施工合同范本通用版

合集下载

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本通用版合同编号:______________甲方:(委托方)__________ 乙方:(承揽方)__________根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利的原则,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方承揽下列建设工程,双方协商一致,达成如下合同:四、工程工期:自________年_____月_____日起,至________年_____月_____日止,共计________天。

六、支付方式:甲方按照工程进度分批支付工程款,具体支付详情见附表。

七、工程质量要求:乙方承诺按照合同约定的工程标准,保证工程质量符合国家有关规定,承担工程质量保证责任。

八、施工安全:乙方负责工程施工过程中的安全管理工作,保障施工作业人员的人身安全。

九、工程保修:工程竣工后,乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。

十、合同变更:合同一经签署,如需变更,必须经双方协商一致,并签署书面变更协议。

十一、违约责任:任何一方未履行合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。

十二、争议解决:因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向相关仲裁机构申请仲裁。

十三、合同效力:本合同自双方签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收完成之日终止。

十四、附则:本合同的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:______________ 日期:______________附表:工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。

特此合同立书,以备查阅。

以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版,合同效力受法律保护,希望双方在合同履行过程中遵守协议,共同维护合同权益,确保工程顺利进行和完成。

工程施工劳务合同范本通用版7篇

工程施工劳务合同范本通用版7篇

工程施工劳务合同范本通用版7篇篇1甲方(劳务发包方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方联系电话]乙方(劳务承包方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方联系电话]鉴于甲乙双方同意按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,就甲方委托乙方承担工程施工劳务事项,经友好协商,达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工劳务过程中的权利和义务,确保工程顺利进行,保障双方的合法权益。

双方遵循平等、自愿、公平的原则签订合同。

二、工程概况及承包范围(一)工程名称:[工程名称](二)工程地点:[工程地点](三)承包范围:具体施工内容及范围见附件一《承包工作项目明细》。

(四)工作内容包括但不限于:混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装等。

乙方应按照甲方提供的施工图纸和规范进行施工。

三、合同工期及进度要求(一)开工日期:[开工日期](二)竣工日期:[竣工日期](三)进度要求:乙方应按照甲方制定的进度计划进行施工,确保工程按期完成。

如遇特殊情况需调整进度计划,应提前与甲方协商。

四、质量与验收标准(一)乙方应确保施工质量符合国家相关施工规范和质量标准。

(二)工程竣工后,乙方应按照有关规定提交验收申请。

甲方组织验收并出具验收报告。

如验收不合格,乙方应按要求进行整改。

五、合同价款及支付方式(一)合同总价:[合同总价金额]人民币(大写)。

具体支付方式见附件二《合同价款及支付方式》。

(二)支付条件:甲方在工程完工并验收合格后按照约定支付合同款项。

如发生工程量变更或增减,双方应另行签订补充协议确定相关费用。

六、安全施工及文明施工要求(一)乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。

(二)乙方应做好文明施工,保持施工现场整洁有序。

如因乙方原因造成安全事故或环境污染,由乙方承担相应责任。

七、违约责任及解决方式(一)如甲乙双方任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第一条为明确双方的权利与义务,根据国家建设法律法规及有关规定,甲方与乙方双方本着平等互利的原则,就乙方承揽甲方的建设工程施工事宜,依据该合同的约定,达成如下协议。

第二条本合同所称“工程”指建筑工程、市政公用工程、装饰工程等,具体工程内容详见附件。

第三条本合同所称“工程合同价款”包括工程全部费用,不包括贷款利息、国家税金等其他费用。

第四条本合同所称“开工通知书”为甲方就工程项目的施工合同签订,将选定的乙方视为承揽该工程的标志。

开工通知书一经发出即为生效,乙方应在开工通知书规定的时间内进场动工。

第五条本合同所称“合同图纸”指双方签订的图纸,并附有明确规定的技术规范书。

第六条本合同的签订应按法定程序办理,经甲、乙双方签字盖章后生效。

第七条本合同的履行应及时、诚信、合法,应对建设工程质量承担相应的责任。

第八条本合同的争议解决应首先通过友好协商解决,协商不成的,交由仲裁机构或者人民法院处理。

第二章合同价款第九条工程合同价款为人民币(RMB)______________元整。

第十条工程合同价款的支付方式为按工程进度划分,每月支付,支付比例为______________。

第十一条工程合同价款的支付时间为每月的第一个工作日,以合同签订日期为基准开始计算。

第十二条工程合同价款中如有变更,乙方应及时通知甲方以便双方协商处理。

第十三条甲方对工程合同价款的支付应及时到位,不得有拖欠或延迟付款的情况。

第十四条甲方对工程合同价款的支付应逐步在工程完工后验收合格且提交相关手续后支付。

第十五条工程合同价款的增加、减少等变更应经双方协商达成一致意见,并按程序办理相关手续。

第十六条工程合同价款的支付方式为电汇或现金支付。

第三章工程进度第十七条工程进度由乙方按照合同规定的工期进行,不得有提前或延迟完工的情况。

第十八条工程进度的具体监督由甲方负责,乙方应配合甲方进行监督。

最新施工合同范本(通用10篇)

最新施工合同范本(通用10篇)

最新施工合同范本(通用10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!最新施工合同范本(通用10篇)在法治社会中,合同已被越来越多的运用到日常生活中,合同的签订能使当事人之间的权利和义务达到均衡。

建筑施工合同完整版(通用6篇)

建筑施工合同完整版(通用6篇)

建筑施工合同完好版〔通用6篇〕建筑施工合同完好版〔通用6篇〕【篇一】立合同双方:(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,订立本施工合同,合同签订后具有法律效力,双方均应共同遵守,违约方承当经济和法律责任。

一、工程名称、地点1、工程名称:2、工程地点:二、工程范围及承包方式:1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层,沥青面层,栏杆)。

2、包工包料。

三、工程造价:合同总价暂定为元,工程结算以实际完成工程量,结合双方确定的综合单价(含税)进展调整。

(附包干单价一份)四、合同期限:1、工程工期:2、开工日期:20xx年3、开工日期:月日在施工过程中如遇以下情况可以顺延工期:1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因根底变化增加深度或改变构造形式;3、因本工程施工答应证手续,造成停工;4、由于双方协商,经甲方书面同意的其他情况。

五、工程质量:按现行质量验收评标准,到达合格。

六、双方职责:1、甲方代表:甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作:(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。

(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整,去除地面障碍物,并负责办理开工手续,提供现场排水出口。

(3) 向现场派驻管理和监理人员,对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监视,办理签证手续并负责现场的协调工作。

(4) 组织有关部门对该工程进展质量、平安检验、验收、办理有关手续。

假设乙方通知甲方验收,而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收,乙方视为验收合格。

对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。

(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。

(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字,且甲乙双方共同认可此数据真实有效,事后双方不得有任何疑意。

建筑工程施工合同书通用版范本4篇

建筑工程施工合同书通用版范本4篇

建筑工程施工合同书通用版范本4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建筑工程施工合同书通用版范本甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________为明确双方在建筑工程施工过程中的权利义务,经双方协商一致,达成如下合同:第一条项目名称、地点和内容1.1 项目名称:______________1.2 项目地点:______________1.3 项目内容:______________第二条工程管理机构2.1 双方同意由甲方负责项目的管理和监督工作,乙方在工程施工过程中必须严格按照相关规定执行。

第三条工程完成时间3.1 根据实际情况,乙方应在______________之间完成工程施工。

如遇不可抗力因素造成工程延期,乙方必须事先通知甲方,并在最短时间内提出解决方案。

第四条工程款支付方式4.1 工程总价款为______________,根据工程进度,乙方应按照以下支付方式进行结算:4.1.1 工程开工后10%;4.1.2 完成基础工程后30%;4.1.3 完成主体结构后30%;4.1.4 完工并通过验收后30%。

第五条施工质量5.1 乙方应根据国家标准和相关规定,确保工程施工质量符合要求,且在工程保修期内提供免费维修保养。

第六条安全责任6.1 乙方应加强安全管理措施,确保施工过程中工人和设备的安全,若因施工过程中发生意外造成人员伤亡或财产损失,乙方应承担相应责任。

第七条材料保证7.1 乙方应根据工程需要,选用符合国家标准的优质建材,保证施工质量,如发现材料质量存在问题,应及时更换。

第八条变更和索赔8.1 如在工程施工过程中出现变更,双方应协商一致,并签署书面变更协议。

如因不可抗力因素造成工程延误或增加费用,乙方有权向甲方提出索赔。

8.2 任何一方未经对方同意擅自变更合同内容,均应承担相应责任。

第九条违约责任9.1 任何一方未履行合同约定的,应承担相应违约责任,对方有权要求其赔偿相应的损失。

施工承包合同书通用版范本6篇

施工承包合同书通用版范本6篇

施工承包合同书通用版范本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方承揽甲方建设工程的施工事宜,达成以下合同协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程内容:____________________工程规模:____________________二、工程期限开工日期:自本合同签订之日起______天内开工。

竣工日期:预计在本合同签订后的______天内完成全部工程施工并验收合格。

如遇不可抗力因素,工程工期可相应顺延。

三、工程造价及支付方式工程总造价:______元整。

如有工程量增减变动,按照本合同单价进行增减计算。

具体支付方式为:__________。

甲方按照合同约定及时向乙方支付款项,确保工程顺利进行。

如因甲方原因导致工程款项延迟支付,应按照相关规定支付违约金。

四、工程质量及验收标准工程质量应符合国家相关标准和规范,验收标准按照甲方提供的施工图纸及说明、国家或行业相关技术标准执行。

甲方有权对乙方施工的工程质量进行检查监督,对不符合质量要求的工程部分,乙方应负责无偿返工或整改。

验收合格后,双方签署验收合格证书。

五、安全施工及文明施工要求乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全设施完善,采取必要的安全防护措施,承担因安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。

乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁有序,防止对环境造成污染。

甲方有权对施工现场的安全和文明施工进行检查和监督。

如发现存在安全隐患或不符合文明施工要求的情况,甲方有权要求乙方整改并承担相应的费用。

因此造成的损失由乙方承担。

六、材料设备供应及保管责任篇2甲方:______乙方:______依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修有关事宜,达成以下协议:第一条:工程概况1.1 工程名称:______1.2 施工地点:______1.3 施工内容:______(详见装饰施工内容表)。

工程施工完整版合同(通用6篇)

工程施工完整版合同(通用6篇)

工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方:_____________________ 乙方:_____________________地址:_____________________ 地址:_____________________:_____________________ :_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。

经双方友好协商达成详细条款如下:一、工程根据和技术指标1.发电机组型号:_____________ ;冷却方式:_____________;台数:_____________。

2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:_______db(A)。

评价点位置:__________________________________________所属区域:____________________________________________ 噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。

注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。

2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。

2.噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量,以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施采用机房全封闭,隔离噪声方式。

合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。

对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

详细治理工程见施工图和报价表。

四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

建筑施工合同范本通用版5篇

建筑施工合同范本通用版5篇

建筑施工合同范本通用版5篇篇1建筑施工合同范本通用版甲方(发包方):__________________(下称甲方)乙方(承包方):__________________(下称乙方)为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,达成如下合同:第一条工程名称:______________________________________工程地点:______________________________________工程内容:______________________________________工程规模:______________________________________工程总价:人民币____________元整。

第二条乙方代表人保证具有承包该项工程的资质,并承诺按照本合同规定的时间和质量要求完成工程。

第三条甲方应在______日内向乙方支付工程总价的______%作为预付款,余款在工程竣工验收合格后______日内结清。

第四条工程起止时间:工程自________年________月________日开始,至________年________月________日结束。

第五条工程实施单位及联系方式:甲方:______________________________________联系电话:________________________乙方:______________________________________联系电话:________________________第六条工程质量要求:1. 工程所用材料应符合国家标准,必须具备相关生产厂家的合格证明。

2. 工程施工应符合国家建筑标准规范,质量达到设计要求。

3. 工程验收不合格的,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。

第七条工程安全保障:1. 工程施工过程中,乙方应遵守相关安全规定,保障工人、设备及现场安全。

通用版施工合同8篇

通用版施工合同8篇

通用版施工合同8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________二、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日2. 工程竣工日期:____年__月__日3. 工程进度按照双方约定的时间节点进行,乙方需按时完成。

三、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家标准、规范进行施工,确保工程质量。

2. 工程施工过程中,甲方有权对工程质量进行检查监督。

3. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。

4. 验收合格后,双方签署验收合格证书。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:甲方应按合同约定支付工程款项,具体支付时间和金额如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款;(2)工程进度达到______%时,甲方支付乙方工程总价的______%;(3)工程竣工并通过验收后,甲方支付乙方剩余的工程款项。

五、工程变更与调整1. 工程施工过程中,若需对工程内容、工程量、工程价款等进行变更,双方应签订书面变更协议。

2. 变更协议应明确变更的内容、工程量、工程价款及变更的时间等。

六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期,乙方应支付甲方违约金,违约金按照工程总价的______%计算。

2. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款项,甲方应支付乙方滞纳金,滞纳金按照逾期支付金额的______%计算。

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动,明确双方的权利和义务,保障合同的履行,特制定本合同。

第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。

第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件,由乙方进行实质性的建设工程施工,确保工程质量。

第4条合同的签订本合同经双方协商,共同遵守签订,具有合同法律效力。

第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。

第6条合同的变更经双方协商一致,可以变更本合同的相关内容。

第7条合同的解除双方协商一致,经法定程序,可以解除本合同。

第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。

第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。

第10条工程位置建设工程位于__________。

第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。

第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准,符合设计要求。

第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。

第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位,负责本工程的具体实施。

第15条施工监理丙方为施工监理单位,负责对工程实施过程进行监督和管理。

第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定,在保证质量的前提下,合理选材、施工。

第17条安全管理乙方应制定安全生产计划,加强现场管理,确保工程施工安全。

第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施,并确保环境污染的最小化。

第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议,双方应友好协商解决。

第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后,乙方应邀请丙方进行完工验收,符合质量要求后,可进行竣工验收。

第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。

第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。


方:______________________________
乙 方:______________________________
日 期:_________年________月_______日
施工合同范本通用版
The purpose of the contract is to specify the work
that both parties must complete within the specified time limit
施工合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程承包方式:
4. 工程范围和内容:
第二条工程期限
1. 本工程合同总工期为天(从开工之日算起)。

2. 本工程开工日期年月日,竣工日期年月日。

第三条工程合同总价
本工程合同总价为人民币元整(¥元),工程总价包含乙供材料费、安装费用、材料保管费用、搬运费用、安全保障设施费用、工伤
保险费用等,乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

第四条工程质量和检查验收
1. 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。

2. 乙方应按工程进度,及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。

隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽,否则将承担有关责任。

3. 工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

4. 工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。

5. 验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程,由乙方负责修好再进行检验。

乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时,甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过,乙方须在有限的时间内处理完毕,直至验收合格。

6. 竣工日期以最后验收合格的日期为准。

第五条施工设计变更
甲方根据工程实际情况需要,可以对施工设计进行部分变更,乙方必须遵照执行,因施工设计变更造成的工程量增减,根据实际工程量结算。

第六条双方负责事项
1. 甲方
1) 合同签订后,向乙方提供有关技术要求和图纸;
2) 组织乙方和设计单位参加施工图纸交底,并做好各方共同签署的交底纪要;
3) 监督乙方工程进度及质量。

2. 乙方
1) 自备工程所需要的加工器械和施工工具;
2) 做好材料和设备的检验、管理;
3) 严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。

4) 在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题,负责无偿修理。

5) 负责提供现场的二、三级电箱,以满足现场的施工要求,使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求,承担施工用电费用。

6) 负责及时收集、清运现场施工垃圾,并对所属施工区域安排专人进行清扫,确保施工现场整洁。

7) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

第八条安全生产
1. 乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,进行安全技术培训,设置安全保障设施,自费办理工伤保险,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

2. 在施工过程中,造成的火灾事故,由乙方负责。

第九条工程价款的支付与结算
1. 本工程总价一次包死,不再调整。

2.工队进场预付总价款的% 元;按工程进度付款,此月支付至已完成工程价款的% ;工程竣工验收合格结算完毕交付后天内,甲方付至总价款的% 。

3.余%为工程质量保证金,质保期为年,到期后付清。

4.施工图中已反映的内容,如属漏报,则认为已包含在其它相关项中,不再增补。

第十条违约责任与奖励规定
1. 乙方在工程的施工管理中对于材料的使用,应坚持合理用料、节约用料的原则,严禁超标准用料,超标准用料造成甲方的超额支出损失,在工程费用结算时从乙方承包费中扣除。

2. 乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的10%偿付逾期违约金,并赔偿甲方实际损失。

3. 乙方工程交付时间不符合规定,乙方按合同总价的10%偿付逾期违约金。

4. 甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

5. 甲方不能按照合同约定支付承包费用,按照同期银行借款利息支付违约金,甲方无正当理由提前解除合同,应承担合同价款10%的违约金。

第十一条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。

协商不成可
直接向甲方住所地人民法院起诉。

第十二条附则
其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规规定执行。

本合同经双方签字或盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。

本合同一式二份,其中甲方、乙方各执一份。

附件:《设计图纸及要求》
甲方:乙方:
签约日期:年月日签约日期:年月日。

相关文档
最新文档