安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付合同
安全文明施工措施费支付合同甲方：（具体名称）乙方：（具体名称）根据双方的友好协商，为确保工程项目的安全和文明施工，乙方应按照以下合同规定，支付给甲方相应的安全文明施工措施费。
一、费用标准及支付方式1. 甲方向乙方提供的安全文明施工措施费用标准如下：（根据实际需要列出费用项目及具体金额）2. 乙方应按照以下支付方式向甲方支付安全文明施工措施费：（根据实际情况选择一种或多种支付方式，并具体描述支付方式）二、费用支付时间1. 乙方应在工程合同签订后的五个工作日内向甲方支付首期安全文明施工措施费。
2. 乙方应在每个月的月初向甲方支付当月的安全文明施工措施费。
三、费用支付证明1. 甲方应向乙方提供正规发票，作为安全文明施工措施费支付的有效凭证。
2. 乙方应在收到发票后的五个工作日内完成支付。
四、安全文明施工措施费使用1. 甲方收到乙方支付的安全文明施工措施费后，应按照约定的费用标准和支付方式，用于工程项目的安全文明施工。
2. 甲方应详细记录安全文明施工措施费的使用情况，并提供相关的费用使用明细给乙方。
五、违约责任1. 若乙方未按照合同约定的时间和方式支付安全文明施工措施费，应按照实际支付金额的2%计算违约金，并在违约金计算后的五个工作日内支付给甲方。
2. 如乙方连续两个月未支付安全文明施工措施费，甲方有权终止工程合同，并要求乙方承担违约责任。
六、其他约定1. 本合同一式两份，协商一致后签署，并具有同等法律效力。
2. 对于未尽事项的解释、修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式进行。
3. 本合同自双方盖章之日起生效，并有效期至工程项目完工验收并支付全部相关款项之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
安全文明施工措施费支付协议
1.乙方应按照甲方的要求，制定并实施安全文明施工措施，确保施工过程中的安全文明。
2.措施费的计算方式为：根据项目施工图纸、工程量清单及相关规范，结合乙方实际施工情况，由甲方审核后确定。
3.甲方应在每个月的工程进度款中，按照实际完成的工程量，扣除相应的安全文明施工措施费用，支付给乙方。
安全文明施工措施费支付协议
安全文明施工措施费支付协议
甲方：（全称名称）
地址：
联系电话：
乙方：（全称名称）
地址：
联系电话：
鉴于甲方为工程项目（以下简称“项目”）的业主或施工单位，乙方为项目的施工分包商或供应商，现双方就项目的安全文明施工措施费支付事宜达成如下协议：
第一条安全文明施工措施费定义
本协议所称安全文明施工措施费（以下简称“措施费”）是指乙方按照甲方的要求，在项目施工过程中采取的安全文明施工措施所需的费用，包括但不限于安全防护设施费、文明施工费、环境保护费制定并实施安全文明施工措施，确保施工过程中的安全文明。
2.乙方应按照本协议约定的时间和金额，向甲方支付措施费。
第六条违约责任
1.如甲方未按照本协议约定的时间和金额支付措施费，乙方有权拒绝施工，并要求甲方支付违约金。
2.如乙方未按照甲方的要求，制定并实施安全文明施工措施，甲方有权要求乙方立即整改，并有权扣除相应的措施费。
第七条争议解决
本协议的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
安全文明施工措施费支付合同
安全文明施工措施费支付合同合同编号：XXX-XXXXX甲方：[甲方名称] (以下简称"甲方")地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称] (以下简称"乙方")地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]鉴于：1. 甲方计划在项目[项目名称]进行施工工作，为确保施工安全，需采取一定的文明施工措施；2. 乙方具备相关安全文明施工措施的能力和经验，能够提供相应的服务；3. 双方愿以签订本合同的方式明确安全文明施工措施费的支付事宜。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，达成如下合同：第一条安全文明施工措施费的支付方式及金额1. 甲方应按照施工进度支付安全文明施工措施费，具体支付方式如下：支付进度：金额（元）：[支付进度1] [金额1][支付进度2] [金额2]......2. 乙方承诺按照约定的支付进度完成相应的安全文明施工措施，并提供相应的费用发票予以报销。
第二条服务内容与标准1. 乙方应按照相关法律法规的要求，制定并严格执行安全文明施工措施方案，包括但不限于：施工区域的安全隔离、施工现场的清洁与整洁、施工材料的安全储存等。
具体的服务内容和标准详见附件一《安全文明施工措施方案》。
2. 甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查，如发现服务不符合要求或存在安全隐患，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的违约责任。
第三条工期及履约保证1. 本合同的工期为[工期]，乙方应在约定的工期内完成安全文明施工措施的服务。
2. 若乙方无法按时完成服务，须提前[提前期限]向甲方书面报备，并经甲方同意后方可延期完成。
延期完成的具体时间和方式双方应协商一致，并按照约定进行相应的费用调整。
3. 乙方保证其提供的服务符合国家相关法律法规的要求，如因乙方原因导致安全事故或违反相关法律法规，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。
工程合同安全文明措施费
工程合同安全文明措施费根据《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规的规定，甲方（建设单位）与乙方（施工单位）就工程项目的施工安全文明措施费（以下简称“安措费”）达成如下协议：一、安措费用标准与支付方式1. 安措费按照国家及地方相关规定执行，具体金额为工程总造价的____%。
2. 安措费由甲方在工程进度款中按比例逐月支付给乙方。
3. 若因乙方原因导致安全文明措施未达标，甲方有权扣减相应的安措费。
二、安措费用的使用范围1. 安措费用专项用于施工现场的安全防护设施、文明施工措施、安全教育培训等。
2. 包括但不限于购买安全帽、安全网、防护栏杆、警示标志、消防器材等。
3. 用于组织安全技术交底、安全教育培训、应急救援演练等活动。
4. 用于改善施工现场环境卫生，如垃圾处理、防尘降噪等。
三、安全管理责任1. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员的安全职责。
2. 乙方应制定详细的安全文明施工方案，并严格执行。
3. 乙方应定期组织安全检查，及时发现并消除安全隐患。
4. 对于重大危险源，乙方应制定专项安全措施，并进行严格监控。
四、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定使用安措费或未能达到安全文明施工标准，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应依法承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、其他约定1. 双方应共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。
2. 本合同中的安措费条款如有未尽事宜，双方可另行协商解决。
六、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
安全文明施工措施费支付合同
合同双方：
甲方：（全称）
乙方：（全称）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方支付乙方安全文明施工措施费事宜，达成如下协议：
一、安全文明施工措施费用的计算及支付
1.甲方应按照乙方实际完成的安全文明施工工作量，以人民币（大写）：__________元（小写）：￥__________元的标准向乙方支付安全文明施工措施费用。
2.甲方应按照国家相关法律法规的规定，代扣代缴乙方应缴纳的税费。
三、保密条款
1.除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
2.本保密条款自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日终止。
四、违约责任
1.任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2.乙方应在实际完成安全文明施工工作后，向甲方提交安全文明施工措施费用支付申请。甲方应在收到申请后的五个工作日内进行核实，并将核实结果通知乙方。
3.甲方应在核实无误后七个工作日内，按照本合同约定的金额和方式向乙方支付安全文明施工措施费用。
二、税务处理
1定的违约金为安全文明施工措施费用的百分之十。
五、争议解决
1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至安全文明施工措施费用支付完毕之日终止。
2024安全文明施工措施费支付协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024安全文明施工措施费支付协议书本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 安全文明施工措施费1.3 工程范围1.4 施工期限1.5 付款方式第二条安全文明施工措施2.1 施工安全措施2.2 文明施工措施2.3 环境保护措施第三条费用支付3.1 安全文明施工措施费的计算3.2 支付时间3.3 支付方式3.4 支付条件第四条施工单位的义务4.1 遵守法律法规4.2 落实安全文明施工措施4.3 保障施工人员安全第五条付款方的义务5.1 按时支付安全文明施工措施费5.2 监督施工单位实施安全文明施工措施第六条违约责任6.1 施工单位的违约行为6.2 付款方的违约行为第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构第八条合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限第十条不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力的后果第十一条合同的生效、修改与终止11.1 合同生效条件11.2 合同修改程序11.3 合同终止条件第十二条合同的履行12.1 施工单位履行合同的要求12.2 付款方履行合同的要求第十三条附件13.1 安全文明施工措施方案13.2 费用支付明细表第十四条其他条款14.1 合同的书面形式14.2 合同的签字盖章14.3 合同的份数第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方甲方：指合同中指明的付款方，负责按时支付安全文明施工措施费。
乙方：指合同中指明的施工单位，负责按照合同约定实施安全文明施工措施。
1.2 安全文明施工措施费安全文明施工措施费是指为保证工程施工安全、文明施工和环境保护，按照相关法律法规和工程特点，由甲方支付给乙方的费用。
1.3 工程范围本合同适用于甲方委托乙方施工的工程项目，具体工程范围和施工内容详见附件一。
1.4 施工期限施工期限是指乙方完成工程施工的时间，具体施工期限见合同附件一。
安全文明施工措施费支付协议
安全文明施工措施费支付协议甲方：（施工单位全称）乙方：（甲方支付对象全称）鉴于甲方根据合同要求，需进行安全文明施工措施费的支付事项，为确保施工过程中的安全和环境保护，双方达成以下协议：第一条支付方式1.1 甲方应按照合同约定的支付时间和支付金额，按月向乙方支付安全文明施工措施费。
1.2 安全文明施工措施费的支付金额由双方协商确定，根据工程项目的实际情况和风险评估结果确定。
1.3 乙方应提供与施工项目相关的安全文明施工措施费的用途明细，包括但不限于人力成本、设备材料费用等，并按照要求提供相关的票据、发票和报销凭证。
第二条支付时间2.1 安全文明施工措施费的支付时间为每月的第一个工作日。
如果该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。
2.2 甲方应提前3个工作日通知乙方，确认本期安全文明施工措施费的支付金额，并告知乙方支付银行账号等支付细节信息。
第三条费用核实和争议解决3.1 乙方应提供书面报告，详细说明安全文明施工措施费的实际使用情况，并将报告提交甲方审查。
3.2 甲方有权对乙方提供的报告进行核实和审查，并有权要求乙方提供合理的证明材料。
3.3 如甲方对乙方提供的报告和证明材料有疑义或存在争议，应及时与乙方进行沟通，并共同商讨解决方案。
第四条违约责任4.1 如果甲方未按照合同约定的支付时间和支付金额向乙方支付安全文明施工措施费，甲方应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
4.2 如果乙方提供的安全文明施工措施费的使用情况与实际不符，甲方有权向乙方要求返还多支付的费用，并有权按照合同约定的违约责任进行追究。
第五条保密条款5.1 双方应对在履行本协议过程中所涉及的商业秘密和技术资料等保密信息予以保密，未经对方书面同意不得向第三方泄露或使用。
5.2 本协议有效期内及终止后，双方对于所获悉的对方商业秘密和技术资料等保密信息，都应予以保密。
第六条附则6.1 本协议的任何修改、补充、解释和争议解决均应以书面形式进行，双方代表签字确认后生效。
安全管理文档之安全文明施工措施费支付协议书
安全管理文档之安全文明施工措施费支付协议书前言为确保施工现场的安全和工作人员的健康，根据国家安全生产法规和相关管理要求，本施工项目将实行安全文明施工措施费制度。
本协议书旨在规定支付安全文明施工措施费的具体方式和标准，以实现安全文明施工要求的切实落实。
一、支付标准1.安全文明施工措施费的支付标准由建设单位和施工单位协商确定并书面确认。
其中涉及费用、标准和内容以及支付保证金等方面的问题应在合同中明确。
2.安全文明施工措施费标准不得低于1.5%的合同价款，并根据施工现场条件、建设单位要求和施工内容而做适当调整。
3.支付保证金的比例不得低于安全文明施工措施费的10%。
在施工期间，发生违反安全文明施工要求的行为或造成安全事故后，保证金将被用于修缮或处罚。
二、支付方式1.安全文明施工措施费由建设单位在合同约定的时间内支付。
2.施工单位在收到安全文明施工措施费后，应在约定的时间内开具正式发票，并将发票及时交给建设单位。
3.如施工单位未能按合同规定时间支付安全文明施工措施费，建设单位有权暂停未支付的款项，直到施工单位正常支付为止。
三、支付管理1.建设单位应设立专门的安全文明施工措施费管理账户，并对该账户的收款和支出进行监督和管理。
2.施工单位应设立专门的安全文明施工措施费专户，所有费用都应在该账户下集中管理和使用。
3.支出安全文明施工措施费的情况应该记录在专门的台账和报告中，并及时向建设单位汇报。
四、结算1.安全文明施工措施费结算由建设单位和施工单位协商确定，并书面确认。
2.安全文明施工措施费结算须有完整的手续和程序，并经过审计认证后，支付余额。
3.如施工单位对施工的安全文明施工措施未按约定要求执行，建设单位有权拒绝结算。
五、违约处理如施工单位违反安全文明施工要求，或者出现安全事故，在经过相关机构的调查和确认后，建设单位有权扣留保证金和安全文明施工措施费，并按照相关法规和规定，对施工单位作出处罚和处理。
结束语为保障施工期间的安全和建设单位对施工管理的要求，建议建设单位和施工单位在签署合同确认书时，注明本协议内容，并使其成为合同不可分割的一部分。
安全文明施工措施费协议书
安全文明施工措施费协议书甲方：_________________（建设单位全称）乙方：_________________（施工单位全称）鉴于甲乙双方就______________________项目（以下简称“本项目”）的建设事宜达成一致，为确保本项目施工过程中的安全与文明，特订立本安全文明施工措施费协议书。
一、安全文明施工目标甲乙双方共同确认，本项目的施工必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场无重大安全事故，创建安全文明施工环境。
二、安全文明施工措施费1. 乙方应在本项目预算中单独列项安全文明施工措施费，并确保该费用专款专用。
2. 安全文明施工措施费包括但不限于以下用途：- 安全防护设施的购置与维护；- 安全教育培训及演练；- 文明施工宣传与管理；- 环境保护与污染防治；- 应急预案制定与实施。
三、责任与义务1. 甲方责任：- 提供符合安全文明施工要求的施工图纸及相关技术资料；- 按合同约定及时支付安全文明施工措施费；- 对乙方的安全生产工作进行监督和检查。
2. 乙方责任：- 制定并执行安全生产管理制度和操作规程；- 组织开展安全教育培训，提高工人安全意识；- 落实安全防护措施，确保施工现场安全；- 保持施工现场整洁，做好环境保护工作；- 发生安全事故时，立即采取有效措施，并向甲方报告。
四、违约责任如一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至本项目竣工验收合格之日终止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
安全生产文明施工措施费支付协议书
安全生产文明施工措施费支付协议书工程名称：甲方：乙方：为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条件》等法律法规，制定本协议。
一、安全文明施工措施费的计取及支付根据四川省建设厅文件（川建发（2006）107号）《关于印发<四川省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法>的通知》和成都市建委文件（成建委发[2006]701号）《关于转发<四川省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法>的通知》的规定，本协议明确现场安全文明施工措施费用，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款，确保安全文明施工措施费落实到位和专款专用。
一、基本费文明施工费为分部分项工程量清单项目定额人工费的6%；安全施工基本费为分部分项工程量清单项目定额人工费的9%；临时设施费为分部分项工程量清单项目定额人工费的9%；甲方预付安全文明施工费60%，余下的安全文明施工费在竣工结算时，根据乙方提供有关部门评定及费率测定的有效资料为依据支付。
二、现场评价费现场检查评价工作由建设行政主管部门建筑安全监督管理机构组织实施。
建筑安全监督管理机构依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）制定现场评价及评分办法。
现场评价实行动态管理，建筑安全监督管理机构根据工程进度和监管需要对安全文明施工措施分阶段进行检查评价。
建筑安全监督管理机构依据检查评价情况确定最终评价结果。
评价结果分为优良、合格、不合格三个等级。
1、评价结果为优良者，计取现场评价费。
计算方法为：得分为80分者，现场评价费费率按基本费费率的40%计取，80分以上每增加1分，其现场评价费费率在基本费费率的基础上增加3%，中间值采用插入法计算，保留小数点后两位数字，第三位四舍五入。
现场评价费费率计算公式如下：现场评价费费率=基本费费率×40%+基本费费率×（评价得分-80）×3%。
安全文明措施费支付承诺书
安全文明措施费支付承诺书
甲方（支付方）：__________
乙方（接收方）：__________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方支付乙方安全文明措施费事项，达成如下协议：
一、甲乙双方确认，乙方在履行合同过程中，应严格遵守国家安全生产法律法规，严格按照甲方安全生产要求，确保施工安全。
二、甲方承诺在合同约定的期限内，向乙方支付安全文明措施费共计人民币【】元整（大写：【】元整），用于乙方购买安全防护用品、进行安全教育培训、开展安全生产活动等。
三、甲方支付安全文明措施费的具体事宜如下：
1. 甲方应在合同签订后的【】个工作日内，向乙方支付安全文明措施费的【】%；
2. 乙方在履行合同过程中，如发生安全事故，甲方应在事故处理完毕后的【】个
工作日内，根据乙方实际支出，向乙方支付相应的安全文明措施费；
3. 甲方支付安全文明措施费时，应提供合法、有效的发票。
四、乙方承诺在收到甲方支付的安全文明措施费后，按照甲方要求，合理使用资金，确保施工安全。
乙方应定期向甲方报告安全文明措施费的使用情况，接受甲方的监督和检查。
五、如甲方未按照约定时间、金额支付安全文明措施费，乙方有权依法解除合同，并要求甲方支付违约金。
违约金计算方式为：未支付金额的【】%乘以延迟支付天数。
六、本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（支付方）：__________
乙方（接收方）：__________
签订日期：【年】年【月】月【日】日
以上内容仅供参考，具体支付承诺书应根据实际情况制定，并遵循国家法律法规。
2024年工程安全文明施工措施费计协议（三篇）
2024年工程安全文明施工措施费计协议发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人就工程，为达到安全文明施工的要求。
经双方协商，现达成如下协议：一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式1、安全文明施工措施费按工程总造价的计取。
2、在合同签订后支付给承包方措施费的，其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3、安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。
三、违约责任1、承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。
2、施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式份，双方各执份，质监站份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人（公章）：_____ 承包人（公章）：_____法定代表人（盖章）：_____ 法定代表人（盖章）：_____2024年工程安全文明施工措施费计协议（二）【协议书】2024年工程安全文明施工措施费计协议（三）甲方：（单位名称）电话：地址：邮编：乙方：（单位名称）电话：地址：邮编：鉴于甲方与乙方在2024年将合作进行某工程项目施工，为确保施工期间的安全和文明施工，经双方协商一致，达成以下协议：一、费用金额及支付方式1. 乙方承诺为甲方提供工程安全文明施工的相关服务，费用总额为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
工程安全文明施工措施费计取协议书（三篇）
工程安全文明施工措施费计取协议书甲方：（委托方）地址：联系方式：乙方：（施工方）地址：联系方式：鉴于，甲方委托乙方进行工程施工，为确保施工过程中的安全和文明，甲乙双方达成以下协议：一、施工项目1. 项目名称：2. 项目位置：3. 工程内容：二、工程安全文明施工措施费根据国家有关规定，为保障工程施工过程中的安全和文明，甲方向乙方支付工程安全文明施工措施费。
乙方同意按照以下方式计取：1. 计取比例：工程安全文明施工措施费按照工程总造价的百分比计取，具体比例为：2. 工程总造价：工程总造价为甲方和乙方共同确定的金额，具体金额为：3. 工程安全文明施工措施费金额：工程安全文明施工措施费金额为工程总造价乘以计取比例计算得出，具体金额为：4. 缴纳方式：乙方需在施工期内按照以下方式缴纳工程安全文明施工措施费：（1）预付：乙方需在工程开工前预付工程安全文明施工措施费总金额的50%；（2）阶段性缴纳：乙方需在施工期间按照工程进度阶段性缴纳剩余的50%工程安全文明施工措施费；（3）最后付清：乙方需在施工完成后提交相应的工程安全文明施工措施费清算报告，并支付剩余的工程安全文明施工措施费。
三、工程安全文明施工措施费使用工程安全文明施工措施费必须专款专用，用于保障工程施工过程中的安全和文明。
乙方需按照以下要求使用：1. 安全设施：用于购买和维护施工所需的安全设施，包括安全帽、安全绳、安全网等。
2. 安全培训：用于组织施工人员安全培训，提升施工人员安全意识和技术水平。
3. 文明施工：用于组织施工人员进行文明施工，包括施工现场卫生、噪音控制、尘土治理等。
4. 监督检查：用于委托第三方机构进行工程安全和文明施工的监督检查工作。
5. 其他费用：出现其他需要使用工程安全文明施工措施费的情况，需事先取得甲方书面同意。
四、违约责任1. 甲方违约责任：如果甲方未按照约定支付工程安全文明施工措施费或未按照约定使用，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的金额为应支付工程安全文明施工措施费金额总额的10%。
安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付协议书第一篇范文：合同编号：_______甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为工程项目（以下简称“项目”）的施工单位，乙方为项目的业主或开发商，为确保项目在施工过程中符合安全文明施工的要求，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方支付安全文明施工措施费（以下简称“措施费”）的事宜，达成如下协议：一、措施费的定义与计算1.1 措施费是指甲方为保证项目施工安全、文明、环保和质量，按照相关法律法规、规范标准及甲方要求，在施工过程中发生的一切非工程实体项目的费用。
1.2 措施费的计算依据为国家相关法律法规、规范标准及甲方要求，由甲方根据实际施工情况按照乙方提供的计算公式进行计算。
二、措施费的支付2.1 甲方应在项目开工前向乙方支付措施费，支付金额双方根据实际情况协商确定。
2.2 甲方支付措施费后，乙方应按照合同约定向甲方提供相关服务，确保项目施工安全、文明、环保和质量。
2.3 乙方应按照合同约定合理使用措施费，确保费用专款专用，不得挪作他用。
三、措施费的调整3.1 措施费如需调整，双方应协商一致，并签订补充协议。
3.2 调整措施费的因素包括但不限于政策变动、市场行情变化、工程规模调整等。
四、违约责任4.1 甲方未按约定支付措施费的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×日利率。
4.2 乙方未按约定提供相关服务或未合理使用措施费的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
安全文明施工措施费支付协议书(2)
安全文明施工措施费支付协议书发包人（甲方）：承包人（乙方）：为保证工程安全文明施工顺利进行，根据《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建发【2011】6号）的规定，甲乙双方就建设工程安全文明施工费支付方式协商一致，特签订本协议书。
一、安全文明施工费的计取及支付1、根据《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建发【2011】6 号）的规定，按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》进行清单取费，安全文明施工费基本费率、金额见下表：2、安全文明施工费的支付计划：1）合同签订后10个工作日内，发包人支付安全文明基本费率总价的50%，即2031399.88元（大写：贰佰零叁万壹仟叁佰玖拾玖元捌角捌分）。
（2）工程主体通过相关职能部门验收合格后10 个工作日内支付安全文明施工基本费率总价的30%，即1218839.93元（大写：壹佰贰壹万捌仟捌佰叁拾玖元玖角叁分）。
（3）工程完工支付安全文明施工基本费率总价的20% ，即812559.95元（大写：捌拾壹万贰仟伍佰伍拾玖元玖角伍分）（4）工程竣工验收合格后，承包人凭《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》测定的费率办理竣工结算，承包人不能出具《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》的承包人不得收取安全文明施工费。
二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、每季度末按标准和对乙方进行考核，作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据，严禁借考核吃拿卡要。
5、每月召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
安全文明施工措施费协议
安全文明施工措施费协议
甲方：（施工方）
乙方：（甲方）
为确保施工过程中的安全和文明秩序，双方就安全文明施工措施费协议如下：
一、费用支付方式
1. 甲方应按约定将安全文明施工措施费用以现金/银行转账等
方式支付给乙方；
2. 支付方式可根据实际情况协商确定。
二、费用计算标准
1. 安全文明施工措施费用由乙方提供相关资料和估算进行计算；
2. 甲方应审核并确认乙方提供的费用计算标准，并在合同中明确。
三、费用金额及支付周期
1. 安全文明施工措施费用总金额为【填写具体金额】元；
2. 甲方应按工程进度和实际需要，在【填写具体支付周期】内分期支付给乙方。
四、费用使用范围
1. 安全文明施工措施费用主要用于购买和维护施工现场所需的安全设施、保护装备等；
2. 乙方应按照施工现场实际需要使用费用，不得挪作他用。
五、费用结算和监督
1. 甲方有权随时要求乙方提供安全文明施工措施费用的使用明细和相关票据；
2. 乙方应提供真实、准确的费用使用明细，以便甲方进行审查和监督。
六、违约责任
1. 若甲方未按约定支付安全文明施工措施费用，应按约定支付违约金；
2. 若乙方未按约定使用费用或提供虚假费用明细，应承担相应的违约责任。
七、争议解决
本协议履行过程中产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可依法向相关仲裁机构提起仲裁。
八、其他约定事项
1. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力；
2. 本协议的任何修改、补充均需双方书面协商并签字确认。
甲方：（签字）
乙方：（签字）
日期：。
安全文明施工措施费用支付
眉山市市政工程安全文明施工措施费用支付协议
本单位建设的工程现场“三通一平”，场区主要道路硬化处理，现场围墙和大门、洗车池，现场办公区、生活区、临时设施等均按规定要求施工、设置。
施工安全必须达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)合格要求，并争创市级文明工地。
一、根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》川建发[2011]6号的要求，特签定本工程项目环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费(简称安全文明施工措施费用)支付协议，具体内容如下：
二、支付安全文明施工措施费用金额
安全文明施工措施费用：(万元)，
占工程合同造价比例：3.2%。
三、支付安全文明施工措施费用计划：
依据川建发[2011]6号的要求文件的要求，结合本工程特点，经与建设单位协议(分阶段支付安全文明施工措施费用满足工程的需要)，本工程安全文明施工措施费用支付计划同工程进度款拨付如下：
1、工程完成60%，支付安全文明施工费基本费的40%;
2、工程完成100%，支付安全文明施工费基本费的30%;
3、工程竣工验收，承包人凭《安全文明施工措施评价及费率测定表》测定的费率办理竣工结算剩余安全文明施工费。
建设单位(盖章)：施工单位(盖章)：
法人代表：法人代表：
年月日年月日。
2023年工程安全文明施工措施费计取协议书
2023年工程安全文明施工措施费计取协议书____年工程安全文明施工措施费计取协议书甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）根据《中华人民共和国建设法》、《建设工程施工现场安全管理规定》等相关法律法规的规定，为确保施工现场的安全和文明施工，保障工人的生命财产安全，双方经平等协商，达成如下协议：一、费用计取的目的和原则1.1 目的：本协议的目的是明确甲方和乙方对于工程安全文明施工所产生的费用的计取、使用和监督管理，合理使用这些费用，为施工现场创造安全、文明的施工环境。
1.2 原则：甲方和乙方应本着平等互利、公平合理、诚实信用的原则，严格按照法律法规的要求，共同完成工程安全文明施工措施费的计取、使用和监督管理。
二、费用计取标准和范围2.1 标准：工程安全文明施工措施费的计取标准为工程合同总额的2%。
费用的具体计取金额以工程施工合同的签订为准。
2.2 范围：工程安全文明施工措施费主要用于以下方面：（1）安全设施的购置和维护：包括安全围挡、安全网、安全警示灯、防护设施等的购置和维护费用；（2）安全培训和教育费用：包括工人的培训费用、安全教育材料费用等；（3）工人安全保障费用：包括工人劳动保险费用、工伤保险费用等。
三、费用计取的时间和支付方式3.1 计取时间：工程安全文明施工措施费应在工程施工合同签订后，乙方进场施工前一次性计取。
3.2 支付方式：乙方在签订施工合同后，需在7个工作日内将工程安全文明施工措施费支付至甲方指定的银行账户。
四、费用计取的使用及监督管理4.1 使用：工程安全文明施工措施费应专款专用，乙方不得将费用用于其他用途。
甲方要求乙方在施工期间，按照甲方要求的安全措施进行施工，并需保存相关收据和发票，用于费用使用的核对。
4.2 监督管理：甲方有权对乙方使用工程安全文明施工措施费进行监督和检查，乙方应如实提供相关的使用记录及使用情况。
甲方有权要求乙方按照要求提供相关的费用使用材料和材料溯源情况。
五、违约责任和纠纷解决5.1 违约责任：如乙方未按照本协议的约定支付工程安全文明施工措施费或未按合同约定使用费用，甲方有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失，并有权解除施工合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
成都新天府广场.天堂岛海洋乐园
中区中央游艺区工程
安全文明施工补充协议书
甲方：成都世纪城新国际会展中心有限公司
乙方：四川省高标建设工程有限公司
根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于2010年7月20日签订的主合同，特制定本补充协议如下：
一、安全文明施工措施费的计取
本工程暂定价位2500万元（大写：贰仟伍佰万元），其中应计取安全文明措施费用为210万元。
该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。
二、甲方的责任、权利和义务
1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。
5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
三、乙方的责任、权利和义务
1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。
2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。
3、乙方主要负责人的职责
①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。
②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。
③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。
④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。
4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。
5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。
6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。
7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。
9、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。
10、渣土、建渣运输过程中，车辆应遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。
11、每周至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行。
12、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。
四、安全文明施工措施费支付办法及使用要求
1、合同签订后，甲方预付乙方安全、文明施工措施费总费用总额的30%，即63万元（大写：陆拾叁万元），用于开工前的场容、场貌、临电、临设的施工，达到开工审查条件的要求。
2、剩余费用随每月施工进度比例按80%支付，预付款按当月产值比例扣回每月工程进度款中。
3、工程实施完成后，本工程安全生产、文明施工评价合格后，即支付剩余余款，如本工程安全文明施工评价达到优良，甲方将按安全文明措施总费用的5%对乙方予以奖励。
4、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中应以工程项目为单位。
单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。
五、违约责任
按主合同执行
六、本补偿协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方：成都世纪城新国际会展中心有限公司
法定代表人（签章）：
乙方：四川省高标建设工程有限公司
法定代表人（签章）：
2010年7月20日信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己。