业主与开发商修路合同专业版.docx
业主与开发商修路合同专业版8篇
业主与开发商修路合同专业版8篇第1篇示例：业主与开发商修路合同专业版一、甲方（开发商）：名称：（以下简称甲方）法定代表人/负责人姓名：地址：联系电话：二、乙方（业主）：姓名：地址：联系电话：三、鉴于甲方为业主修建道路工程，甲、乙双方经友好协商，为明确双方的权利和义务，特订立本合同：第一条工程内容1. 甲方将为乙方修建道路工程，包括但不限于路面铺设、边坡整理、排水系统设置等工程内容。
2. 工程位置：（详细列出道路的位置和范围）1. 工程的预计开始时间为____年___月___日，预计完工时间为___年___月___日。
2. 如果工期因不可抗力等原因延长，甲、乙双方协商决定是否存在补偿等问题。
1. 本工程总计款项为______元，由乙方一次性支付给甲方。
2. 工程款项包括但不限于材料费、人工费、设备费等，具体细则双方另行签订补充协议。
第四条施工标准1. 甲方承诺按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方有权对工程进行验收，如发现质量问题，甲方应负责整改。
第五条担保条款2. 如乙方私自拆除、改动工程，造成质量问题，由乙方承担相应费用。
第六条其他约定事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向有关法院提起诉讼。
四、本合同经双方审阅无误后签订生效，合同效力开始于签订日。
甲方（开发商）签字盖章：乙方（业主）签字盖章：日期：年月日日期：年月日以上为《业主与开发商修路合同专业版》，如双方对内容有异议，可在合同签订前作出调整。
为确保双方权益，建议在签订合同前仔细阅读并理解各项条款。
第2篇示例：业主与开发商修路合同专业版一、甲方为业主，乙方为开发商，双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，经友好协商，就甲方委托乙方修建道路的事宜达成以下协议。
二、项目背景：1. 甲方为云图小区业主，现有小区内一条路面较为破损，需要进行维修工程；2. 乙方作为地方建筑公司，具有相关的修路施工能力和资质。
业主与开发商修路合同专业版4篇
业主与开发商修路合同专业版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1业主与开发商修路合同专业版甲方：业主XXX公司乙方：开发商YYY公司鉴于甲方拥有一块位于XX省XX市的土地，计划在该土地上进行修路工程，并邀请乙方作为开发商进行合作，故双方经友好协商达成如下合同：一、工程内容及范围1. 甲方要求乙方在土地上修建一条道路，包括路面铺设、路灯安装、防护设施设置等。
具体工程内容见附表一。
2. 工程范围包括土地使用权，工程进度、质量和验收标准，相关手续及证明文件等。
具体范围及要求详见附表二。
二、工程款项及支付方式1. 工程总款项为XXX万元，按照工程进度分期支付，具体款项及支付时间详见附表三。
2. 工程款项的支付方式为银行转账或现金支付。
支付时需提供相关账户信息或发票等证明文件。
三、工程时间及质量保证1. 工程周期为X个月，自双方签署本合同生效之日起计算。
工程时间延误的责任由延误方承担。
2. 工程质量保证期为X年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在质量保证期内，如发现质量问题，乙方将免费维修处理。
四、工程风险及责任1. 在工程施工期间如发生因环境、自然灾害等原因造成的损失，由受损方承担损失，双方不承担任何责任。
2. 工程施工期间如发生因乙方施工不慎导致的损失，乙方将承担全部赔偿责任，包括但不限于人身伤害、财产损失等。
五、终止合同1. 若双方中任何一方未能履行合同义务或严重违反本合同规定，守约方有权终止合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
2. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可通过友好协商达成解决方案。
如无法协商解决，可依法终止合同。
六、其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为X年。
有效期届满前双方可协商续签合同。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
合同内容如有争议，双方应通过友好协商解决。
甲方（业主XXX公司）：_______ 乙方（开发商YYY公司）：_______签订日期：_______ 签订日期：_______篇2业主与开发商修路合同一、甲方：业主（甲方将修路项目完全交由乙方负责施工）二、乙方：开发商（乙方承诺按照合同要求在规定期限内完工）鉴于甲方拥有修路项目的所有权，并愿意委托乙方负责施工，双方经友好协商一致达成以下合同条款：第一条项目范围1.1 甲方委托乙方负责修建指定的路基、路面及相关设施，具体包括但不限于道路的平整、开挖、填方、铺设路基、铺设路面等工作。
业主与开发商修路合同协议6篇
业主与开发商修路合同协议6篇篇1甲方（业主）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（开发商）：____________________公司注册号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方与乙方就位于_______________地区的地产项目达成合作意向，为明确双方权利义务，确保道路修建工程顺利进行，现依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下修路合同协议：一、项目概述1. 本合同所涉及之地产项目位于_______________地区，具体地址为____________________。
2. 甲方作为业主，享有该地产项目的合法权益。
乙方作为开发商，负责对该项目进行开发建设。
双方共同确认，项目的道路修建工程是项目建设的重点之一。
二、修路工程内容1. 工程范围：包括项目内的道路、人行道、绿化带等公共设施的修建。
2. 工程标准：符合国家相关道路建设标准，确保道路平整、畅通、安全。
3. 工程期限：自合同签订之日起______个月内完成。
如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：____________________元整）。
该价格包含设计、施工、验收等全部费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例和期限支付工程款：（1）合同签订后______日内，支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进展至一半时，支付工程总造价的______%；（3）工程竣工验收合格后______日内，支付剩余款项。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方有权监督乙方修路工程的实施情况，确保工程按照合同要求进行；（2）甲方有义务按照约定支付工程款，确保工程顺利进行；（3）甲方应提供必要的施工条件，如场地、水电等。
业主与开发商修路合同专业版5篇
业主与开发商修路合同专业版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1业主与开发商修路合同专业版一、甲方（业主）：姓名/单位名称：联系地址：联系电话：身份证明：二、乙方（开发商）：姓名/单位名称：统一社会信用代码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟在自有土地上修建道路，为保障双方权益，甲、乙双方依据自愿、平等、诚实信用、互利互助的原则达成如下协议，以供后续参考。
一、工程建设的要求1、本项目为________（具体道路名称）工程，长度约______公里，宽度___米，包括道路路基、路面、排水系统等。
项目需符合相关国家规范及地方标准。
2、施工期限为______年/月/日至______年/月/日，具体时间根据实际情况确定。
3、施工单位应按照双方协商的图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。
二、付款方式1、甲方应按照施工进度及质量标准按期足额支付工程款。
2、支付方式为（√）（）一次性付清（）分期付款具体付款比例及时间点详见附表。
三、工程质量保证1、施工单位对所承揽的道路工程质量负责，确保符合相关要求。
2、如工程出现质量问题，应及时修复，负责后续保养与维护。
四、工程竣工验收1、工程竣工后，双方应共同进行验收，如发现问题应及时整改。
2、如验收合格，乙方应提供相关竣工资料和保修书。
五、违约责任1、双方因不可抗力原因无法履行合同的，应及时通知另一方，并延期履行相应义务。
2、如因一方违约导致另一方损失，违约方应承担相应责任。
3、如发生争议，双方应通过友好协商解决。
若无法达成一致，可申请仲裁或诉诸司法。
附表：工程款支付及分期进度序号款项支付比例支付时间1 预付款30% 签订合同后三日内支付2 中期款30% 道路竣工前支付3 竣工验收款40% 竣工验收合格后支付合同生效：自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日止。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
业主签章：开发商签章：日期：日期：本合同签署时附表如有更新，需另行签署补充协议。
业主与开发商修路合同8篇
业主与开发商修路合同8篇篇1甲方（业主）：____________________身份证号码（营业执照号码）：____________________联系方式：____________________乙方（开发商）：____________________营业执照号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方需要修建道路，乙方具备相关资质和经验，双方经过友好协商，达成如下协议：一、项目概述乙方根据甲方需求，对甲方指定的道路进行修建工作。
道路修建的具体内容包括路面铺设、排水系统设计、绿化带建设等。
修建工作应符合国家相关法规及行业标准，确保道路安全、实用、美观。
二、合同期限与进度安排本合同自双方签字之日起生效，合同期限为______年。
乙方应按照以下进度安排完成道路修建工作：1. 前期准备阶段（合同签订后______个月内完成）：包括现场勘察、设计规划等。
2. 施工阶段（前期准备阶段完成后______个月内完成）：按照设计规划进行道路施工。
3. 验收阶段（施工阶段完成后______个月内完成）：乙方完成道路修建后，提交验收申请，甲方组织验收。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
该造价包含道路修建的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、税费等。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付工程款项：（1）合同签订后______个工作日内支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程验收合格后______个工作日内支付工程总造价的剩余款项。
四、质量保证与验收标准1. 乙方应保证道路修建质量符合国家相关法规及行业标准，确保道路安全、实用、美观。
2. 验收标准：按照国家和地方现行相关法规、规范及设计文件要求进行验收。
验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书。
3. 如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内进行整改，并承担相应费用。
修路合同范本业主与开发商修路合同7篇
修路合同范本业主与开发商修路合同7篇篇1修路合同甲方（业主）：[XXXXX]乙方（开发商）：[XXXXX]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就[XXXXX]修路工程相关事宜，达成如下协议：一、工程概况[XXXXX]修路工程，包括道路设计、施工及配套设施建设。
路线起点为[XXXXX]，终点为[XXXXX]，全长约XX公里。
道路等级为[XXXXX]，设计时速为[XXXXX]。
配套设施包括排水系统、照明系统、绿化带等。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应按照合同约定支付工程款，确保工程顺利进行。
（2）甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利完成工程任务。
（3）甲方应监督乙方的施工质量和进度，确保工程符合设计要求和标准。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成工程施工任务，确保工程质量符合设计要求和标准。
（2）乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完成。
（3）乙方应加强施工安全管理，确保施工过程中的人身和财产安全。
（4）乙方应积极配合甲方的监督和管理，及时解决施工过程中出现的问题。
三、工程款支付方式1. 本合同工程款总额为[XXXXX]元人民币。
2. 甲方应按照以下方式支付工程款：（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
（2）乙方完成主体工程施工后，甲方应支付合同总价的XX%。
（3）乙方完成全部工程施工并通过甲方验收后，甲方应支付合同总价的剩余部分。
3. 甲方应将工程款支付至乙方指定的银行账户，并承担相应的银行费用。
4. 乙方应向甲方提供正规的发票或收据，确保甲方能够合法入账。
四、施工质量和进度控制1. 乙方应建立健全施工质量控制体系，确保施工质量符合设计要求和标准。
2. 甲方应对乙方的施工质量进行监督和管理，提出合理的意见和建议。
3. 乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完成。
4. 甲方应对乙方的施工进度进行监督和管理，提出合理的调整意见和建议。
业主与开发商修路合同模板8篇
业主与开发商修路合同模板8篇篇1甲方（业主）：____________________身份证号码/统一社会信用代码：______联系方式：______________________地址：__________________________乙方（开发商）：____________________营业执照号码/统一社会信用代码：___联系方式：______________________地址：__________________________鉴于甲、乙双方就位于________________的工程展开修路事宜，为明确双方权利义务，确保工程顺利进行，特订立本合同协议。
一、工程概况本次修路工程位于______________________，工程内容包括但不限于道路设计、土方开挖、回填、铺设路面等。
具体工程范围、技术标准及质量要求按照双方确认的施工图纸及国家相关规范执行。
二、合同工期与进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起计算______天内完成。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，乙方应及时通知甲方，双方协商顺延工期。
3. 进度安排：乙方应按照双方约定的工期安排，制定详细的施工进度计划并报甲方备案。
如遇实际情况需要调整进度计划，应及时与甲方沟通并达成共识。
三、工程造价与付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
具体价格以双方签署的预算书为准。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
3. 发票开具：乙方在收到款项后应按规定开具合法有效的发票。
四、工程质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关施工规范和要求进行工程施工，确保工程质量符合约定标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______天内组织验收。
业主与开发商修路合同专业版8篇
业主与开发商修路合同专业版8篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（开发商）：____________________鉴于甲方需要修建道路，乙方具备相关资质和经验，双方根据平等、自愿、互利的原则，达成以下修路合同协议：一、合同目的本合同旨在明确业主（甲方）与开发商（乙方）在修建道路过程中的权利与义务，确保工程顺利进行，维护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：____________________道路修建工程。
2. 工程地点：位于甲方所属区域。
3. 工程范围：包括道路设计、施工、验收等。
三、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：具体竣工时间根据工程实际情况确定，但不得超过约定时间。
四、工程费用及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体造价根据工程实际量计算。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程进度款，乙方应提供合法有效的发票。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织验收并提交验收报告。
甲方应在收到报告后及时进行验收。
3. 若工程存在质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。
六、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工进程，确保工程按照合同约定进行。
2. 甲方有义务按照合同约定支付工程款项。
3. 乙方有权获得工程款项，并按照合同约定完成工程。
4. 乙方有义务确保工程质量，遵守安全规范，控制施工噪音和尘土等。
5. 双方应共同保护施工现场安全，防止事故发生。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权停工并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通协商解决。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。
业主与开发商修路合同专业版5篇
业主与开发商修路合同专业版5篇篇1业主与开发商修路合同专业版一、甲方（业主）：__________，身份证号码：__________，联系电话：__________。
乙方（开发商）：__________，统一社会信用代码：__________，联系电话：__________。
鉴于1. 甲方是__________（小区/地段）的业主，拥有__________平方米的产权。
2. 乙方是一家经营道路修建的开发商，拥有完善的修路团队和设备。
为加强双方的合作，保障双方的合法权益，特签订本合同。
二、路面修建范围1. 甲方委托乙方对__________（小区/地段）的道路进行修建，包括平整、铺设路面、设置交通标志等。
2. 修建范围详细为__________（具体描述）。
三、工程进度及时间1. 乙方承诺在签订合同后______天内动工，工期为______天。
2. 工程过程中如遇不可抗力因素导致延期，双方协商解决。
四、费用支付方式1. 甲方需支付给乙方的费用为______元。
2. 付款方式为______，分______次支付。
五、质保期1. 修建完成后，乙方提供______年的质保期。
2. 在质保期内，如发现质量问题，乙方将及时修复。
六、安全事项1. 工程期间，乙方需设置完善的安全措施，确保施工现场安全。
2. 施工现场严禁私自携带易燃、易爆物品。
七、合同解除1. 如因一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同。
2. 解除合同后，违约方需承担相应的法律责任。
八、争议解决1. 双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会解决。
九、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同自签署之日起生效。
甲方（业主）签字：__________ 日期：__________乙方（开发商）签字：__________ 日期：__________以上内容经双方确认无误后生效。
此份合同为业主与开发商修路合同专业版，双方应严格履行合同约定，确保工程顺利进行，保障双方的利益。
业主与开发商修路合同专业版7篇
业主与开发商修路合同专业版7篇篇1甲方（业主）：[甲方姓名]乙方（开发商）：[乙方公司全称]鉴于甲方与乙方就位于[具体地址]的地产项目达成合作意向，现就甲方委托乙方进行道路修建工程事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的明确业主与开发商之间的修路合作关系，规定双方权利和义务，确保道路修建工程顺利进行。
二、工程概况1. 工程地点：[具体地址]。
2. 工程内容：包括但不限于道路设计、土方开挖、路基建设、路面铺设、绿化、照明及其他附属设施的施工。
3. 工程期限：自合同签订之日起XX个月内完成。
三、合同总价及付款方式1. 合同总价为人民币[金额]元，该价格包括但不限于工程材料费、人工费、税费等所有相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付款项：（1）合同签订后XX个工作日内，支付合同总价的XX%作为预付款；（2）工程完成XX%时，支付合同总价的XX%；（3）工程竣工验收合格后XX个工作日内，支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 若工程存在质量问题，乙方应负责整改直至符合合同约定标准。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按时支付工程款项；（2）提供施工所需的水电等资源；（3）协助乙方处理施工过程中的相关问题。
2. 乙方责任与义务：（1）按照合同约定进行道路修建工程；（2）确保施工现场安全，采取必要的安全防护措施；（3）承担工程质量缺陷的修复费用。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止施工，且工期可相应顺延。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应支付违约金并赔偿甲方由此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，双方应及时沟通并协商解决方案。
七、保密条款双方应对本合同内容及相关资料予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。
业主与开发商修路合同专业版6篇
业主与开发商修路合同专业版6篇篇1业主与开发商修路合同专业版一、合同双方信息1.1 业主信息甲方：_________________ （以下简称甲方）联系方式：__________________1.2 开发商信息乙方：_________________（以下简称乙方）联系方式：_________________二、合同背景为了满足业主建设新小区的需求，保障住户的生活质量，甲方与乙方达成以下协议，就修建小区内道路进行合作。
三、合同内容3.1 修路范围3.1.1 乙方将负责修建小区内主要道路及次要道路，保证道路平整、整洁、宽广。
3.1.2 乙方将根据甲方要求，在道路中设置必要的交通标识、交通设施及绿化带。
3.1.3 乙方将负责道路的养护工作，确保道路整洁、安全。
3.2 施工期限3.2.1 乙方需在合同签订后X个月内完成修路工作。
3.2.2 若乙方需要延长施工期限，需提前X个工作日书面通知甲方，并得到甲方的书面同意。
3.3 施工质量3.3.1 乙方需确保道路的平整度、抗压强度、排水性及防滑性均符合国家相关标准。
3.3.2 乙方需根据甲方要求进行质量检测，并承担因施工质量问题所造成的后果。
3.4 合同价款3.4.1 乙方作为本次修路工程的承包商，应获得X元作为合同价款。
3.4.2 甲方应在工程竣工并通过验收后X个工作日内支付乙方合同价款的80%，余款在X个月内支付清。
3.4.3 若因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权扣留合同价款中的一部分或全部作为违约金。
3.5 风险责任3.5.1 在施工过程中，若乙方因操作不当或其他原因造成路面损坏、交通事故等问题，应承担相应的赔偿责任。
3.5.2 在施工过程中，如乙方发生人身伤害等事故，应承担相应责任，并保障受伤人员的权益。
3.6 合同变更3.6.1 若因不可抗力等原因需要对该合同进行变更，双方应经协商一致，并签订书面变更协议。
3.6.2 未经甲、乙双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。
2024年业主与开发商修路合同8篇
2024年业主与开发商修路合同8篇篇1甲方（业主）：__________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（开发商）：__________________公司法定代表人：__________________联系方式：____________________注册地址：____________________鉴于甲方与乙方就位于____________区域的房地产项目达成合作意向，为确保项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，现就修建道路事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲乙双方基于互惠互利原则，同意签订本修路合同，共同协作，共同完成位于甲方房产所在项目的道路修建工作。
该道路修建不仅涉及业主的基本出行问题，也对当地基础设施的完善和发展具有重大意义。
二、工程概况甲方（业主）：__________________（签字盖章）乙方（开发商）：__________________公司（签字盖章）签订日期：XXXX年XX月XX日附件：（详细内容略）关于工作量评估清单表应对方案表验收标准及流程保密协议违约责任认定标准及细则等文档均作为本合同的附件具有同等法律效力构成完整的合同体系。
）"}这份关于业主与开发商修路合同的内容丰富、严谨，涵盖了工程概况、费用支付计划、工程质量和验收标准、违约责任等多个方面，体现了双方在道路修建项目中的合作关系和权利义务关系。
以下是一些具体内容的具体描述：一、概述了工程的背景和目标，明确了合作双方的意愿和目的；二、详细描述了工程的具体内容，包括道路的长度、宽度等；三、规定了费用支付计划和相关费用的支付方式；四、明确了工程质量和验收标准，包括具体的验收流程和标准；五、规定了违约责任和相关处罚措施；六、规定了保密条款等其它内容。
合同的格式清晰、美观，符合法律文本的要求，有利于保障双方的权益和合作顺利进行。
业主与开发商修路合同专业版7篇
业主与开发商修路合同专业版7篇第1篇示例：业主与开发商修路合同专业版为了确保交通便利和居民生活质量的提升，很多小区或者房地产项目都会进行修路工程。
在业主与开发商之间进行修路合同的签订是非常重要的，它涉及到双方权益的保障和责任的明确。
下面是一份关于【业主与开发商修路合同专业版】的范本，供参考。
修路工程名称：____________________一、业主的权利和义务：1. 业主必须按照协商好的工程进度和质量要求，按时支付修路款项。
2. 业主有权对修路工程进行监督和检查，确保工程质量符合约定标准。
3. 业主有义务配合开发商的施工和管理工作，确保修路进程顺利进行。
4. 业主有权要求开发商对施工现场进行保洁和安全管理，以确保施工过程中不会对周边环境和居民生活造成影响。
三、合同的变更和解决争议：1. 若在修路工程进行过程中需要对合同进行变更，双方必须经过充分协商，并签署书面变更协议。
2. 若在修路工程进行过程中出现争议，双方应该首先通过友好协商解决，若无法达成一致意见，可以寻求相关部门的调解或仲裁。
四、修路工程的验收和保修：1. 修路工程完成后，双方应共同进行验收，确保工程质量符合要求。
2. 修路工程验收合格后，开发商应提供一定保修期，确保修路工程的质量和稳定性。
五、其他约定：1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
以上即是关于【业主与开发商修路合同专业版】的内容，修路工程的顺利进行需要双方的合作和配合。
签订这份合同可以有效降低双方之间的风险和纠纷，确保修路工程的顺利进行和质量保障。
希望双方能够本着合作共赢的原则，共同推进修路工程，为居民提供更好的生活环境。
第2篇示例：业主与开发商修路合同专业版一、买卖双方1. 业主：指拥有修路项目的土地、建筑物等不动产所有权或使用权的个人或企业。
具体信息为：（填写详细业主信息）2. 开发商：指从事修路项目开发的专业公司或个人。
业主与开发商修路合同专业版5篇
业主与开发商修路合同专业版5篇篇1业主与开发商修路合同专业版合同编号：ROAD-001甲方：业主（具体信息如下）乙方：开发商（具体信息如下）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方修建道路事宜达成如下协议：一、项目概述1.1 甲方拥有XXXX小区地块，具体位于XXXX位置，现拟修建长XX米，宽XX米的道路，道路起于XXXX处，至XXXX北侧结束，总面积为XXXX平方米。
1.2 乙方为XXX有限公司，具有XXX资质，拥有相关道路建设经验和能力，愿意承担修建该道路的责任。
二、工程内容2.1 乙方承诺按照甲方的设计要求和要求，合格地完成道路的建设，包括但不限于道路设计、材料采购、施工等。
2.2 甲方应按照约定时间为乙方提供道路修建所需的场地、劳动力、水电等必要条件。
2.3 乙方应在修建道路过程中，保证工程质量，确保道路平整、牢固、美观，符合相关国家标准和规定。
三、工程进度3.1 本合同自双方签订之日起生效，乙方应按照工程计划，合理安排施工进度，确保道路在约定时间内交付使用。
3.2 乙方应按时向甲方报告工程进度及质量情况，如有延迟或质量问题，应及时告知甲方，并承担相应责任。
四、款项及支付方式4.1 甲方应在乙方交付道路使用前支付总工程款项的XX%作为预付款。
4.2 道路竣工后，甲方应支付乙方剩余工程款项的XX%作为尾款。
4.3 如工程质量不达标，甲方有权拒绝付款，乙方需按要求进行整改后再行支付。
五、违约责任5.1 任何一方未能履行本合同的义务，均构成违约，应承担相应的法律责任。
5.2 若因不可抗力等不可控因素造成工程延误或质量问题，应及时通知对方，并一同商讨解决方案。
六、争议解决6.1 因履行本合同时产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
业主（盖章）：开发商（盖章）：签署日期：XXXX年XX月XX日附件：甲乙双方身份证明文件、土地证、规划许可证、建设工程规划许可证、工程量清单、造价预算等相关资料。
修路合同范本业主与开发商修路合同6篇
修路合同范本业主与开发商修路合同6篇篇1修路合同范本甲方（业主）：[XXXXX]乙方（开发商）：[XXXXX]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就[XXXXX]修路工程相关事宜达成如下协议：一、工程概况[XXXXX]修路工程，包括道路设计、施工、材料供应等。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应确保施工场地具备施工条件，负责办理相关审批手续。
（2）甲方应按照合同约定支付工程款，并确保支付及时、足额。
（3）甲方应派驻现场代表，对乙方的施工质量、进度进行监督。
2. 乙方权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成道路设计、施工任务，确保工程质量符合国家标准。
（2）乙方应按照合同约定供应所需材料，并确保材料质量合格。
（3）乙方应派驻现场代表，接受甲方的监督和管理。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款本合同总价为人民币[XXXXX]元，包括道路设计、施工、材料供应等费用。
2. 支付方式（1）甲方应在本合同签订后支付乙方预付款人民币[XXXXX]元。
（2）甲方应在乙方完成道路设计、施工任务后，支付剩余工程款人民币[XXXXX]元。
（3）甲方应将工程款支付至乙方指定账户，并确保支付准确、及时。
四、违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付违约金人民币[XXXXX]元。
（2）甲方未确保施工场地具备施工条件，影响乙方施工进度的，应承担相应责任。
2. 乙方违约责任（1）乙方未按照合同约定完成道路设计、施工任务，应承担违约责任，并支付违约金人民币[XXXXX]元。
（2）乙方供应的材料质量不合格，影响工程施工质量的，应承担相应责任。
五、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
业主与开发商修路合同模板9篇
业主与开发商修路合同模板9篇第1篇示例：业主与开发商修路合同甲方（业主）：_____________________（统一社会信用代码/注册号/身份证号码：___________________ ）住所：_____________________乙方（开发商）：_______________（统一社会信用代码/注册号：_______________________ ）住所：_____________________鉴于甲方拟修建__________（具体修建内容）工程，乙方同意承担工程修建的责任，经双方协商一致，就相关事宜达成如下合同：一、工程内容甲方委托乙方进行__________（工程内容），具体施工范围和具体要求详见《工程规划设计方案》，甲方已验收并认可。
二、工程报价乙方承诺按照《工程规划设计方案》中量出的工程实际量进行计价，工程总价为___________（大写）人民币，具体报价明细详见《工程报价清单》。
三、支付方式1. 甲方应在合同签订后的_________天内支付工程总价的________%作为首期付款；2. 工程施工过程中，甲方应按照乙方提供的进度款比例及时支付，具体款项和支付时间详见《工程进度款支付通知单》；3. 工程竣工验收后，甲方应支付尾款。
四、工期及保修期1. 工程进度默认________天为一个工期，乙方应保证按照合同规定的工期完成工程；2. 工程竣工后，乙方应提供________（保修期）的免费维修和保养服务；3. 工程保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，修复费用由乙方承担。
五、违约责任1. 若甲、乙任何一方未履行合同义务，构成违约，应承担违约责任；2. 对于因责任方原因导致的工程延误、工程质量问题等后果，责任方应负责赔偿。
六、争议解决双方如就本合同内容发生争议，应当通过友好协商解决；协商不成，应提交________（仲裁机构）进行仲裁。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期至工程竣工验收合格之日；2. 未尽事宜，双方可协商补充；3. 本合同一式____份，甲方、乙方各执____份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
LOGO
业主与开发商修路合同专业版WORD模板文档中文字均可以自行修改
××××有限公司
编号：_____________业主与开发商修路合同专业版
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：李*国等三十七户
乙方：李想建设公司
为了修好宅区路并切实保证质量，经甲乙双方协商，特制定如下工程要求：
一、新修之路分两段：南北路长约115米，宽4米；东西路长110米，宽3米；总面积约800平方米（工程结束后据实结算）。
二、标的：/m2
三、工程质量：
①路基全部三七灰土处理，不低于20厘米，垫方处碾实轧平，如遇路基出现套处，要挖后灰填。
②水泥路面厚度不低于15厘米；沙、石比例按3：1（沙要大青沙，石要，水泥要500号）；机械搅拌、震压。
不得降低质量标准。
③路面初成，应做好保养。
④修路同时在路面东应同时修挖好排水沟。
四、付款办法：
施工开始，甲方付款50%，余款待工程峻工，验收合格后全部付清。
五、其它：
①施工进行中，一切涉外事宜均由乙方负责解决，因协调不力造成的所有损失均由乙方承担。
②施工安全由乙方负责。
③施工中不得损坏排供水系统，如有损坏，乙方负责修复。
双方签字：甲方代表：乙方代表：年月日
谢谢合作。