2016建设工程施工合同专用条款填写范本.
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方(以下简称“甲方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2 承包方(以下简称“乙方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程类型:____________________2.5 工程建设规模:____________________2.6 工程总投资:____________________2.7 工程合同工期:____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后,应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求,在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定,确保施工现场安全、环保。
建筑工程施工合同2016
建筑工程施工合同2016本合同由甲方(委托方)和乙方(承包方)共同订立,并经双方认可并签字生效。
双方本着平等、自愿、互利的原则,为完成下述建筑工程施工而达成如下协议:一、合同范围及工程概况1.1 本合同约定的工程范围为[具体工程名称及地址]。
1.2 工程类别:[详细说明工程的类型、规模及性质]。
1.3 工程建设性质:[详细说明工程是新建、改建、扩建、装修或维修等]。
1.4 工程造价预算:本工程合同总造价为[具体金额]。
1.5 工程开工日期:[具体工程开工日期]。
1.6 工程竣工日期:[具体工程竣工日期]。
二、合同价格2.1 工程合同总价款为[具体金额](大写)。
2.2 工程款的支付方式:[具体描述每次支付的款项及时间要求]。
2.3 工程款支付条件:[具体描述工程进度、验收标准及款项支付条件]。
三、合同履行保证3.1 甲方应按时支付合同款项,并提供必要的技术资料和施工条件。
3.2 乙方应按照本合同约定的质量标准和工期要求进行施工,并承担施工期间的安全责任。
四、工程质量与技术标准4.1 工程质量:乙方应确保工程质量符合国家规定的相关标准,并按照双方约定的质量要求进行验收。
4.2 技术标准:乙方应遵守国家、行业规定的技术标准进行施工,确保工程质量符合要求。
五、工期及延期5.1 工期:乙方应按合同规定的工期完成工程,并如实记录和报告工程进度。
5.2 延期责任:如因不可抗力等原因致使工期延长,经甲方同意后,双方可协商调整工期及相关费用。
六、合同变更6.1 合同变更的条件:任何一方需提出书面变更通知,并经双方协商一致后方可变更。
6.2 变更合同的程序:双方应通过书面形式进行变更协商,并依法办理相关手续。
七、违约责任7.1 如甲方未按照合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付滞纳金及相应的赔偿。
7.2 如乙方未按合同约定质量标准完成工程,甲方有权要求乙方返工,并承担相应的返工费用。
7.3 如一方违反本合同约定,导致对方遭受经济或信誉上的损失,违约方应承担损害赔偿责任。
2016建设工程施工合同通用条款
2016建设工程施工合同通用条款[全文开始]建设工程施工合同(通用条款)第一章总则第一条合同的立项和签订1.1 本合同适用范围:1.2 合同的立项:1.3 合同的签订:第二章工程的实施和管理第二条工程管理的基本要求2.1 监督管理机构的职责:2.2 施工单位的责任:2.3 施工现场的管理:第三章工程执行的主体责任第三条建设单位的责任3.1 建设单位的权利和义务:3.2 施工单位的选择:3.3 工程变更和索赔处理:第四章施工组织设计和施工方案第四条施工组织设计4.1 施工组织设计的目的和原则: 4.2 施工组织设计的内容:4.3 安全技术措施:第五章施工期和进度控制第五条施工期和进度控制的安排5.1 施工期的确定:5.2 进度计划和控制:5.3 进度控制:第六章工程质量的保证第六条施工质量的要求6.1 施工质量的基本要求:6.2 施工质量的控制:6.3 质量问题的处理:第七章竣工验收和质量保证第七条竣工验收7.1 竣工验收的程序和要求: 7.2 竣工验收的验收依据:7.3 质量保证的期限和责任:第八章合同价款和支付方式第八条合同价款和支付方式的确定 8.1 合同价款的确定:8.2 支付方式的选择:8.3 付款期限和方式:第九章合同保证和违约责任第九条合同履行中的担保和保证 9.1 合同的保证金:9.2 履约保证金:9.3 违约责任:第十章维护期和售后服务第十条维护期和售后服务的约定10.1 维护期的约定:10.2 售后服务的约定:10.3 保修期后的维护和服务:[全文结束]本文档涉及附件:附件一:建设工程施工合同样本附件二:施工组织设计技术规范附件三:建设工程竣工验收标准法律名词及注释:1. 合同:指双方或多方之间关于确定权利义务的协议。
2. 建设单位:指委托施工工程的业主单位。
3. 施工单位:指承接建设工程的承包商或施工队伍。
4. 监督管理机构:指负责监督工程施工的监督机构。
以上文档仅供参考,请根据实际情况进行适当修改和完善。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程施工合同范本2016
建设工程施工合同范本2016施工合同在建筑行业用得非常广,而且即使是在这方面的合同也有很多,像安全施工合同,装修施工合同,建筑施工合同,园林设计施工合同,等等,下面是关于2016建设工程施工合同范本,欢迎查看!建设工程施工合同范本(GF―1999―0201)合同编号:字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币) ¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效本合同双方约定后生效发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:合同订立时间:年月日合同订立地点:建设工程施工合同管理办法很多建筑企业在建设工程施工合同签订后,一般将施工合同放在抽屉里或锁在档案柜子里,在工程实施中一旦发生争议和纠纷,才将施工合同拿出来看一下。
2016建设工程施工合同
2016建设工程施工合同甲方:______________(以下简称“甲方”)乙方:______________(以下简称“乙方”)鉴于甲方拟委托乙方承担______________(以下简称“本工程”)的施工,经双方友好协商,一致达成本《建设工程施工合同》(以下简称“本合同”)。
甲乙双方均同意按照以下条款及规定签订本合同,并严格履行合同义务。
第一条工程名称及工程地点1.1 根据本合同的约定,本工程名称为______________,工程地点位于______________。
1.2 本工程总造价为______________。
第二条工程内容及范围2.1 本工程范围包括但不限于______________。
2.2 本工程包括主要工程及配套设备、材料等,具体工程量按照《工程量清单》确定。
第三条工程施工期限3.1 本工程施工期自合同签订之日起计算,至______________前须完工。
甲方应在签订本合同后______________日内办理开工手续并启动工程施工。
3.2 如因不可抗力、政府部门管制等原因影响工程施工进度,甲乙双方应及时协商调整施工期限。
第四条施工方式4.1 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸及技术要求,合理组织施工作业,并保证施工质量和工程进度。
4.2 乙方负责组织相关单位、人员及设备参与工程施工,确保施工效率和安全。
第五条施工质量及安全保障5.1 乙方应按照相关法规和国家标准进行工程施工,确保工程质量达到设计要求。
5.2 乙方负责为工程施工场地提供安全防护,并制定相应的安全生产计划,保障施工人员的安全。
第六条工程验收及结算6.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行工程验收。
甲方应根据工程质量和合同约定验收工程,并签署《工程竣工验收协议》。
6.2 甲方在验收合格后应按合同约定及时支付工程款给乙方,并办理相关结算手续。
第七条违约责任7.1 若甲方或乙方在本合同履行过程中发生违约情况,应按照合同约定承担相应责任。
16年建筑工程施工合同例文示例.doc
16年建筑工程施工合同范文示例今天查字典为大家推荐的是16年建筑工程施工合同范文示例,希望能满足各位的阅读需求,看完后对您有参考价值。
发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):为了确保,需,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。
一、工程名称:二、工程地点:三、工程施工范围及技术要求:详见施工图纸及工程量清单。
四、工程造价:本工程预算价为万元元整)(详见工程预算书)。
五、承包方式:包工包料。
六、结算方式:本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为,工程量按实计算。
根据施工图纸及现场实际发生工程量计算,信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。
七、付款方式:工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%,余款10%作为保修金,待保修期满后一个月内付清。
八、工程工期工期总日历天数为天,自年月日至年月日。
因雨季和甲方原因造成工期延误,由乙方书面申请经甲方确认后,工期可予以相应顺延。
若乙方未按约定的日期完工,超过5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。
2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。
十、其它事项1、乙方必须具备相应的施工资质,经甲方认定后方可签订施工协议。
2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。
3、本工程完成后,由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。
4、验收时,若乙方未按图纸施工,乙方须在15日内整改到位,否则甲方不予支付工程款。
5、本工程质量保修期为个月,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。
2016年施工合同范本
2016年施工合同范本施工合同是建筑工程中非常重要的文件,它规定了发包方和承包方在工程建设中的权利和义务,确保工程的顺利进行和质量保证。
2016 年施工合同范本在以往版本的基础上进行了更新和完善,更加符合现代建筑工程的实际需求和法律法规的要求。
一、合同主体施工合同的主体包括发包方(甲方)和承包方(乙方)。
发包方通常是工程项目的业主或建设单位,承包方则是具有相应资质和能力的施工企业。
在合同中,双方应明确各自的名称、地址、联系方式等基本信息,以便在工程建设过程中进行有效的沟通和协调。
二、工程概况1. 工程名称:明确工程项目的具体名称。
2. 工程地点:指出工程建设的具体地点。
3. 工程内容:详细描述工程的建设内容,包括建筑结构、建筑面积、装修标准等。
4. 工程规模:说明工程的规模大小,如投资额、建筑面积等。
三、合同工期1. 开工日期:确定工程正式开工的日期。
2. 竣工日期:明确工程预计竣工的日期。
3. 工期总日历天数:计算从开工日期到竣工日期的总天数。
合同工期是施工合同的重要条款之一,双方应根据工程的实际情况和要求,合理确定工期,并在合同中明确约定。
如果因不可抗力等原因导致工期延误,双方应按照合同约定的方式进行处理。
四、质量标准工程质量是施工合同的核心内容之一,双方应在合同中明确约定工程的质量标准。
质量标准应符合国家和地方的相关法律法规、标准规范的要求,同时也应满足发包方的实际需求。
在合同中,双方可以约定工程质量的验收标准、验收程序和验收方法等内容。
五、合同价款1. 合同总价:明确工程的总价款。
2. 计价方式:说明合同价款的计价方式,如固定总价、固定单价、成本加酬金等。
3. 付款方式:约定发包方支付工程款的时间、金额和方式。
合同价款是施工合同的重要组成部分,双方应在合同中明确约定合同价款的金额、计价方式和付款方式等内容,以避免在工程建设过程中因价款问题产生纠纷。
六、双方的权利和义务1. 发包方的权利和义务有权对工程的进度、质量进行监督和检查。
建设施工合同范本2016
建设施工合同范本2016甲方(发包方):_______________________乙方(承包方):______________________鉴于甲方拟进行_____________________(工程名称)的建设施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:_______________________1.2 工程地点:_______________________1.3 工程内容:_______________________1.4 工程规模:_______________________1.5 工程质量标准:_______________________1.6 工程承包方式:_______________________1.7 工程期限:_______________________1.8 工程价款:_______________________1.9 其他:________________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应提供符合施工要求的场地,并保证乙方施工的顺利进行。
2.2 甲方应按照合同约定支付工程款。
2.3 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
2.4 甲方应按约定提供施工所需的图纸和技术资料。
2.5 甲方应协助乙方解决施工过程中出现的非乙方原因的问题。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定和施工图纸进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量符合国家和行业标准。
3.3 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
3.4 乙方有权按照合同约定收取工程款。
3.5 乙方应负责施工过程中的安全管理工作。
3.6 乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。
第四条工程款支付方式4.1 工程款支付方式为:_______________________。
4.2 工程款支付时间节点为:_______________________。
建设工程施工合同范本2016
建设工程施工合同范本2016建设工程施工合同范本第一章总则第一条合同的缔结1.乙方根据标的工程招标文件,编制投标文件,并按照招标文件的规定报名参加投标。
2.本合同的有效期自双方签订合同之日起计算,至工程竣工验收合格之日止。
第二章工程概况第二条工程的基本情况1.工程名称:________________2.工程地点:________________3.工程范围:________________4.工程工期:________________第三章各方的权利和义务第三条甲方的权利和义务1.甲方有权按照有关法律、法规和规章,要求乙方按照约定的合同质量、工期和造价完成工程目标。
2.甲方有义务向乙方提供必要的施工条件,并及时支付合同价款。
第四章工程质量与验收第四条工程质量1.乙方应按照国家有关工程质量标准和设计要求进行施工,确保工程质量符合合同约定。
2.工程质量达到或超过国家有关标准,乙方可按照合同要求向甲方申请工程质量验收。
第五章工程变更和索赔第五条工程变更1.由于设计、施工方案变更等原因,甲方可以要求乙方进行工程变更。
2.工程变更应经双方协商一致,并签订书面协议。
第六章违约责任第六条违约责任1.若乙方未按合同约定的工期完成工程,则应按照每延期一天支付甲方违约金。
2.若甲方未按合同的付款条件支付合同价款,则应按照每延期一天支付乙方违约金。
附件:1.工程图纸2.工程施工进度计划表3.工程质量验收标准法律名词及注释:1.合同:合同是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2.工程竣工验收:工程竣工验收是指工程竣工之后,依照合同约定的工程质量标准和验收标准进行的工程质量检验和验收工作。
3.违约金:因违反合同约定而应付给守约方的经济支付。
附件:1、工程图纸2、施工进度计划表3、工程质量验收标准法律名词及注释:1、合同:根据《中华人民共和国合同法》,合同是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
建设工程施工合同专用条款填写范本5篇
建设工程施工合同专用条款填写范本5篇篇1一、合同双方甲方(发包方):XXX有限公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXX联系方式:XXXXXX乙方(承包方):XXX建筑公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXX联系方式:XXXXXX二、工程概况工程名称:XXXXXX工程地点:XXXXXX工程内容:XXXXXX开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日三、合同工期1. 双方商定本工程工期为XX天,自本合同签订之日起计算。
2. 乙方应在约定的工期内完成全部工程内容。
如因乙方原因导致工期延误,每逾期一天,乙方应支付甲方违约金,违约金金额为合同总价的XX%。
3. 甲方如需提前竣工,应提前XX天通知乙方,并支付乙方加班费,加班费金额为合同总价的XX%。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。
2. 因乙方施工原因造成工程质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
3. 甲方如需对工程质量进行验收,应提前XX天通知乙方,验收合格后方可进行下一道工序。
五、合同价款与支付方式1. 合同总价为:人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项:- 合同签订后XX天内,甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
- 乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后,甲方支付乙方合同总价的XX%。
- 甲方在收到乙方竣工结算报告后XX天内,支付结算报告核定金额的XX%。
3. 乙方应在每次收款前向甲方提供等额的正规发票,否则甲方有权拒绝支付。
六、材料供应与管理1. 本工程所需材料由乙方自行采购,但必须符合国家相关质量标准。
2. 乙方应合理管理施工现场的材料,确保材料的安全与合理使用。
3. 因材料问题导致的工程质量问题或安全事故,乙方应承担全部责任。
七、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守国家安全生产相关法律法规,确保施工安全。
2. 乙方应采取必要的安全防护措施,配备必要的安全设备,并定期进行安全检查。
标准施工合同范本2016
标准施工合同范本2016 甲方(发包方):
姓名:
地址:
联系方式:
乙方(承包方):
姓名:
地址:
联系方式:
鉴于甲方拟对 [工程名称] 进行施工,乙方具备相应的施工能力和资质,双方经友好协商达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程地点:
2. 工程内容:
3. 工程承包范围:
二、合同工期
开工日期:
竣工日期:
总工期:
三、质量标准
工程质量标准:
四、合同价款及支付方式
1. 合同价款为:
2. 支付方式:
3. 支付时间:
五、双方的权利与义务(一)甲方权利义务
1. 提供施工所需的相关资料。
2. 按合同约定支付工程款。
3. [其他甲方权利义务]。
(二)乙方权利义务
1. 按合同约定进行施工。
2. 确保工程质量符合标准。
3. [其他乙方权利义务]。
六、工程变更
1. 工程变更的程序。
2. 工程变更的计价方式。
七、竣工验收与结算
1. 竣工验收的程序。
2. 结算的方式和时间。
八、违约责任
1. 甲方违约责任。
2. 乙方违约责任。
九、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交 [仲裁机构或法院] 解决。
十、其他条款
1. [其他相关条款]。
2. [补充条款]。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):签订日期:年月日。
建设工程施工合同专用条款模板7篇
建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款(以下简称“专用条款”)系指结合工程实际,在遵循《建设工程施工合同文本(示范文本)》的基础上,经合同双方协商后,为明确双方权利义务而补充约定的条款。
专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等,是《建设工程施工合同文本(示范文本)》的重要补充。
二、专用条款内容1. 工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程内容:[工程内容]2. 合同工期开工日期:[开工日期]竣工日期:[竣工日期]合同工期总天数:天。
3. 质量标准工程质量标准:符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。
4. 合同价款及支付方式合同价款:人民币[合同价款]元。
支付方式:银行转账。
5. 竣工验收及结算竣工验收:工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请,甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
结算方式:根据合同条款及补充协议,按照实际完成的工程量进行结算。
6. 违约责任甲方违约责任:甲方如未按照合同约定支付款项,每逾期一天,需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。
乙方违约责任:乙方如未按照合同约定完成施工任务,每逾期一天,需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。
同时,乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
7. 争议解决争议解决方式:如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定事项其他约定事项:包括但不限于以下事项:材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。
具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。
三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本(示范文本)》的补充和修改。
在遵循《建设工程施工合同文本(示范文本)》的基础上,双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。
补充和修改的内容应明确、具体,并符合法律法规的规定。
补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分,具有与合同条款相同的法律效力。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
2016建设工程施工合同通用条款本月修正简版
2016建设工程施工合同通用条款2016建设工程施工合同通用条款1. 引言本文档为2016年建设工程施工合同的通用条款。
此合同旨在规定施工合同中涉及的重要条款和条件,以确保合同各方的权益得到保护,并在施工过程中提供清晰的指导。
2. 定义2.1 合同:指甲方和乙方签署的建设工程施工合同。
2.2 甲方:指合同中承包建设工程的一方。
2.3 乙方:指合同中承接建设工程的一方。
3. 合同的目的和范围3.1 目的:本合同的目的是为建设工程提供必要的法律和合同依据。
3.2 范围:本合同适用于所有建设工程的承包和施工,包括但不限于以下方面:- 工程进度- 工程质量- 工程款项支付- 安全措施- 变更管理4. 合同的签订和生效4.1 合同的签订:甲方和乙方应当在合同签订前认真核对合同的各项条款和内容,并确保双方的理解一致。
4.2 合同的生效:本合同自甲方和乙方签订之日起生效,在合同生效前,任何单方面的修改和解释均无效。
5. 工程进度控制5.1 工期安排:甲方和乙方应当在合同中约定具体的工程开始和完成日期,并按照工期计划履行合同。
5.2 工期优化:甲方可以要求乙方根据实际情况对工期进行合理调整,以提高工程进度。
6. 工程质量管理6.1 资质要求:乙方应当具备相应的工程承包和建设资质,并按照合同要求执行工程质量控制措施。
6.2 质量检查:甲方有权对工程质量进行检查和评估,乙方应积极配合并及时整改。
6.3 质量保证:乙方应当提供适当的质量保证,确保工程符合法律法规和合同要求。
7. 工程款项支付7.1 付款安排:甲方按照合同约定,根据实际施工进度和质量,支付相应的工程款项。
7.2 付款记录:甲方和乙方应当保留付款记录和相关凭证,以备日后参考和纠纷解决使用。
8. 安全措施8.1 安全责任:甲方和乙方应共同承担保障施工安全的责任,并采取必要的安全措施。
8.2 安全监督:甲方有权对乙方的施工安全措施进行监督和检查,并提出合理的改进意见。
建设工程施工合同范本2016
建设工程施工合同范本2016施工合同在建筑行业用得非常广,而且即使是在这方面的合同也有很多,像安全施工合同,装修施工合同,建筑施工合同,园林设计施工合同,等等,下面是关于2016建设工程施工合同范本,欢迎查看!建设工程施工合同范本(GF―1999―0201)合同编号:字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效本合同双方约定后生效发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:合同订立时间:年月日合同订立地点:建设工程施工合同管理办法很多建筑企业在建设工程施工合同签订后,一般将施工合同放在抽屉里或锁在档案柜子里,在工程实施中一旦发生争议和纠纷,才将施工合同拿出来看一下。
建筑施工合同专用条款范本(带)
建筑施工合同专用条款范本甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担建筑施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程范围:__________4. 工程面积:__________5. 工程质量:按照国家相关标准和设计文件要求执行。
6. 工程期限:自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。
2. 付款方式:(1)预付款:合同签订后__日内,甲方支付乙方合同价款的__%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照工程进度完成情况,提交相应阶段的工程量报告,甲方审核无误后,支付至该阶段工程价款的__%。
(3)结算款:工程竣工并验收合格后,乙方提交工程结算报告,甲方审核无误后,支付至结算价款的__%。
(4)质保金:工程竣工并验收合格满__年后,甲方支付乙方剩余的__%质保金。
三、工程变更及调整1. 工程变更:在施工过程中,如甲方需对原工程设计进行变更,应提前通知乙方,并签订书面变更协议。
因变更导致工程造价增加的,由甲方承担;减少的,退还甲方相应费用。
2. 工期调整:因甲方原因导致工期延误的,乙方有权要求延长工期;因乙方原因导致工期延误的,乙方应支付甲方违约金,具体金额双方协商确定。
四、工程验收及保修1. 工程验收:工程竣工后,乙方应按照国家相关标准和设计文件要求进行自检,并通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后__日内组织验收,经验收合格后,双方签订竣工验收报告。
2. 保修:工程竣工验收合格后,乙方按照国家相关规定和合同约定对工程进行保修。
保修期内,因施工质量问题导致的维修费用由乙方承担。
建筑施工合同范本2016
建筑施工合同范本2016合同编号:______发包人:______承包人:______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:______1.2 工程地点:______1.3 工程规模:______1.4 工程内容:______第二条承包范围2.1 承包范围:______第三条合同价款3.1 合同价款:______第四条工期4.1 开工日期:______4.2 竣工日期:______第五条工程质量5.1 工程质量标准:______第六条支付条款6.1 预付款:______6.2 进度款:______6.3 竣工结算款:______6.4 质量保证金:______第七条违约责任7.1 发包人违约责任:______7.2 承包人违约责任:______第八条解决合同争议的方式8.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按照下列第______种方式解决:(1)提交______仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
9.3 本合同一式______份,发包人执______份,承包人执______份,具有同等法律效力。
发包人(盖章):______承包人(盖章):______法定代表人(签字):______法定代表人(签字):______委托代理人(签字):______委托代理人(签字):______住所:______住所:______电话:______电话:__________________邮政编码:______邮政编码:______开户银行:______开户银行:______账号:______账号:______合同签订日期:______合同签订地点:______。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
2016建设工程施工合同专用条款填写范本.
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
(gf — 2013—0201)
建设工程施工合同
(示范文本)
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定
第一部分合同协议书
发包人(全称):东鹿房地产开发有限公司
承包人(全称):湖北发展建设工程有限公司
根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则,双方就天玉玻璃厂厂房工程施工及
有关事项协商一致'共同达
成如下协议:
—、工程概况
1?工程名称:天玉玻璃厂房施工项目0
2?工程地点:石家庄市建设大街89号。
3. 工程立项批准文号:
4. 资金来源:
5?工程内容:/
群体工程应附〈〈承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
(6.工程承包范围:O (详见工详修、给排水、采暖通风、照明电,附属房屋及室外工程等。
见工程量清单)
程量清单)2013
日。
计划竣
二、合同工期
〒□朔30 Bo工期总日历天数:
天。
数与根据前
工日期:013
述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、 质量标准
工程质量符合 合格 四、 签约合同价与合同价格形式 1 ?签约合同价为: 人民币(大写)(
Y 元); 其中: (1) 安全文明施工费: 人民币(大写)(Y 元); (2) 材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)(Y 元);
(3) 专业工程暂估价金额: 人民币(大写)(Y 元); (4) 暂列金额: 人民币(大写)(
Y 元)。
2. 五、 项目经理 承包人项目经理: 六、 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件: (2) 投标函及其附录(如果有); (3) 专用合同条款及其附件; (4) 通用合同条款; (5) 技术标准和要求; (6) 图纸; (7) 已标价工程量清单或预算书: (8) 其他合同文件。
合同价格形式:固定单价。
(1)中标通知书(如果有)
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充 和修改,属于同一类内容的 文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当 章。
七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金
约定的期限和方式支付合同价款。
标准
件组成部分。
事人签字或盖
并按照合同
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工
程质量和安全,不进行转
包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不
再就同一工程另行签订与
合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋
予的含义相同。
九、签订时间本合同于2013年10月20日签订。
十、签订地点本合同在北京市石景山区签订。
H^一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书
上签字并盖单位章后本合
同生效生效。
十三、合同份数
本合同一式6份,均具有同等法律效力,发包人执3份,承包人执3份。
发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:
法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)篇二:
建设工程施工合同(gf — 2013- 0201)协议书、专用条款填写范例第三章拟签订的合同条款
(gf—2013—0201)
建设工程施工合同
(示范文本)
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书。