工程施工合同范本2019专业版
施工合同范本20193篇
施工合同范本20193篇篇一施工合同范本 2019甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期]三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[小写金额]元）。
（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程价款的[预付款比例]%作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按[进度款支付比例]%支付进度款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的[竣工款支付比例]%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]%向乙方支付违约金。
施工合同范本2019
施工合同范本2019一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程的范围和内容]4. 工程规模：[工程的面积、长度、高度等具体数据]5. 工程期限：开工日期：[预计开工日期]竣工日期：[预计竣工日期]工期总日历天数：[总工期天数]二、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
工程价款的支付方式如下：预付款：合同签订后[具体天数]日内，支付工程总价款的[百分比]%作为预付款；进度款：按照工程进度，每月[具体次数]支付工程进度款，支付金额为已完成工程量的[百分比]%；竣工款：工程竣工并验收合格后[具体天数]日内，支付工程总价款的[百分比]%；质量保证金：工程总价款的[百分比]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
2. 价款调整：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款发生变化，双方应协商确定调整后的价款。
价款调整的依据包括但不限于设计变更单、工程量清单、工程签证等。
三、工程质量及验收1. 工程质量标准：本工程应符合国家现行的相关工程质量标准和规范。
双方应在合同中明确约定工程的质量等级和验收标准。
2. 工程验收：工程竣工后，承包人应通知发包人进行验收。
发包人应在接到通知后的[具体天数]日内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
验收合格后，双方应签署工程验收报告。
如工程验收不合格，承包人应按照发包人的要求进行整改，直至验收合格。
四、双方责任与义务1. 发包人责任与义务：提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按合同约定支付工程价款。
协助承包人协调与工程相关的外部关系。
及时组织工程验收。
2. 承包人责任与义务：按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。
遵守施工现场的管理规定，确保施工安全。
负责施工过程中的工程资料的收集、整理和归档。
工程竣工后，负责清理施工现场。
五、施工变更1. 如发包人要求对工程进行变更，应提前通知承包人，并提供变更设计文件。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
建设工程施工合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（承建单位）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________，双方经过协商达成以下建设工程施工合同：一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称：_____________。
1.2 工程规模：_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置：_____________。
二、施工期限2.1 开工日期：_____________年/月/日。
2.2 竣工日期：_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求，具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成，各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于：_____________，具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括：_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算，并按照工程进度和质量完成各项工程，建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式：_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容，承担相关工程质量和进度等的责任，如未按照合同要求完成相应工程，应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久，向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工，应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程，应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密，不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施，确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
建设工程施工合同范本2019专业版
编号: ____________________可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载建设工程施工合同范本2019 专业版甲方： ____________________乙方： ____________________签订日期：__ 年____ 月___日建设工程施工合同是工程实施过程中约束发包商与承包商的政策法规文件, 也是发包方与承包方在工程施工过程中的行为约束标准。
建设工程施工合同怎么写呢?以下是网小编为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。
建设工程施工合同范文1建设方： _______________ 以下简称甲方施工方： _______________ 以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下： ________________________一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方（包水电安装在内）。
三、质量要求： ________________ 主体二层上下垂直误差应在2 公分之内，不能超过2 公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布20190mm20190mmt筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款办法： ________________ 乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。
2019施工合同范本
2019施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程承包范围：_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 合同价款包括：_______2.3 合同价款不包括：_______三、工期3.1 本工程工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3.2 如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期，并支付相应费用。
四、质量标准4.1 工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范和标准，达到_______质量等级。
4.2 乙方应按照设计文件和有关规范要求精心组织施工，确保工程质量。
五、付款方式5.1 甲方支付乙方合同总价款的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元作为预付款。
5.2 工程进度款按实际完成工程量的_______%支付，支付时间为每月的_______日。
5.3 工程竣工后，甲方支付至合同总价款的_______%。
5.4 工程验收合格后，甲方支付至合同总价款的_______%。
5.5 剩余_______%的款项作为质量保证金，质保期为_______年，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
六、双方的权利和义务6.1 甲方权利和义务（1）提供施工所需场地、图纸、资料等；（2）办理施工所需的各项手续；（3）支付合同价款；（4）对工程质量、进度、安全进行监督检查；（5）协助乙方解决施工中出现的问题。
6.2 乙方权利和义务（1）按照甲方提供的图纸、资料及规范要求组织施工；（2）确保工程质量、进度、安全；（3）接受甲方的监督检查；（4）及时向甲方报告施工中出现的问题；（5）负责保修期内工程的维修。
施工合同书2019专业版
合同编号：_________施工合同书2019专业版甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第1 页共9 页施工合同书2019专业版施工合同书范文1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方因工程项目施工任务的需要，现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工，经双方协商同意，订立本合同书供双方共同遵守执行。
一、工程内容：根据设计图纸和双方已协商的内容进行施工，如遇实际原因需要，可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。
二、施工项目工期：自合同签订之日起共7个自然日完成。
三、甲方负责工程的报建、报批相关手续，并为工程提供所需的pvc管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。
除上述材料外，乙方负责整个项目的其它材料和施工以及修复等全部任务。
四、乙方应严格按有关规范进行施工建设和施工现场邻里关系协调，做好各项防护措施，施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故，概乙方负责。
如遇障碍无法开挖的，应及时通知甲方到场确认。
五、工程结算：按实际完成长度乘以承包单价计算：1、管道部分：水泥路面及步道砖每米60元，土路路面每米20元，第 2 页共 9 页直埋光缆每米12元，包封每米10元，基座每个300元。
2、光缆部分：管道光缆(48芯以下)1.4元/米，96芯以上(含96芯)1.6元/米，五孔子管1.4元/米, 新设吊线3元/米，加挂光缆2元/米，安装引上钢管45元/根。
3、防雷地网：水泥路60元/米，土路20元/米，挂墙10元/米。
4、电力电缆布放：10元/米工程施工期间，乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格，申付至总工程量80%的进度款，工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。
六、本合同书自签名之日起生效，工程款付清后自行失效。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：__________年__月__日 _____年__月__日施工合同书范文2发包方(全称)：(以下简称甲方)承包方(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方第 3 页共 9 页就xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：一、工程概况：工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金来源：二、工程承包范围：承包范围：三、合同工期：开工日期： xx 年6月5日完工日期：xx年 7月15日合同工期总天数 40 天四、质量标准：五、合同价款：喷涂每平米用料10元、人工费4元六、甲方的权利与责任：1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。
2019年施工合同范本doc
2019年施工合同范本doc合同编号：_______合同签订日期：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%，甲方支付合同总价款的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
三、工程期限3.1 工程开工日期：_______3.2 工程竣工日期：_______3.3 工程总日历天数：_______天。
四、质量标准4.1 工程质量符合国家现行有关质量验收规范和标准，质量达到_______等级。
4.2 乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工，如乙方擅自改变施工方案，导致工程质量和安全事故，乙方应承担全部责任。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守安全生产的相关法律法规，确保施工过程中的安全。
5.2 乙方应按照甲方的要求制定安全生产责任制度，加强安全生产教育，落实安全生产措施。
六、合同变更与解除6.1 双方同意，合同签订后，如一方提出变更或解除合同，应提前_______日书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更或解除协议。
2019版施工合同范本
2019版施工合同范本合同编号：_______鉴于甲方委托乙方承担施工任务，为确保双方合法权益，经充分协商，特订立本施工合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程性质：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程内容：________________第二条工程期限2.1 工程开工日期：____年____月____日2.2 工程竣工日期：____年____月____日第三条工程价款3.1 工程总价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元3.2 工程进度付款方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照甲方要求提交工程进度报表，甲方根据工程进度情况支付进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为结算款。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起____年。
4.3 工程验收：（1）乙方应在工程竣工后____个工作日内向甲方提交验收申请。
（2）甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。
（3）验收合格后，双方签订工程验收报告。
第五条工程变更及签证5.1 工程变更：（1）甲方提出工程变更，应书面通知乙方。
（2）乙方应在接到变更通知后____个工作日内，根据变更内容提交变更报价。
（3）双方协商一致后，签订工程变更合同。
5.2 签证：（1）乙方在施工过程中，如遇特殊情况需签证，应书面通知甲方。
（2）甲方应在收到签证申请后____个工作日内予以答复。
（3）双方协商一致后，签订签证协议。
第六条违约责任6.1 甲方违约：（1）甲方未按约定时间支付工程款，应支付乙方逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×____%。
2019施工合同范本
2019施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______二、合同价款2.1 合同总价款：_______2.2 付款方式：_______2.3 预付款：_______2.4 工程进度款：_______2.5 竣工结算款：_______2.6 质保金：_______三、工期3.1 工程开工日期：_______3.2 工程竣工日期：_______3.3 工期总日历天数：_______四、质量标准4.1 工程质量符合：_______4.2 质量保修期：_______五、甲方责任5.1 提供施工图纸及有关资料：_______5.2 办理相关手续：_______5.3 提供施工场地：_______5.4 提供施工用水、用电：_______5.5 支付合同价款：_______六、乙方责任6.1 严格按照施工图纸及有关规范施工：_______6.2 保障施工安全：_______6.3 保护环境：_______6.4 遵守甲方管理制度：_______6.5 按时完成工程：_______七、违约责任7.1 甲方违约：_______7.2 乙方违约：_______八、争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：（1）提交_______仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。
九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______签订日期：_______ 签订日期：_______原2019施工合同范本。
建筑施工合同19版
建筑施工合同19版甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜，经充分协商，达成以下共识，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_____________1.2 工程地点：_____________1.3 工程内容：根据施工图纸及工程量清单所列明的全部工程内容。
1.4 工程规模：_____________1.5 工程总投资：_____________二、合同工期2.1 合同工期为_____________日历天，自开工之日起计算。
2.2 开工日期：_____________2.3 竣工日期：_____________三、工程质量标准3.1 工程质量必须符合国家及行业的有关标准和规范。
3.2 工程质量必须达到设计要求和合同约定的质量等级。
四、合同价款及支付方式4.1 合同总价：根据施工图纸、工程量清单及有关资料，经双方确认的合同总价为准。
4.2 支付方式：（1）工程预付款：合同总价的10%，合同签订后支付。
（2）进度付款：按照工程进度，每月工程进度达到合同约定的比例后，按实际完成工程量计算的工程款，经双方确认后支付。
（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，按照实际完成工程量进行结算，多退少补。
4.3 支付时间：按照双方约定的进度付款时间进行支付。
五、材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的主要材料、设备及配件，并保证材料质量符合设计要求和合同约定。
5.2 乙方负责对甲方提供的材料进行检验，对不符合质量要求的材料有权拒绝使用，并要求甲方及时更换。
六、施工组织与管理6.1 乙方根据施工图纸及工程量清单，制定详细的施工组织设计，提交甲方审批。
6.2 乙方按照施工组织设计进行施工，确保工程进度和质量。
6.3 乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。
2019年工程施工合同样本(万能版)
2019年工程施工合同样本(万能版) 2019年工程施工合同样本（万能版）第一章：合同主体1.1 合同双方1.1.1 发包方- 名称：[发包方名称]- 地址：[发包方地址]- 联系人：[发包方联系人]- 联系电话：[发包方联系电话]1.1.2 承包方- 名称：[承包方名称]- 地址：[承包方地址]- 联系人：[承包方联系人]- 联系电话：[承包方联系电话] 1.2 合同签订日期- 日期：[合同签订日期]第二章：工程概况2.1 工程名称- 名称：[工程名称]2.2 工程地点- 地址：[工程地点]2.3 工程内容- 描述：[工程内容描述]2.4 工程预算- 金额：[工程预算金额]第三章：合同条款3.1 工程进度- 工期：[工程预计开始日期]至[工程预计结束日期] 3.2 工程质量- 标准：[工程质量标准]3.3 工程付款- 方式：[工程付款方式]- 进度：[付款进度]3.4 工程变更- 条款：[工程变更条款]3.5 违约责任- 条款：[违约责任条款]3.6 争议解决- 方式：[争议解决方式]第四章：合同附件4.1 工程设计文件- 附件：[工程设计文件名称] 4.2 其他文件- 附件：[其他文件名称]第五章：合同的生效、变更和终止5.1 合同生效- 条件：[合同生效条件]5.2 合同变更- 条款：[合同变更条款]5.3 合同终止- 条款：[合同终止条款]第六章：其他约定- [其他约定内容]第七章：合同的签署- 本合同自双方签字盖章之日起生效。
[发包方签字][承包方签字][日期]。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方（建设单位）：名称：_________ 统一社会信用代码：_________地址：_________ 联系：_________乙方（施工单位）：名称：_________ 统一社会信用代码：_________地址：_________ 联系：_________根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章制度，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就______工程（以下简称本工程）的施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程性质：新建/扩建/改造/维修/其他4. 工程总承包单位（如有）：_________5. 工程规模和内容：_________6. 工程进度计划：_________7. 工程合同价款：_________元（大写：_________）。
二、双方权利和义务甲方的权利和义务：1. 向乙方提供必要的工程资料、图纸、设计文件等，并及时对乙方提出的问题做出回应。
2. 组织、协调与乙方进行工程施工管理，并按照工程进度计划支付相应的合同价款。
3. 对乙方展开的工程施工进行监理和检查，及时发现并处理工程质量问题。
4. 对原合同或工程设计文件的修改和变更，由甲方和乙方协商一致签署变更协议。
在未达成协议前，原合同或工程设计文件仍继续执行。
5. 对乙方违反合同约定的行为，能在损害自己合法权益的前提下，有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
6. 违约金：若乙方未按合同规定的时间节点完成工程，甲方可按合同约定向乙方收取违约金。
乙方的权利和义务：1. 按照工程设计文件和合同约定，确保工程施工符合相关法律法规的要求，保证工程质量和工程安全。
2. 申请并持有与工程有关的行政许可，遵守相关的安全生产、环保等方面的规定。
3. 对施工过程中的问题及时向甲方汇报，协助甲方做出解决方案。
建设工程施工合同范本2019专业版
建设工程施工合同范本20１９专业版合同编号:甲方：乙方:第一章总则1．1 合同目的和基本内容1．2 项目概况１.3 合同签订与生效第二章合同的履行2.1 甲方的权利和义务2.2 乙方的权利和义务2.3 变更和违约责任第三章项目工期及进度管理3．１工期的确定３.2 工期的管理与调整3.3 进度支付第四章施工质量管理4.1 施工方案的制定4.2 质量监测与控制4.3 质量验收和保修第五章工程款支付与结算5．1 工程款支付方式5.2 工程款支付条件5.3 工程结算第六章税务事项6．1 税务登记和证明6.２税收优惠政策6.3 税务纠纷解决第七章合同解除与终止7.1 合同解除条件7.2 合同终止条件7．３解除和终止的法律后果附件：1.合同附件一:工程计划书2.合同附件二：施工图纸3.合同附件三：价格清单4．合同附件四：合同变更申请书５.合同附件五:工程款支付申请单法律名词及注释：1.合同：双方当事人自愿达成的具有法律效力的协议文件。
2.甲方:合同中被告甲方,指项目的建设单位或委托人。
3．乙方：合同中被告乙方,指承建项目的施工单位或个人。
４.变更:指合同签订后，双方当事人经协商一致,对合同条款进行修改或补充。
5.违约责任：当事人未能履行合同义务或未按合同约定履行义务时，应承担的法律责任。
6．工期：指完成合同约定的工程任务所需的时间。
7.验收:指工程竣工后,甲方按照约定的验收标准进行检查、测试和检验来确认工程质量是否符合合同约定。
8.保修：指乙方承诺在约定的保修期内负责维修工程中出现的质量问题。
1、本文档涉及附件。
附件包括:－合同附件一：工程计划书，详细说明工程的实施计划和时间安排。
- 合同附件二：施工图纸,包括设计图纸、施工图纸等详细说明工程的构造和规格。
- 合同附件三:价格清单,列明各项工程的价格和计算方法。
- 合同附件四：合同变更申请书,用于申请对合同条款进行修改或补充的书面申请。
- 合同附件五：工程款支付申请单,用于申请支付工程款项的书面申请。
2019年最新施工合同范本5篇
2019年最新施工合同范本5篇施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。
以下是我整理的2019年最新施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!2019年最新施工合同范本委托方(以下简称甲方)：施工方(以下简称乙方)：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：工程地址：____________________________________工程内容：详见合同附件一。
委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。
工程工期：1、开工日期：年月日，(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期：年月日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程总造价：万仟百拾元。
六、甲方的权利和义务：甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。
甲方采购后材料经乙方负责保管。
由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。
提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。
施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。
施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。
甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
乙方须按时完成工程。
若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
八、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。
整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。
若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。
2019版施工合同范本
2019版施工合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人（或委托代理人）：__________联系电话：_________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人（或委托代理人）：__________联系电话：_________________________鉴于甲方需要进行____________________施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本施工合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程价款：_____________________1.8 工程款支付方式：_____________________1.9 其他约定：_______________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款。
2.2 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
2.3 甲方应提供施工所需的场地、水、电等基本条件。
2.4 甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。
2.5 甲方应保证施工期间不干涉乙方的正常施工活动。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准和工程期限完成施工任务。
3.2 乙方应保证施工过程中的安全生产，遵守国家有关安全生产的法律法规。
建设工程施工合同2019专业版
建设工程施工合同2019专业版建设工程施工合同书范文1发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》jgj79-2002要求。
5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。
第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计元。
剩余10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)建设工程施工合同(示范文本)(2019版)一、合同背景本合同是根据国家法律法规以及相关政策和规定，为了明确建设工程施工双方的权益和义务而制定的。
二、合同主体甲方信息姓名/公司名称：地址：乙方信息姓名/公司名称：地址：三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：1.4 工程造价：2. 合同条款2.1 合同签订与生效双方当事人应在本合同签订之日起五个工作日内办理相关文件的备案手续。
签订备案手续完成后，本合同自动生效。
2.2 工程工期工程进度按照合同约定的时间节点进行。
如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并办理变更手续。
2.3 工程质量乙方应按照国家和地方政府的法律法规和相关标准，严格控制施工质量，并承担由于自身质量问题造成的责任和损失。
2.4 工程价格与支付方式2.4.1 工程价格工程总价为_________（大写），由甲方支付给乙方。
2.4.2 付款方式甲方按照以下方式支付工程款项：预付款：进度款：2.5 变更和索赔任何一方在变更施工内容或扩大工程范围时，应及时与另一方协商并办理相关变更手续。
双方应确保变更后的价格和工程进度得到合理调整。
2.6 合同解除和违约责任2.6.1 合同解除本合同解除需要双方书面协议，并办理相关手续。
2.6.2 违约责任当事人违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并支付违约金。
3. 合同履行3.1 甲方责任甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项，并提供相应的施工条件和图纸等。
3.2 乙方责任乙方应按照合同约定的质量、进度要求，完成工程建设，并保证工程达到国家和地方相关标准。
4. 争议解决本合同的争议应由双方协商解决。
如协商不成，则提交当地人民法院解决。
四、合同附件工程图纸合同附表其他相关文件以上所列内容构成本合同的完整组成部分，双方当事人应共同遵守并按照执行。
如有争议，以本合同为准。
2019年工程施工合同样本(全场景适用)
2019年工程施工合同样本(全场景适用)2019年工程施工合同样本（全场景适用）第一章总则1.1 本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于2019年（以下简称“合同签订年份”）签订：甲方：（全称），以下简称“甲方”；乙方：（全称），以下简称“乙方”。
1.2 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，达成如下协议。
第二章工程概况2.1 工程名称：（工程名称）；2.2 工程地点：（工程地点）；2.3 工程规模：（工程规模）；2.4 工程内容：（工程内容）；2.5 工程预算：（工程预算）。
第三章合同价格3.1 本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算明细，甲方在收到预算明细后____个工作日内进行审核，确认无误后向乙方支付合同价的____%。
3.3 乙方在工程施工过程中，如需调整工程预算，应提前____个工作日向甲方提出申请，甲方在收到申请后____个工作日内进行审核，确认无误后按照双方约定的比例支付调整后的工程价款。
第四章工程施工4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程顺利进行。
4.3 乙方在施工过程中，应遵守安全生产规定，确保工程安全。
4.4 乙方在施工过程中，应尊重甲方合法权益，不得损害甲方的名誉、利益。
第五章工程验收5.1 工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检、互检和验收，确保工程质量符合约定标准。
5.2 甲方应在工程验收合格后____个工作日内向乙方支付合同价的剩余____%。
5.3 如果甲方对工程质量有异议，应在验收合格后____个工作日内向乙方提出，并提供详细的异议理由及整改要求。
乙方应在收到异议后____个工作日内进行整改，直至甲方满意。
2019版施工合同范本
2019版施工合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的工程项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________5. 工程质量：__________6. 工期：__________二、合同价款1. 合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 付款方式：__________三、工程承包范围1. 承包范围：__________2. 承包方式：__________四、工程质量1. 工程质量应达到国家相关质量验收标准。
2. 工程质量保证期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、工期1. 工程总工期为__________天，自合同签订之日起计算。
2. 工期延误：__________六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应制定安全生产责任制度，加强安全生产管理，配备必要的安全生产设施和劳动保护用品。
3. 乙方应承担因施工原因造成的安全生产事故的责任。
七、环境保护1. 乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取措施保护施工现场的环境。
2. 乙方应承担因施工原因造成的环境污染和生态破坏的责任。
八、合同变更和解除1. 合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
2. 合同变更和解除不免除双方在变更和解除前的权利和义务。
九、违约责任1. 甲方违约：__________2. 乙方违约：__________十、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程施工合同2019
工程施工合同2019第一部分：合同当事人甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，经友好协商，订立本合同。
第二部分：工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________5. 工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计要求和功能需求。
第三部分：合同金额与支付方式1. 合同总价：人民币_________元2. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总价的_____%作为预付款给乙方。
3. 进度款：根据实际完成的工程量按月结算，每月支付当月完成工程量的____%。
4. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余合同款项。
第四部分：工期与进度1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 进度计划：乙方应根据合同约定，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。
第五部分：质量保证与验收乙方必须保证工程质量符合国家标准及设计要求，对于出现的质量问题，应及时修复并承担相应责任。
甲方有权对施工过程进行监督，并在工程完成后组织验收。
第六部分：变更与索赔如因设计变更或其他原因导致工程量、工期或费用发生变化，双方应及时协商，签订书面变更协议。
任何一方因此产生的额外费用或损失，应由责任方承担。
第七部分：违约责任若一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第八部分：争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九部分：其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号: ____________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载
工程施工合同范本2019 专业版
甲方： ____________________
乙方： ____________________
签订日期： ___ 年 ___ 月 ___ 日
（可编辑修改哦）
发包方（以下称甲方）： _____________________
法定代表人： ___________________
身份证号码： ___________________
承包方（以下称乙方）： _____________________
法定代表人： ___________________
身份证号码： ___________________
可编辑修改哦： ___________________ 发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于
建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时
用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承
包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费
用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行
政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称： ________________________________________________________
二、工程地点： ________________________________________________________
三、工程内容： ________________________________________________________ 五、工程立项批准文号：六、工程承包范围：第二条工程期限
一、合同工期总日历天数 _________ 天；
开工日期： __________________________ 年 ______ 月 ______ 日；
可编辑修改哦： _________________ 关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
竣工日期： __________________________ 年_____ 月______ 日。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：
1、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；停水停电
天以上；
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；。