工程建设监理的施工合同管理(最新)

合集下载

新版住建部《建设工程监理合同》

新版住建部《建设工程监理合同》

(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:;3. 工程规模:;4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。

二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。

五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。

包括:1. 监理酬金:。

2. 相关服务酬金:。

其中:(1)勘察阶段服务酬金:。

(2)设计阶段服务酬金:。

(3)保修阶段服务酬金:。

(4)其他相关服务酬金:。

六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。

2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。

七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立1. 订立时间:年月日。

2. 订立地点:。

3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

监理工程师如何进行施工合同管理

监理工程师如何进行施工合同管理

监理工程师如何进行施工合同管理施工合同作为建筑工程的重要组成部分,对于工程质量的控制和项目的顺利进行起到了至关重要的作用。

作为一名监理工程师,如何进行有效的施工合同管理,不仅可以帮助我们更好地保障工程质量,还可以确保合同的合法性和有效性。

在本文中,将从施工合同签订前、施工过程中以及项目竣工后三个阶段,探讨监理工程师应如何进行施工合同管理。

首先,在施工合同签订前,监理工程师应注重合同条款的审查与评估。

合同条款是约定各方权责和义务的依据,因此,监理工程师需要仔细研读和评估合同条款,确保其合理性和完整性。

合同中的价格条款、质量验收标准、施工周期、款项支付方式等内容均需得到合理安排和规定。

特别值得注意的是,监理工程师需要对付款计划进行审查,确保合同的款项支付时间和比例符合工程进度及风险分担原则。

其次,在施工过程中,监理工程师应履行监理职责,监督合同的履约执行情况。

监理工程师需要通过定期现场检查、审核施工图纸和质量记录,以及参与施工例会等方式,全面了解工程进展和质量状况,确保施工合同的有效履行。

在此过程中,监理工程师需关注施工过程中出现的变更和索赔问题,并及时评估其影响,并向业主、承包商提供相关建议和意见。

此外,监理工程师需要保持与业主和承包商的良好沟通,及时解决合同执行中出现的问题,确保工程进度和质量的顺利推进。

最后,在项目竣工后,监理工程师应对合同的验收和结算进行管理。

合同的验收是判断工程质量是否符合要求的重要环节,监理工程师要负责参与验收过程,并评估工程质量是否符合合同要求。

若发现质量问题,监理工程师需要及时提出整改意见,并确保问题得到解决。

同时,监理工程师在合同结算过程中起到重要的角色,需要对施工款项进行审核,确保支付的金额与合同约定相符,并保证按工程进度支付款项。

此外,监理工程师还需要协助业主与承包商解决结算的争议,确保合同的最终结算进展顺利。

在进行施工合同管理的过程中,监理工程师需要具备相关的法律知识和专业技能,理解合同条款的含义与要求,并确保其合理有效的履行。

住房和城乡建设部最新监理合同6篇

住房和城乡建设部最新监理合同6篇

住房和城乡建设部最新监理合同6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方邮箱地址]乙方(监理单位):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方邮箱地址]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程监理的法律法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方就本工程监理事项进行友好协商,并达成如下协议:一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](具体详见施工图及工程量清单)。

二、监理范围与内容乙方接受甲方委托,承担本工程的监理工作。

监理范围包括:施工阶段的进度控制、质量控制、安全监理、合同管理和信息管理等。

具体内容如下:1. 进度控制:审查施工进度计划,监督实施过程,确保工程按期完成。

2. 质量控制:检查施工单位的质量保证体系,监督工程质量,确保工程达到设计要求和国家标准。

3. 安全监理:审核施工单位的安全管理措施,检查施工现场的安全状况,防范安全事故发生。

4. 合同管理:协助甲方处理与施工单位之间的合同事宜,确保合同顺利实施。

5. 信息管理:负责监理过程中的文件、资料、变更等信息的收集、整理与传递。

三、监理期限与进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。

进度安排按照甲方制定的工程计划执行,乙方需按时提交监理报告。

四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币[具体金额](¥[金额汉字大写])。

支付方式如下:分期支付,每完成一个阶段的工作并经甲方确认后支付相应阶段的费用。

具体支付节点按照工程进度进行划分。

五、甲乙双方的权利与义务(一)甲方的权利与义务:提供相关资料给乙方作为监理依据;按照合同约定支付监理费用;支持乙方履行监理职责等。

建设工程监理施工合同

建设工程监理施工合同

建设工程监理施工合同是指在建设工程项目中,监理单位与施工单位之间签订的一种合同,用以明确双方在施工过程中的权利、义务和责任。

本文将简要介绍建设工程监理施工合同的主要内容,以供参考。

一、合同主体1. 监理单位:具有相应资质的监理公司或组织,负责对施工过程进行全面监督管理,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

2. 施工单位:具有相应资质的施工企业,负责按照合同约定进行工程施工。

二、合同范围和内容1. 合同范围:本合同适用于建设工程项目的施工阶段,包括施工准备、施工过程和竣工验收等环节。

2. 合同内容:(1)监理单位对施工单位的施工过程进行全面监督管理,确保工程施工质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

(2)监理单位对施工单位的施工方案、施工组织设计、施工工艺、工程材料和构配件等进行检查和审核,确保符合设计和规范要求。

(3)监理单位对施工现场进行巡查,发现不符合设计、规范和安全生产要求的情况,有权要求施工单位立即整改。

(4)监理单位对施工单位的工程进度进行监控,确保工程按计划推进。

(5)监理单位对施工单位的工程质量进行评估,对验收不合格的工程有权要求施工单位整改。

(6)监理单位对施工单位的安全生产进行监督,确保施工现场的安全文明施工。

(7)施工单位应按照合同约定,接受监理单位的监督和管理,确保工程施工的顺利进行。

三、合同期限本合同自签订之日起生效,至工程竣工验收合格止。

四、合同价款1. 监理单位按照合同约定,提供监理服务,收取监理费。

监理费的具体金额双方协商确定。

2. 施工单位应按时支付监理费用,逾期支付的,应支付违约金。

五、违约责任1. 监理单位未按照合同约定履行监理职责的,应承担相应的违约责任。

2. 施工单位未按照合同约定接受监理的,应承担相应的违约责任。

3. 双方因履行合同发生争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同的变更和解除1. 合同的变更和解除应经双方协商一致。

建设工程监理施工合同最新通用

建设工程监理施工合同最新通用

建设工程监理施工合同最新通用合同编号:__________甲方(发包方):__________地址:__________联系电话:__________乙方(监理方):__________地址:__________联系电话:__________鉴于甲方为建设工程项目的业主,依据相关法律、法规和政策,拟对该项目进行施工;乙方具备相关监理资质,愿意承担该项目的监理工作。

为了保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现,双方本着平等、自愿、公正的原则,就乙方提供监理服务事宜,达成如下协议:第一条合同范围与内容1.1 本合同适用于乙方为甲方提供建设工程项目施工过程中的监理服务,包括施工准备、施工、竣工验收和保修期等阶段的监理工作。

1.2 乙方应根据《建设工程监理规范》和相关法律法规,对甲方的施工进行全面监督管理,包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性、安全生产的规范性和环境保护的合规性。

第二条合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至______年______月______日。

2.2 监理服务期限自监理准备工作完毕之日起至工程竣工验收合格之日止。

第三条合同价格与支付3.1 乙方向甲方提供的监理服务费用为人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。

3.2 甲方应按照双方约定的付款进度,向乙方支付监理服务费用。

3.3 乙方开具正规发票,甲方按约定时间支付款项。

第四条乙方义务与责任4.1 乙方应按照合同约定,及时组建项目监理机构,配备具备相应资格的监理人员,确保监理工作的顺利开展。

4.2 乙方应认真履行监理职责,对甲方的施工进行全面监督管理,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

4.3 乙方应定期向甲方报告监理工作进展,对甲方提出的合理建议及时予以采纳和调整。

4.4 乙方应严格按照国家法律法规和相关标准,公正、公平、公开地开展监理工作,维护双方的合法权益。

建设工程施工合同管理办法

建设工程施工合同管理办法

建设工程施工合同管理办法一、合同的订立合同的订立应当基于平等、自愿的原则,双方在充分了解工程项目的基础上,经过协商一致,签订书面合同。

合同内容应包括但不限于工程概况、工期要求、质量标准、工程造价、支付方式、违约责任等关键条款。

二、工程进度管理施工单位应根据合同约定,制定详细的施工进度计划,并定期更新进度情况。

建设方有权监督施工进度,并在必要时提出调整建议。

如遇特殊情况需变更工期,双方应及时协商,并签署书面变更协议。

三、质量控制施工单位必须遵守国家及行业的质量标准,建立健全质量管理体系,确保工程质量符合合同要求。

建设方有权对施工过程进行质量监督,并对发现的问题要求施工单位及时整改。

四、造价与支付工程造价应根据合同约定的方式确定,并在合同中明确。

支付方式应具体明确,包括预付款、进度款、结算款等,并应设定清晰的支付条件和流程。

双方应严格按照合同约定执行支付义务。

五、变更与索赔工程过程中如需变更设计或施工方案,应及时通知对方,并通过协商确定变更内容及因此产生的费用增减。

如一方因不可抗力或其他原因需要索赔,应提供充分证据,并按照合同约定的程序进行。

六、违约责任合同应明确各种违约情形及相应的责任。

一旦发生违约,守约方有权要求违约方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、继续履行合同等。

七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决。

协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、其他事项合同还应包括保险、知识产权保护、保密协议等其他相关事项,以全面覆盖双方合作过程中可能遇到的各类问题。

工程施工监理管理规定最新

工程施工监理管理规定最新

为加强我国工程施工监理工作,规范监理行为,确保工程质量、安全和进度,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,结合我国实际情况,现就工程施工监理管理规定如下:一、监理机构及监理人员1. 监理机构应当依法取得建设行政主管部门核发的监理资质证书,并按照资质等级承担相应工程项目的监理业务。

2. 监理人员应当具备相应的监理资质,持证上岗,严格遵守职业道德和监理规范。

二、监理范围及内容1. 监理范围:包括工程项目的设计、施工、竣工验收等全过程。

2. 监理内容:(1)施工准备阶段:对施工图纸、施工组织设计、施工方案等进行审查,确保符合相关法律法规和设计要求。

(2)施工阶段:对施工质量、安全、进度、合同执行等进行监督检查,发现问题及时纠正。

(3)竣工验收阶段:对工程质量、安全、进度、合同执行等进行全面检查,确保工程符合验收标准。

三、监理程序1. 监理机构应当在签订监理合同后,及时组建监理团队,明确监理人员职责。

2. 监理机构应当编制监理规划,明确监理范围、内容、程序、方法和措施。

3. 监理机构应当对施工图纸、施工组织设计、施工方案等进行审查,提出书面意见。

4. 监理机构应当对施工质量、安全、进度、合同执行等进行监督检查,发现问题及时纠正。

5. 监理机构应当对工程竣工验收进行监督,确保工程符合验收标准。

四、监理责任1. 监理机构应当对监理质量负责,确保监理工作符合法律法规和行业标准。

2. 监理人员应当对监理工作负责,严格遵守职业道德和监理规范,确保监理工作质量。

3. 监理机构应当建立健全监理档案,对监理工作过程进行记录,确保监理工作可追溯。

五、监督管理1. 建设行政主管部门应当加强对监理机构和监理人员的监督管理,依法查处违法违规行为。

2. 工程项目业主应当积极配合监理机构开展工作,提供必要的工作条件。

3. 工程项目施工单位应当接受监理机构的监督检查,积极配合监理工作。

本规定自发布之日起施行,原有规定与本规定不一致的,以本规定为准。

监理合同(最新6篇)

监理合同(最新6篇)

【监理合同最新版本】监理合同(最新6篇)监理合同篇一本协议书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“乙方”)为另一方共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》(JTJ 077-95)5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、乙方基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

协议书副本_________份,双方各执_________份。

甲方:(盖章)____________ 乙方:(盖章)_________法定代表人:(签字)______ 法定代表人:(签字)_______单位地址:________________ 单位地址:_________________邮编:____________________ 邮编 ______________________电话:____________________ 电话:_____________________传真:____________________ 传真:_____________________开户银行:________________ 开户银行:_________________帐号:____________________ 帐号:_____________________监理合同篇二1、材料设备采购评标,采用综合评估法的缺点是()。

施工阶段监理的合同管理

施工阶段监理的合同管理

施工阶段监理的合同管理施工阶段监理的合同管理是指在施工过程中,监理单位根据合同约定和国家相关法律法规,对施工合同的履行情况进行全面监督管理的过程。

施工合同是工程建设中的重要法律文件,是发包人和承包人之间明确双方权利、义务和责任的关键协议。

监理单位作为独立的第三方,受业主委托对施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

合同管理是监理工作的重要内容,对于保障工程建设项目的顺利实施具有重要意义。

首先,监理单位应认真审核施工合同的签订。

在合同签订前,监理单位应协助业主对承包人的资质、业绩、信誉等方面进行严格审查。

同时,监理单位应关注合同条款的合理性和完整性,确保合同中包含工程质量、安全、进度和投资控制等方面的要求。

此外,监理单位还应关注合同中有关变更、索赔等方面的条款,以便在施工过程中对可能出现的问题进行及时处理。

其次,监理单位应加强对施工合同的履行情况进行监督检查。

监理单位应按照合同约定,对施工过程中的质量、安全、进度和投资控制等方面进行全面监督。

对于施工中的重要环节和关键工序,监理单位应加强检查,确保工程质量符合合同要求。

同时,监理单位还应关注承包人的施工组织管理和现场施工人员的安全教育培训,确保施工现场的安全文明施工。

此外,监理单位应认真处理合同变更和索赔事项。

在施工过程中,如遇合同变更或索赔情况,监理单位应按照合同约定和相关法律法规进行及时处理。

对于合同变更,监理单位应认真评估变更的合理性和必要性,并在业主同意后及时发出变更指令。

对于索赔事项,监理单位应认真调查事实,按照合同约定和相关法律法规进行公正判断,并协助业主和承包人达成一致解决方案。

最后,监理单位应关注合同结算和支付工作。

监理单位应按照合同约定,对承包人的工程进度、质量等方面进行评估,确保支付款项的合理性。

同时,监理单位还应关注合同结算过程中的问题,确保结算款的及时支付和回收。

总之,施工阶段监理的合同管理是确保工程建设顺利进行的重要环节。

住建部监理合同范本2023最新

住建部监理合同范本2023最新

住建部监理合同范本2023最新甲方(委托方):_____________________乙方(监理方):_____________________鉴于甲方拟进行建设项目,乙方具备相应的监理资质,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设项目监理服务事宜,经协商一致,订立本合同。

第一条监理项目1.1 项目名称:_____________________1.2 项目地点:_____________________1.3 项目规模:_____________________1.4 监理范围:_____________________1.5 监理期限:自____年____月____日至____年____月____日。

第二条监理服务内容2.1 乙方应根据国家相关法律法规、工程建设标准、合同约定及甲方要求,对项目的施工质量、进度、投资等进行监督管理。

2.2 乙方应提供包括但不限于以下监理服务:2.2.1 施工图纸审查;2.2.2 施工组织设计审查;2.2.3 施工过程监督;2.2.4 施工质量检查;2.2.5 施工进度控制;2.2.6 施工安全监督;2.2.7 工程变更管理;2.2.8 工程验收;2.2.9 合同管理;2.2.10 信息管理。

第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用总额为人民币(大写):_____________________3.2 支付方式:甲方应按照以下时间节点支付监理费用:3.2.1 合同签订后____日内支付监理费用的____%;3.2.2 监理服务开始后每____个月支付监理费用的____%;3.2.3 监理服务结束并经甲方验收合格后支付剩余监理费用。

第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务:4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查;4.1.2 甲方应按合同约定及时支付监理费用;4.1.3 甲方应提供必要的工作条件和资料支持。

4.2 乙方权利与义务:4.2.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用;4.2.2 乙方应按照合同约定提供监理服务;4.2.3 乙方应对监理过程中发现的问题及时向甲方报告。

工程监理合同管理

工程监理合同管理

工程监理合同管理一、合同主体合同应明确指出建设方(甲方)和监理单位(乙方)的基本信息,包括名称、地址、法定代表人或授权代表以及联系方式等。

这是合同生效的基础,也是日后可能出现纠纷时追究责任的关键依据。

二、合同目的与范围详细描述合同的目的,即通过监理单位的专业技术服务,实现对工程建设全过程的有效监督和管理。

同时,定义合同的具体范围,包括工程项目的名称、地点、规模、监理内容及服务期限等。

三、权利与义务明确甲乙双方在合同期间的权利和义务。

对于甲方而言,需提供必要的工作条件,按时支付监理费用,并配合监理单位的工作。

而乙方则应按照合同约定履行监理职责,保证工程的质量、进度和投资控制,定期向甲方报告工程进展情况,并在发现质量问题时及时提出整改建议。

四、费用与支付方式约定监理费用的计算方法、支付时间及方式。

通常根据工程进度分阶段支付,具体比例和时间节点应在合同中明确规定。

还应注明逾期支付的利息或违约金等相关条款。

五、违约责任针对可能出现的违约情形,合同应明确双方的违约责任。

例如,若监理单位未能履行职责导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任;反之,若甲方未按时支付费用,也应承担违约责任。

六、争议解决方式当出现合同争议时,双方应首先通过协商解决。

如果协商不成,可以选择提交至仲裁机构进行仲裁,或者依法向人民法院提起诉讼。

七、其他事项包括但不限于合同变更、解除的条件,保密协议,知识产权的归属等其他需要约定的内容。

八、附则明确合同的生效条件、附件清单以及对未尽事宜的处理原则。

最新工程项目管理及建设监理合同(范本)

最新工程项目管理及建设监理合同(范本)

工程项目管理及建设监理合同项目名称:委托方:受托方:签订日期:签订地点:第一部分工程项目管理及建设监理合同委托方(以下简称甲方) 与受托方(以下简称乙方)经双方协商一致,签订本协议。

第一条甲方委托乙方进行×××工程的项目管理及工程监理。

第二条工程概况工程名称:工程地点:工程规模:总投资:建筑层数:结构形式:基础形式:第三条乙方承诺。

乙方向甲方承诺,按照本协议的规定,承担本协议专用条件中议定范围内的工程项目管理咨询服务及建设监理工作。

乙方认真研究工程项目,提出科学、切实可行的意见和建议,严格履行监理的职责,协助业主进行工程项目的投资、进度、质量目标控制第四条甲方承诺甲方向乙方承诺,按照本合同约定,为乙方提供与工程有关的相应资料;提供工作、生活的基本条件;按约定支付报酬,根据工作业绩给予约定的奖励.第五条本协议中的有关词语含义与本协议第三部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

下列文件均为本协议的组成部分:本协议专用条件;本协议标准条件;在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

本协议自年月日开始实施,至结束。

本合同签订于:年月日签订地:******************************************************第二部分专用条件第六条工程项目管理与工程监理的主要内容工程项目管理内容为:本工程项目的土建、设备、装饰以及环境等工程的全部内容。

1.协助业主组织方案审核根据项目可行性研究报告以及有关批文,听取业主对工程项目的具体要求,结合本工程的具体情况,聘请有关专家,与设计单位一同对设计方案进行审核,完善优化设计方案。

2.协助业主起草设计合同,参与业主与设计单位的合同谈判根据工程的具体情况,起草设计合同,提交业主补充、修改并确认;参与业主与设计单位的合同谈判,协助业主与设计单位签订设计合同,以利于对设计工作的跟踪与服务。

3.协助业主组织初步设计审核根据项目基础资料以及业主的有关要求,聘请有关专家,对初步设计进行论证与审核,编制初步设计审核要点建议报告,提交业主审查、补充、确认;根据专家意见,结合本工程的具体情况,与设计单位一同对初步设计行讨论与完善。

2023年最新监理合同范本6篇

2023年最新监理合同范本6篇

2023年最新监理合同范本6篇篇12023年最新监理合同范本一、合同双方监理人:_______________(甲方)身份证号:_______________被监理人:_______________(乙方)身份证号:_______________二、监理范围1. 乙方承包的工程项目为_______________,位于_______________。

2. 甲方应对乙方承包的工程项目进行全程监理,包括但不限于设计监理、施工监理、质量监理、安全监理、环保监理等内容。

三、合同内容1. 甲方应配备具有相应资格证书的专业人员对乙方工程项目进行监理。

2. 乙方应配合甲方开展监理工作,提供必要的文件资料及协助甲方进行现场施工检查。

3. 甲方应及时向乙方提供监理报告,报告内容应真实客观,对工程建设中出现的问题提出合理建议。

4. 甲方对乙方工程项目的监理应符合国家相关规定,确保工程建设过程中的合法合规。

5. 乙方应按照甲方的监理意见进行相应整改和改进,保障工程项目的质量和安全。

6. 甲方应保守监理过程中获取的工程机密,不得私自泄露给外部机构或个人。

四、监理报酬1. 甲方对乙方工程项目的监理报酬为_______________(具体金额)。

2. 监理报酬应按照约定的进度和方式支付,如有变更需双方协商一致。

3. 若发生争议,可根据合同约定进行协商解决,如无法解决,应向有关部门申请调解或仲裁。

五、合同期限1. 本监理合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方工程项目竣工验收合格之日止。

2. 若乙方工程项目延误造成监理时间延长,甲方监理报酬按照延长的服务时间进行调整。

六、其他约定1. 本合同内容经双方协商一致后签字生效,合同一式两份,双方各持一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至期限届满终止。

3. 本合同未尽事宜,双方可根据需要另行约定补充。

监理人:_______________ 被监理人:_______________签字日期:_______________ 签字日期:_______________以上为监理合同范本,双方如遇事宜请及时与对方沟通协商解决,共同维护工程项目的质量和安全。

建设工程施工合同管理制度

建设工程施工合同管理制度

建设工程施工合同管理制度一、总则为规范建设工程施工合同管理行为,保障工程质量,加强合同管理监督,提高工程管理水平,根据《建设工程施工合同管理条例》等有关法律法规,制定本管理制度。

二、合同签订1. 施工合同应当依法签署,并具有法律效力。

2. 甲方应当提供真实的工程设计文件,明确工程范围、工程质量标准及验收标准等内容。

3. 乙方应当在合同签订前认真核查工程设计文件,并与甲方协商确定施工进度、工程价格等内容。

4. 双方应当在签订合同前明确风险分摊责任方式及应急预案。

5. 合同一经签署,双方应当严格执行,不得擅自变更合同内容。

三、合同履行1. 合同生效后,双方应当按照合同约定的时间节点履行各项义务。

2. 乙方施工过程中应当遵守相关安全生产规定,保障工程施工安全。

3. 甲方应当按时支付工程款项,确保施工顺利进行。

4. 双方应当定期召开工程进度会议,及时沟通解决工程中遇到的问题。

5. 工程竣工验收前,乙方应当组织施工单位进行自检,并向甲方提交验收资料。

6. 工程竣工验收时,甲乙双方应当协商一致,签署验收报告。

四、合同管理1. 甲方应当设立专门的工程项目部门,负责对施工合同进行管理。

2. 工程项目部门应当建立合同档案管理制度,存档施工合同及相关资料。

3. 工程项目部门要定期对合同执行情况进行监督检查,及时发现问题并加以解决。

4. 工程项目部门要建立责任追究机制,对不履行合同义务的单位或个人进行处理。

5. 工程项目部门应当加强对施工单位的监督管理,确保施工质量。

六、合同变更1. 在工程过程中,如需变更合同内容,应当双方协商一致,签订书面变更协议。

2. 变更协议应当明确变更内容、变更原因及变更价格等相关事项。

3. 变更后的工程价款应当及时支付,保障施工进度。

四、合同争议解决1. 双方因合同履行发生争议,应当协商解决。

2. 如协商不成,可申请仲裁解决或向人民法院起诉。

3. 未经合同双方协商,不得以任何方式终止合同或擅自改变合同内容。

监理工程师合同管理书

监理工程师合同管理书

监理工程师合同管理书第一部分:总则1. 定义与目的本合同管理书旨在明确监理工程师在工程项目中的职责、权利和义务,确保工程按照合同约定的质量、成本和时间目标顺利实施。

2. 法律依据本合同管理书依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及行业标准编制。

第二部分:合同主体1. 甲方(业主)信息详细填写甲方的全称、地址、法定代表人等信息。

2. 乙方(监理单位)信息详细填写乙方的全称、地址、资质等级等信息。

3. 合同双方的共同责任双方应本着公平、诚信的原则,共同遵守合同约定,确保工程顺利完成。

第三部分:合同范围与内容1. 工程概况描述工程的名称、地点、规模、投资额等基本信息。

2. 监理工作范围明确监理工程师需监督和管理的具体工作,包括质量控制、进度控制、成本控制、安全生产等方面。

3. 具体职责详细列出监理工程师的日常职责,如现场巡查、问题处理、报告编制等。

第四部分:合同期限与费用1. 合同生效日期明确合同的生效日期以及服务期限。

2. 监理费用根据工程规模和监理工作量,合理确定监理费用,并明确支付方式和时间。

第五部分:违约责任1. 违约定义明确何为违约行为,包括但不限于未履行或不完全履行合同义务。

2. 违约责任规定违约方需承担的责任,如罚款、赔偿损失等。

第六部分:争议解决1. 解决方式对于合同执行过程中出现的争议,首选协商解决;协商不成时,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

2. 适用法律明确适用的法律及争议解决的管辖法院或仲裁机构。

第七部分:附则1. 附加条款根据工程特点和实际需要,双方可以协商增加特殊条款。

2. 生效条件明确合同的签署、盖章等生效条件。

3. 附件清单列出合同的附件,如工程图纸、技术规范等,作为合同不可分割的一部分。

监理版建设工程合同管理

监理版建设工程合同管理

监理版建设工程合同管理
一、合同准备阶段
在工程项目启动之初,监理单位需与建设单位共同审查并确定合同条款,包括但不限于工
程范围、质量标准、工期要求、造价及付款方式等。

监理单位应确保所有参与方对合同内
容有清晰的理解和共识。

二、合同签订阶段
在合同签订阶段,监理单位应协助建设单位与承包商进行谈判,确保合同条款的公平性和
合理性。

同时,监理单位应对合同中的风险点进行评估,并提出相应的风险控制措施。

三、合同执行阶段
合同执行阶段是监理工作的核心。

监理单位需严格按照合同约定,监督施工单位的工作进
度和质量,确保工程按照设计图纸和规范要求进行。

在此过程中,监理单位应及时处理变
更订单,合理调整工期和造价,确保工程顺利进行。

四、合同变更管理
在工程建设过程中,可能会出现设计变更、材料替换等情况,这些都可能影响合同的执行。

监理单位应建立一套完善的变更管理流程,确保所有变更都经过严格的审查和批准,并对
合同条款进行相应的调整。

五、合同结算与支付
监理单位应监督施工单位的工程量清单编制和结算工作,确保工程量的准确无误。

同时,
监理单位还需审核施工单位提交的支付申请,确保支付的及时性和准确性。

六、合同争议解决
在合同执行过程中,如出现争议,监理单位应积极协调各方,通过协商或仲裁等方式解决
问题。

监理单位应保持中立客观的立场,为各方提供专业的意见和建议。

七、合同归档管理
项目完成后,监理单位应负责合同文件的整理和归档工作,以便于未来的查询和参考。


包括合同正本、变更记录、结算单据等所有相关文件。

住房和城乡建设部最新监理合同5篇

住房和城乡建设部最新监理合同5篇

住房和城乡建设部最新监理合同5篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,为明确双方在工程建设监理活动中的权利、义务和责任,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________监理范围:____________________二、监理工作内容及职责1. 乙方负责甲方委托的工程项目的施工监理工作。

具体内容包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监理等。

2. 乙方应按照有关法律、法规和规范的要求,对项目工程进行全面监督管理,保障工程建设的质量和安全性。

3. 乙方应参与项目的设计审查、设备选型及施工图审查等工作,提出专业意见和建议。

4. 乙方应编制监理规划、监理实施细则等文件,明确监理目标、方法、措施和程序。

5. 乙方应监督施工单位严格按照施工图、技术规范进行施工,确保施工进度和质量。

6. 乙方应定期向甲方报告工程进展情况和存在的问题,及时提出解决问题的建议。

7. 乙方应协调甲方与施工单位之间的关系,确保工程建设顺利进行。

三、监理工作期限本监理合同的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理移交手续为止。

四、监理费用及支付方式1. 监理费用按照国家和地方有关规定以及本合同约定进行计算。

具体金额和支付方式详见本合同附件。

2. 甲方应按约定时间支付监理费用,乙方应提供合法有效的发票。

五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程出现质量问题或安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

2. 如甲方未按约定支付监理费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时沟通并协商解决。

建设工程监理合同最新版(精选6篇)

建设工程监理合同最新版(精选6篇)

建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版1甲方:〔雇用单位〕乙方:〔雇员〕鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事____________________劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么,签订本合同。

第一条合同期限自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。

本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起,乙方负责甲方________供电所宿办楼建立工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监视旁站规定,按标准检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的局部要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监视承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。

对任何有疑心的试验结果,应进展证实试验,催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。

8、合同期间,对自己人身、财产平安负全部责任。

第三条工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

第四条甲方的义务职责1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。

2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。

对从事有职业危害作业的,应当定期进展安康检查。

3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。

第五条聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。

监理工程及合同管理

监理工程及合同管理

监理工程及合同管理
我们需要明确什么是监理工程。

简单来说,监理工程是指在建筑工程中,由业主委托的专业机构或个人,对施工过程进行全程监督和管理,以确保工程质量、安全和进度。

而合同管理则是对工程项目中所有合同的签订、执行、变更和终止等环节进行的管理活动。

在制定监理工程及合同管理范本时,我们需要注意以下几个方面:
1. 明确各方责任和义务:在合同中,应明确各方的责任和义务,包括业主、承包商、设计单位、监理单位等。

这有助于预防因责任不清而产生的纠纷。

2. 设定合理的工期和质量标准:合同中应明确规定工程的工期和质量标准,以便于监理单位对工程进度和质量进行监控。

3. 设定明确的变更和索赔机制:在工程过程中,可能会出现一些不可预见的情况,需要对原计划进行变更。

因此,合同中应设定明确的变更和索赔机制,以便于处理这些问题。

4. 设定有效的争议解决机制:在工程过程中,可能会出现一些争议。

因此,合同中应设定有效的争议解决机制,如仲裁或诉讼。

5. 设定严格的违约责任:为了确保各方遵守合同,合同中应设定严格的违约责任。

在实际的监理工程及合同管理中,我们还需要做好以下几点:
1. 建立完善的信息管理系统:通过建立完善的信息管理系统,可以有效地收集、存储和分析项目信息,以便于进行决策。

2. 加强沟通和协调:在项目管理中,沟通和协调是非常重要的。

只有通过有效的沟通和协调,才能确保项目的顺利进行。

3. 提高风险管理能力:在项目管理中,风险管理是非常重要的。

通过提高风险管理能力,可以有效地预防和应对各种风险。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程建设监理的施工合同管理(最新)
监理方与业主的关系,是被委托和委托的合同关系。

监理方受业主的委托,依据监理合同对工程项目实施监理,他们之间的这种关系是通过合同来确定,因此双方都负有一定的权利和义务。

虽然说监理工程师是接受委托后开始对项目实施进行管理,但是,监理方的一切有关行为是以其自己的名义独立进行的只对业主负责。

从法律意义上来理解业主与监理工程师的关系,是经济法律关系中的委托协作关系,而不是某种从属关系。

正因为如此,才有人把工程项目监理制称为“第三方”管理。

在监理工程师的工作中,业主不得随意干涉工程师的工作,否则,将被视为侵权性质的违约行为;同样,监理工程师也必须保持自己的公正和公平,不得与承包方有经济联系,更不能串通承包方及其人员侵犯业主利益,否则,业主将利用法律手段让监理工程师离开工作现场。

在过去一些工程项目的监理实践中,由于对建设监理缺乏理解和经验不足,有些业主存在着下述几种不正常的情况:一种情况是,将业主与监理单位委托与被委托的关系,误解为雇佣关系。

另一种情况是,业主对承包方的各种具体要求并非是经过监理方这个统一的出口,因而降低了监理方应有的作用,而且使承包方在执行过程中受到多头管理,左右为难,无所适从,反面影响工作的正常进行。

再一种情况是,业主虽然也授予了监理方必要的权力,但在工程项目实施过程中,往往不能很好地支持和信任监理工作,结果监理方在对业主向方的付款方面无任何制约力,使监理方处于被动状态。

因此,监理工程师应主动处理好与业主的关系,监理方的一切监理活动应向业主负责,定期向业主报告工程施工情况,未经业主授权监理方无权变更工程施工承包合同。

由于不可预见、不可抗拒或其他因素、需要变更工程施工承包合同时,监理方可以向业主提供建议,积极协助业主与承包方协商合同变更事宜。

对业主提出的、要求、以及检查中存在的问题,监理方的现场监理人员也要随时做好记录,及时改进和解决。

已证明监理人员判断或处理问题有错误时,应主动向业主承认错误并提出改进意见。

当监理工程师认为是正确的和建议被业主否决时,应阐明自己的观点,书面通知业主,说明可能给业主带来的不良后果。

业主委托监理方对工程项目进行监督管理,就必须对监理方给予充分信任,对各自的职责、权限有明确的划分。

而且为完成一致的任务目标,达到预期的目的,两者间仅分工明确是不够的,业主与监理方还必须默契配合,无保留地合作。

业主应大力支持监理工作,尊重监理方独立公正的第三者立场,授予监理方必要的权力,如技术上的审定权、工程质量的评定权、进度与工期的确认权、工程款支付与结算上的确认权与否决权、组织协调上的主持权,应大胆放手,将付款签发权交给监理方等等。

只有这样,才能保证工程项目目标的顺利实现。

监理工程师对施工承包合同管理的主要目的是约束业主与承包双方遵守合同规则,避免双方责任的分歧以及不严格执行合同而造成经济损失,保证工程项目目标的实现。

监理方发布开工令是工程正式开工、合同正式实施的标志。

工程施工承包合同的工期一般都是以“日历天”计算,而合同中其他日期、包括分期分批的供图、单项工程的完工以及工程的验收竣工日期都以开工令发布之日为起点。

所以,在监理方发布开工令以后,承包方应迅速地、不拖延地开始施工,包括人员的到场、现场条件的准备、施工机械设备和物资的转运等。

对于业主和监理方来说,为了保证承包方能及早进入工地开始施工,应按合同文件的要求,为承包方的进场准备好必要的条件,包括完成合同文件上规定的道路、桥梁、电力、为承包方准备的住房、施工现场的征地和移民等各项工作。

在施工过程中,监理要适时合理地签发停工警告、停工令和复工令。

停工警告是指由监理工程师签发的,由于承包方拒不执行监理通知或者工程施工出现严重、安全、环保隐患,如继续施工将出现严重质量、安全、环保事故或其他严重损失时,强制承包方迅速采取处理措施的警告性文件。

停工令是指由监理工程师签发的,由于承包方严重违反规程规范和合同要求,已经出现重大质量、安全、环保,或者如果继续施工将对本工程造成无法弥补的损失时,勒令承包方停工整顿或进行事故处理的指令性文件。

由于其他原因,如地质条件已发生重大变化,或其他意
外情况必须立即停止施工,研究处理措施时,监理工程师可下达停工令。

复工令是指由监理工程师签发的,承包方在接到停工令后,根据监理工程师的指令进行认真处理并达到要求,书面递交复工申请后,同意承包方继续进行正常施工的指令性文件。

在工程项目施工过程中,会经常发生进度拖延的情况,如果这种拖延影响合同竣工工期,承包方又无延期的正当理由,或有正当理由,但经双方协商后仍可采取措施弥补已经损失的工期,这里监理工程师可以通知承包方,采取经监理工程师同意的必要措施加快进度以满足期限要求。

但如果发生以下几种情况时,则应将整个工程或局部工程的竣工时间作适当延期。

第一,增加了工程项目,改变了工程性质或增加了工程量,提高了工程质量要求。

第二,施工中遇到了罕见的恶劣气候条件。

第三,由于业主方面的原因造成工期延误,或妨碍了工程的进行。

第四,其他不是由于承包方原因造成的延误。

凡遇到这四种情况时,监理工程师应在与业主、承包方磋商以后,确定工期处长的期限,并通知业主和承包方。

另外,正确地、公正地处理合同实施过程中的风险分担总量,也是合同管理的重要内容之一。

工程建设施工期有长有短,施工条件千差万别,实施过程中面临的未知因素也较多,因此,风险相对较大。

当遇到这些在招标文件和合同文件中没有明确载明应当由谁承担的风险,并已造成损失时,虽然各方都有责任,但往往都把风险推向对方。

这时监理工程师应站在公正的立场上,公平合理地妥善处理。

一般来说,在判
断承担风险的责任方面,应以最易克服或解决这些风险的一方承担更多的责任。

应由业主方承担的风险有:施工现场准备方面的问题;施工条件的变化问题;工程量的变化问题;施工图纸供应不及时或设计缺陷和特殊风险等问题。

应由施工承包方承担的风险有:投标书中的问题;承包方自己的能力问题;对新的工程项目和市场环境不熟悉问题;安全方面的问题等。

应由双方共同承担的风险有:物价上涨问题;材料供应不足问题;合同条款方面的问题等。

合同执行过程中的各种风险是客观存在的,对于这些风险,既不能在招投标时完全预见和把握,也不能在执行中完全避免。

为了尽量减少风险,避免由于风险造成的损失和争执,业主在招标文件中应尽可能提供充足的资料,制定明确的合同条款和规范,承包方则应认真研究招标文件,仔细地分析和估计可能出现的风险,慎重编制投标文件。

在合同挂靠过程中,如双方出现争端,则应尽量通过协商解决,不要轻易诉诸法律程序。

相关文档
最新文档