建筑工程施工现场处罚通知单
施工现场罚款单模板-法律类
施工现场罚款单模板－法律类甲方：＿___________________________乙方：＿___________________________鉴于甲乙双方在工程施工过程中为确保工程质量、安全及进度，特制定本施工现场罚款单模板以规范双方行为明确各自责任现就相关事项达成如下协议：11 违规行为界定111 未按照施工图纸及技术规范进行施工112 施工现场安全管理措施落实不到位113 未经批准擅自变更设计方案或施工工艺114 使用不合格材料设备影响工程质量115 未按时完成工程节点导致工期延误116 损坏公共设施或第三方财产117 未妥善处理建筑垃圾造成环境污染118 未按规定佩戴安全防护用品119 酒后上岗或者疲劳作业1110 在禁烟区域内吸烟1111 无证操作特种设备1112 违反消防安全规定1113 私自接电用水1114 未及时报告安全隐患1115 擅自离岗或早退1116 其他违反法律法规及合同约定的行为12 罚款标准121 根据违规行为性质严重程度设定不同档次罚款金额122 对于轻微违规初次违反者给予警告并处以最低档罚款123 重复违反同一条款者加倍处罚直至停工整顿124 对于重大安全事故隐患未及时整改者处以最高档罚款并勒令停工125 具体罚款数额由监理单位根据实际情况确定但不得超过双方事先约定上限13 处罚程序131 监理人员发现违规行为后立即制止并记录详细情况132 向违规方发出书面通知说明违规事实及拟采取措施133 违规方有权在接到通知后三个工作日内提出申辩意见134 监理单位根据申辩情况作出最终决定并形成处罚决定书135 处罚决定书应载明违规事实处罚依据及罚款金额等信息136 处罚决定书经双方签字确认后生效137 违规方应在收到处罚决定书后五个工作日内缴纳罚款逾期将按日加收滞纳金14 异议处理机制141 如对处罚决定有异议可在七个工作日内向项目部提出书面申诉142 项目部应在收到申诉后十个工作日内组织复核并作出书面答复143 对于复核结果仍不满意可进一步向上级主管部门申请仲裁15 效力及解释权151 本罚款单模板自双方签字盖章之日起生效152 本罚款单模板一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力153 本罚款单模板未尽事宜由双方协商解决154 本罚款单模板最终解释权归甲方所有双方确认已阅读并理解上述条款同意遵守执行甲方代表签字：＿___________________________日期：＿___________________________乙方代表签字：＿___________________________日期：＿___________________________。
工程施工班组处罚单
工程施工班组处罚单尊敬的工程施工班组：根据我国相关法律法规和工程项目的合同约定，为确保工程施工的顺利进行和工程质量的安全可靠，特制定本处罚单。
现将本次工程施工中出现的违规行为及相应的处罚措施告知如下：一、违规行为：1. 施工人员未按照施工方案和操作规程进行施工，导致工程质量不符合要求。
2. 施工现场卫生状况差，废弃物未及时清理，影响工程进度和环境卫生。
3. 施工设备未经检查和维护，存在安全隐患，可能导致事故发生。
4. 施工人员未按照规定佩戴安全帽、安全带等防护用品，存在人身伤害风险。
5. 施工现场未设置安全警示标志，容易导致行人误入施工区域，发生安全事故。
6. 施工人员未按照规定进行培训，不具备相应的施工技能和安全生产知识。
二、处罚措施：1. 对于违反施工方案和操作规程的施工人员，将进行批评教育，并给予相应的经济处罚。
2. 对于现场卫生状况差的施工班组，将要求其在规定时间内整改，并对班组负责人进行罚款。
3. 对于存在安全隐患的施工设备，将要求立即停用，并进行检查维修。
对未进行设备检查的班组进行罚款。
4. 对于未佩戴安全帽、安全带等防护用品的施工人员，将进行批评教育，并给予经济处罚。
5. 对于未设置安全警示标志的施工现场，将要求立即整改，并对施工班组进行罚款。
6. 对于未按照规定进行培训的施工人员，将安排补训，并给予相应的经济处罚。
三、整改要求：1. 施工班组应加强对施工人员的管理，确保施工人员按照施工方案和操作规程进行施工。
2. 施工班组应定期对施工现场进行卫生清理，保持现场整洁有序。
3. 施工班组应加强设备检查和维护，确保设备安全可靠。
4. 施工人员应严格遵守安全生产规定，佩戴安全帽、安全带等防护用品。
5. 施工班组应设置安全警示标志，确保施工现场安全。
6. 施工班组应组织定期培训，提高施工人员的施工技能和安全生产知识。
希望施工班组严格遵守上述规定，切实加强工程施工安全管理，确保工程质量和人员安全。
工程项目安全生产罚款通知单模板范文
XXXXX项目罚款单
编号：安管2024-9-24 XXXX有限公司：
2024年9月24日项目部对施工现场进行检查时，发现地下室消防材料加工区作业人员在作业区使用明火，且周边存放油漆等易燃易爆物品未进行清理，存在重大安全隐患。
针对上述情况，项目部多次在安全生产会上进行强调，现场仍然存在，现根据施工合同要求及施工现场安全文明施工奖惩实施办法第8
条和第17 条的要求；现对你单位进行处罚，处以罚款￥：200 元（大写：零仟贰佰零拾零元整）。
请于2024 年9 月25 日前到项目财务部缴清罚款并及时完成整改，否则将加倍对其进行处罚。
如你单位对罚款事项不认可、拒绝签字缴纳，项目部管理人员将在你单位申请进度款中注明扣除事项、原因及处罚金额，交由公司相关部门进行审核确定。
XXXX有限责任公司
XXXXX项目部
年月日
安全员签字：分管人员签字：项目经理签字：
签收人：年月日
注：罚款单由项目质安部开出，一式三份。
一份交项目财务部，一份交罚款单位或个人，一份留质安部存档，被罚单位拒不签字或不落实整改的项目部将加倍进行处罚，相关影像资料附后。
建筑工程罚款通知单
建筑工程罚款通知单
建筑工程罚款通知单，工程的罚款一般就是质量不过关，违章等问题，受到严格处罚。
以下这篇是关于工程的罚款通知单的范本。
感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。
建筑工程罚款通知单:
致: 浙江铭轩建筑工程有限公司
罚款事由:安全施工违规操作
内容: 经25日工地现场安全检查发现一标高层32#楼施工中没按规定搭设卸料平台，拆除的模板、钢管架等堆放在外安全防护架上，因过量堆积已压弯外防护架，一旦钢管断裂后果不堪设想，造成严重安全隐患。
针对以上情况，你方已造成此工程出现严重安全问题，经甲方工程部和监理方共同研究决定，对你方【浙江铭轩建筑工程有限公司】做出罚款:捌佰元(800元)处理;3日内缴海亮财务部如不按期缴纳将从工程款扣出，并要求你方对出现安全
问题及时处理。
接收罚款人签名:
甲方项目部 :海亮世纪新城祥云华府工程技术部
项目监理机构 :海亮世纪新城祥云华府项目监理部
负责人:
总/专业监理工程师:
日期 : 2014年 6月 26日
日期 :2014年 6月 26日
以上这篇关于建筑工程罚款通知单为您介绍到这里，希望它对
您有帮助。
如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。
关于更多
罚款的通知尽在:罚款通知单。
工程施工处罚通告
工程施工处罚通告根据《建设工程施工管理条例》的相关规定，我单位对贵公司在本次工程施工过程中存在的违规行为做出以下处罚通告：一、项目名称：XX工程项目二、负责单位：XXX建筑工程有限公司三、违规情况：1. 在项目施工过程中，贵公司存在未经审批擅自变更设计方案的行为，严重影响了施工进度和工程质量。
2. 贵公司未严格履行施工安全管理责任，导致发生多起安全事故，严重危及施工人员的生命安全。
3. 贵公司未按照合同约定完成工程进度，延误了工程竣工时间，给业主方造成了严重的损失。
四、处罚措施：1. 要求贵公司立即停止违规行为，并立即整改到位，确保施工安全和工程进度。
2. 对贵公司开出违规罚款，金额为合同总金额的10%，共计XXX万元。
3. 撤销贵公司在本项目的施工资质，暂停其在相关工程中的施工资格。
4. 根据实际情况，视情况对相关责任人员进行处罚，并采取其他必要的措施以维护工程进度和工程质量。
五、督促措施：1. 要求贵公司及时整改到位，并将整改情况报送我单位。
2. 对贵公司的施工现场进行定期检查和督导，确保施工安全和工程质量。
3. 监督贵公司按照合同要求完成工程进度，保证工程按时竣工。
以上处罚通告自下发之日起生效，如有异议，请在收到通知之日起三个工作日内向我单位书面提出，我单位将依法进行复核。
希望贵公司听取处罚通告，严格遵守相关规定，确保工程施工质量和进度。
特此通告。
日期：XXXX年XX月XX日我单位：XXX建设工程监理处联系电话：XXXXXXXXXXX以上是工程施工处罚通告，如有疑问请咨询我单位相关负责人员。
感谢您的配合。
工程项目管理处罚通知单(3篇)
第1篇工程项目名称：XXXX项目项目编号：XXXX-XXXX建设单位：XXXX有限公司施工单位：XXXX建筑有限公司监理单位：XXXX工程监理有限公司根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，结合XXXX项目现场实际情况，经调查核实，现对XXXX建筑有限公司在XXXX项目施工过程中存在的问题进行处罚。
具体如下：一、处罚依据1. 《中华人民共和国建筑法》第五十四条：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自改变工程设计图纸。
2. 《建设工程质量管理条例》第三十九条：施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对施工质量负责。
3. 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条：施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，采取必要的安全措施，确保施工安全。
二、处罚内容1. 责令施工单位立即停止违规施工行为，整改完毕后方可继续施工。
2. 对施工单位处以人民币壹万元整（￥10,000.00）的罚款。
3. 对施工单位项目经理及相关责任人进行通报批评，并在行业内进行公示。
4. 对施工单位项目经理及相关责任人的职业资格证书进行暂扣，待整改完毕并经审查合格后方可恢复。
三、违规事实及整改措施1. 违规事实：（1）在施工过程中，施工单位未严格按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，擅自改变工程设计图纸。
（2）施工过程中，施工单位未采取必要的安全措施，存在安全隐患。
（3）施工过程中，施工单位未按合同约定进行施工，影响工程进度。
2. 整改措施：（1）立即停止违规施工行为，重新审查工程设计图纸，确保施工过程中严格按照设计图纸和施工技术标准进行施工。
（2）加强施工现场安全管理，严格落实安全措施，消除安全隐患。
（3）严格按照合同约定进行施工，确保工程进度不受影响。
四、整改期限施工单位应在本处罚通知单送达之日起15日内完成整改工作，并将整改情况书面报送建设单位、监理单位及我单位。
工程施工罚款通知
工程施工罚款通知尊敬的工程施工单位：根据我国相关法律法规和工程建设标准，为确保工程施工质量和安全，维护公共利益和社会秩序，我们对正在进行中的工程施工进行监管。
在近期监督检查中，发现贵单位在工程施工过程中存在以下问题：一、违反工程施工组织设计要求，擅自更改施工方案。
在未经审批的情况下，贵单位对施工现场进行随意调整，导致工程进度延误，对周边环境影响增大。
二、施工现场管理混乱，安全防护措施不落实。
部分施工现场存在安全隐患，如：现场电线乱拉乱设、施工设备未经验收合格投入使用、作业人员未佩戴安全帽等。
三、质量控制不严，工程质量问题突出。
监督检查中发现，贵单位在施工过程中，对材料检验不严，使用不合格材料现象时有发生，严重影响工程质量。
四、环保措施不力，造成环境污染。
贵单位在施工过程中，未能严格按照环保要求进行施工，产生的大量噪音、粉尘等对周边环境造成严重影响。
针对上述问题，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《城市房屋建筑管理法》等法律法规，现对贵单位作出如下处罚决定：1. 处以人民币XX万元的罚款；2. 要求贵单位在收到本通知之日起7个工作日内，对存在的问题进行全面整改，并将整改情况书面报告我单位；3. 对逾期未整改或整改不力的，我单位将依法采取进一步的措施，直至依法暂停或取消贵单位的工程施工资格。
请贵单位务必高度重视，严格遵守法律法规，认真执行处罚决定，确保工程施工质量和安全。
同时，自觉接受社会监督，切实承担起企业社会责任。
如对本处罚决定有异议，贵单位可以在收到本通知之日起60日内向上级主管部门申请复议，或者在收到本通知之日起3个月内直接向人民法院提起诉讼。
特此通知。
敬请予以遵守。
工程施工监管部门年月日。
工程施工安全处罚单
工程施工安全处罚单尊敬的施工单位：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，以及工程项目所在地的相关规定，我们对贵单位在工程施工过程中存在的安全违法行为进行如下处罚：一、处罚事由1. 贵单位在工程施工过程中，未按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，擅自开工建设，属于无证施工违法建设行为。
2. 贵单位在施工现场未设置安全通道，违反了《上海市建设工程文明施工管理规定》第二十条第二款的规定。
3. 贵单位在危大工程施工时，未按照规定进行施工监测和安全巡视，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条的规定。
二、处罚措施1. 依据《中华人民共和国建筑法》第七条规定，对本单位未取得施工许可证擅自开工建设的违法行为，责令贵单位立即停止施工，补办相关手续，并处以罚款。
罚款金额为人民币10万元整。
2. 依据《上海市建设工程文明施工管理规定》第三十条第三项规定，对贵单位未设置安全通道的违法行为，责令贵单位立即改正，并处以罚款。
罚款金额为人民币3万元整。
3. 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条的规定，对贵单位未按照规定进行施工监测和安全巡视的违法行为，责令贵单位立即改正，并处以罚款。
罚款金额为人民币5万元整。
三、整改要求1. 贵单位应立即停止未取得施工许可证的施工行为，补办相关手续，待手续齐全后方可继续施工。
2. 贵单位应按照《上海市建设工程文明施工管理规定》的要求，在施工现场设置安全通道，确保行人出行安全。
3. 贵单位应加强对危大工程的安全管理，严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，进行施工监测和安全巡视，确保工程施工安全。
四、执行期限贵单位应自收到本处罚决定书之日起15日内，履行上述处罚决定。
逾期不履行，本机关将依法申请人民法院强制执行。
五、其他事项1. 贵单位对处罚决定不服的，可以自收到本处罚决定书之日起60日内向上一级人民政府申请行政复议，或者自收到本处罚决定书之日起3个月内直接向人民法院提起行政诉讼。
工程罚款通知单(3套)
受罚单位
我项目技术质量部于 XXXX 年 XX 月 XXXXX 日，对贵单位劳务施工的
XXXXXXXXX 作业面检查时，发现以下严重质量问题：
1、梁板钢筋型号大小混用，未按图施工；
2、板钢锚固筋搭接长度过长，不符合规范要求；
受
3、16#楼螺杆洞封堵不密实、防水未按要求涂刷。
罚
针对此次问题，经项目部研究决定，给予你劳务施工的 XXXXXXX 楼，处
叁佰元整 照片及相关资料（附件）
罚款日期：
罚 款 人 ： **
年
月
日
工程罚款单
工程编号：101101
工程名称
工程 1
违规地点
工程地 A
违规班组 违规日期
班组 1 20xx.9.1
违规事由 未戴安全帽
处理方式 处罚金额 100 元
罚款金额
¥ 100
执行情况 罚款单位签字 财务签证
大写
一佰元整
执行中 执行完成
原
以 3000 元经济处罚。
因
望你劳务今后不再发生类似问题，同时我项目部要求你劳务在分项工程
验收前严格自检，合格后及时报项目部验收。如今后我项目再发现此类问题，
所产生的材料浪费、质量责任、后果及人材机整改等费用均由你劳务承担并
整改落实。
罚款金额（大写）：
叁仟元整（3000.00 元）
技术质量部经 理/日期
项目总工/日期
生产经理/日期
项目经理/日期
注明： 1、此扣款单一式三份：技术质量部部存根一份，项目商务部、扣款劳务（个人）各一份，扣款单严禁涂 改； 2、扣款以现金形式每月上交项目财务部，否则月工程款不予签字，此单受罚单位不签字视为默认； 3、扣款单后附整改通知单、影像资料。
工程施工处罚的通知(3篇)
第1篇工程项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地址]建设单位：[建设单位名称]施工单位：[施工单位名称]根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，以及我局对[项目名称]工程项目的监督检查情况，现就有关事项通知如下：一、处罚原因1. [施工单位名称]在[项目名称]工程项目施工过程中，存在以下违规行为：（1）施工人员未按规定佩戴安全帽、安全带等安全防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定。
（2）施工现场未设置明显的警示标志，违反了《建设工程质量管理条例》第三十二条规定。
（3）施工过程中，施工人员擅自改变施工方案，未按设计文件进行施工，违反了《中华人民共和国建筑法》第三十六条规定。
（4）施工现场管理混乱，施工材料堆放不规范，违反了《建设工程质量管理条例》第三十三条规定。
二、处罚决定1. 对[施工单位名称]给予警告，并责令其立即改正上述违规行为。
2. 对[施工单位名称]项目负责人及直接责任人进行通报批评，并要求其在接到通知后15日内提交整改报告。
3. 对[施工单位名称]在[项目名称]工程项目中涉及的质量问题，要求其进行整改，整改期间暂停该项目施工。
4. 对[施工单位名称]在[项目名称]工程项目中涉及的安全生产问题，要求其进行整改，整改期间暂停该项目施工。
三、整改要求1. [施工单位名称]应立即停止上述违规行为，严格按照相关法律法规和设计文件进行施工。
2. [施工单位名称]应加强施工现场管理，确保施工安全、质量。
3. [施工单位名称]应加强对施工人员的教育培训，提高施工人员的安全意识和质量意识。
4. [施工单位名称]应加强施工材料的采购、验收、使用等环节的管理，确保施工材料质量。
四、监督与检查1. 我局将对[施工单位名称]的整改情况进行监督检查，确保其整改到位。
2. [施工单位名称]应积极配合我局的监督检查工作，及时提供相关资料。
工程施工罚款通知单
工程施工罚款通知单
尊敬的施工单位：
根据《建筑工程施工安全管理条例》和相关法律法规的规定，我方巡查了贵单位在建工程现场，发现了以下违规行为：
1. 未按要求设置安全警示标识，存在安全隐患；
2. 违反作业规程，存在安全操作不规范的情况；
3. 施工现场堆放材料不符合规定，存在安全隐患；
4. 没有及时清理施工现场，存在维护环境卫生的问题；
5. 使用劣质材料或者未经验收合格的材料，存在质量安全隐患。
以上问题严重影响了工程进度和质量，也存在较大的安全隐患，根据相关规定，我方决定对贵单位进行罚款处罚，具体罚款事宜如下：
1. 安全警示标识设置不符合要求，罚款金额1000元；
2. 安全操作不规范，罚款金额2000元；
3. 施工现场材料摆放不规范，罚款金额1500元；
4. 施工现场环境卫生不良，罚款金额800元；
5. 使用劣质材料或未验收合格材料，罚款金额2500元。
合计罚款总额为7800元。
请贵单位务必在3个工作日内将罚款金额汇入我方指定账户，并配合整改以上问题，确保施工现场的安全和质量，以免造成更大的损失。
如果对以上罚款事宜有异议，可在收到通知之日起7个工作日内向我方提出书面申诉。
如逾期未提出异议，我方将视为贵单位认可以上罚款结果。
特此通知。
此致
施工单位：__________________
日期：_______________________
联系方式：__________________。
工程施工处罚单样本(3篇)
第1篇项目名称：XX工程项目甲方：XX建设单位乙方：XX施工单位工程项目地点：XX市XX区XX路XX号一、处罚事由根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规，经查，乙方在XX工程项目施工过程中，存在以下违法行为：1. 未按照规定取得施工许可证擅自开工；2. 施工现场管理混乱，存在安全隐患；3. 施工过程中违反操作规程，存在质量隐患；4. 未按照合同约定完成工程进度。
二、处罚依据1. 《中华人民共和国建筑法》第六十四条规定：未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自开工的，责令改正，对不符合开工条件的，责令停止施工，可以处以罚款。
2. 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条和第十五条规定：未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，并对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下的罚款；对施工单位处3万元以下罚款。
三、处罚决定1. 责令乙方立即停止施工，整改施工现场安全隐患；2. 对乙方处以工程合同价款1%的罚款，共计人民币XX万元；3. 对乙方直接责任人处以人民币XX万元的罚款；4. 责令乙方在规定时间内补办施工许可证。
四、处罚期限自本处罚决定书生效之日起，乙方应立即停止施工，并在规定时间内整改完毕，补办施工许可证。
五、其他事项1. 乙方应在接到本处罚决定书之日起15日内，将罚款缴纳至指定账户；2. 乙方在规定时间内未缴纳罚款的，将依法强制执行；3. 乙方如对本处罚决定不服，可在接到本处罚决定书之日起60日内向XX市XX区人民法院提起诉讼。
特此通知。
处罚机关：XX市XX区建设局处罚决定日期：XXXX年XX月XX日附件：罚款缴纳账户信息注：本处罚单样本仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
第2篇编号：_______甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________工程项目名称：____________________工程项目地点：____________________一、违规事实根据《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程施工许可管理办法》等相关法律法规，乙方在承担本工程项目施工过程中，存在以下违规行为：1. 未经甲方同意，擅自改变施工方案，未按照审批通过的施工图纸进行施工。
工程施工罚款单范文
篇一:《施工现场罚款单》施工现场管理罚款通知单后附照片篇二:《建筑工程安全罚款单范本》安全隐患、违章罚款通知注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
后附照片安全隐患、违章罚款通知注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
后附照片{工程施工罚款单}.{工程施工罚款单}.注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
后附照片注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
后附照片篇三:《施工现场罚款单》施工现场管理罚款通知单新世纪公司项目部无压力管道严密性试验记录试验表35篇四:《工程罚款单》罚款通知单√□质量□安全□环境□材料□进度□文明施工□设备2010-1-19篇五:《工程罚款单(施工单位)》工程罚款单年月日（存根）篇六:《建筑工程施工现场处罚通知单》建筑工程施工现场经济处罚通知单工程名称龙湾区瑶溪黄石农房改造集聚工程一标{工程施工罚款单}.温州市建筑工程公司黄石农房改造工程一标项目部---------------------------------------------------------------------------------{工程施工罚款单}.筑工程施工现场处罚通知单工程名称龙湾区瑶溪黄石农房改造集聚工程一标温州市建筑工程公司黄石农房改造工程一标项目部建筑工程施工质量、安全整改通知单工程名称龙湾区瑶溪黄石农房改造集聚工程一标通知单位温州市建筑工程公司黄石农房改造工程一标项目部篇七:《建筑工程安全罚款单范本》注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位，一联存根，一联上报。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
附现场照片1张注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位，一联存根，一联上报。
若受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。
安全生产事故、隐患、违章罚款通知单注此罚款单一式两份，签字页交被检查单位，一联存根，一联上报。
建筑工程罚款通知单范本
建筑工程罚款通知单范本建筑工程罚款通知单根据《建筑工程管理法》第条的规定，因您在建筑工程中违反了以下相关法律法规的规定，我单位决定对您处以罚款。
一、案由：根据对您所进行的建筑工程进行了全面的检查和审查后，发现您的建筑工程存在以下违法行为：1.施工许可证过期：根据《建筑工程管理法》第条规定，开工前必须获得有效施工许可证。
经核查，您的施工许可证已经过期，仍继续施工，属于违法行为。
2.施工期限超期：根据《建筑工程管理法》第条规定，在取得施工许可证后，必须按照规定的施工期限进行施工。
而您的建筑工程已经超过了规定的施工期限。
3.施工过程违规：根据《建筑工程管理法》第条规定，建筑施工必须按照设计文件和工程质量标准进行施工，确保施工质量。
经检查，您的施工现场存在以下问题：（具体问题，如违规使用材料、施工质量不达标等）二、处罚决定：综上所述，我单位决定对您的违法行为处以以下罚款：1.施工许可证过期罚款：根据《建筑工程管理法》第条规定，对于施工许可证过期的行为，罚款金额为元。
2.施工期限超期罚款：根据《建筑工程管理法》第条规定，对于施工期限超期的行为，罚款金额为元。
3.施工违规罚款：根据《建筑工程管理法》第条规定，对于施工违规的行为，罚款金额为元。
三、法律名词及注释：1.建筑工程管理法：指中华人民共和国国家法律，对建筑工程的批准、设计、施工、验收、维修、拆除等环节进行了详细规定，以保障建筑工程的安全和质量。
2.施工许可证：指由有关主管机关颁发，准予进行建筑工程施工活动的法定凭证。
3.施工期限：指规定的建设工程施工所需时间，由主管部门根据工程的性质、规模和复杂程度等因素确定。
4.违规：指未按照法律法规和相关规定进行行动或具体操作的行为。
四、附件：1.相关证据：（相关证据，如照片、视频等）2.罚款通知书复印件：（附上本罚款通知单的复印件，以备记录）请您于收到本通知天内，将罚款金额支付到我单位指定的账户，并在支付完成后将相关凭证发送给我单位确认。
工程施工罚款通知单
工程施工罚款通知单尊敬的工程施工负责人：根据我国相关法律法规，为确保工程施工的顺利进行和工程质量的安全，我们对贵公司在工程施工过程中出现的一系列违规行为进行严肃处理。
现将有关情况通知如下：一、违规事实1. 在工程施工过程中，贵公司未能严格按照我国相关法律法规和工程设计要求进行施工，导致工程质量不符合规定标准。
2. 贵公司在施工过程中，未能做好安全防护措施，导致施工现场安全事故频发，给施工现场的工作人员和周边居民的生命财产安全带来严重威胁。
3. 贵公司未按照工程进度要求完成施工任务，严重影响整个工程项目的进度和质量。
4. 贵公司在施工现场管理混乱，环境污染严重，影响周边居民的生活环境。
二、罚款金额根据上述违规事实，我国相关部门将对贵公司进行如下罚款：1. 工程质量不符合规定标准，罚款人民币100万元。
2. 未能做好安全防护措施，罚款人民币50万元。
3. 未按照工程进度要求完成施工任务，罚款人民币30万元。
4. 施工现场管理混乱，环境污染严重，罚款人民币20万元。
以上四项罚款金额总计人民币200万元。
三、处罚决定根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，我国相关部门决定对贵公司进行如下处罚：1. 给予贵公司行政处罚，责令暂停工程施工，进行整改。
2. 对贵公司相关责任人进行追责，依法给予相应的行政处分。
3. 将对贵公司罚款人民币200万元，上述罚款应在接到本通知之日起15日内一次性缴纳完毕。
四、整改要求贵公司应高度重视本次处罚，认真对照法律法规和工程要求，全面进行整改。
整改措施如下：1. 立即调整工程施工方案，严格按照法律法规和工程设计要求进行施工。
2. 加强施工现场安全管理，确保施工现场工作人员和周边居民的生命财产安全。
3. 优化施工进度计划，确保工程按期完成。
4. 加强施工现场环境保护，确保施工过程中对周边环境的影响降至最低。
五、其他事项1. 贵公司对本次处罚有异议的，可以在接到本通知之日起15日内向我国相关部门提出书面申诉。
建筑工程罚款通知单
建筑工程罚款通知单【建筑工程罚款通知单】尊敬的建筑工程责任人：根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，我们发现了您所负责的建筑工程存在以下问题：第一章：工程质量问题1\1 施工质量不达标1\2 使用劣质建材1\3 设计图纸与实际施工存在差异1\4 工程进度滞后第二章：安全问题2\1 施工现场安全措施不全2\2 工人未佩戴安全装备2\3 对附近居民的施工噪音影响较大2\4 施工现场存在危险物品存放问题第三章：环境问题3\1 施工现场排放污水未经处理3\2 施工废弃物未得到合理处理3\3 对周边环境造成破坏根据以上问题，我方决定对您的建筑工程进行罚款，并在此通知您，具体罚款事项如下：第一章：工程质量问题罚款1\1 施工质量不达标：根据有关规定，每平方米罚款元。
1\2 使用劣质建材：根据有关规定，每处罚款元。
1\3 设计图纸与实际施工存在差异：根据有关规定，每处罚款元。
1\4 工程进度滞后：根据有关规定，每天罚款元。
第二章：安全问题罚款2\1 施工现场安全措施不全：根据有关规定，每处罚款元。
2\2 工人未佩戴安全装备：根据有关规定，每人罚款元。
2\3 对附近居民的施工噪音影响较大：根据有关规定，每次罚款元。
2\4 施工现场存在危险物品存放问题：根据有关规定，每处罚款元。
第三章：环境问题罚款3\1 施工现场排放污水未经处理：根据有关规定，每处罚款元。
3\2 施工废弃物未得到合理处理：根据有关规定，每处罚款元。
3\3 对周边环境造成破坏：根据有关规定，每次罚款元。
总计罚款金额：元。
附件：1\建筑工程质量问题照片及说明材料2\安全问题检查记录3\环境问题检查记录法律名词及注释：1\建设工程质量管理条例：是指国家对建设工程质量进行管理的法律法规。
其中对建筑工程质量的要求和管理措施进行了具体规定。
以上为建筑工程罚款通知单的全部内容，望您认真对待，并按时缴纳罚款。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
罚款单位：建筑工程监督管理部门日期：YYYY年MM月DD日。
项目施工现场罚款通知单
项目施工现场罚款通知单受罚单位或个人第001号处罚原因
处罚意见
罚款金额（大写）
罚款单位
小写：
XXX
年月日
项目施工现场违章罚款通知单
受罚单位或个人第002号处罚原因
处罚意见
罚款金额（大写）
罚款单位
小写：
XXX
年月日受罚单位或个人第003号
项目施工现场违章罚款通知单
处罚原因
处罚意见
罚款金额（大写）
罚款单位
小写：
XXX
年月日
工程施工现场违章罚款通知单
受罚单位或个人第004号处罚原因
处罚意见
罚款金额（大写）
罚款单位
小写：
XXX
年月日受罚单元或个人第005号惩罚缘故原由惩罚意见
罚款金额（大写）
罚款单位
小写：
XXX
年月日
工程施工现场违章罚款通知单
受罚单位或个人第006号处罚原因
惩罚意见
罚款金额（大写）罚款单元
小写：
XXX
XXX。
工程施工进度处罚单
一、处罚事项根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《建筑工程施工许可管理办法》等相关法律法规，结合本工程实际情况，现对以下施工进度违规行为进行处罚：二、违规事实1. 工程名称：XX项目2. 施工单位：XX建筑工程有限公司3. 项目经理：XX4. 违规时间：2022年X月X日至2022年X月X日5. 违规情况：（1）未按合同约定的时间节点完成施工进度计划，导致工程延误。
（2）施工现场管理混乱，存在安全隐患。
（3）施工过程中，施工质量不达标，存在质量问题。
三、处罚依据1. 《中华人民共和国建筑法》第六十六条：建设单位未按照合同约定支付工程款的，施工企业有权要求支付；施工企业未按照合同约定完成工程的，建设单位有权要求施工企业继续施工或者采取其他补救措施。
2. 《建设工程质量管理条例》第五十三条：施工单位未按照工程设计图纸和施工技术标准施工的，责令改正，处合同价款百分之五以上百分之十以下的罚款。
3. 《建筑工程施工许可管理办法》第二十二条：施工单位未按照施工许可要求进行施工的，责令改正，处合同价款百分之五以上百分之十以下的罚款。
四、处罚决定1. 对施工单位XX建筑工程有限公司给予警告，并处以合同价款5%的罚款，共计人民币XX万元。
2. 对项目经理XX进行通报批评，并暂停其项目经理资格3个月。
3. 要求施工单位立即整改施工现场管理，确保施工安全、质量。
五、整改要求1. 施工单位应在接到处罚决定之日起15日内，将罚款缴纳至指定账户。
2. 施工单位应在接到处罚决定之日起30日内，提交整改方案，确保整改措施落实到位。
3. 施工单位应加强施工现场管理，确保施工安全、质量。
六、监督检查本处罚决定自发布之日起生效。
请相关部门加强对本工程的监督检查，确保施工单位认真履行整改措施，确保工程按期完工。
特此通知。
施工单位：XX建筑工程有限公司项目经理：XX处罚单位：XX建设工程管理局处罚日期：2022年X月X日。
施工工程罚款单通知(3篇)
第1篇尊敬的施工单位：根据我国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，为确保施工工程的质量、安全、环保，维护公共利益，我单位在施工过程中对贵单位进行了现场检查。
经查，贵单位在施工过程中存在以下违规行为，现依法予以处罚，特此通知如下：一、违规行为及处罚依据1. 违规行为：施工过程中未按照设计文件和施工图纸进行施工，擅自改变设计内容。
处罚依据：《建筑法》第五十九条：违反本法规定，擅自改变设计文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款。
2. 违规行为：施工现场安全防护设施不完善，存在安全隐患。
处罚依据：《建设工程质量管理条例》第五十七条：施工单位未按照规定设置安全防护设施，或者未按照规定对施工现场进行安全管理，造成安全事故的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款。
3. 违规行为：施工现场环保措施不到位，排放污染物超过标准。
处罚依据：《环境保护法》第六十六条：违反本法规定，排放污染物超过国家或者地方规定的排放标准的，责令限期治理，处二万元以上二十万元以下的罚款。
二、处罚决定根据以上违规行为及处罚依据，我单位决定对贵单位作出以下处罚：1. 责令改正：立即停止违规行为，按照规定进行整改。
2. 罚款：根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《环境保护法》的相关规定，对贵单位处以罚款人民币五万元整。
三、缴纳罚款及整改要求1. 罚款缴纳：请贵单位在接到本通知之日起五个工作日内，将罚款人民币五万元整缴纳至以下账户：开户银行：XX银行账户名称：XX市建设局账号：1234567890123456782. 整改要求：请贵单位在接到本通知之日起十个工作日内，提交整改方案及整改落实情况报告，并确保整改措施落实到位。
四、其他事项1. 如贵单位对处罚决定有异议，可在接到本通知之日起五个工作日内向我单位提出书面申诉。
2. 如贵单位逾期未缴纳罚款，我单位将依法采取强制措施，包括但不限于申请法院强制执行。
敬请贵单位予以重视，严格遵守国家法律法规，确保施工工程的质量、安全、环保。
建筑工程施工现场处罚通知单
建筑工程施工现场处罚通知单尊敬的施工方：根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，经对您所负责的建筑工程施工现场进行检查和调查，我方发现以下违规行为：一、扬尘污染您的施工现场存在较为严重的扬尘污染问题。
根据环保部门监测数据显示，您的施工现场处于非常不达标的状态，严重影响了周边居民的居住环境和身体健康。
建议您立即采取有效措施，如购买合格的防尘设备、湿润施工等，减少扬尘污染，同时加强对施工人员的培训和管理，确保施工过程中的环保要求得到有效执行。
二、施工噪音您的施工现场存在噪音问题。
根据相关部门的监测结果，您的施工现场噪音超过了周边居民居住区的限制标准。
噪音污染不仅对周边居民的安宁生活造成了干扰，也可能对他们的身体健康造成潜在威胁。
为避免进一步扩大影响，建议您尽快采取降噪措施，如合理调整机械设备的使用时间、加装隔音设备等，以减少施工噪音对周边居民的影响。
三、施工安全隐患您的施工现场存在安全隐患。
根据我们的调查发现，您的施工现场存在以下问题：未设置明显的安全警示标识、工人没有佩戴安全帽、工地管理不到位等。
这些问题可能导致工人受伤甚至致命的事故发生。
为了保障工人的安全，我们要求您立即整改，并完善施工现场的安全管理制度，加强对工人的培训，确保施工过程中的安全隐患得到有效控制。
根据以上违规行为，根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，我方决定对您做出以下处罚：一、责令立即停工整改，并限期整改完毕。
整改期限为本通知下发之日起3个工作日内，逾期未整改的，每延期1天将会加重处罚力度。
二、罚款金额为人民币XXXX元。
请您在接到本通知之日起5个工作日内，将款项支付至指定账户。
三、如届时您仍未完成整改和缴纳罚款，我方将按照有关法律法规的规定，采取进一步措施，包括但不限于暂停您的工程资格、吊销相关证照等。
请您务必认真对待处罚通知单，按照规定的时间限制完成整改工作和缴纳罚款。
如需申诉或有其他问题，请及时与我方联系。