2009年公路监理工程师考试 合同管理真题及答案
2009年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解【圣才出品】
2009年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．监理公司具有法人资格的时间为（）A．注册资金到位B．公司成立C．工商行政管理机关核准登记D．建设行政主管部门颁发资质证书【答案】C【解析】法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
监理公司是以盈利为目的的企业法人，其经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
2．项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）代理。
A．委托B．法定C．指定D．转移【答案】A【解析】以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
其含义分别为：①委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理；②法定代理，指根据法律的直接规定而产生的代理；③指定代理，是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。
3．施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。
A．留置B．保证C．定金D．质押【答案】B【解析】施工合同的履约保证，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。
而履约保证的形式有履约担保金（又称履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。
故履约保函属于保证担保。
4．施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时，尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。
A．全部消灭B．还有100万元C．还有150万元D．还有180万元【答案】D【解析】抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。
度米文库汇编之2009年注册监理工程师考试历年真题解析合同管理三1[1]
![度米文库汇编之2009年注册监理工程师考试历年真题解析合同管理三1[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/665a30da910ef12d2af9e7f8.png)
度米文库汇编之2009年注册监理工程师考试历年真题解析合同管理三1[1]历年考题分析1．按照《招投标法》的规定，( )可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。
a．施工单项合同估算价l50万元人民币b．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币c．监理合同，单项合同估算价150万元人民币d．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币e．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币[答案]ae[解题要点]对比教材，b、c、d选项是必须进行招标的，而a中估算价150万，少于200万的规定，e少于总投资3000万，监理合同单项合同估算价30万不够50万的规定，所以不属于强制招标的范围。
2．按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。
a．有编制招标文件的能力b．已发布招标公告c．具有开标场地d．有组织评标的能力e．已委托公证机关公证[答案]ad[解题要点]由于建设工程招标是一项经济性、技术性很强的专业活动，因此，必须对招标人的招标能力有所要求，并向有关行政机关备案。
3．招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。
当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。
a．仅允许排名前五名的投标人参加投标b．改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量c．由排名第七的递补，维持六家投标人d．重新进行资格预审[答案]c[解题要点]资格预审合格的标准目前有两种：一是限制合格者数量，一家放弃，另一家递补以维持数量；二是不限数量，这增加了评标的工作量。
4．招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。
a．选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人b．竞争的激烈程度相对较差c．招标时间长d．招标费用高e．评标工作量较大[答案]ab[解题要点]公开招标投标时间长，费用高，评标工作量大。
5．招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。
09年监理工程师合同管理题18
09年监理工程师合同管理题181.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（）A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责B．验收前由工程师负责2.所有的施工合同价款都必须在（）中注明。
A．中标通知书B．协议书C．投标书D．招标书3.施工合同示范文本规定，承包人要求延期开工，则（）A．工程师无权批准B．需发包人批准C．在开工日期前7天内以书面形式提交工程师D．发包人应赔偿损失4.施工合同双方对工程质量有争议，庇由专用条款约定的（）鉴定。
A．工程师B．工程质量监督部门C．仲裁机构D．政府行政部门5.下列行为中不符合暂停施工规定的是（）A．工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B．工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C．承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D．工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复6.承包人在不可抗力事件结束后（）小时内向工程师通报。
A．4B．48C．6D．847.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由（）A．发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延B．承包人承担修改设汁、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C．设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D．设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延8.因承包人原因造成工程竣工算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担（）A．赔偿责任B．保修责任C．违约责任D．保管责任9.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提贷地点与运输部门共同验货。
如果交货数量少于订购数量，则（）A．由供货方承担全部责任B．由运输部门承担全部责任C．属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D．先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任10.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在（）天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
2009年监理工程师《合同管理》真题及答案
2009年监理工程师《合同管理》真题及答案(多选题)多项选择题51.建筑工程一切险中的除外责任包括()。
A.地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用52.公证与鉴证的区别包括()。
A.合同公证和鉴证所依据的法规不同B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性53.依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有()。
A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释54.依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。
A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务55.依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。
债务人的行为包括()。
A.无偿转让财产B.怠于行使到期债权C.放弃到期债权D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产E.未按约定提供担保56.合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。
下列关于该转让的说法中，符合《合同法》对合同转让规定的有()。
A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司B.丙公司直接对乙公司承担合同义务C.丙公司可对乙公司行使抗辩权D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任57.下列合同中，属于效力待定合同的有()。
A.与限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C.与无代理权人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同58.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()。
09年公路监理工程师考试合同管理全真试题及答案
09年公路监理工程师考试合同管理全真试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1、合同法律关系的客体是（）。
A．承包商B．监理工程师C．标的D．合同条款2、行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，该代理称为（）。
A．法定代理B．委托代理C．指定代理D．表见代理3、无效合同或者被撒销的合同（）没有法律约束力。
A．被确认时B．自始C．当事人一方提出时D．双方发生争议时4、担保合同属于（）。
A．从合同B．主合同C．无偿合同D．委托合同5、可撤销的合同，具有撒销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起（）内没有行使撤销权，则撤销权消灭。
A．60天B．6个月C．一年D．两年6、当事人对合同变更的内容约定不明确的（）。
A．推定为未变更B．推定为变更C．由监理推定D．请求仲裁7、根据招投标法的规定，投标人少于（）的，招标人应当依照招投标法重新招标。
A．2个B．5个C．10个D．3个8、在公路施工承包合同中应用非常广泛的合同是（）。
A．总价合同B．成本加酬金的合同C．单价合同D．设计施工总承包9、fidic合同条件中工期应该从（）起算。
A．合同签订之日B．协议书中注明的开工日期C．承包商接到监理工程师开工通知书的日期D．第一次工地会议开会当天10、依据fidic施工合同条件，监理工程师可在（）进行质量检验。
A．只能在施工现场B．只能在预制厂或料场C．只能是a或b两种情况之一D．可在a或b合同规定的其它地点二、多项选择题（每题1分，共计40分）1、fidic条款中，监理工程师有权（）。
A．撤换不称职的监理工程师代表B．批准承包人转让合同的要求C．批准承包人的分包要求D．撤换不称职的承包人职员E．终止业主与承包人的合同关系F．解释合同文件2、fidic条款中，下列施工索赔中有合同依据的有（）。
A．未按规定向承包人付款B．延误提供图纸C．未及时合理按合同提供场地D．负责提供的书面数据不准确E．提前占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害F．分包人违约3、法律关系的三个要素是（）。
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(6)-中大网校
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(6)总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)监理人需要调换总监理工程师人选时，（）。
A. 通知委托人后即可调换B. 通知承包人后即可调换C. 征得委托人同意后可调换D. 合同订立后不允许调换(2)合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（）确定。
A. 补充协议B. 合同有关条款C. 交易习惯D. 在不动产所在地履行(3)承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定，承包商（）。
A. 必须接受裁决委员会的决定B. 可以将争议提交业主做决定C. 可以提交仲裁机构做决定D. 可以再次提交工程师做决定(4)设计招标方式有（）。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 方案竞选招标(5)业主的索赔主要根据（）提出。
A. 施工质量缺陷B. 设计变更C. 工程量减少D. 施工进度计划修改(6)在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（）承担。
A. 承包人B. 发包人C. 工程师D. 工程师与发包人共同(7)在施工合同履行过程中，（）是错误的。
A. 工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B. 如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C. 承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D. 承包人对工程师的错误指令不承担责任(8)下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（）。
A. 承包人的人员伤亡由发包人负责B. 工程修复费用由发包人承担C. 承包人的停工损失由承包人承担D. 发包人的人员伤亡由发包人负责(9)某小型工程的承发包双方没有订立书面施工合同。
09年监理工程师考试合同管理历年考题分析（2）
历年考题分析 1.合同的成⽴必须经过( )。
A.要约邀请 B.要约 C. D.鉴证 E.公证 [答案]BC [解题要点]订⽴合同⼀定要经过“要约”和“”两个阶段，但不⼀定要经过要约邀请。
2.《合同法》规定，撤回的条件是，撤回的通知应当在( )到达要约⼈。
A.要约到达受要约⼈之前 B.受要约⼈发出通知前 C.通知到达要约⼈之前 D.受要约⼈发出通知后 [答案]c [解题要点]见教材。
撤回的两个条件是： ①通知到达要约⼈之前; ②与通知同时到达要约⼈。
3.订⽴合同过程中，( )是要约。
A.招标公告 B.投标书 C.寄送的价⽬表 D.招标说明书 [答案]B [解题要点]A、c、D及商业⼴告属于要约邀请，此处单选、多选都能出题，⼀定要记清楚。
要约⼀般明⽰希望与他⼈订⽴合同，⽽要约邀请则是希望他⼈向⾃⼰发出要约。
4.法律法规、当事⼈对合同的形式、程序没有特殊要求，则( )时，合同成⽴。
A.要约⽣效 B.⽣效 C.双⽅当事⼈签字或者盖章 D.附⽣效期限的合同期限届⾄ [答案]B [解题要点]⼀般依法成⽴的合同，⾃成⽴时⽣效，⽽成⽴就是有，所以B正确。
c仅适⽤于书⾯合同，D附⽣效条件的合同，⾃条件成就时⽣效。
5.依据《合同法》的规定，执⾏政府定价或政府指导价的合同，合同当事⼈⼀⽅逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。
A.按原价格执⾏ B.按新价格执⾏ C.按原价和新价的平均价执⾏ D.按市场价执⾏ [答案]B [解题要点]有违约惩罚的意思在⾥⾯。
6.《合同法》中规定的合同履⾏抗辩权，是指合同履⾏过程中当事⼈任何⼀⽅因对⽅的违约⽽( )的⾏为。
A.解除合同 B.变更合同 C.转让合同 D.中⽌履⾏合同义务 [答案]D [解题要点]考概念，如果题意换成具体事例，也应该会选择。
7.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约⽅给予补偿，⼜具有对违约⽅实⾏制裁双重性质的是( )。
A.罚⾦ B.赔偿⾦ C.利息 D.违约⾦ [答案]D [解题要点]承担违约责任是以补偿性为原则，也具有惩罚性，不能只取其⼀，所以正确答案只有D。
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(4)-中大网校
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(4)总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。
此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（）。
A. 不足一半时，退还发包人已付定金B. 不足一半时，按该阶段设计费的一半支付C. 不足一半时，按该阶段设计费的全部支付D. 超过一半时，按该阶段设计费的一半支付(2)关于合同有效期，下列说法错误的是（）。
A. 是判别合同是否具有法律效力的分界线B. 合同有效期的起始日是合同签字日C. 合同有效期结束意味着索赔权利终止D. 合同有效期结束表明施工义务终止(3)公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否（）。
A. 编制招标文件B. 进行资格预审C. 进行公开开标D. 组织现场考察(4)工程施工投标的主体是（）。
A. 业主B. 监理工程师C. 承包商D. 设备供应单位(5)开展建筑活动的主要依据是（）。
A. 合同主体B. 合同内容C. 合同客体D. 合同程序(6)下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。
A. 工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B. 工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C. 承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D. 工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复(7)在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括（）。
A. 设备延误到货的违约金的计算办法B. 因技术服务的延误．疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法C. 未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法D. 由于供方责任采购人员的返工费(8)fidic合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。
A. 工程移交证书指明的竣工日B. 颁发工程移交证书日C. 颁发接触缺陷责任证书日D. 承包商提交的结清单生效日(9)对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（）。
09公路监理工程师考试真题
2009年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》试卷一2009年度全国监理工程师执业资格考试试卷（建设工程监理案例分析）第四题某实行监理的工程，建设单位通过招标选定了甲施工单位，施工合同中约定：施工现场的建筑垃圾由甲施工单位负责清除，其费用包干并在清除后一次性支付；甲施工单位将混凝土钻孔灌注桩分包给乙施工单位。
建设单位、监理单位和甲施工单位共同考察确定商品混凝土供应商后，甲施工单位与商品混凝土供应商签订了混凝土供应合同。
答案与评分标准：1．（ 3 分）（1）不用计量（0.5 分），因费用包干（1 分）；（2）应签署支付凭证（0.5 分），因合同约定一次性支付（1 分）。
2．（ 7 分）（1）不正确（1 分），因乙施工单位是分包单位（1 分）。
（2）①收到工程变更申请后进行审查（1 分）；②同意后报建设单位转交原设计单位（1 分）；③取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估（1 分）；④就评估情况与建设单位、施工单位协调后（1 分），签发工程变更单（1 分）。
3．（ 7 分）（1）不妥（0.5 分）；因乙施工单位是分包单位（1 分）。
（2）①下达《工程暂停令》（0.5 分）；②提出由检测单位对桩身混凝土强度进行检测（0.5 分）；③检测达到设计要求时，同意验收。
（0.5 分）；④检测达不到设计要求时，须经原设计单位核算？（0.5 分）；满足设计要求的，同意验收（0.5 分）；不满足设计要求的，由相关单位提出处理方案（0.5 分），并予以审核签认(0.5 分）；⑤监督施工单位的处理过程（0.5 分），并对处理结果进行检查、验收（0.5 分）；⑥满足要求后，签发《工程复工令》；（1 分）。
4．（ 3 分）（1）妥当（0.5 分），因有质量问题的商品混凝土是甲施工单位供应的（1 分）。
（2）不妥（0.5 分），因建设单位不是混凝土供应合同的签订方（1 分）。
第五题某实行监理的工程，施工合同价为15000 万元，合同工期为18 个月，预付款为合同价的20％，预付款自第7 个月起在每月应支付的进度款中扣回300 万元，直至扣完为止，保留金按进度款的5％从第1 个月开始扣除。
2009监理工程师《合同管理》真题及答案
2009 年监理工程师《合同管理》考试真题及答案（完整版）一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。
拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭B.还有100 万元C.还有150 万元D.还有180 万元5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
度米文库汇编之2009年国家监理工程师考试历年真题解析合同管理二2[1]
![度米文库汇编之2009年国家监理工程师考试历年真题解析合同管理二2[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/6dc5bbf2195f312b3169a5f8.png)
度米文库汇编之2009年国家监理工程师考试历年真题解析合同管理二2[1] 11．依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时( )履行。
a．交付不动产的，在不动产所在地b．给付货币的，在给付货币一方所在地c．交付动产的，在接受动产一方所在地d．设备采购，在采购方所在地e．材料采购，在供货方所在地[答案]ae[解题要点]当合同履行地点约定不明确，“给付货币的，应在接受货币一方所在地”，所以b不正确；“交付不动产的，在不动产所在地”，所以a正确；“其他标的在履行义务一方所在地履行”，题意中的动产、设备、材料均属于这一类，应在履行义务一方所在地，所以e正确。
12．根据《合同法》的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的( )条款仍然有效。
a．质量b．结算c．仲裁d．标的e．担保[答案]bc[解题要点]合同的权利义务终止，不影响合同中结算和仲裁条款的效力，见教材。
13．甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定( )。
a．a合同主体不变仍为甲乙两公司b．甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方c．丙公司可以对乙公司行使抗辩权d．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任e．丙公司直接对乙公司承担合同义务[答案]cde[解题要点]因合同义务转让给丙后，丙取代甲在合同中的法律地位，主体改变，所以a不对。
债权转让应当通知债务人，而债务转让必须经债权人同意，所以b不对。
14．按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。
a．合同当事人没有改变b．第三人可以向债权人行使抗辩权c．第三人可以与债权人重新协商合同条款d．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意e．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续[答案]ae[解题要点]合同当中规定由第三人向债权人履行债务，当事人没变，属于合同内约定，所以a对；8中第三人不是合同当事人，所以不能行使抗辩权，更不能协商合同条款；债务人是否征得债权人同意，没有规定所以d不对；债务人与债权人是合同当事人，所以双方办理结算手续是对的。
09年公路监理工程师《合同管理》试题11公路监理师考试.doc
1．可以是第三人作出担保的方式有( )。
A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金2．《合同法》规定的无效合同条件包括( )。
A．一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．在订立合同时显失公平D．恶意串通损害第三人利益E．违反行政法规的强制性规定3．《合同法》规定合同应具备的条款中，( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。
A．当事人B．标的C．数量D．违约责任E．解决合同争议的方法4．招标人具备自行招标的能力表现为( )。
A．必须是法人组织B．有编制招标文件的能力C．有审查投标人资质的能力D．招标人的资格经主管部门批准E．有组织评标定标的能力5．公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。
A．办理招标备案B．编制招标有关文件C．发布招标公告D．发售招标文件E．组织现场考察6．下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。
A．工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B．工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C．工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D．发包人可不承认工程师未能按时参加承包入单独进行的试车记录E．由于监理工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求7．对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有( )。
A．监理中标函B．监理招标文件C．工程量清单D．监理合同专用条件E．合同履行中双方达成的书面协议8．FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。
A．由业主选定并管理B．与承包商签订合同C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D．承担不属于承包商应完成工作的施工E．由承包商负责协调管理9．FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给子工期、费用补偿的情况包括( )。
A．延误移交施工现场B．不可预见的外界条件C．异常不利气候导致的停工D．业主提前占用工程E．不可抗力事件造成的损失10．法人应当具备的条件包括( )等。
09年公路监理工程师《合同管理》试题11公路监理师考试.doc
1 •可以是第三人作出担保的方式有（）。
A .保证B.抵押C .质押D .留置E.定金2 .《合同法》规定的无效合同条件包括（）。
A .—方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B .损害社会公共利益C .在订立合同时显失公平D .恶意串通损害第三人利益E.违反行政法规的强制性规定3.《合同法》规定合同应具备的条款中，（）属于合同法律关系三个构成要素中内容”的范畴。
A•当事人B.标的C .数量D .违约责任E .解决合同争议的方法4•招标人具备自行招标的能力表现为（）oA .必须是法人组织B .有编制招标文件的能力C .有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力5.公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）。
A .办理招标备案B.编制招标有关文件C .发布招标公告D .发售招标文件E .组织现场考察6.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有（）。
A .工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B .工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C .工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D .发包人可不承认工程师未能按时参加承包入单独进行的试车记录E.由于监理工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求7.对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）。
A .监理中标函B .监理招标文件C .工程量清单D .监理合同专用条件E .合同履行中双方达成的书面协议8. FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）o A .由业主选定并管理B.与承包商签订合同C .其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D.承担不属于承包商应完成工作的施工E .由承包商负责协调管理9. FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给子工期、费用补偿的情况包括（）。
A .延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.异常不利气候导致的停工D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失10.法人应当具备的条件包括（）等。
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(2)-中大网校
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(2)总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)《建设工程委托监理合同》标准条件规定“受托人”是指（）。
A. 监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B. 承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C. 依法成立具有法人资格的监理企业D. 监督监理招标的一方(2)某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。
A. 订立施工合同B. 开始施工C. 确认无效D. 下达停工令(3)设计招标应采用（）方式进行招标。
A. 公开B. 邀请C. 询价D. 方案竞选(4)仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。
A. 当地人民政府B. 人民法院C. 仲裁委员会D. 调解委员会(5)FIDIC合同条件规定的“暂定金额”的特点之一是（）。
A. 该笔费用的金额包括在中标的合同价内B. 业主有权根据施工的实际需要控制使用C. 此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D. 工程竣工前该笔费用必须全部使用(6)承包人在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知。
A. 14B. 28C. 7D. 56(7)下列关于监理合同的有效期的说法正确的是（）。
A. 建设工程委托监理合同中注明“本合同自×年×月×日开始实施，至×年×月×日完成”，此期限即指监理合同的有效期B. 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以约定的日历天数为标准确定的C. 监理合同的有效期既监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定D. 如果双方未在专用条款中另行约定，在工程保修期间监理人仍需执行相应的监理工作(8)勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(1)-中大网校
2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(1)总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（）。
A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B. 增减合同中约定的工程量C. 改变有关工程的施工时间和顺序D. 变更合同中约定的价款(2)工程的施工任务于2004年7月1日全部结束，承包人于2004年7月15日向发包人申请竣工验收，发包人于2004年7月20日组织验收，验收过程中提出修改意见，要求承包人修改，承包人修改后，于2004年8月15日再次提请发包人验收，发包人于8月20日再次组织验收并顺利通过，各方在竣工验收报告上签字，并送交发包人手中。
则该工程的实际竣工日期应为（）。
A. 2004年7月1日B. 2004年7月15日C. 2004年8月15日D. 2004年8月20日(3)不属于正常监理工作酬金成本的费用是（）。
A. 监理人员工资B. 业务培训费C. 外部协作费用D. 监理人员差旅费(4)承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人（）。
A. 继续后续工作的施工B. 向发包人请示复工C. 向工程师再次请示复工D. 向发包人发出解除合同通知(5)依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当（）。
A. 在首次支付工程进度款时起扣B. 自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C. 自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D. 自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣(6)依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由（）A. 履行义务一方负担B. 债权人一方负担C. 债权人、债务人平均分担D. 由监理工程师裁定(7)所有的施工合同价款都必须在（）中注明。
09年监理工程师考试合同管理方面练习试题(二)
09年监理工程师考试合同管理方面练习试题（二）各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢41、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。
A、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任42、投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是( )。
A、市场行为B、企业行为C、正当竞争行为D、不正当竞争行为43、FIDIC 分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括( )情况。
A、工程师不认可分包商报表中的某些款项B、业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C、分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D、承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E、承包商与业主发生合同争议44、FIDIC施工合同通用条件中规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。
A、放线错误B、发生变更C、施工中遇到异常不利气候条件D、由于传染病或政府行为导致工期延误E、施工中遇到其他承包商的干扰45、为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有( )。
A、建设工程已批准立项B、建设工程经过可行性研究C、建设工程已履行了报建手续D、建设资金能满足建设工程要求E、领取了建设工程规划许可证46、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。
A、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务47、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。
09年监理工程师考试合同管理历年考题分析（3）
21.甲施⼯企业授权某采购员到⼄公司采购钢材，但该采购员⽤盖有甲施⼯企业公章的空⽩合同⽂本与⼄公司订⽴了购买⽔泥的合同，则该合同( )。
A.有效，但应由采购员向⼄公司⽀付货款 B.有效，由甲施⼯企业向⼄公司⽀付货款 C.⽆效，由采购员向⼄公司⽀付货款 D.⽆效，甲施⼯企业退货，⼄公司的损失由采购员承担 [答案]B [解题要点]此事件属于典型的“表见代理”。
22.按《合同法》的规定，合同⽣效后，当事⼈就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履⾏。
A.订⽴合同时履⾏地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订⽴合同时履⾏地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订⽴合同时履⾏地的市场价格 D.补充协议、订⽴合同时履⾏地的市场价格、合同有关条款 [答案]C [解题要点]合同履⾏中约定不明情况的处置：①协议补充;②合同有关条款;③交易习惯;④法定补充6条，见教材(质量、价款、地点、期限、⽅式、费⽤)。
此处注意：我们往往注意对法定补充6条的记忆，⽽忽略履⾏顺序。
合同有分歧或约定不明时，⼀定要把双⽅协议补充放在第⼀位。
23.某物资采购合同履⾏过程中，由于供应⽅交付的货物存在严重质量缺陷，采购⽅拒付货款，其⾏为依据的是《合同法》中规定的( )。
A.双⽅享有的同时履⾏抗辩权 B.后履⾏⽅享有的抗辩权 C.先履⾏⽅享有的不安抗辩权 D.后履⾏⽅享有的不安抗辩权 [答案]B [解题要点]物资采购合同本⾝就有履⾏顺序，应当先履⾏⼀⽅(供应⽅)履⾏债务不符合约定，则采购⽅有权拒付货款，这就是后履⾏抗辩权。
24.在施⼯合同的履⾏中，如果建设单位拖⽋⼯程款，经催告后在合理的期限内仍未⽀付，则施⼯企业可以主张( )，然后要求对⽅赔偿损失。
A.撤销合同，⽆须通知对⽅ B.撤销合同，但应当通知对⽅ C.解除合同，⽆须通知对⽅ D.解除合同，但应当通知对⽅ [答案]D [解题要点]“建设单位拖⽋⼯程款，经催告后在合理的期限内仍未⽀付”部，符合法定解除的条件，施⼯企业可以主张解除合同，但有通知对⽅的义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
09年公路监理工程师考试合同管理全真试题及答案
一、单项选择题（每题1分，共10分）
1、合同法律关系的客体是（）。
A．承包商
B．监理工程师
C．标的
D．合同条款
2、行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相
对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，该代理称为（）。
A．法定代理
B．委托代理
C．指定代理
D．表见代理
3、无效合同或者被撒销的合同（）没有法律约束力。
A．被确认时
B．自始
C．当事人一方提出时
D．双方发生争议时
4、担保合同属于（）。
A．从合同
B．主合同
C．无偿合同
D．委托合同
5、可撤销的合同，具有撒销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起（）
内没有行使撤销权，则撤销权消灭。
A．60天
B．6个月
C．一年
D．两年
6、当事人对合同变更的内容约定不明确的（）。
A．推定为未变更
B．推定为变更
C．由监理推定
D．请求仲裁
7、根据招投标法的规定，投标人少于（）的，招标人应当依照招投标法重新招标。
A．2个
B．5个
C．10个
D．3个
8、在公路施工承包合同中应用非常广泛的合同是（）。
A．总价合同
B．成本加酬金的合同
C．单价合同
D．设计施工总承包
9、fidic合同条件中工期应该从（）起算。
A．合同签订之日
B．协议书中注明的开工日期
C．承包商接到监理工程师开工通知书的日期
D．第一次工地会议开会当天
10、依据fidic施工合同条件，监理工程师可在（）进行质量检验。
A．只能在施工现场
B．只能在预制厂或料场
C．只能是a或b两种情况之一
D．可在a或b合同规定的其它地点
二、多项选择题（每题1分，共计40分）
1、fidic条款中，监理工程师有权（）。
A．撤换不称职的监理工程师代表
B．批准承包人转让合同的要求
C．批准承包人的分包要求
D．撤换不称职的承包人职员
E．终止业主与承包人的合同关系
F．解释合同文件
2、fidic条款中，下列施工索赔中有合同依据的有（）。
A．未按规定向承包人付款
B．延误提供图纸
C．未及时合理按合同提供场地
D．负责提供的书面数据不准确
E．提前占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害
F．分包人违约
3、法律关系的三个要素是（）。
A．主体
B．客体
C．目的
D．内容
4、当事人订立合同，有（）和（）。
A．委托代理形式
B．书面形式
C．口头形式
D．其他形式
5、当事人订立合同，采取（）方式。
A．要约邀请
B．要约
C．承诺
D．担保
6、不可抗力是指（）的客观情况。
A．不能预见
B．不能避免
C．不能保险
D．不能克服
7、合同纠纷的处理方法（）。
A．公证
B．鉴证
C．协商
D．调解
E．仲裁
F．诉讼
8、合法代理的条件（）。
A．事先取得委托书
B．在委托范围内
C．以委托人的名义
D．要经过公证
9、无效合同的法律后果（）。
A．返还财产
B．折价补偿
C．赔偿损失
D．追缴财产
10、监理工程师根据合同规定处理费用索赔时，一般分为两个步骤进行，即（）。
A．索赔权的论证
B．索赔额的计算
C．查证索赔原因
D．核实索赔费用
11、下列合同中（）与施工承包合同没有主从关系。
A．监理合同
B．设计合同
C．借款合同
D．分包合同
12、建设工程合同包括（）。
A．监理合同
B．工程勘察合同
C．工程设计合同
D．施工合同
13、下列说法是不正确的（）。
A．索赔通知书由工程师发给承包商；
B．索赔通知书由承包商发给工程师；
C．索赔通知书由承包商发给业主；
D．索赔通知书由工程师发给业主。
14、下列说法是不正确的（）。
A．监理工程师代表仅对业主负责；
B．监理工程师代表仅对承包人负责；
C．监理工程师代表仅对工程师负责；
D．监理工程师代表对业主和承包人负责。
15、招投标法规定的法定招标方式有（）。
A．公开招标
B．议标
C．委托
D．邀请招标
16、交通部公路工程招标评标委员会工作细则的通知规定，评标方法包括（）. A．综合评分法
B．最低报价法
C．最低评标价法
D．法律、行政法规允许的其它评标法
17、公路工程施工招标的项目应当具备下列条件（）。
A．初步设计文件已被批准；
B．建设资金已经落实；
C．项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准要求；
D．施工准备工作基本就绪。
18、计算监理服务费用的方法有（）。
A．成本加酬金
B．费率法
C．人、年费法
D．总额法
19、监理附加服务费用的基本测算方法，由双方协商确定，一般可采用（）的办法。
A．附加工程工作量×基本费率；
B．附加工程工作量×基本费率×有效合同价；
C．附加服务工作日数×监理服务日平均费用；
D．附加服务工作比例×监理服务费用总额。
20、仲裁的特点是（）。
A．双方自愿
B．无地域、无级别管辖
C．一裁仲局
D．公正、保密
21、下列说法是不正确的（）。
A．工程竣工后经过缺陷责任期，将由业主签发解除缺陷责任证书；
B．工程竣工后经过缺陷责任期，将由承包商签发解除缺陷责任证书;
C．工程竣工后经过缺陷责任期，将由工程质量监督部门签发解除缺陷责任证书；
D．工程竣工后经过缺陷责任期，将由监理工程师签发解除缺陷责任证书。
22、下列说法不正确（）。
A．依法成立的合同自成立时生效；
B．只有经过公证的合同才具有法律效力；
C．只有经过鉴证的合同才具有法律效力；
D．只有经过上级主管部门批准的合同才具有法律效力。
23、下列合同（），当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撒销。
A．因重大误解订立的
B．在订立合同时，显失公平的
C．合同履行中价格下降的
D．订立合同后，政策变化的
E．未办理担保和保险的
F．以欺诈、胁迫手段或乘人之危订立的
24、具有代为清偿债务能力的（），可以作保证人。
A．国家机关
B．学校
C．医院
D．法人
E．其他组织
F．公民
25、按合同计价方式，公路工程施工合同有（）。
A．单价合同
B．总价合同
C．设计施工总承包
D．成本加酬金合同
26、在fidic合同条件中，载明的工程分包方式为（）。
A．一般分包
B．直接分包
C．接定分包
D．间接分包
27、在fidic合同条件中，规定由业主和承包商联合保险的项目有。
A．监理人员人身伤害事故险
B．工程一切险
C．承包商雇员人身伤害事故险
D．第三方责任险
28、根据fidic合同条件的规定，下列表述哪些是错误的（）。
A．业主可以直接指令承包商进行变更；
B．设计单位可以直接指令承包商进行变更；
C．承包商可以自行决定对工程的合理变更；
D．没有监理工程师的指示，承包商不得作任何变更。
29、根据fidic合同条件规定，合同履行过程中发生（）事件，属于业主应承担的风险。
A．业主提供的参考资料有误
B．叛乱、革命、罢工
C．任何有危险性质的放射性污染
D．战争、敌对行动
30、fidic合同条件具体规定了构成合同的文件的优先次序为。
A．本合同协议书
B．合同的专用条件
C．合同的通用条件
D．中标通知书
E．投标书及其附录
F．图纸
G．技术规范
H．标价的工程量清单
I．构成本合同组成部分的其他文件
31、根据fidic合同条件规定，下列情况应给予承包商延期的有（）。
A．连续下雨22天；
B．地下发现文物致使某关键工程进度受阻；
C．工程施工中，监理工程师对施工质量按合同规定进行检查致使工程暂停；
D．承包商的工人罢工。
32、根据fidic合同条件第53条的规定，承包商若不遵循该条规定的程序，那么，（）。
A．承包商就丧失了索赔的权利；
B．承包商只能得到费用补偿，而不包括利润；
C．承包商得到付款的权利可能会受到限制；
D．承包商只能得到从同期记录中证实的那部分款额；
E．承包商只能通过诉讼获得索赔。
33、根据fidic合同条件第69条的规定，如果业主的违约事件发生后，承包商有权采取下列措施进行处理。