2021年消防安装工程合同
消防安装工程承包合作合同5篇
消防安装工程承包合作合同5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要安装消防系统，乙方具备相关资质和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，就消防安装工程的承包合作事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________消防安装工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：本工程包括火灾自动报警系统、水灭火系统、防烟排烟系统、防火隔离设施等消防设施和设备的安装。
具体工程内容详见附件一《工程内容清单》。
二、合作方式1. 甲方将本消防安装工程发包给乙方，由乙方负责工程的组织实施。
2. 乙方应按照国家和地方现行有关消防安装工程规范进行设计、采购、施工和验收。
3. 甲方应提供工程所需的场地、电源、水源等条件，并确保施工期间的安全。
4. 乙方应按照甲方的要求，配备足够的施工人员和设备，确保工程质量和进度。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起计算工期，总工期为______天。
2. 因甲方原因导致工程延期，应由甲方承担相应责任。
因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
具体支付方式详见附件二《工程价款支付表》。
2. 乙方应按照约定完成工程进度，并提交进度报告和验收报告。
甲方应及时审核并支付相应的工程进度款和结算款。
3. 如因乙方原因导致工程质量和进度不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并要求乙方承担违约责任。
五、工程质量和保修1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，并通过消防验收。
2. 工程保修期为______年，自工程竣工验收之日起计算。
保修期内，乙方应对因设计、材料、施工等原因造成的工程质量问题进行无偿维修。
3. 保修期结束后，如甲方需要对消防设施进行维修和更新，乙方应提供优惠价格的技术支持和服务。
安装消防合同范本
安装消防合同范本安装消防合同范本篇1发包方（以下简称甲方）：_____________承包方（以下简称乙方）：_____________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：一、工程名称：______工程。
二、承包范围：施工图纸中所包含的所有消防系统设备。
以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。
本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。
三、承包方式：按中标价四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。
五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。
总工期60个工作日。
六、合同价款：（人民币）_____________________七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。
施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。
八、工程质量：1、工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。
2、乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。
3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：（1）由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
九、工程验收：（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。
（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：1、设备合格证2、系统工程竣工图3、按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料4、竣工报告及竣工通知书（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。
消防安装合同范本5篇
消防安装合同范本5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就乙方承包甲方的消防安装工程项目达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：消防报警系统、喷淋系统、室内外消火栓系统等的安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币________元整（￥________元）。
2. 甲方应按照以下方式支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。
（2）工程进度达到XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%。
（3）工程竣工并经消防部门验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
（4）工程质量保证金为总造价的XX%，自验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料及验收报告，并通知甲方进行验收。
3. 甲方应在接到验收通知后的七日内组织验收，逾期未组织验收的，视为工程验收合格。
4. 验收标准：符合国家相关施工规范及设计要求，确保系统正常运行。
五、工程保修1. 乙方承诺本工程保修期为两年。
2. 保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 若因乙方原因延误工期，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价千分之XX的违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，甲方应支付乙方合同总价千分之XX的违约金。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，违约方应承担由此造成的一切损失。
消防安装合同范本样本5篇
消防安装合同范本样本5篇第1篇示例：消防安装合同范本样本甲方（甲方单位名称）：地址：法定代表人：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方需安装消防设施事宜，达成如下合同条款，以资共同遵守：一、项目名称本合同的项目名称为甲方消防设施的安装工程。
二、项目内容1. 乙方将根据甲方的实际需求，设计、提供和安装消防设施，包括但不限于消火栓系统、自动喷水灭火系统、灭火器、疏散指示标识等。
2. 乙方将在施工期间负责消防设施的安装工作，并确保施工过程中的施工质量和安全。
3. 乙方将在安装结束后进行消防设施的调试，确保其正常运行。
三、价格及结算方式1. 根据甲方的实际需求和乙方提供的服务内容，双方协商一致后，确定安装工程的价格为人民币（具体金额）。
2. 付款方式为（具体付款方式），具体分期付款方案为（具体分期付款方案）。
3. 如因甲方原因导致工程中止或延误，甲方应当按约支付乙方已完成的工程部分款项。
四、施工期限根据双方协商一致，本次工程的施工期限为（具体施工期限），如因不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
五、质保期1. 乙方将对安装工程的质量负责，保证其经久耐用，质保期为（具体质保期）。
2. 在质保期内，如发现消防设施出现质量问题，乙方应当及时进行维修和更换。
六、违约责任1. 若一方未履行合同约定的义务，应当依法承担违约责任，包括但不限于支付对方违约金、赔偿损失等。
2. 若因不可抗力因素影响合同履行，双方应当及时协商解决，并在协商一致的基础上调整合同期限或内容。
七、合同解释本合同如有任何争议，双方应当友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。
八、合同变更1. 本合同的任何修改、补充或变更，双方须经书面协商一致，并签署书面文件生效。
2. 经双方协商同意后，可以对合同的内容进行修改。
以上条款经双方确认后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：【附：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力】以上就是消防安装合同范本样本的相关内容，希望对大家有所帮助。
消防工程施工劳务报价说明
报价表〔二〕报价单位：重庆同裕建筑劳务报价日期：2021年 11 月20日合同协议条款承包人：〔以下简称甲方〕分包人：〔以下简称乙方〕依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质及其他情况营业执照号码：资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：家庭住址：身份证号码：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：千叶·中央街区消防安装工程工程地点：重庆二郎科技新城L6地块分包方式：包施工、包质量、包平安、包机械、包资料、包进度、按比例包辅材及主材的定额消耗及损耗、包材料设备的装卸及临时仓库临时制作场地设施的搭拆和仓库的搬运、保管，甲方安排的其他工作内容分包范围：详见报价说明分包内容：分包范围内的全部或局部内容3、分包工程期限及工期节点开场工作日期：根据甲方要求时间；完毕工作日期：按甲方要求日期；总日历天数为：天。
4、质量标准工程质量：发包方合同要求的工程质量等级。
5、标准标准及其他(1) 执行现行的国家及地方标准标准 (2) 执行建立方书面要求和指令6、图纸6．1、甲方向乙方提供施工图纸一套，与本合同工作有关的标准图由劳务分包人自理。
7、工程经理7．1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为，职务：；7．2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为，职务：。
8、工程承包人义务8．1、组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责；8．2、负责提供临时设施住房和施工用水用电；8．3、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备；8．4、按本合同约定，向劳务分包人支付工程款项；8．5、负责与业主及有关部门联系，协调现场工作关系。
9、劳务分包人义务9．1、对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及甲方公司和工程的有关规章制度，乙方负责人必须常驻现场；9．2、乙方根据施工进度方案的要求严格实施；9．3、严格按照业主及甲方交底要求、施工图纸、施工验收标准、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准；科学合理安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；9．4、积极配合并自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查；承受甲方随时检查其设备、材料保管使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；9．5、按业主及甲方要求统一规划堆放材料、机具，统一着装；9．6、按时提交报表、完整的工程技术经济资料，配合甲方办理交工验收；9．7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款；9．8、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；9．9、协助甲方做好现场变更、签证工作，乙方负责安排专职资料员常驻现场按照城建档案馆和相关部门的要求及数量做好施工范围内的工程资料直至各部门承受存档〔资料软件、电脑、打印机等办公耗材由乙方自备〕；9.10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承当并履行甲方与业主的约定内容、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
2024年消防建设施工合同(精选)
消防建设施工合同(精选)地质:地质:鉴于甲方需要建设消防设施,乙方愿意承担该消防建设施工项目,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条合同内容1.1 甲方委托乙方承担消防建设施工项目,包括但不限于消防水池、消防泵房、消防水箱、消防管网、消防设备等工程。
1.2 乙方应根据甲方的要求和设计方案,按照相关法规和标准进行施工,确保消防设施的安全、可靠、有效。
1.3 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工项目,并承担施工过程中的所有责任和风险。
第二条合同金额2.1 本合同的总金额为人民币元整(大写: 元整),具体金额根据实际施工量和材料费用等因素确定。
2.2 乙方应按照实际施工量和材料费用等因素向甲方提出工程结算,甲方应在收到工程结算报告后日内进行审核,并将审核结果通知乙方。
2.3 甲方应在合同约定的付款期限内向乙方支付合同款项,乙方应在收到款项后日内向甲方开具正式发票。
第三条合同期限3.1 本合同的期限为年,自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应在合同期限内按照甲方的要求完成消防建设施工项目,并承担施工过程中的所有责任和风险。
3.3 如果乙方未能在合同期限内完成施工项目,甲方有权要求乙方支付违约金,具体金额由双方协商确定。
第四条违约责任4.1 如果乙方未按照合同约定完成消防建设施工项目,甲方有权要求乙方支付违约金,具体金额由双方协商确定。
4.2 如果甲方未按照合同约定向乙方支付合同款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,具体金额由双方协商确定。
4.3 如果乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应承担因此产生的所有责任和费用。
第五条争议解决5.1 对于本合同的签订、履行、解释及争议解决等事项,适用法律。
5.2 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如果协商不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第六条其他条款6.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
张景中、李广俊等劳务合同纠纷民事二审民事判决书
张景中、李广俊等劳务合同纠纷民事二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】山东省东营市中级人民法院【审理法院】山东省东营市中级人民法院【审结日期】2021.08.10【案件字号】(2021)鲁05民终1194号【审理程序】二审【审理法官】丁文强于秋华童玉海【审理法官】丁文强于秋华童玉海【文书类型】判决书【当事人】张景中;李广俊;孙明诚;刘恒强;山东四方安装工程有限公司【当事人】张景中李广俊孙明诚刘恒强山东四方安装工程有限公司【当事人-个人】张景中李广俊孙明诚刘恒强【当事人-公司】山东四方安装工程有限公司【代理律师/律所】白金城山东恒源盛律师事务所;孙磊山东同成律师事务所【代理律师/律所】白金城山东恒源盛律师事务所孙磊山东同成律师事务所【代理律师】白金城孙磊【代理律所】山东恒源盛律师事务所山东同成律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】张景中;李广俊;孙明诚【被告】刘恒强;山东四方安装工程有限公司【本院观点】刘恒强与张景中、李广俊、孙明诚之间存在事实劳务合同关系，刘恒强对欠付张景中、李广俊、孙明诚的劳务费应承担清偿责任。
【权责关键词】撤销代理合同新证据诉讼请求发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审审理查明的事实与一审认定事实一致，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，刘恒强与张景中、李广俊、孙明诚之间存在事实劳务合同关系，刘恒强对欠付张景中、李广俊、孙明诚的劳务费应承担清偿责任。
本案中，张景中、李广俊、孙明诚与刘恒强系劳务合同关系，并非建筑领域的劳务分包合同关系，张景中、李广俊、孙明诚主张四方公司在欠付刘恒强工程价款范围内，对涉案劳务费承担支付责任没有法律依据。
四方公司从青岛金星公司承包了东营联合石化&威联化学项目的专项安装工程后，将消防安装工程分包给刘恒强施工，四方公司与刘恒强之间系违法分包合同关系。
《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》(劳社部发[2004]22号)第十二条规定：“工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任。
消防安装人工费合同(多应用)
合同编号：_______消防安装人工费合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防安装人工费事宜，达成如下合同条款：一、合同标的1.1甲方委托乙方进行消防安装工程，工程范围包括但不限于消防设备安装、消防管道敷设、消防电气系统安装等。
1.2乙方根据甲方的要求，提供消防安装工程所需的人工费用，包括工人工资、社会保险、福利待遇等。
二、合同工期2.1本合同工程工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。
2.2如遇特殊情况导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并签订书面补充协议。
三、合同价款3.1乙方根据工程实际情况，向甲方提供详细的工程预算，甲方审核同意后，双方确定合同价款。
3.2合同价款支付方式：本合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__%，剩余款项在工程验收合格后支付。
四、工程质量及验收4.1乙方应按照国家相关法律法规和消防技术标准进行施工，确保工程质量。
4.2工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、验收报告、操作手册等。
4.3甲方应在收到乙方提交的工程资料后__天内组织验收，验收合格后，双方签订验收报告。
五、售后服务5.1乙方对所安装的消防设备提供__年的免费保修期，保修期内设备出现非人为损坏的故障，乙方负责免费维修或更换。
5.2保修期届满后，乙方提供有偿维修服务，具体费用双方协商确定。
六、违约责任6.1甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额__%的违约金。
6.2乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施，由此产生的费用由乙方承担。
七、争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
消防安装工程合同模板
消防安装工程合同模板甲方：（委托方）_________ 公司乙方：（施工方）_________ 公司为了确保消防设施的正常运行，保障人员生命财产安全，甲、乙双方本着平等互利，公平合理的原则，经友好协商，就甲方委托乙方为其提供消防安装工程服务事宜，达成如下合同：一、项目名称：消防安装工程二、工程内容：本次消防安装工程包括但不限于以下内容：1. 消防水系统的安装和调试；2. 消防报警系统的安装和调试；3. 消防灭火器材的配置和安装；4. 消防逃生通道和疏散标识的设置；5. 其他相关消防设施的安装和调试。
三、工程期限：本次工程的施工周期为______个工作日，自双方签订合同生效之日起计算。
四、工程费用：甲方应支付给乙方的工程费用为人民币________元整。
支付方式为_________。
五、合同条款：1. 双方合同生效后，应按照合同约定的时间、内容和方式履行各自的义务；2. 乙方应按照国家有关法律法规及消防设施的安装要求，合格地完成本次消防安装工程；3. 甲方应保证工程现场的安全，提供相应的配合和协助；4. 若因甲方原因导致工程延期或发生其他不可抗力因素，应重新协商工程期限和费用；5. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
六、违约责任：若一方未能履行合同义务，应承担违约责任，包括但不限于支付相应的违约金、经济赔偿等。
七、争议解决：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交______仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。
八、其他事项：本合同未尽事宜，双方应另行协商解决。
甲方（盖章）：__________ 公司乙方（盖章）：__________ 公司签订日期：________ 年 ____ 月 ____ 日以上内容经双方确认无误后签订生效。
愿双方合作愉快，共同推动消防安全工程的顺利完成。
长沙时代消防设备工程有限公司、杨某劳动争议二审民事判决书
长沙时代消防设备工程有限公司、杨某劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】湖南省长沙市中级人民法院【审理法院】湖南省长沙市中级人民法院【审结日期】2021.03.22【案件字号】(2021)湘01民终916号【审理程序】二审【审理法官】黎藜廖雯娜孟宝慧【审理法官】黎藜廖雯娜孟宝慧【文书类型】判决书【当事人】长沙时代消防设备工程有限公司;杨某;中国建筑第三工程局有限公司;湖南金科景朝产业发展有限公司;朱某【当事人】长沙时代消防设备工程有限公司杨某中国建筑第三工程局有限公司湖南金科景朝产业发展有限公司朱某【当事人-个人】杨某朱某【当事人-公司】长沙时代消防设备工程有限公司中国建筑第三工程局有限公司湖南金科景朝产业发展有限公司【代理律师/律所】张玲湖南源美律师事务所;张欢湖南源美律师事务所【代理律师/律所】张玲湖南源美律师事务所张欢湖南源美律师事务所【代理律师】张玲张欢【代理律所】湖南源美律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【原告】长沙时代消防设备工程有限公司【被告】中国建筑第三工程局有限公司;湖南金科景朝产业发展有限公司【本院观点】本案的争议焦点为一审判决时代公司承担本案用工主体责任是否恰当。
【权责关键词】撤销合同第三人证人证言证据不足新证据质证诉讼请求缺席判决维持原判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审审理查明的事实与一审查明的事实一致。
【本院认为】本院认为，本案的争议焦点为一审判决时代公司承担本案用工主体责任是否恰当。
本案中，根据杨某提交的承包合同书、微信聊天记录、出庭证人证言、病历资料等可以证实杨某在案涉工地提供劳动时受伤的事实。
时代公司将案涉项目的消防安装工程分包给不具用工主体资格的自然人朱某，朱某招用的劳动者杨某在工作中受伤，参照原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发[2005]12号)第四条之规定，一审判决具备用工主体资格的时代公司承担用工主体责任并无不当，本院予以认可。
消防安装合同范本5篇
消防安装合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1消防安装合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拟对__________进行消防安装工程，特向乙方订立本合同，甲乙双方经友好协商，根据有关法律、法规的规定，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围：__________1.4 工程总造价：__________元第二条工程质量和安全管理2.1 乙方应按照国家有关法律法规和规范的要求，根据本合同约定的工程范围和技术要求，确保工程质量达到规定标准，并对工程进行全过程监控和管理。
2.2 乙方必须遵守国家有关消防安全的规定，确保工程施工现场的安全生产，杜绝事故发生。
第三条施工期限和进度管理3.1 工程的施工期限为__________天，自__________年__月__日至__________年__月__日，包含调试试运行时间。
3.2 乙方应按照合同规定的施工周期及进度计划，合理组织施工，保证工程按时完工。
第四条付款方式4.1 工程总造价共计__________元，支付方式分为两阶段：（1）第一阶段：在工程开工前支付合同总金额的40%作为进度款；（2）第二阶段：工程竣工并经甲方验收合格后，支付合同总金额的60%作为竣工款。
第五条验收与保修5.1 工程竣工后，乙方应通知甲方验收。
验收内容包括工程的完工质量、功能使用等。
5.2 工程验收合格后，乙方应提供消防设备使用和保养等技术指导，并承诺对工程提供一年的保修服务。
第六条违约与解决办法6.1 如因不可抗力原因导致工程不能按时完工，应视情况酌情延期，但应及时通知甲方。
6.2 如乙方未按约定要求的工程质量和施工进度完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并可扣除相应款项，乙方需承担相应责任。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事项，由甲乙双方协商解决。
2021年实用的安装承包合同汇总十篇
It is not difficult to make a decision, but the hard part is to put it into action and stick to it to the end.通用参考模板（页眉可删）实用的安装承包合同汇总十篇安装承包合同篇1甲方：庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部乙方：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方：将下列工程分包给乙方负责施工，为明确各自的责任义务和权利，双方自愿达成如下协议：一、工程概况：1、工程项目名：西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程2、工程地点：黄官寨当庄队3、工程面积：约41000m24、施工范围和内容：给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。
5、合同价款：约9160000.00元6、材料质量及品牌：施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范7、承包方式：包工包料8、质量等级：合格9、开工竣工日期：20xx年5月30日开工，预计30xx年11月30日竣工二、甲方的责任、义务1、甲方严格执行，建设工程质量管理条例等法规对该项目管理，承担部分协调职责。
2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。
三、乙方的责任、义务1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工，保证工程质量2、乙方必须按照工程设计图纸，国家规范和甲方质量要求进行施工，在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当向甲方提出意见建设。
3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意，甲方签字认可后执行4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理，并接受甲方对该质量体系进行的审查，如出现不符合情况，所造成的损失由乙方自行承担。
5、乙方在施工管理中，明确施工人员，必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件，方可上岗，否则后果自负。
消防安装工程施工合同范本.doc
消防安装工程施工合同范本根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防安装工程施工事宜，经充分协商，达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：包括但不限于消防水系统、消防电气系统、消防报警系统、消防排烟系统等。
1.4工程质量：符合国家相关消防规范和标准，确保验收合格。
第二条合同工期2.1工程开工日期：2.2工程竣工日期：2.3工程总工期：天（日历日）。
第三条合同价款及支付方式3.1合同价款为人民币元整（大写：）。
3.2付款方式：a)工程开工前，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；b)工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；c)工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%；d)工程竣工并验收合格满一年后，甲方支付乙方合同价款的10%作为质量保证金。
第四条工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家相关消防规范和标准进行施工，确保工程质量。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。
4.3甲方应在收到竣工资料后天内组织验收，验收合格后，双方签订验收证书。
第五条工程变更及违约责任5.1如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并承担由此产生的费用。
5.2如乙方未能按合同约定的工期和质量完成工程，应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金为合同价款的%。
第六条争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：年月日附件：施工图纸、施工方案等（详见附件列表）========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：高层建筑消防安装工程增加条款：a)高空作业安全：乙方必须遵守国家高空作业安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
(2021年整理)某消防工程招标文件范本_p
某消防工程招标文件范本_p(推荐完整)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（某消防工程招标文件范本_p(推荐完整)）的内容能够给作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为某消招标文件范本_p(推荐完整)的全部内容。
某消防工程招标文件范本_p(推荐完整)编辑整理：张嬗雒老师尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布到文库,发布们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是我们任然希望某消防工程招范本_p（推荐完整) 这篇文档能够给您的工作和学习带来便利.同时我们也真诚的希望收到议和反馈到下面的留言区，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请下载收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩以下为 <某消防工程招标文件范本_p（推荐完整）〉这篇文档的全部内容.某消防工程招标文件范本_p(推荐完整)德江世纪明珠工程招标文件室内消防及配套设施安装工程编时号：ZB(间 :年)号月招标人：贵州吉兴房地产开发有限公司德江分公司第一章招标总说明工程由有限公司投资兴建，现已进行基础结构工程，即将进入消防预留预埋工作。
根据项目进度要求，拟对本工程的消防安装工程进行邀标。
现将有关邀标事项公告如下：1、项目名称：室内消防安装工程.2、工程位置：德江城南新区。
3、项目规模：建设用地120615㎡.4、项目定位：本项目是铜仁地区的优良工程，德江县的精品工程。
5、招标内容：消防安装工程：主要包括并不限于：5。
1。
室内消火栓给水系统。
5.2。
室外消火栓给水系统.5.3.室内自动喷淋给水系统.5。
消防安装合同范本样本6篇
消防安装合同范本样本6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲方需要乙方进行消防安装工作，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次消防安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：消防设备的安装、调试及验收等。
二、合同范围本合同范围包括但不限于是：消防设施的安装、测试、试运行，以及确保消防设施符合国家和地方相关消防安全法规的要求。
具体包括但不限于以下内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示标志等。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付乙方工程款项：（1）合同签订后支付总价的______%；（2）工程完工验收合格后支付剩余的______%。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关消防安全法规进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告给甲方。
甲方在收到报告后______个工作日内组织最终验收。
3. 若工程未能通过验收，乙方应负责整改直至验收合格。
六、甲乙双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务：（1）甲方应按约定支付工程款项。
（2）甲方有权监督乙方的施工进程，确保工程质量。
2. 乙方的责任与义务：（1）乙方应确保工程按照合同约定的质量、期限完成。
（2）乙方应确保施工现场安全，避免事故发生。
（3）乙方应提供必要的售后服务，确保消防设施的正常运行。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权顺延工期并要求甲方支付滞纳金。
消防安装工程承包合作合同7篇
消防安装工程承包合作合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本消防安装工程的实际情况，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同条款，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________消防安装工程。
2. 工程地点：__________。
篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保消防安装工程的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，确保工程质量、进度和造价等方面的控制，经双方友好协商，达成以下合作合同：一、工程概况1. 工程名称：__________消防安装工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于消防报警系统、灭火系统、防火门窗、消防通道等设施的安装。
二、工程承包范围及方式1. 承包范围：本消防安装工程的全部内容。
2. 承包方式：乙方采用包工包料方式，负责提供设备及材料，并负责安装施工。
三、工程期限1. 工程开工日期：双方约定于本合同签订后的第___日开工。
2. 工程竣工日期：双方约定于开工后的___天内完成全部工程内容。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币_____元（大写：_____元整）。
具体造价根据工程实际完成量进行结算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例为：（1）工程开工后___天内支付总造价的___%；（2）工程完成___%时支付总造价的___%；（3）工程竣工验收合格后支付总造价的___%；（4）剩余___%作为质保金，工程竣工验收一年后无质量问题一次性支付。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关消防安装工程施工规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方相关消防安装工程验收标准执行。
2024年消防安装工程合同
消防安装工程合同合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防安装工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：包括但不限于消防系统的设计、设备供应、安装、调试、验收及售后服务等。
二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2上述总价款已包括乙方为完成本工程所提供的所有设备、材料、劳务、运输、安装、调试、验收、培训、税金及利润等一切费用。
三、支付方式3.1预付款：甲方在本合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
3.2进度款：乙方完成合同约定的阶段性工作后，甲方根据实际完成情况的_______%支付进度款。
3.3验收款：工程验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%。
3.4质保金：工程验收合格满_______年后，甲方无息退还乙方质保金，质保金为合同总价款的_______%。
四、工期4.1工期自合同签订之日起计算，总工期为_______日。
4.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日支付合同总价款的_______%。
五、质量标准5.1乙方应按照国家有关消防法律法规、规范和标准进行工程设计、施工和验收。
5.2工程质量应达到优良标准，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至达到约定标准。
六、售后服务6.1乙方应提供_______年的免费售后服务，服务内容包括但不限于设备维修、保养、培训等。
6.2售后服务期满后，乙方应提供有偿服务，服务费用双方另行协商确定。
七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
2021年建设工程施工合同范本
【导语】在对建筑⼯程施⼯的过程中，我们可以通过施⼯合同来明确施⼯要求，保障施⼯的顺利进⾏。
为⼤家提供《2021年建设⼯程施⼯合同范本》，欢迎阅读。
【篇⼀】2021年建设⼯程施⼯合同范本 发包⽅：________________（以下称甲⽅） 承包⽅：________________（以下称⼄⽅） 甲、⼄双⽅就建设⼯程项⽬充分协商签订本合同，共同信守。
1、⼯程名称：______________________________ 2、⼯程地点：______________________________ 3、⼯程⾯积（包括⼟建⼯程、⽔暖⼯程、电器⼯程）：共计_________平⽅⽶。
4、承包内容：______________________________ 5、建筑安装⼯程造价：共计⼈民币_________元。
6、⼯程价款和费⽤的结算依据和付款办法：____________ 7、⼯程开⼯⽇期：_________年_________⽉_________⽇。
8、⼯程竣⼯⽇期：_________年_________⽉_________⽇。
9、⼯程质量：以施⼯图纸及书、国家颁发的施⼯验收规范和质量检验标准为依据。
10、甲⽅主要义务：______________________________ 11、⼄⽅主要义务：______________________________ 12、违约责任 （1）甲⽅因⾃⼰原因延付⼯程价款时，每逾期⼀天，按应付款额_________‰计算违约⾦。
（2）⼄⽅未按合同规定的时间竣⼯，每逾期⼀天，按未竣⼯程造价_________‰计算违约⾦。
（3）甲⽅未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，⼄⽅可以请求顺延⼯程⽇期，还可以请求赔偿停⼯、窝⼯等损失。
（4）⼯程竣⼯后保险期⼀年。
采暖⼯程保修期为⼀个采暖期，在保修期内，属承包⽅施⼯责任造成的如屋内漏⾬、暖⽓不热、管道漏⽔等，由承包⽅负责免费修理。
2021年消防工程施工合同书(标准版)
2021年消防工程施工合同书(标准版)
2021年消防工程施工合同书(标准版)
1. 合同的背景和目的
本合同是由甲方和乙方双方自愿达成，经协商一致并依法签订的消防工程施工合同。
本合同旨在明确双方在消防工程施工过程中的权利、义务和责任，保障消防工程施工的顺利进行，确保施工质量和工期的达成。
2. 合同的双方
本合同的甲方是指委托进行消防工程施工的一方。
本合同的乙方是指承接消防工程施工的承包商或施工单位。
甲方信息：
公司名称：
法定代表人：
地址：
乙方信息：
公司名称：
法定代表人：
地址：
3. 工程内容和规模
本合同涉及的工程内容和规模包括但不限于：消防设施的设计、安装和调试；
消防设备的采购和供应；
消防工程的施工和维修；
相关的技术支持和服务。
具体工程内容和规模详见附件《工程清单》。
4. 合同价款和支付方式
本合同的价款为人民币（以下简称\。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
If you enter, you will live in peace and your ambitions will be fulfilled. If you retreat, you will live in peace and you will be able to repair your failures.精品模板助您成功！（页眉可删）消防安装工程合同消防安装工程合同1甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。
一、工程概况：1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程;2、工程地点：新邵县文化路;3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。
包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。
二、承包施工范围：1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备;2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门)3、消火栓系统;4、喷淋系统;5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等);6、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制;7、消防电梯系统相关消防控制线路;8、防火卷帘门设备及控制线路;9、切断非消防电源线路，消防的监控及反馈系统;二、承包单价：综合单价29.8元/m2。
，不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中如果出现问题由甲方自行处理，施工中消防工程的深化设计由乙方自行处理不增加任何费用.四、工期：以甲方工程进度为准，接到甲方通知后，施工工期为天。
如影响甲方移交时间，每延迟一天罚款500元/天。
五、资质：乙方施工单位及施工人员必须具备施工资质，材料必须符合设计和国家标准。
六、付款方式：1、材料进场经验收合格后支付材料进价款的70%。
每月25号按照完成的工程进度支付工程款。
2、工程施工完毕经甲方验收合格后支付至工程款的85%：3、出具消防验收合格证付至工程款的95%。
七、工程质量：乙方必须严格按国家施工规范质量验收规范标准，施工确保工程质量达到合格。
八、文明施工安全及质保：乙方应严格按照文明施工安全规定组织施工，如出现安全问题由乙方全权负责;要做到工完场清，不准打架斗殴，每违反一次罚款500元。
质保方面：保质期一年，以甲方整体移交日为准，质保金按整个工程价款的5%，保质期满后一个月内付清。
质保期内如出现工程质量问题，接到甲方通知后的24小时内必须赶到现场处理问题。
如果是甲方问题，乙方须无条件支付其所有费用。
因主体原因影响消防验收无需乙方负责。
无需出具税票。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：年月日年月日消防安装工程合同2建设单位(甲方) 施工单位(乙方)根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。
)四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。
六、工期要求：20xx年8月，20xx年月日。
七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。
八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。
九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。
十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。
甲方代表人签字：乙方代表人签字：年月日消防安装工程合同3订立合同双方发包方：_____________________(以下简称甲方) 承包方：_____________________(以下简称乙方)为按期完成____________消防安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则：为明确双方在施工过程中的权利、义务、经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条：工程概括工程名称：______________工程地点：______________承包范围和内容：______________________________________，并对火灾自动报警联动控制系统进行调试(详见预{决｝算书)。
承包形式：按乙方预算中全部工程量实行包工、包料、保证合同范围内施工工艺质量验收合格，并由合同签定人协助办理消防工程相关证件。
第二条：工程工期_________________________交付使用(非乙方原因耽误工期，工期顺延)。
第三条：合同付款及支付方式1、工程取费按二类工程集体三级以上企业进行收费。
2、合同价款按合同内容承包价：____________。
3、设备、材料进场后甲方付工程款_____________，工程设备安装完毕调试前，支付工程款________;工程竣工合格交付给甲方，支付工程款_________。
第四条：甲、乙双方权利和义务一、甲方的权利和义务：1、无偿提供水、电接口并满足施工过程中的用水用电需求。
2、提供材料加工场地及施工现场的机具、设备、材料堆放场地。
3、指派专人对施工全过程进行配合与协调。
二、乙方的权利及义务：1、进入工程地点后遵守甲方的规章制度，服从甲方的管理。
2、安全施工、文明作业、不破坏甲方的生产作业环境，施工过程中确保甲方人员、设备、物资安全。
3、遵守施工现场的.防火规定，采取确定、有效的防火措施。
第五条：质量承诺与售后服务一、质量承诺：本工程中乙方采购的所有设备、材料必须为经国家相关检测机构检验的合格产品，并提供合格证：施工工艺质量符合相关施工技术验收规范要求。
二、售后服务：工程竣工验收后一年内为质保期，质保期内乙方免费对工程实行保修(包括材料费在内)非乙方原因不在此列。
三、工程未经验收甲方提前使用或擅自动用，由此而引起质量或其他问题由甲方负责。
第六条：解决纠纷办法合同未尽事宜甲、乙双方协商解决，任何一方违反合同规定，双方协商不成均可向仲裁委员会申请仲裁。
第七条：附则本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份具有同等法律效力;本合同盖章或签字有效。
发包方：承包方：代表人：代表人：日期：日期：消防安装工程合同4发包方（以下简称甲方）：_____________承包方（以下简称乙方）：_____________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程二、承包范围：施工图纸中所包含的所有消防系统设备；以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。
本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。
三、承包方式：按中标价四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。
五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。
总工期60个工作日。
六、合同价款：（人民币）_____________________七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。
施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。
八、工程质量：1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。
2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。
3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：（1）由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
九、工程验收（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。
（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：1．设备合格证2．系统工程竣工图3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料4．竣工报告及竣工通知书（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。
十、质保期质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。
（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。
如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。
十一、售后服务措施（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；（二）培训内容为：1．报警和灭火的基本原理；2．设备的操作使用和维护；3．紧急情况的处理程序和补救措施。
（三）服务措施：1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。
2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。
十二、双方责任：（一）乙方责任：1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。
2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。
3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。
4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。
因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。
5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。
6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。
如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。
7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。
（二）甲方责任：1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。