商品房认购书样本

合集下载

商品房认购合同书范本5篇

商品房认购合同书范本5篇第1篇示例：商品房认购合同书范本甲方（认购人）：（身份证号码）乙方（开发商）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方认购乙方开发的商品房事宜，达成如下协议：第一条商品房信息1.1 本认购合同涉及的商品房位于（房屋地址），房屋总价格为（金额），面积为（平方米），建筑结构为（结构类型）。

1.2 商品房预售许可证编号为（编号），土地使用权证号为（号码），建筑工程规划许可证号为（号码），施工单位为（单位名称）。

第二条甲方认购2.1 甲方认购乙方开发的商品房，并于签订本合同时向乙方支付认购定金（金额），应于（日期）前向乙方支付商品房预付款（金额）。

2.2 甲方认购商品房并进行预付款后，如出现甲方单方面退房等情况，乙方有权扣除认购定金作为违约金，同时乙方有权依法处理已交付的预付款。

第三条乙方义务3.1 乙方应按照约定的时间和标准交付商品房，并确保商品房的质量符合国家相关标准。

3.2 乙方应履行商品房交付后的相应服务，包括配套设施的完善、自然环境的保护等。

4.1 甲方认购商品房后，有权按照相关规定享受购房优惠政策。

4.2 甲方有权要求乙方提供商品房销售过程中的相关证明文件和资料。

第五条合同生效5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至商品房交付并双方完成所有权过户手续为止。

5.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：以上为商品房认购合同书范本，双方应严格按照合同内容执行，如有违反，需承担相应的法律责任。

合同履行地点：（地点）特此确认。

以上文本为商品房认购合同书范本，仅供参考使用，具体条款以实际签署的合同为准。

愿双方合作愉快！第2篇示例：商品房认购合同书范本甲方：_____________（身份证号码：_____________）鉴于甲方是合法持有居民身份证的自然人，系有购房需求；乙方为合法设立的房地产开发企业，拥有合法建设商品房的资质。

商品房认购书(示范文本)9篇

商品房认购书（示范文本）9篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！欢迎您选择我们的商品房项目，我们将竭诚为您提供优质的服务。

为了明确双方权利和义务，特制作本商品房认购书，希望能够让双方的合作更加顺利和愉快。

一、认购房源信息房源地址：XX市XX区XX街XX号房源户型：XX室XX厅XX卫房源面积：XX平方米销售单价：XX元/平方米总价款：XX万元二、认购条件1.购房者需在认购日起至XX日内支付XX%的认购定金作为认购保证金；2.购房者需提供真实有效的身份证件及完整的购房信息，确保购房资格；3.认购保证金一经支付，不得随意退还，如有特殊情况需办理退款手续须经卖方同意；4.购房者须遵守国家有关购房政策，不得从事违法违规行为。

三、认购保证金1.认购保证金支付方式：XX银行XX分行柜台缴费；2.认购保证金金额：XX%的总房款；3.认购保证金支付时间：认购日起至XX日内；4.认购保证金收据将在支付后即刻提供，购房者应妥善保管。

四、其他约定1.认购成功后，购房者可以在XX日内办理过户手续，办理成功后应将余款一次性支付；2.购房者需自行承担过户手续费用，包括但不限于契税、过户费等费用；3.购房者应严格履行认购书中的约定和承诺，如有违约行为，卖方有权终止合同并没收认购保证金；4.本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

五、附则1.本认购书适用于双方签署后生效，具有法律效力，双方应当遵守约定内容；2.本认购书一经签署即不得修改，如需变更须经双方书面同意；3.未尽事宜，双方可依据有关法律法规协商解决。

受让方（盖章）：______________________________受让方签字：______________________________时间：____________以上是关于商品房认购书的示范文本，希望购房者在签署认购书时能够仔细阅读并遵守相关规定，祝愿您购房顺利，生活幸福！第2篇示例：商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：为了确保买卖双方的合法权益，特制作本商品房认购书，详细记录双方在买卖过程中的各项约定，希望双方认真阅读并遵守以下条款：一、认购人信息认购人姓名：证件类型：证件号码：二、认购房屋信息认购房屋地址：房屋类型：房屋面积：房屋总价：定金金额：三、认购条件1.认购人已对所认购房屋进行过实地考察，并确认满足购买意愿；2.认购人应在认购书签署后的三日内向卖方支付定金；3.认购人应在双方签署正式合同的前提条件下支付尾款；4.认购人需按时履行合同规定的各项义务。

商品房认购单(认购书认购协议)6篇

商品房认购单（认购书认购协议）6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、双方基本信息甲方（认购方）：____________（详细地址、联系电话等）乙方（开发商）：____________（详细地址、联系电话等）二、认购房屋信息1. 房屋基本信息：项目名称：____________楼栋号：____________房号：____________建筑面积：____________平方米套内面积：____________平方米参考单价：____________元/平方米总价：____________元付款方式：____________其他信息：____________2. 房屋交付标准：房屋交付时间：____________房屋装修标准：____________设备设施配置：____________其他约定：____________三、认购条款1. 认购价格及支付方式：（1）认购价格为房屋总价____________元；（2）认购定金____________元，于签约之日支付；（3）首期款____________元，于开发商交付房屋前支付；（4）剩余款项____________元，在房屋交付时一次性支付。

2. 房屋交付：甲方应按约定时间支付房款，乙方按约定时间交付房屋，并确保房屋交付标准符合约定。

3. 房屋维修责任：在房屋交付后，乙方对房屋的质量和维修承担相应的责任，甲方享有合法的维修保修权利。

4. 房屋使用权：房屋产权证办理期限为__________，产权证发放后，甲方享有房屋的合法使用权，并承担相关的税费。

5. 其他约定：____________免责条款：1. 因甲方的原因导致无法签约或交付的，乙方不承担任何责任。

2. 因乙方原因导致无法按时交付房屋或造成房屋质量问题的，乙方应承担相应的赔偿责任。

生效条件：1. 双方签章有效；2. 甲方支付认购定金。

解决争议：本协议自签订之日起生效。

商品房认购单(认购书／认购协议)5篇

商品房认购单(认购书／认购协议)5篇篇1甲方（出卖人）：[XX公司]乙方（认购人）：[XX客户]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方认购甲方开发的商品房事宜，达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方认购的商品房位于[XX小区]，具体房号为[XX号]，建筑面积为[XX平方米]，设计用途为[XX用途]。

二、认购价格及付款方式1. 认购价格：乙方认购的商品房单价为[XX元/平方米]，总价为[XX万元]。

2. 付款方式：乙方选择[XX付款方式]，具体付款节点及金额如下：- [XX付款节点1]：签订本认购书时，支付定金[XX万元]。

- [XX付款节点2]：签订正式商品房买卖合同之日起[XX日内，支付房款[XX万元]。

- [XX付款节点3]：剩余房款[XX万元]，在银行放款之日起[XX 日内支付。

三、认购期限及违约责任1. 认购期限：本认购书的认购期限为自签订之日起[XX日]。

2. 违约责任：- 若乙方在认购期限内未签订正式商品房买卖合同，甲方有权解除本认购书，并没收乙方已支付的定金。

- 若甲方在认购期限内未能与乙方签订正式商品房买卖合同，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。

四、其他事项1. 双方应在本认购书签订后[XX日内，共同前往房地产交易中心办理正式商品房买卖合同的签订手续。

2. 乙方在签订正式商品房买卖合同后，应按照合同约定及时支付剩余房款。

3. 甲方应按照约定时间交付房屋，并确保房屋质量符合合同约定。

4. 本认购书未尽事宜，可由双方另行协商补充。

5. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（出卖人）：[XX公司]地址：[XX公司地址]法定代表人：[XX公司法定代表人]联系电话：[XX公司联系电话]乙方（认购人）：[XX客户]地址：[XX客户地址]法定代表人：[XX客户法定代表人]联系电话：[XX客户联系电话]日期：XXXX年XX月XX日篇2商品房认购单甲方（出卖人）：[甲方公司名称]乙方（买受人）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜，达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方认购的商品房位于[具体位置]，该商品房的规划用途为[规划用途]，建筑面积[建筑面积]平方米。

关于商品房认购协议书5篇

关于商品房认购协议书5篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________鉴于甲、乙双方就购买甲方开发的商品房事宜达成初步意向，为明确双方权利义务，特签订本协议。

一、认购物业基本情况1. 乙方意向认购的物业为甲方开发的位于_________________________（具体地址）的商品房。

2. 物业具体信息如下：建筑面积______平方米，户型______，结构______，楼层______，交付标准______等。

二、认购条件及付款方式1. 乙方应在签订本协议时支付认购定金人民币______元整（大写：______元整）。

2. 乙方需在签订本协议后______日内与甲方签订正式《商品房买卖合同》，并按照合同约定支付购房款。

3. 乙方选择付款方式为：______（如全款、贷款等）。

若选择贷款，应按照规定提供贷款所需资料，办理相关手续。

三、认购期限本认购协议有效期为______日，自本协议签订之日起计算。

在认购期限内，乙方应与甲方签订正式《商品房买卖合同》。

认购期限届满时，如双方未签订正式合同，本协议自动失效，乙方所交认购定金甲方不予退还。

四、双方责任与义务1. 甲方保证所售物业的合法性，保证该物业权属清晰，无争议。

2. 乙方应按照本协议约定支付认购定金及购房款。

如乙方未按约定履行付款义务，视为违约，甲方有权解除本协议并不予退还已收取的定金。

3. 甲方在签订正式《商品房买卖合同》后，应按照合同约定履行交房等义务。

如甲方未按约定履行义务，视为违约，应承担违约责任。

4. 本协议签订后，乙方不得单方面解除本协议，否则甲方有权没收定金。

若因甲方原因未能签订正式合同，甲方应退还定金并给予适当补偿。

五、违约责任及解决方式1. 若甲方违约，应双倍返还乙方已支付的定金。

若乙方违约，甲方有权不予退还定金。

2. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。

商品房认购书(范本)7篇

商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。

在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。

我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。

以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。

2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。

三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。

2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。

四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。

2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。

3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。

五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。

2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。

诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。

若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。

衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。

购房合同商品房认购书5篇

购房合同商品房认购书5篇篇1甲方（出卖人）：___________________地址：___________________电话：___________________传真：___________________营业执照号码：___________________资质证书号码：___________________法定代表人：___________________委托代理人：___________________乙方（买受人）：___________________身份证号码：___________________联系电话：___________________地址：___________________邮编：___________________委托代理人：___________________身份证号码：___________________联系电话：___________________地址：___________________鉴于甲乙双方就购买位于____________的商品房事宜达成初步意向，故签署本购房合同商品房认购书（以下简称“本认购书”）。

本认购书对甲乙双方在本交易中所达成的部分意向及事项作出约定，以明确双方的权利和义务。

现经双方友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况乙方认购甲方开发的位于____________的商品房，房屋类型为____________（如公寓、住宅等），房屋面积为______平方米，户型为______室______厅______卫。

房屋的具体布局、功能及配套详见甲方提供的楼盘模型及资料。

房屋交付标准、配套设施等详见甲方提供的《商品房买卖合同》及附件。

二、认购条件及付款约定1. 乙方同意按照甲方所提供的《商品房买卖合同》及其附件的条款和条件购买上述房屋。

乙方应在签署本认购书后______日内与甲方签署《商品房买卖合同》。

2. 乙方应按照以下约定支付购房款项：（1）定金：乙方在本认购书签署时支付人民币______元整作为定金。

2024年房屋认购协议书模板5篇

2024年房屋认购协议书模板5篇篇1房屋认购协议书甲方（出卖人）：[甲方公司名称]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方就位于[房屋地址]的房产（以下简称“该房屋”）认购事宜达成如下协议，为明确双方权利义务，维护双方合法权益，特订立本协议。

一、房屋基本情况1. 房屋地址：[详细地址]。

2. 房屋类型：[房屋类型]（如公寓、别墅等）。

3. 房屋面积：[房屋面积]，其中套内建筑面积为[套内面积]。

4. 房屋布局：[具体布局及房间数量]。

5. 附属设施：[列举所有包括室内装修、设备在内的附属设施]。

二、认购条件及条款1. 乙方自愿认购本协议中的房屋，并对该房屋的现状和交易条件已充分了解。

2. 房屋总价款为人民币[金额汉字大写]圆整（小写：￥[金额数字小写]）。

乙方应于签订本协议时支付定金人民币[定金金额汉字大写]圆整（小写：￥[定金金额数字小写]}）。

3. 甲乙双方同意在乙方支付定金后的[约定天数]日内签署《房屋买卖合同》。

若乙方未能按时签约，则甲方有权解除本协议并扣除定金作为违约金。

4. 房屋交付日期为[交付日期]，甲方应于该日期前完成房屋的腾空及清洁工作。

5. 乙方应按照约定时间支付房款，如因乙方原因造成不能按时付款，则甲方有权解除本协议并扣除定金。

6. 甲乙双方共同承担房屋过户的相关税费，按照国家法律法规的规定进行缴纳。

三、其他约定事项1. 甲方保证对该房屋拥有合法且完整的产权，不存在产权纠纷。

2. 该房屋的物业、供暖、水电等费用，由乙方承担自实际交付之日起的费用。

3. 甲方应在交易完成后向乙方提供房屋的合法证明文件。

4. 本协议未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

5. 本协议在履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向所在地人民法院提起诉讼。

6. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

商品房认购书范本8篇

商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。

第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。

第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。

以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。

如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

特此声明。

日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。

祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。

2. 开发商名称：______。

3. 房屋建筑总面积：______平方米。

4. 房屋设计用途：______。

商品房买卖认购合同书范本8篇

商品房买卖认购合同书范本8篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就买卖商品房事宜达成如下协议：一、合同目的甲方同意将其所有的位于____________的商品房出售给乙方，乙方同意购买该房屋。

双方一致同意，本合同为双方买卖该房屋的正式协议。

二、房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。

2. 房屋类型：____________________。

3. 房屋面积：____________________。

4. 房屋权属证明文件：____________________。

三、交易价格及支付方式1. 交易价格：双方约定房屋交易价格为人民币________元整。

该价格包含房屋本身、附属设施设备及装饰装修等。

2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付房款：（1）在签订本合同时支付定金人民币________元整；（2）在双方办理房屋过户手续时支付余款人民币________元整。

四、房屋交付1. 甲方应在本合同签订后______日内将房屋交付给乙方。

2. 甲方交付房屋时，应确保房屋内设施完好无损，并将房屋的权属证明文件及其他相关文件交付给乙方。

五、房屋权属转移1. 甲乙双方应在房屋交付后______日内办理房屋权属转移登记手续。

2. 甲方有义务协助乙方办理房屋权属转移登记，确保乙方取得房屋产权证书。

六、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2. 若乙方未能按照本合同约定支付房款或履行其他义务，应承担相应的违约责任。

七、其他约定1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

商品房认购书范本9篇

商品房认购书范本9篇第1篇示例：商品房认购书范本甲方：（购房人信息）乙方：（开发商信息）鉴于甲方对乙方拟销售的商品房（以下简称“房屋”）感兴趣，在双方经过友好协商的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、认购房屋1. 甲方认购乙方位于（具体楼盘地址）的（房屋面积）的房屋，房屋具体楼栋、单元和房号以乙方最终确立的预售合同约定为准。

2. 房屋总价为（具体金额）人民币整，甲方需向乙方支付认购定金（具体金额）人民币，作为认购该房屋的资金保证。

二、认购金支付方式1. 甲方应在签署本认购书之日起3个工作日内，将认购定金支付至乙方指定的账户，否则乙方有权解除双方的认购关系。

2. 甲方支付认购定金后，该金额将作为甲方购买房屋时的首付款之一。

若甲方最终不履行购买义务，乙方有权扣除认购定金作为违约金，甲方不得要求返还。

三、房屋交付日期1. 乙方应在开发商完成房屋建设并取得相应房产权证后，按照约定的时间将房屋交付给甲方。

2. 若因不可抗力因素导致房屋无法按时交付，乙方应在第一时间通知甲方，并协商解决方案。

四、补充条款1. 在购房过程中，双方应互相遵守约定，诚实守信，保证认购交易的顺利进行。

2. 本认购书经双方签字盖章后生效，不可撤销。

3. 本认购书未尽事宜，双方可另行签订书面协议。

甲方（签字）：乙方（签字）：本认购书自双方签字盖章之日起生效。

以上为商品房认购书范本，双方应严格遵守约定内容，履行各自义务，确保购房交易顺利进行。

祝双方合作愉快，梦想之家早日落成！第2篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：您好！感谢您选择购买我们公司的商品房，为了确保您的合法权益和保障交易安全，特制定本商品房认购书，详细说明双方的权利和义务，希望能够得到您的认真阅读和合作。

第一条认购房屋信息：购房客户已仔细了解并同意购买我公司位于（具体地址）的商品房，房屋详情如下：1. 房屋户型：（详细户型信息）2. 建筑面积：（具体面积）3. 房屋总价款：（具体金额）4. 认购定金：（定金金额）第二条购房款支付：购房客户应当在签署认购书之日起5个工作日内向我公司支付认购定金，支付方式为（具体支付方式），认购定金支付完成后，认购有效。

商品房认购书(示范文本)5篇

商品房认购书（示范文本）5篇第1篇示例：商品房认购书认购书编号：____________甲方（开发商）：公司名称：____________统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房销售管理办法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议：一、认购房源1.1 甲方将位于____________（房地产项目地址）的____________（房号、房型）户型的商品房出售给乙方。

1.2 商品房的总建筑面积为__________平方米，其中套内建筑面积为__________平方米，综合单价为____________元/平方米，总价为____________元。

1.3 乙方自愿认购上述商品房，且已经在认购时缴纳了认购定金____________元。

二、认购条件2.1 乙方确保其提供的个人资料真实有效，所出具的证件真实、合法，具有与行为相适应的民事行为能力。

2.2 乙方已了解并接受了《商品房销售公示》及《商品房交易说明书》的全部内容，并自愿签署本认购书。

三、认购权利与义务3.1 甲方保证所出售商品房系合法取得的商品房，并且在交付乙方之前将商品房交付到位。

3.2 乙方同意按照合同规定的时间和方式支付商品房货款，并按照约定完成商品房交易过程。

3.3 甲方和乙方同意各自依法履行合同义务，保证和履行本协议规定的各项权利和义务。

四、违约责任4.1 任何一方违反本认购书的约定，应承担由此造成的一切损失和责任。

4.2 乙方在签署本认购书后，如逾期不支付尾款，甲方有权解除合同，没收认购定金，并有权将认购的商品房转让给他人。

五、争议解决本认购书所发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向相关国家行政机关、仲裁机构或人民法院寻求解决。

六、其他事项6.1 本认购书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

商品房认购书模板6篇

商品房认购书模板6篇第1篇示例：商品房认购书甲方（认购人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方建设的商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房源乙方在（地点）建设的商品房项目名称为（项目名称），现甲方认购乙方在该项目中的（房号、楼栋号、单元号）号（以下简称“认购房源”），具体户型为（户型），建筑面积为（建筑面积）平方米，赠送面积为（赠送面积）平方米，总价为人民币（总价大写）元（￥（总价小写））。

二、认购价款1. 甲方应在签署本认购书后（时间），交纳认购价款的的比例为（比例），即人民币（首付款大写）元（￥（首付款小写））。

2. 甲方应在（时间），前支付剩余认购价款及相关费用，即人民币（尾款大写）元（￥（尾款小写））。

三、认购条件1. 甲方为自然人，具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任；2. 甲方提供的身份证明、财产证明、婚姻状况证明真实有效；3. 甲方确认已经充分了解和知悉乙方提供的商品房的房屋质量、土地性质、规划用途等相关信息，对认购房源没有任何异议；4. 甲方了解和同意乙方在保障房屋质量的前提下，有权对认购房源的设计、建筑材料、施工标准等进行调整或变更。

四、甲方权利义务1. 甲方应按照约定的时间和金额支付认购价款及相关费用，逾期支付的，应支付违约金；2. 甲方应当按照约定时间履行付款义务。

在首付款支付日后60日内，甲方未履行付款义务的，乙方有权单方解除本认购书；3. 甲方应在商品房交付后接受商品房，按时支付房价余款及相关费用。

六、风险提示1. 甲方应充分了解并承担商品房交易存在的一定风险，房屋产权存在法律风险、政策风险等；2. 甲方应当仔细阅读相关资料和合同，如对商品房的相关情况有疑问，应当向专业人士进行咨询；3. 乙方已向甲方就商品房交易过程及相关条款进行充分解释。

七、争议解决本认购书及其附件合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

商品房认购书模板7篇

商品房认购书模板7篇第1篇示例：商品房认购书模板甲方（认购人）：身份证号码：电话：联系地址：乙方（房地产开发商）：认购房屋信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：总价：一、甲方自愿认购乙方销售的上述房屋，并同意按照以下约定支付款项。

二、认购房款支付约定：1. 签订认购书后七日内支付定金（定金金额为总价的10%）。

3. 签订商品房买卖合同后根据合同约定支付尾款。

4. 乙方接受银行按揭或贷款支付的，须在规定时间内将银行按揭合同或贷款合同提供给乙方，支付首期款后按合同约定支付尾款。

三、甲方认可乙方提供的房屋基本信息，并保证如实填写个人信息，不隐瞒任何事实。

四、一旦签署商品房认购书，甲方不得擅自撤销认购，否则须向乙方支付违约金。

五、甲方承诺遵守商品房认购书及房地产相关法律法规，如违反规定，须承担相应法律责任。

六、本认购书一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字盖章后生效。

甲方（盖章）：日期：甲方：（签字）乙方：（签字）以上内容为商品房认购书模板，甲、乙双方请仔细阅读后签字确认。

第2篇示例：商品房认购书买方：（买方名称）身份证号码：（身份证号码）产品名称:（产品名称）所在楼盘:（楼盘名称及地址）面积：（房屋实际建筑面积）户型：（房屋户型）价格：（商品房预售价格）认购金金额：（认购金额）认购金支付方式:（认购金支付方式）乙方公司向甲方公司提供产权单位并提供合同。

甲方公司保证，认购金一经支付将账目清晰标记，按规定操作，不会被盗用，作为双方签署认购合同时的诚信凭证。

买方保证：认购金支付完成后，乙方公司或甲方公司后期所产权到款的不同程度是否完全到位，买双方就交易无条件支持并无异议。

买房人意识认购书签订即双方已就认购房屋产生了竞价，只是代理行为，如因买方自身原因产生的急需取消定金的行为，定金将不予退回。

买方已阅读、理解并接受认购书的内容，无任何疑问，本认购书以真实、有效、合法的方式签订。

本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

商品房认购单(认购书认购协议)3篇

商品房认购单（认购书认购协议）3篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、认购人：姓名（身份证号码）：联系电话：地址：二、产品信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：使用用途：销售定价：折扣优惠：认购金额：三、认购方式：1.认购日期：2.认购方式：（线上/线下）3.支付方式：（一次性付款/分期付款）4.付款方式：（银行转账/现金支付/支票支付）5.首付款比例：6.认购定金支付方式及金额：7.首期款支付方式及金额：8.尾款支付方式及金额：四、权益与义务：1.认购人有权享有购买房屋的优先权，并且在项目预售期内享有相应的折扣优惠。

2.认购人应根据约定，按时足额支付认购款项，并遵守相关法律法规及开发商规定。

3.认购人应配合开发商及相关部门进行房屋交付手续，确保合同的履行。

4.如认购人在规定时间内未能支付款项或违反相关规定，开发商有权取消认购资格，并根据相关规定扣除相应违约金。

五、其他约定：1.认购人确认已经阅读并知晓《商品房销售合同》及相关法律文件。

2.认购人确认房屋的使用用途并接受开发商的相关规定。

3.认购人确认已经详细阅读并接受《商品房认购书认购协议》各项内容，并自愿签署认购书。

六、附件：1.身份证明材料复印件2.财务资料证明3.认购书签字页七、注意事项：1.认购书是一份具有法律效力的文件，认购人签署后即代表了双方的真实意愿和承诺。

2.认购书中的内容是买卖双方的权益与义务的重要约定，认购人应仔细阅读并理解其中的内容。

3.如认购人有任何疑问或者不清楚的地方，建议提前咨询开发商或者专业律师。

以上内容为《商品房认购书认购协议》的要点内容，认购人和开发商在签署时需详细核对并确保各项内容的准确性、完整性，以避免后续可能出现的纠纷和问题。

祝愿认购人购房顺利，生活愉快！篇2商品房认购单（认购书认购协议）一、双方协议甲方（认购方）：__________身份证号码：__________联系电话：__________乙方（开发商）：__________法定代表人：__________联系电话：__________二、认购房屋信息1.认购房源地址：__________楼栋号：__________单元号：__________房号：__________2.认购房屋建筑面积：__________平方米，套内建筑面积：__________平方米，分摊公摊面积：__________平方米。

买卖合同商品房认购书(三)6篇

买卖合同商品房认购书（三）6篇篇1甲方（卖方）：___________________注册地：___________________营业执照号码：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系电话：___________________鉴于甲乙双方同意就下列商品房交易达成相关协议，在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定，经友好协商，特订立本商品房买卖合同认购书。

一、认购物业基本情况1. 物业地址：___________________2. 房屋类型：___________________（如：公寓、别墅等）3. 房屋面积：___________________平方米4. 房屋总价：人民币___________________元（大写）___________________元整（小写）二、认购条款1. 乙方在本认购书签订之日起____日内向甲方支付定金人民币______元整（大写），以表示其已对所购房屋进行充分了解和自愿认购。

2. 定金支付方式及期限：____________。

该定金将在双方签署正式买卖合同时转为购房款的一部分。

若乙方未在规定时间内履行支付定金义务，则视为违约，甲方有权解除本认购书并不予退还定金。

3. 双方同意在本认购书签订后的____日内签署正式的商品房买卖合同。

如乙方未在规定时间内签署合同，则视为违约，甲方有权解除本认购书并扣除定金作为违约金。

若甲方原因未能按时签约，则双倍返还定金给乙方。

4. 乙方承诺所提交的所有资料真实有效，如有虚假，甲方有权解除本认购书并不予退还定金。

甲方应保证所售房屋权属清晰，无产权纠纷。

三、房屋交付1. 房屋交付时间：双方签署正式买卖合同后______天内交付房屋。

2. 房屋交付条件：完成房屋验收并签署验收报告。

如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应及时通知乙方。

房地产合同商品房认购书8篇

房地产合同商品房认购书8篇篇1甲方（出卖人）：___________________乙方（买受人）：___________________鉴于甲方拥有合法开发的房地产项目，乙方有意购买甲方开发的商品房，为进一步明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成以下认购书：一、标的物1. 乙方认购甲方开发的位于____________的房地产项目中的______栋______单元______号商品房（以下简称“该房屋”）。

2. 该房屋的具体面积、户型、结构等详见附件中的房屋平面图及购房须知。

二、认购价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元整（￥______元）。

2. 乙方在签署本认购书时支付定金人民币______元整（￥______元）给甲方。

3. 甲乙双方同意，在签署正式《商品房买卖合同》时，乙方支付的定金自动转为购房款的一部分。

4. 购房款的支付方式按照甲乙双方签署的正式《商品房买卖合同》中的约定执行。

三、认购期限本认购书的有效期为______天，自本认购书签署之日起计算。

在有效期内，乙方应与甲方签署正式《商品房买卖合同》。

若乙方未能按期签署，则视为乙方自动放弃该房屋的认购权，甲方有权处置该房屋。

四、甲乙双方声明和承诺1. 甲方承诺拥有该房屋的所有权，并保证在交易过程中无产权纠纷。

2. 乙方承诺在符合购房资格的前提下进行购房，并保证所提交的所有资料真实有效。

3. 甲乙双方承诺在签署正式《商品房买卖合同》时，本认购书中的内容将作为合同的一部分。

五、其他条款1. 甲乙双方在此声明已充分了解并接受本认购书的所有内容。

2. 本认购书的修改、补充须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。

3. 在履行本认购书过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。

协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。

本认购书自双方签字盖章之日起生效。

六、违约责任1. 若甲方在认购期限内，未经乙方同意，擅自将该房屋出售给第三方，则视为甲方违约，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。

商品房认购书通用式7篇

商品房认购书通用式7篇第1篇示例：商品房认购书是购买商品房时的一种重要文件，也是买卖双方必须遵守的合同。

它承载着双方的权利和义务，保障了买卖双方的合法权益。

下面是一份通用式的商品房认购书，用于参考。

商品房认购书甲方(认购人)：_________（身份证号：_________）乙方(开发商)：_________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房买卖合同》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上，就甲认购乙方开发的位于_________的商品房达成如下协议：一、认购商品房基本信息：1. 商品房地址：_________2. 户型面积：_________平方米3. 建筑结构：_________4. 总房价：_________万元5. 认购定金：_________万元二、双方权利与义务：1. 乙方承诺按照国家法律法规和商品房相关规定，按时按质完成商品房的建造、交付和交付验收工作。

2. 甲方在认购商品房后，按照相关规定支付认购定金，并在规定时间内支付商品房总房价。

3. 如因不可抗力等原因，导致商品房无法按时交付，乙方应及时通知甲方，并按照相关规定延期交房或者协商解决。

4. 如因甲方原因，导致无法按时支付房款，甲方应及时通知乙方，并承担相应的违约责任。

三、其他事项：1. 本认购书自双方签字盖章后生效，认购定金须在签署后三个工作日内支付，其他款项按合同规定支付。

2. 如双方对商品房交付、质量、装修等事项有异议，应及时协商解决。

3. 本认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

以上是一份通用式的商品房认购书范本，希望对您在购买商品房时有所帮助。

在签署和认购商品房时，请务必仔细阅读合同内容，明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益得到保障。

祝您在购房过程中顺利，享受到居住的幸福生活。

第2篇示例：商品房认购书是购房者与开发商达成购房意向的书面文件，是购房者确定购房意向并支付认购金后的必备文件。

在购买商品房时，签订商品房认购书是非常重要的一环，具有法律效力，双方都必须严格遵守合同内容。