施工合同 消防工程施工劳务承包合同范本
消防工程劳务分包合同范本最新通用
消防工程劳务分包合同范本最新通用合同编号：__________第一条合同范围与工程内容1.1 本合同所涉及的消防工程范围包括但不限于：消防供水系统、消防供电系统、消防报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、消防通信系统、消防广播系统等。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成消防工程中所涉及的劳务工作，包括但不限于：施工、安装、调试、检测、验收等。
第二条合同价格与支付方式2.1 本合同的劳务分包费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
上述费用包括但不限于：人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、保险费、税费等。
2.2 甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同款项。
具体付款进度及比例双方另行协商确定。
2.3 乙方提供正式发票后，甲方按照约定时间向乙方支付合同款项。
第三条合同履行与工期3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成消防工程的劳务工作。
如乙方原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同劳务分包费用的千分之一。
3.2 乙方应严格按照国家及地方消防法规、标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
3.3 乙方应承担施工过程中发生的安全事故的责任，并依法赔偿甲方因此遭受的损失。
第四条质量保修4.1 乙方应对消防工程的质量承担永久性保修责任。
保修期自工程验收合格之日起计算。
4.2 保修期内，如消防工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的48小时内派员到现场处理，否则甲方有权自行处理，并从乙方支付的保修金中扣除相应费用。
4.3 保修金为合同劳务分包费用的5%，自乙方支付合同尾款之日起扣除。
保修期结束后，如无质量问题，甲方应在一个月内退还剩余保修金。
第五条合同的变更与解除5.1 在合同履行过程中，如一方要求变更或解除合同，需提前书面通知对方，并经双方协商一致。
5.2 因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
5.3 合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求，做好工程的交接工作。
消防劳务分包合同范本与消防合同范本6篇
消防劳务分包合同范本与消防合同范本6篇篇1消防劳务分包合同甲方（用工方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方消防劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX工程内容：消防劳务分包二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方应确保施工过程中的安全，负责制定安全规章制度，并提供必要的安全防护措施。
2. 甲方应按照合同约定及时支付乙方的劳务费用。
3. 甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。
4. 甲方应提供必要的施工设备、材料和场地，确保施工顺利进行。
5. 甲方应积极配合乙方完成消防劳务分包工作，并提供必要的支持和协助。
（二）乙方权利和义务1. 乙方应严格按照合同约定履行消防劳务分包义务，确保施工质量符合要求。
2. 乙方应确保施工过程中的安全，遵守甲方的安全规章制度，并佩戴必要的安全防护措施。
3. 乙方应积极配合甲方的质量监督，及时整改存在的问题。
4. 乙方应妥善保管和使用甲方提供的施工设备、材料和场地，避免损坏或丢失。
5. 乙方应按照合同约定及时完成消防劳务分包工作，并提供相应的验收资料。
三、合同价款与支付方式（一）合同价款本合同价款为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX），包括劳务费用、材料费用、设备费用等。
具体费用明细详见附件一。
（二）支付方式1. 甲方应按照合同约定及时支付乙方的劳务费用。
具体支付节点和金额详见附件二。
2. 乙方应在每个支付节点前向甲方提交相应的发票和验收资料，以便甲方进行审核和支付。
3. 支付方式采用银行转账或支票方式，具体方式由双方协商确定。
四、违约责任（一）甲方违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付乙方的劳务费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付未付之日起计算，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。
消防清包劳务合同范本
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：______（具体工程名称）1.2 工程地点：______（具体工程地址）1.3 承包内容：乙方负责消防工程的施工，包括但不限于消防管道安装、消防器材安装、消防控制系统安装、消防检测等。
1.4 承包方式：包工不包料，即乙方负责施工过程中的所有人工、机械费用，材料由甲方提供。
第二条合同工期2.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成消防工程的施工任务。
2.2 具体的施工工期为______（具体时间），如遇特殊情况需要延长工期，双方应协商一致，并签订补充协议。
第三条甲方责任3.1 甲方负责提供消防工程的施工图纸、技术规范及相关资料。
3.2 甲方负责采购并提供消防工程所需的全部材料。
3.3 甲方负责与监理单位、设计单位进行沟通协调，确保消防工程的顺利进行。
3.4 甲方负责支付乙方按照合同约定的工程款。
第四条乙方责任4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及相关资料进行施工。
4.2 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范。
4.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。
4.4 乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。
第五条工程质量5.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保消防工程的质量。
5.2 乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对发现的问题及时整改。
5.3 消防工程验收合格后，乙方应提供相应的质量保证文件。
第六条工程款支付6.1 工程款支付方式：按月进度支付，具体支付比例由双方协商确定。
6.2 乙方应在每月底前向甲方提交上月工程进度及工程款支付申请。
6.3 甲方应在收到乙方申请后______（具体时间）内支付工程款。
消防施工劳务合同范本
消防施工劳务合同范本甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将消防工程施工劳务发包给乙方，乙方愿意接受并按约定完成施工劳务的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：消防工程施工，包括但不限于消防水系统、消防电系统、消防通风系统、消防报警系统等。
1.4 工程质量：按照消防工程施工图纸及相关规范要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
二、劳务承包范围和内容2.1 乙方承担本工程的全部施工劳务任务，包括但不限于施工准备、施工实施、施工管理、工程验收等。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成消防工程施工所需的各项作业，并确保施工过程中的安全、环保、质量符合相关规定。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、劳务报酬3.1 乙方向甲方提供的劳务报酬为人民币（大写）：3.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并确保施工过程中的安全、环保、质量符合相关规定。
3.3 甲方应按照合同约定支付乙方的劳务报酬，如有延期支付，甲方应承担相应的违约责任。
四、合同的履行和验收4.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，并按照甲方的要求进行工程验收。
4.2 甲方应按照合同约定支付乙方的劳务报酬，并负责对乙方施工过程中的安全、环保、质量进行监督。
4.3 甲乙双方应共同配合，确保工程顺利实施，达到合同约定的质量标准。
五、合同的变更和解除5.1 甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
5.2 合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。
5.3 合同履行完毕后，甲乙双方应按照约定办理合同解除手续，并互相退还相关证件和资料。
消防工程劳务合同范本
合同编号：__________消防工程劳务合同一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：根据消防工程设计图纸和施工规范，完成消防工程的施工，包括但不限于消防泵房、消防水系、消防报警系统、疏散指示系统、喷淋系统等施工内容。
二、劳务内容及要求2.1承包商应按合同约定完成消防工程的劳务作业，包括但不限于：（1）按照设计图纸和施工规范进行施工；（2）保证施工质量符合国家消防技术规范和标准；（3）保证施工安全，防止火灾事故的发生；（4）协助甲方完成消防工程的验收工作。
2.2承包商应严格按照国家消防技术规范和标准进行施工，确保消防工程的安全、可靠、有效。
2.3承包商应保证施工过程中，所有施工人员均具备相应的资质，且遵守施工现场的安全生产规章制度。
2.4承包商应承担因自身原因造成的火灾事故的责任和损失。
三、合同价格及支付3.1本合同劳务费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2甲方支付承包商的劳务费用，按照双方约定的进度支付。
具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同劳务费用的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同劳务费用的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同劳务费用的40%。
3.3甲方支付劳务费用时，承包商应提供等额的发票。
四、工期及进度4.1承包商应按照双方约定的工期完成消防工程的劳务作业，工期自双方签订合同之日起至工程验收合格日止。
4.2承包商应保证工程进度按照甲方要求进行，如需延期，应提前七个工作日向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延期。
五、违约责任5.1承包商未按照合同约定完成劳务作业的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同劳务费用的10%。
5.2甲方未按照约定支付劳务费用的，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为应支付劳务费用的10%。
六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
消防安装工程劳务分包协议范本(6篇)
消防安装工程劳务分包协议范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、结构类型：四、层数：五、建筑面积：按实际面积计算第二条承包方式本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。
按建筑面积元/平方米计算。
（包括人工费及施工辅材、中小型机械等）。
建筑面积按____年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。
第三条承包范围按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：一、电气工程1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。
2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。
3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。
二、水暖工程1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。
2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。
3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。
4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。
5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。
6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。
三、其它部分临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。
现场安装材料棚的搭拆。
消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】
消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、工作计划、策划方案、合同协议、条据文书、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, work plans, planning plans, contract agreements, documentary evidence, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】消防安装工程劳务合同范本篇1甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程住址：工程名称：工程内容：二、承包价格1、室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。
消防工程施工合同范本(3篇)
消防工程施工合同范本发包方：以下简称甲方总承包方：以下简称乙方分包方：以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：xx有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点：二、各方职责甲方：_____ 乙方：_____丙方：_____技术文件和承包范围技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书__杭公消审[____]第号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元（其中包括如下费用）。
1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不可预见费用3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期1、工期要求：主厂房：天（到____年____月____日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
消防工程劳务承包(合同)模板
消防工程劳务承包合同模板一、合同双方本合同由双方共同缔结：甲方（承包方）: 公司名称：法定代表人：地质：联系方式：乙方（劳务方）: 公司名称：法定代表人：地质：联系方式：二、背景与目的鉴于甲方拥有消防工程项目并有承包需求，乙方具有进行相关消防工程劳务的能力，双方在平等协商基础上，达成合作意向：三、合作内容根据双方协商的具体项目要求，乙方将承担消防工程劳务内容：1. 设计、施工、安装、调试和维护等相关工作；2. 提供必要的材料、设备和技术支持；3. 组织专业人员进行施工，并保证施工质量。
四、合作期限本合同的合作期限为起始日期至终止日期。
合作期限可根据项目进展适时调整，经双方协商一致后办理相关手续，合同有效。
五、合作方式六、合作费用及支付方式1.甲方应按照合同约定的工程进度及质量要求，向乙方支付相关费用。
2.合同价款总额为（金额），具体支付方式及条款如下：–第一阶段（工程%完工验收前）支付%；–第二阶段（工程%完工验收前）支付%；–第三阶段（工程%完工验收后）支付%。
七、保密条款双方在合作过程中应对相关商业机密和技术机密进行保密，并不得向任何第三方泄露或披露。
八、双方责任和权益1.甲方权利和责任：–为乙方提供项目相关资料和必要的支持；–按合同约定支付费用；–对乙方提供的工程进度表、施工报告等文件进行审查和验收。
2.乙方权利和责任：–按照甲方的要求进行工程施工，并保证施工质量；九、不可抗力在履行本合同过程中，遇到不可抗力因素导致不能履行或延迟履行合同时，双方不承担违约责任，但应尽力减少损失。
十、违约责任任何一方违反本合同的约定，应向对方支付相应的违约责任金，并承担因此给对方造成的损失。
十一、合同解除及争议解决在情况下，本合同可解除： 1. 双方达成一致解除合同的意见；2. 合同期满且未达成续签的意向；3. 任何一方违反合同约定且经过催告后仍不改正。
合同解除后，双方应进行相关结算工作。
对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决。
消防劳务安装承包合同范本3篇
消防劳务安装承包合同范本3篇篇一甲方（发包方）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________乙方（承包方）：公司名称/个人姓名：______________________法定代表人/身份证号码：____________________地址：______________________联系电话：____________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：消防设施的安装、调试等劳务工作，包括但不限于火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等（具体内容以施工图纸和甲方要求为准）二、承包范围乙方负责按照甲方提供的施工图纸和相关规范要求，完成本工程消防设施的安装、调试等劳务工作，包括但不限于：1. 材料的搬运、装卸；2. 设备的安装、接线；3. 管道的铺设、连接；4. 系统的调试、测试；5. 施工现场的清理、整理等。
三、承包方式乙方以包工不包料的方式承担本工程的劳务施工。
四、工期要求1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天乙方应严格按照甲方制定的施工进度计划进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、工程质量及验收1. 工程质量标准：符合国家及地方现行的消防工程施工及验收规范，达到合格标准。
2. 工程验收：按照国家及地方相关规定进行验收。
工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方应在接到申请后的______日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
六、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程劳务承包总价为人民币______元（大写：______________________元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
消防劳务合同范本简易版
消防劳务合同范本简易版合同编号：_______甲方（发包方）：（全称）乙方（承包方）：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将消防工程劳务发包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：（以下简称“本项目”）2. 工程地点：（详细地址）二、工程范围及内容乙方负责本项目消防工程的劳务施工，包括但不限于消防喷淋系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、应急照明系统等，具体施工内容以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。
三、合同价格1. 乙方向甲方提供的消防劳务费用为（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 上述费用包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、管理费、利润等。
四、合同的履行1. 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
2. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工，未经甲方同意，不得擅自修改或变更设计。
3. 乙方应保证施工过程中的人员安全和工程安全，对因乙方原因造成的损失由乙方承担。
五、合同的变更和解除1. 在合同履行过程中，如甲方要求变更或解除合同，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致。
2. 因变更或解除合同给乙方造成的损失，甲方应予以赔偿。
六、合同的结算1. 工程完成后，甲方应按照约定的价格和付款方式及时支付乙方劳务费用。
2. 支付方式为：（银行转账/现金支付）七、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。
甲方（发包方）：（盖章）乙方（承包方）：（盖章）签订日期：____年____月____日以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
劳务消防施工合同范本
劳务消防施工合同范本甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防工程施工劳务事宜，经友好协商，达成一致意见，订立本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于消防自动报警控制系统、喷淋系统、消火栓系统、通风和排烟系统、广播和电话系统等消防设施的施工。
二、劳务内容2.1 乙方负责按照甲方提供的消防工程施工图纸和技术要求，完成消防工程的施工劳务工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资格和技能的施工人员，并保证施工过程中的安全文明施工。
2.3 乙方应承担施工过程中的所有材料、设备采购及人员工资等费用。
三、合同价格3.1 乙方向甲方提供的消防工程施工劳务费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
3.2 甲方支付乙方劳务费用的方式为：__ __工期进度付款，具体付款比例和时间由双方另行商定。
四、工期4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，保证工程按时完成。
4.2 乙方应在合同约定的工期内完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证5.1 乙方应保证施工质量，确保消防设施符合国家法律法规、标准和设计要求。
5.2 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收，如不符合合同约定，乙方应负责整改，直至达到甲方要求。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工过程中的安全。
6.2 乙方应承担由于自身原因造成的人身伤亡、财产损失等一切责任。
七、合同的变更和解除7.1 任何一方提出变更或解除合同，均应提前书面通知对方，并经双方协商一致。
消防工程劳务承包合同范文3篇
消防工程劳务承包合同范文3篇消防工程在建筑物预防火灾和减少火灾危害方面发挥关键作用。
消防工程劳务承包合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的消防工程劳务承包合同范文，感谢您的阅读。
消防工程劳务承包合同范文1发包人(以下简称甲方)：_________承包人(以下简称乙方)：_________依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：_________2、工程地点：_________第二条承包范围：_________第三条工程承包方式：_________第四条合同工期开工日期：_________竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_________付款方式：_________价款调整：__________________第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。
甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
消防工程施工合同范本(9篇)
消防工程施工合同范本(9篇)消防工程施工合同范本1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程情况：1、工程名称：__________________________。
2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。
3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。
乙方_____年_____月_______日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。
逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。
4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。
5、承包安装施工方式：包工包料。
二、质量标准要求：1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。
选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。
2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前最新款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。
3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。
吊针、吊架垂直牢固不松动。
4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。
穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。
5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。
接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。
消防工程劳务承包合同范文3篇
消防工程劳务承包合同范文3篇消防工程在建筑物预防火灾和减少火灾危害方面发挥关键作用。
消防工程劳务承包合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的消防工程劳务承包合同范文，感谢您的阅读。
消防工程劳务承包合同范文1甲方：(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、 B7#、B8#、B9#楼及地下室二、工程地点及规模：九峰王家店三、承包内容及范围：1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。
因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外)，一律由乙方自己负责购买安装使用。
如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。
各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责)，必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价：甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期总工期130天，20_年3月20日至20_年7月30日。
乙方每延误一天罚款500元。
因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
消防劳务承包合同范本
消防劳务承包合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方消防工程劳务的承包事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________消防工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________二、承包范围及要求2.1 乙方必须按照甲方提供的本工程的消防施工图纸和设计要求，进行施工。
在没有经甲方和设计方同意修改前，乙方无权修改和变更设计。
乙方施工必须达到本工程消防各系统功能的设计要求。
2.2 乙方负责提供本工程所需的消防劳务人员，包括但不限于消防施工、调试、验收等阶段的各项工作。
2.3 乙方应保证其提供的劳务人员具备相应的技能和资质，能够胜任本工程的工作。
三、承包方式3.1 本工程采取包工包料的方式，乙方负责提供本工程所需的全部材料和设备，并承担相应的费用。
3.2 乙方向甲方提供消防各系统主要设备相关的产品合格证和质保书。
四、工程造价4.1 工程总造价暂定为（人民币）：圆整（元）（含税金，不含检测费用）。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方工程款项。
五、工程期限5.1 乙方须于本合同生效之日起开工，须于____年__月__日前施工完毕，____年__月__日前完成消防验收。
如因甲方施工进度或现场条件等原因导致工程延期，乙方应根据实际情况合理调整工程进度，并承担由于延期导致的相应损失。
六、质量保证6.1 乙方应保证其施工的工程质量符合国家及行业相关标准和规范要求。
6.2 工程验收合格后，乙方应按照约定提供相应的质保服务，质保期自工程验收合格之日起计算。
七、安全责任7.1 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定进行施工，确保施工过程中的安全。
7.2 乙方应对其施工过程中发生的安全事故承担全部责任。
八、违约责任8.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
消防工程承包的简单合同范本（通用5篇）
消防工程承包的简单合同范本（通用5篇）消防工程承包的简单合同范本（通用5篇）消防工程承包的简单合同1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，乙方自愿承包甲方消防工程施工任务。
为明确甲、乙双方在施工过程中的责、权、利关系，经双方友好协商，签定本合同。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建筑结构：第二条工程范围和内容设计施工图中所有消防工程包括：1、消防自动报警系统2、火灾广播通讯系统3、消防自动喷淋系统4、防排烟系统5、室内消火栓系统6、防火卷帘设备系统7、未包括室外环网、防火门和空调新风系统。
第三条承包方式及材料采购1、经甲、乙双方友好协商，完成本合同中第二条工程范围和内容，按元总承包。
总包价中包括如下费用：①完成本工程所需的人工、材料、机械等一切费用。
②应上缴的各种税费。
③应上缴的公司管理费为总工程按实际结算的2%，即元；配套费为总工程按实际结算的1%，即元。
④进入工地的人员及设备自行办理设备险和人身意外伤害险的费用。
⑤应计入造价的各种费用。
⑥包干价内材料价差在工程施工各个阶段内，均不做任何调整。
2、本工程实行包工、包料、包工期、包质量、包安全、包消防验收的交钥匙工程。
3、材料由乙方负责采购，所有采购工程所需的材料和设备须上报甲方和监理方认可，方可投入使用，产品必须符合国家有关质量标准并有“三证”。
4、安装过程中设计变更造成变化和合同外现场签订可以按实际计算，届时由乙方对变更的项目出具预算，由甲方认可。
5、变更工程结算以湖南省2022年安装定额为结算依据、工程量按实际计算，人工工资按50元/工日。
第四条施工工期1、开工日期：2、竣工日期：消防工程与土建及装饰工程同步竣工。
3、工期顺延：（1）因甲方要求的设计变更造成进度滞后，工期顺延。
（2）由不可抗拒的因素造成工期延误，工期顺延。
以上工期顺延，须经甲、乙双方现场签证认可方能有效。
消防施工承包人工合同范本
消防施工承包人工合同范本合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________消防施工工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：根据甲方提供的消防设计图纸和施工要求，乙方负责消防工程的施工、安装、调试及验收等工作。
1.4 工程规模：根据甲方提供的工程量清单，工程总量为__________。
二、承包范围乙方必须按照甲方提供的消防设计图纸和施工要求，依据消防工程验收有关规范，按设计图纸要求施工，在没有经甲方和设计方同意修改前，乙方无权修改和变更设计。
乙方施工必须达到本工程消防各系统功能的设计要求。
三、合同价格3.1 工程总造价暂定为（人民币）：圆整（元）（含税金，不含检测费用）。
3.2 乙方应按照甲方要求，提供消防各系统主要设备相关的产品合格证。
四、合同工期4.1 乙方须于本合同生效之日起开工，须于__________日前施工完毕，__________日前完成消防验收。
如因甲方施工进度或现场条件等原因导致工期延误，乙方应根据实际情况合理调整工期，并承担由此产生的费用。
五、质量标准5.1 乙方应严格按照消防设计图纸和施工要求进行施工，确保消防工程质量。
5.2 消防工程必须通过消防部门验收，达到国家消防验收标准。
六、付款方式6.1 工程进度款：按照工程进度，甲方按照实际完成工程量的80%进行付款。
6.2 验收合格款：消防工程通过验收后，甲方按照实际完成工程量的20%进行付款。
6.3 付款方式：__________（转账、现金等）。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期金额×0.05%。
消防安装工程劳务合同范本(6篇)
消防安装工程劳务合同范本发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目：1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、自动报警系统;4、通风排烟系统;5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。
施工范围包括以下项目：1、管道穿墙穿板补洞;2、消火栓箱洞口补洞;3、室外管沟土方开挖回填;4、高空搭设脚手架;5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作;6、积极做好工程过程中的工程签证;5、做好消防竣工资料的收集、整理、编排。
提供标准版面的消防验收资料。
第二条：合同工期____年____月____日 ____年____月____日(具体以现场甲方定的工期为准)。
第三条：工程质量1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。
2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。
第四条：工程价款1、本工程人工费报价如下：①消防喷淋管道②消火栓箱③自动报警系统④自动报警预埋⑤桥架⑥消防水泵房⑦风管制作安装⑧通风设备吊装⑨换气扇安装以上①____⑨项人工费总价为大写：2、工程中发生的修改变更，以监理确认的签证为准，人工费按签证金额的____℅计取。
3、工程人工费预付款为合同总价的__%第五条：付款方式1、由于本工程现也具备施工，在本合同签订后____个工作日内，甲方一次性支付乙方工程预付款大写：____元)，乙方收到甲方的工程预付款后____个工作日内进场施工工作。
2、根据工地进度情况，由甲乙双方协商，甲方根据施工进度支付乙方工程费用大写：____元。
3、工程施工完工后，甲方支付人工费累计达总人工费的____%，即￥____元____%=￥____元(大写：____元正)，含以前每个月所领工程人工费进度款，并于次月____日前发放到施工队。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消防工程施工劳务承包合同范本消防工程施工劳务承包合同范本
甲方（劳务发包方）：
乙方（劳务承包方）：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程地址：
工程名称：
工程内容：
二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。
具体单价如下：
箱体规格：1600x700x240，单价：450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。
具体单价如下：
喷头类型：下喷，单价：75元/只
3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。
具体单价如下：
探头单价：70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。
共计3200元，
土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。
具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只
6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。
消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋
三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。
乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。
如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方代表（签字）：乙方负责人（签字）：
内容仅供参考。