 签署人13. 合同的备案与公示13.1 备案程序13.2 公示程序14. 合同的解除与终止14.1 解除条件14.2 终止条件14.3 解除与终止的程序第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1 工程名称：根据双方协商确定的工程名称。
1.2 工程地点：根据双方协商确定的工程地点。
2024年建筑工地劳务合作协议版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑工地劳务合作协议版A版本合同目录一览第一条：合作概述1.1：合作双方的名称和地址1.2：合作范围和内容1.3：合作时间和地点第二条：劳务人员2.1：劳务人员的数量和质量要求2.2：劳务人员的职责和任务2.3：劳务人员的工资和福利第三条：施工设备和材料3.1：施工设备的提供和使用3.2：材料的供应和质量要求3.3：设备和材料的安全和保管第四条：施工进度和质量4.1：施工进度计划和安排4.2：施工质量标准和检查4.3：施工进度的调整和质量问题的处理第五条：安全生产5.1：安全生产的责任和措施5.2：安全事故的处理和责任划分5.3：安全生产的培训和教育第六条：合同价格和支付6.1：合同价格的确定和调整6.2：支付方式和时间6.3：价款支付的凭证和记录第七条：违约责任7.1：违约行为的界定7.2：违约责任的具体措施和赔偿方式7.3：违约责任的免除和减轻第八条：争议解决8.1：争议解决的途径和方式8.2：仲裁或诉讼的管辖地点和法院8.3：争议解决的期限和费用第九条：合同的变更和终止9.1：合同变更的条件和程序9.2：合同终止的条件和程序9.3：合同变更和终止后的权利和义务处理第十条：保密条款10.1：保密信息的范围和内容10.2：保密信息的保护措施和期限10.3：违反保密条款的责任和后果第十一条：不可抗力11.1：不可抗力的定义和范围11.2：不可抗力事件的影响和处理11.3：不可抗力事件的后果和责任划分第十二条：合同的生效和解除12.1：合同的生效条件12.2：合同解除的条件和程序12.3：合同解除后的权利和义务处理第十三条：合同的附件和补充协议13.1：附件的名称和内容13.2：补充协议的签订和生效13.3：附件和补充协议与合同的同等效力第十四条：其他条款14.1：双方约定的其他权利和义务14.2：合同的解释和适用法律14.3：合同的修订和更新第一部分：合同如下：第一条：合作概述1.1：合作双方的名称和地址甲方：（名称），地址：（地址）乙方：（名称），地址：（地址）1.2：合作范围和内容甲乙双方同意按照本协议约定的条款和条件，甲方将其拥有的建筑工地劳务作业项目发包给乙方，乙方接受甲方的发包，并同意按照本协议约定的条款和条件完成甲方指定的劳务作业项目。
2024版建筑工程劳务分包协议版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版建筑工程劳务分包协议版A版本合同目录一览1. 劳务分包范围及内容1.1 工程概况1.2 分包工程内容1.3 分包工程量2. 劳务分包价格及支付2.1 劳务分包价格2.2 价格调整2.3 支付方式及时间3. 劳务分包方的义务与责任3.1 施工准备3.2 施工质量3.3 施工安全3.4 材料与设备3.5 环境保护4. 工程变更与解除4.1 工程变更4.2 解除合同5. 违约责任5.1 劳务分包方的违约责任5.2 业主的违约责任6. 争议解决6.1 协商解决6.2 调解解决6.3 仲裁解决6.4 法律途径7. 合同的生效、变更与终止7.1 合同生效7.2 合同变更7.3 合同终止8. 保密条款8.1 保密内容8.2 保密义务8.3 例外情况9. 知识产权保护9.1 知识产权归属9.2 侵权责任10. 不可抗力10.1 不可抗力的认定10.2 不可抗力的后果11. 合同的适用法律与管辖11.1 适用法律11.2 管辖法院12. 其他条款12.1 通知与送达12.2 合同附件12.3 合同的补充与修改13. 合同的签署13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 签署人14. 合同正本与副本14.1 正本数量14.2 副本数量14.3 合同的保管第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1 工程概况分包工程为2024版建筑工程，工程地点位于市区街道，工程内容包括土建、安装、装饰等。
1.2 分包工程内容分包工程包括：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装饰工程；（4）其他工程。
1.3 分包工程量具体工程量详见附件一《分包工程量清单》。
第二条劳务分包价格及支付2.1 劳务分包价格分包工程的价格为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体价格构成详见附件二《价格构成明细》。
2.2 价格调整合同执行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整价格。
2024年建筑工程劳务分包协议样本版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑工程劳务分包协议样本版A版本合同目录一览1. 劳务分包范围及内容1.1 分包工程的范围1.2 分包工程的内容2. 劳务分包价格及支付2.1 劳务分包价格2.2 支付方式和时间3. 劳务分包工期3.1 工程开工日期3.2 工程竣工日期4. 劳务分包方的义务和责任4.1 劳务分包方的义务4.2 劳务分包方的责任5. 工程质量标准5.1 工程质量要求5.2 质量验收标准6. 安全管理6.1 劳务分包方的安全管理责任6.2 总包方的安全管理责任7. 变更和解除合同7.1 合同变更的条件7.2 合同解除的条件8. 违约责任8.1 劳务分包方的违约责任8.2 总包方的违约责任9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点10. 合同的生效、变更和终止10.1 合同的生效条件10.2 合同的变更条件10.3 合同的终止条件11. 其他约定11.1 保密条款11.2 知识产权保护11.3 环境保护12. 合同的附件12.1 附件目录12.2 附件内容13. 合同的签字盖章13.1 劳务分包方签字盖章13.2 总包方签字盖章14. 合同的有效期14.1 合同的有效期限14.2 合同的续约条件第一部分：合同如下：1. 劳务分包范围及内容1.1 分包工程的范围本合同项下的分包工程范围包括但不限于：土建工程、钢结构工程、装饰装修工程、安装工程、园林绿化工程等。
具体工程内容以附件一《分包工程明细表》为准。
1.2 分包工程的内容劳务分包方应按照总包方的要求，提供相应的劳动力、技术和管理，完成分包工程的设计、施工、验收、保修等全部工作。
2. 劳务分包价格及支付2.1 劳务分包价格本合同的劳务分包价格为人民币【】元（大写：【】元整），详见附件二《劳务分包价格明细表》。
2.2 支付方式和时间（1）总包方应在合同签订后的7个工作日内，向劳务分包方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到约定的节点后，劳务分包方向总包方提交进度款申请，总包方应在收到申请后的7个工作日内，向劳务分包方支付相应进度款；（3）工程竣工并经验收合格后，总包方应在验收合格后的7个工作日内，向劳务分包方支付至合同总价款的95%；（4）剩余的5%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起保修期满后无质量问题，劳务分包方开具发票，总包方支付。
建筑工程劳务分包2024版协议模板版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑工程劳务分包2024版协议模板版A版本合同目录一览1. 劳务分包范围与工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容1.5 分包范围2. 合同主体2.1 分包方名称2.2 分包方资质等级2.3 承包方名称2.4 承包方资质等级3. 合同价款3.1 合同总价3.2 预付款3.3 工程进度款3.4 尾款3.5 价格调整4. 工程进度与工期4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 工期延误4.4 工程进度计划5. 质量与验收5.1 工程质量标准5.2 质量验收程序5.3 质量问题处理6. 安全与环保6.1 安全生产责任6.2 安全防护措施6.3 环保要求7. 劳务人员管理7.1 劳务人员资格7.2 劳务人员培训7.3 劳务人员工资待遇7.4 劳务人员福利8. 材料与设备8.1 材料供应8.2 设备供应8.3 材料质量8.4 设备质量9. 违约责任9.1 分包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁机构10.3 诉讼管辖11. 合同的变更与解除11.1 合同变更11.2 合同解除12. 合同的终止与验收12.1 合同终止条件12.2 验收程序12.3 验收合格标准13. 保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约责任14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 法律法规变化14.3 合同的补充与附件14.4 合同解除或终止后的权利义务14.5 合同的签署与生效第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1 工程名称：建筑工程1.2 工程地点：市区街道1.3 工程规模：根据工程图纸及工程量清单确定1.4 工程内容：包括但不限于建筑工程施工、现场管理、材料采购、设备租赁等1.5 分包范围：具体分包范围按照工程图纸及工程量清单确定第二条合同主体2.1 分包方名称：建筑工程劳务分包有限公司2.2 分包方资质等级：建筑工程劳务分包一级资质2.3 承包方名称：建筑工程有限公司2.4 承包方资质等级：建筑工程施工总承包一级资质第三条合同价款3.1 合同总价：根据工程图纸及工程量清单确定的工程总量，按照约定的单价计算得出合同总价。
上海2024年劳务分包建筑合作协议版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX上海2024年劳务分包建筑合作协议版A版本合同目录一览1. 总则1.1 定义与解释1.2 法律法规适用1.3 合同文件的优先顺序2. 劳务分包商的工作2.1 工作范围与内容2.2 劳务分包商的义务与责任2.3 工作进度与质量要求3. 承包商的责任与义务3.1 施工图纸与技术要求提供3.2 施工场地与条件保障3.3 工程款项的支付4. 合同价格与支付4.1 合同价格的确定4.2 付款方式与时间4.3 价格调整机制5. 工期与进度5.1 工期的约定5.2 进度计划的制定与执行5.3 工期延误的处理6. 质量与安全6.1 工程质量标准6.2 安全防护措施6.3 质量问题的处理7. 变更与解除合同7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件与程序8. 违约责任8.1 劳务分包商的违约责任8.2 承包商的违约责任9. 争议解决9.1 争议的解决方式9.2 仲裁程序10. 保密条款10.1 保密信息的定义与范围10.2 保密责任的履行11. 合同的生效、变更与终止11.1 合同的生效条件11.2 合同的变更程序11.3 合同的终止条件12. 其他条款12.1 通知与送达12.2 不可抗力12.3 合同的转让13. 附件13.1 附件目录13.2 附件内容14. 签署页14.1 合同签署人14.2 签署日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义与解释1.1.2 本合同中使用的词语，除非上下文另有规定，否则其定义与解释如下：（1）合同：指本合同及其附件，以及双方以书面形式对本合同的任何修改与补充。
（2）项目：指承包商委托劳务分包商施工的位于上海市的某建筑工程项目。
（3）劳务分包商：指承担本合同约定的施工范围内所有劳务作业的分包企业。
（4）承包商：指承担本项目建设的建筑公司。
1.2 法律法规适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2024年建筑劳务分包具体协议模板版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑劳务分包具体协议模板版A版本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 合同项目1.3 合同金额1.4 合同工期2. 劳务分包范围与内容2.1 分包工程范围2.2 分包工程内容2.3 分包工程量3. 分包人义务与责任3.1 分包人工作义务3.2 分包人质量责任3.3 分包人安全责任3.4 分包人工期责任4. 发包人义务与责任4.1 发包人提供的条件4.2 发包人支付义务4.3 发包人协调义务4.4 发包人监督义务5. 合同价格与支付5.1 合同价格5.2 预付款5.3 工程进度款5.4 竣工结算5.5 价格调整6. 工期与进度6.1 合同工期6.2 工程进度计划6.3 工期延误6.4 工期提前7. 质量与验收7.1 工程质量标准7.2 验收程序7.3 验收标准7.4 质量问题处理8. 安全与环保8.1 安全生产要求8.2 安全事故处理8.3 环保要求8.4 健康管理9. 合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同变更程序9.3 合同解除条件9.4 合同解除程序10. 违约责任10.1 分包人违约10.2 发包人违约10.3 违约责任免除10.4 违约赔偿金额11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构11.3 诉讼管辖11.4 仲裁条款12. 合同的生效、终止与解除12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同解除条件12.4 合同终止与解除后的义务13. 保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 保密泄露责任13.4 保密条款的解除14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同附件14.4 合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体1.2 合同项目1.2.1 工程名称：__________1.2.2 工程地点：__________1.2.3 工程内容：__________1.3 合同金额1.3.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2024年建筑劳务分包详细协议条款版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑劳务分包详细协议条款版A版本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同双方1.2 合同文件1.3 术语解释2. 劳务分包工作内容2.1 分包工程范围2.2 分包工程量2.3 分包工程质量标准3. 分包价格与支付3.1 分包价格3.2 价格调整3.3 支付方式与时间4. 分包工作进度与工期4.1 工作进度计划4.2 工期延误4.3 提前完成奖励5. 分包工作质量与验收5.1 质量控制5.2 验收标准5.3 质量问题处理6. 安全生产与环保6.1 安全生产要求6.2 环保要求6.3 安全事故处理7. 合同的变更与解除7.1 合同变更7.2 合同解除8. 违约责任8.1 分包商违约8.2 业主违约9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点与机构10. 合同的生效、终止与解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序13. 法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 合同的完整性与修改权第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同双方甲方：_______（全称），地址：_______，法定代表人：_______，联系电话：_______。
乙方：_______（全称），地址：_______，法定代表人：_______，联系电话：_______。
1.2 合同文件本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同附件及补充协议等均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
1.3 术语解释本合同中下列术语的含义如下：（1）劳务分包工程：指乙方按照甲方的要求，在甲方项目工地提供的劳动力、施工设备及技术服务。
（2）分包工程：指乙方在合同约定的范围内，按照甲方要求完成的建设工程项目。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工
劳务分包合作协议(A类)
工程名称:
合同编号:
甲方(总包方):
乙方(劳务方):
二O 年月日
建设工程施工劳务分包合作协议
甲方(总包方):
乙方(劳务方):
甲方承接作为项目的实际施工人,根据地区工程报建管理有关规定,乙方为配合上述项目报建与甲方签订《建筑工程施工劳务分包合同》(编号为),为此,就双方合作关系及责任协商明确如下:
一、甲乙双方于年月日签订的编号为《建设工程施工劳务分包合同》,该合同仅作为配合甲方项目报建的资料使用,不作为甲乙双方结算的依据,与乙方的合作方式、内容以本协议内容为准。
二、乙方收取本项目报建配合费共人民币:￥:元(不含税价),大写:,出具该工程《建筑工程施工许可证》后一个月内全部付清。
双方约定:乙方承担工作责任如下:
1、提供因甲方办理报建所需的与乙方相关的文件资料。
2、民工进场后,负责联络相关部门,配合现场民工平安卡培训及领证工作。
(甲方负责平安卡培训过程中工作人员及老师的误餐接待。
)
3、根据甲方提供的现场进场人员资料,建立项目用工档案,监督甲方依时发放民工工资(甲方需将每月民工工资发放记录保存备查)。
三、乙方不承担超出上述“乙方责任”约定之外的事项及因此引发的一切责任,例如施工过程中发生聘请劳务班组、提供机具、工伤事故、拖欠民工工资、合同纠纷等责任均由甲方承担。
甲方应承担包括但不限于《建设工程施工劳务分包合同》中约定的原由乙方承担的义务:
1、负责组织、招聘具有相应资格证书的工人投入工作。
2、如需以乙方名义为劳务工人购买“五大”社会保险以及其他规定需要购买的保险,则费用由甲方负责。
3、遵守施工现场的规章制度,接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查,
配合现场其他单位的施工工作,保证工期。
4、负责施工区域、生活区域的管理和治安保卫。
5、负责做好成品及工作成果的保护和交接工作。
6、负责保管、合理使用工程发包人提供的机具、设施和材料,并负责因保管、使用不当所造成的损失。
7、施工现场内的安全保护用品由甲方负责供应。
8、按时足额发放劳务工人工资。
四、甲方须按时支付劳务工人的劳动报酬,如因建设方拖欠下拨工程款,造成拖欠民工工资,由甲方解决,乙方无须垫支。
五、合作过程中,由于政策文件要求或完善劳务管理需要乙方提供超出约定“乙方责任”以外之工作事项时,则另外友好协商解决。
六、违约责任
任一方责任过失给对方造成重大损失时,守约方有权追究对方赔偿损失或法律责任。
七、履行本合同过程中如发生争议,双方应尽最大的努力友好地进行协商解决。
若协商不能解决,则任何一方可将该争议提交广州仲裁委员会,按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁程序中使用的语言为中文。
仲裁地点为广州市,仲裁裁决应是终局裁决,对各方具有约束力。
除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用(含律师费)应由败诉方承担。
八、本协议一式四份,甲乙双方签字盖章后生效,甲方三份,乙方一份,同具效力,至协议义务履行完毕终止。
甲方(盖章):
法定代表人(签章):
地址:
美好的明天
联系电话:
乙方(盖章):
法定代表人(签章):
地址:
联系电话:
签约日期:年月日
继续阅读。