建设工程施工合同纠纷案件和解协议书(范本)
工程施工合同纠纷和解协议书范文5篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文5篇篇1甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲、乙双方于XXXX年XX月XX日签订关于[工程项目名称]的工程施工合同,在合同履行过程中发生纠纷,现经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,在工程施工过程中产生了一些问题和分歧,这些问题包括但不限于工程进度、工程质量、工程款项支付等。
双方同意通过友好协商的方式解决上述问题,以达成此和解协议。
二、争议事项双方列明具体的争议事项包括但不限于以下内容:____________等。
对于这些争议事项,双方已进行充分沟通和评估,并在此协议中寻求解决方案。
三、解决方案与条款1. 工程进度调整:双方重新确认工程进度表,并对原合同中有关工程进度条款进行修改和补充。
2. 工程质量标准:双方共同制定更为明确的质量标准和控制措施,确保工程质量的达标。
3. 工程款项支付:甲方对未支付的款项进行支付安排,同时双方对后续的款项支付进行协商并作出合理安排。
4. 其他条款:针对其他争议事项,双方进行如下约定:(详细说明其他解决方案)。
四、权利和义务1. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付相关款项。
2. 乙方应按照本协议约定的标准和要求完成工程施工任务。
3. 双方应相互协作,共同解决工程施工过程中的问题和分歧。
4. 双方应保护对方的商业秘密和机密信息,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间和方式支付相关款项,应承担违约责任,包括但不限于滞纳金、赔偿金等。
2. 若乙方未按本协议约定的标准和要求完成工程施工任务,应承担违约责任,并承担由此造成的损失。
3. 若因违约导致本协议无法继续履行,违约方应承担相应的法律责任。
六、法律适用和争议解决本协议适用中华人民共和国法律。
如因本协议产生的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工合同纠纷和解协议书(协议范本)7篇
工程施工合同纠纷和解协议书(协议范本)7篇篇1甲方:[公司名称]乙方:[公司名称]鉴于:1. 甲方与乙方在[具体项目名称] 工程施工过程中存在纠纷,双方同意通过友好协商的方式解决。
2. 双方本着公平、公正、互谅互让的原则,就纠纷事项达成如下协议:一、纠纷事项及原因1. 纠纷事项:[具体纠纷事项]2. 原因:[纠纷产生背景及原因]二、解决方案及内容1. 甲方同意在[具体项目名称] 工程施工过程中,对乙方提出的问题进行认真考虑,并在合理范围内进行改进。
2. 乙方同意在甲方改进后,对改进内容进行认真审核,并在审核通过后继续进行施工。
3. 双方同意在[具体项目名称] 工程施工过程中,加强沟通与协作,共同解决问题,确保施工顺利进行。
三、协议生效时间及有效期1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议有效期为[具体有效期],自生效之日起计算。
四、违约责任及争议解决方式1. 甲方和乙方应本着友好协商的原则,共同履行本协议。
如一方违约,应承担相应的违约责任。
2. 若因本协议引起的争议,双方应首先尝试友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定事项1. 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的一部分,具有同等的法律效力。
3. 乙方在本协议签订后,应提交一份关于[具体项目名称] 工程施工的详细计划给甲方,以便甲方更好地安排工作。
4. 甲方在本协议签订后,应尽快安排人员对施工区域进行实地查看,并与乙方共同确认施工区域的实际情况。
5. 双方同意在[具体项目名称] 工程施工过程中,建立定期沟通机制,及时通报施工进展情况和存在的问题,以便共同解决问题。
6. 双方同意在[具体项目名称] 工程施工完成后,进行竣工验收时,按照本协议约定的内容进行验收。
如存在不符合本协议约定的内容,乙方应负责整改并承担相关费用。
工程施工合同纠纷和解协议书5篇
工程施工合同纠纷和解协议书5篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(施工单位名称)乙方:(业主单位名称)双方在友好协商的基础上,为了解决因工程施工合同引发的纠纷,特订立本协议,共同遵守并执行,以维护双方合法权益,减少争议,维护双方利益。
第一条甲方在本工程施工中存在以下问题:1. 工程延期2. 施工质量不达标3. 材料使用问题4. 施工方案变更不合理5. 工程款支付问题第三条双方经友好协商达成如下解决方案:1. 工程延期问题:甲方将尽快调整施工进度,努力争取按时完工;乙方将协助提供必要支持和配合。
2. 施工质量问题:乙方有权对工程进行验收,如发现问题,甲方将承担后续修复责任。
3. 材料使用问题:双方将共同制定材料采购方案,确保材料质量合格。
4. 施工方案变更问题:变更需双方协商一致,明确变更内容和费用。
5. 工程款支付问题:乙方将按合同约定及时支付工程款,甲方应按时提供相关发票及结算材料。
第四条乙方欠款拖欠问题:乙方将尽快结清所有欠款,并支付逾期利息;甲方应保证款项使用真实有效。
5.工程验收不合格问题:双方将重新验收工程,达成一致意见后方可完工交付;乙方应支付尾款。
6.材料提供迟缓问题:乙方将尽快提供所需材料,以保障施工进度。
7.工程监理问题:甲方应全程配合监理工作,确保工程质量。
8.违约行为:当一方发现对方有违约行为时,应立即通知对方,并协商解决方案。
第五条双方同意在解决纠纷过程中保持沟通畅通,积极配合,并尽量减少误解和矛盾的发生。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效,持续有效,直至工程竣工验收结束。
甲方(盖章):乙方(盖章):本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
经双方友好协商,共同达成以上协议并签字盖章。
愿双方合作愉快,共同推动工程施工顺利完成。
第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方(施工单位):___________乙方(业主单位):___________为解决因工程施工合同引发的纠纷,经双方协商一致,达成以下协议:一、背景和纠纷说明1.1 甲方与乙方签订了___________工程施工合同,合同金额为___________元。
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇篇1甲方:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方法人联系电话]地址:[甲方公司地址]乙方:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方法人联系电话]地址:[乙方公司地址]鉴于甲乙双方因工程施工合同产生纠纷,为妥善解决纠纷,避免不必要的法律诉讼,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、纠纷概况双方确认,本次纠纷涉及工程为:[具体工程项目名称],合同金额为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
双方在执行合同过程中产生争议,经友好协商,同意通过和解方式解决纠纷。
二、协议内容1. 工程款项结算:双方确认工程款项结算总额为人民币[结算总额](大写:[结算总额汉字大写])。
甲方需在协议签署后XX个工作日内支付至乙方结算款项的XX%,余款在[具体时间节点](时间节点内可分阶段支付)。
如未按时支付款项,应按照违约条款承担责任。
2. 违约责任与赔偿:若一方未能履行本协议规定的义务,需承担相应的违约责任并赔偿对方由此产生的损失。
具体违约金额按照未履行部分的百分比计算。
同时违约方需承担因违约行为导致的所有法律后果。
3. 工程保修与维护:双方确认工程保修期为一年。
保修期内如出现质量问题,甲方应及时通知乙方,乙方应在接到通知后XX日内完成维修工作。
保修条款独立于本协议其他条款,不因本协议其他条款的履行情况而改变。
4. 解决方式的选择:双方同意通过和解方式解决纠纷,避免法律诉讼。
在协议执行过程中,如双方有任何争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
在此协议签署后,双方不再就本次纠纷提起任何形式的法律诉讼。
5. 其他条款:双方可在此协议中添加其他与本次和解相关的条款,包括但不限于保密条款、保密责任等。
双方应严格遵守本协议的所有条款。
三、协议效力与履行本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本协议具有法律效力,双方应严格遵守并履行协议的各项内容。
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:____________(单位名称)法定代表人(或委托代表):____________乙方:____________(单位名称)法定代表人(或委托代表):____________鉴于甲、乙双方就______工程施工合同存在一定纠纷,为保障双方的合法权益,根据友好协商的原则,特签订本协议,共同解决有关问题,根据国家有关法律法规,双方达成如下协议:一、提议和签订本协议1.1在____年____月____日双方的友好协商下,甲、乙双方均同意按下文规定签订本协议,双方同意双方均按此协议执行。
二、履行和解2.1 甲方提出的合法权利主张甲方提出的主张:___________(列明甲方的主张)2.2 乙方的答辩乙方提出的答辩:___________(列明乙方的答辩)2.3 甲、乙双方就争议事项的展开协商并达成解决方案:(1)_______________(2)_______________(3)_______________...2.4 乙方同意:(1)__________(2)__________(3)__________2.5 甲方同意:(1)__________(2)__________(3)__________三、其他约定3.1 本协议签署后即生效,并替代原工程施工合同的有关约定。
3.2 本协议解决的问题仅为双方友好协商的结果,不涉及其他纠纷。
3.3 开展工程施工前,双方应重新签订完整的工程施工合同,并明确各自的权利和义务。
3.4 本协议自双方签字盖章后生效,有效期自签署日起____个月。
3.5 本协议正本一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________签字日期:____年____月____日签字日期:____年____月____日签订地点:_____________________以上为工程施工合同纠纷和解协议书范文,甲、乙双方应严格按照上述协议执行,如有违反,应承担相应法律责任。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书协议书签订日期:____年___月___日甲方(委托人):__________乙方(承包人):__________经过双方友好协商,就因施工合同产生的纠纷达成如下协议:第一条纠纷背景甲方与乙方签订的工程施工合同是指______工程,合同编号为______,合同签订日期为______。
在履行合同过程中,发生了以下纠纷:1. _______;2. _______;3. _______。
经双方协商,决定通过友好方式解决纠纷,维护双方合法权益。
第二条解决方式双方约定采取以下方式解决合同纠纷:1. 协商调解:双方委托第三方中立机构进行协商调解,努力达成共识;2. 法律调解:如协商调解不成功,双方有权向有关司法机构提起法律诉讼,接受法律调解。
双方确认,不得通过其他方式解决合同纠纷,否则一方有权向法院提起诉讼,追究责任。
第三条协议效力本协议自双方共同签字之日起生效,具有法律效力,双方应履行本协议约定的义务。
第四条其他事项1. 本协议未尽事宜,双方可协商补充;2. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________日期:____年___月___日在协议书签订之前,双方需详细阐述所发生的纠纷事实,通过坦诚相待的态度,达成共识,最终签订解协议书,共同维护双方的合法权益。
愿双方在今后的合作中,避免类似纠纷的发生,共同促进工程的顺利进行。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书模板甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲、乙双方签订的《工程施工合同》(以下简称“合同”)发生纠纷,为保障双方合法权益,经协商一致,特签订本协议,达成以下解决办法:一、纠纷背景(简述合同签订情况、履行过程中发生的纠纷)二、协商解决经双方多次协商,就合同纠纷的解决方案达成以下共识:1. 甲方同意支付乙方尾款人民币(大写)整,乙方承诺对工程进行最终完工并交付。
工程施工合同纠纷和解协议书范文7篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文7篇篇1甲方(施工方):_____________________地址:_____________________________法定代表人:_______________________联系电话:________________________乙方(发包方):_____________________地址:_____________________________法定代表人:_______________________联系电话:________________________鉴于甲乙双方就某工程施工项目存在纠纷,为妥善解决争议,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、纠纷概述双方确认,本和解协议所涉及纠纷为关于____________工程施工项目的合同争议,具体涉及工程款项支付、工程进度、质量标准等方面问题。
经过双方充分沟通和协商,双方同意通过和解方式解决纠纷。
二、协议目的本和解协议的签订旨在妥善解决双方之间的纠纷,维护双方的合法权益,避免进一步的法律诉讼,促进项目的顺利进行。
三、协议内容1. 工程款项支付(1)乙方确认欠付甲方工程款项,具体金额以双方共同确认的结算金额为准。
(2)乙方承诺按照以下时间和金额支付工程款项:_____________。
(3)如乙方未按约定时间支付工程款项,应按未支付金额的百分之____向甲方支付违约金。
2. 工程进度和质量标准(1)双方确认原合同约定的工程进度和质量标准不变。
(2)甲方承诺按照约定的工程进度和质量标准完成工程施工。
(3)如因甲方原因导致工程进度延误或质量不达标,甲方应承担相应的违约责任。
3. 争议解决方式双方同意在本和解协议签订后,不再就本次纠纷采取法律诉讼或其他方式解决争议。
如双方在履行本和解协议过程中发生新的争议,应友好协商解决。
四、保证条款1. 双方应严格遵守本和解协议的约定,履行各自义务。
2. 双方应指定专人负责本次纠纷的处理,确保信息沟通畅通。
工程施工合同纠纷和解协议书7篇
工程施工合同纠纷和解协议书7篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方因工程施工合同产生纠纷,为妥善解决纠纷并避免进一步的法律诉讼,经双方友好协商,达成以下和解协议:一、协议背景双方确认,本和解协议旨在解决因工程施工合同产生的纠纷,包括但不限于工程进度、工程质量、工程款项支付等问题。
双方同意通过友好协商的方式解决纠纷,避免进一步的法律诉讼。
二、纠纷事项概述双方对纠纷事项进行简要描述,包括但不限于以下内容:工程进度延迟、工程质量问题、工程款项支付争议等。
双方确认,本协议不涉及其他未列明的纠纷事项。
三、解决方案1. 工程进度延迟问题:甲方同意支付乙方因工程进度延迟产生的额外成本,具体金额根据双方协商确定。
乙方承诺加快工程进度,确保工程按时完成。
2. 工程质量问题:乙方同意对存在工程质量问题的部分进行整改,确保工程达到合同约定的质量标准。
整改费用由乙方承担。
3. 工程款项支付争议:甲方同意按照本协议约定的时间支付乙方剩余工程款项,具体金额和支付时间如下:(详见附件)。
四、协议条款1. 双方确认,本协议是解决纠纷的最终方案,一旦签署,双方应严格遵守。
2. 乙方应按照本协议约定完成工程整改和进度调整,确保工程顺利完工。
3. 甲方应按照本协议约定支付工程款项,确保按时履行付款义务。
4. 若一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
5. 本协议履行过程中,如发生新的纠纷或争议,双方应友好协商解决。
五、保密条款双方同意,本协议内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息,未经对方许可,不得向第三方泄露。
六、争议解决方式本协议履行过程中,如发生纠纷或争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
工程施工合同纠纷和解协议书模板8篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板8篇篇1甲方:[甲方公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系方式]地址:[公司地址]乙方:[乙方公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系方式]地址:[公司地址]鉴于甲乙双方因某工程施工合同产生的纠纷,双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,决定就该纠纷达成和解协议。
为明确双方的权利与义务,特订立此协议。
一、纠纷概况双方确认,本协议所涉及纠纷系关于[具体工程项目名称]工程施工合同的履行问题。
双方就工程进度、质量、造价等方面存在分歧,经友好协商,决定通过本协议解决纠纷。
二、协议内容1. 工程款支付与结算(1)甲方确认欠付乙方工程款总额为人民币[金额汉字大写及数字小写]元(大写:[金额汉字大写])。
(2)甲方同意于本协议签署之日起XX日内支付人民币[金额汉字大写及数字小写]元(大写:[部分支付金额汉字大写]),剩余款项按照附件的还款计划表进行支付。
(3)双方同意对工程项目进行最终结算审计,确定最终结算金额,并签署结算协议。
2. 工程交付与验收(1)乙方确认工程已按要求完成,并同意按照本协议约定的条件进行交付。
(2)双方共同组织验收小组,对工程项目进行验收,并签署验收报告。
如存在质量问题,由乙方负责整改至合格。
3. 违约责任与赔偿(1)如甲方未按本协议约定的时间和条件支付工程款,应按逾期支付的金额计算违约金。
(2)如因乙方原因导致工程交付延期或工程质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
(3)违约金的计算方式和赔偿标准按照附件的条款执行。
4. 争议解决方式双方在本协议执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5. 其他约定(1)本协议自双方签字盖章之日起生效。
(2)本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
(3)本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
经过双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程施工合同纠纷和解协议书8篇
工程施工合同纠纷和解协议书8篇篇1甲方(施工单位):______________________乙方(发包单位):______________________鉴于甲乙双方就某工程施工过程中存在的纠纷,为妥善解决纠纷并保障双方的合法权益,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,本协议所涉及之纠纷为乙方与甲方在某工程施工过程中的合同争议。
双方均认识到友好协商解决争议的重要性,并同意共同遵守本协议内容。
二、争议事项及事实依据双方经过充分沟通和核实,确认纠纷涉及的主要事项如下:1. 工程进度延误问题;2. 工程款项支付问题;3. 工程质量和安全问题;4. 其他与工程施工相关的争议事项。
双方对以上事项的事实依据进行了详细核实,并在本协议中予以明确。
三、解决方案与约定1. 工程进度延误问题:(1)甲方承认工程进度延误的事实,愿意承担相应责任;(2)双方协商确定新的工程进度表,并共同遵守执行。
2. 工程款项支付问题:(1)乙方确认欠付甲方工程款项的事实,并承诺按照约定时间支付欠款;(2)双方就欠款的支付方式、期限等达成如下协议:乙方自本协议签订之日起XX个月内支付欠款及利息共计XX元人民币。
3. 工程质量和安全问题:(1)甲方同意对存在质量和安全问题的部分进行整改,确保符合合同约定及相关法律法规;(2)乙方对整改过程提供必要的支持和协助。
4. 其他与工程施工相关的争议事项,双方友好协商解决。
四、违约责任及赔偿1. 若任一方违反本协议的约定,应承担违约责任;2. 违约方需向守约方支付因违约造成的实际损失。
五、法律适用及争议解决方式本协议适用中华人民共和国法律。
如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方同意,本协议内容及在执行过程中的相关信息均属于商业秘密,未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露。
七、其他本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
工程施工合同纠纷和解协议书3篇
工程施工合同纠纷和解协议书3篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:XXX工程有限公司乙方:YYY建筑工程公司鉴于甲、乙双方签订的《XXX工程项目施工合同》(以下简称“合同”)因各自不当操作及沟通不畅导致工程进度延误、质量问题等纠纷,经双方友好协商,特达成如下协议,以了结所发生的合同纠纷并保障双方合作关系的持续稳定:一、纠纷概况1、工期延误甲方认为乙方未按照合同约定的时间节点完成工程进度,严重影响了整个工程的进展;乙方则表示甲方在工程设计变更等方面存在不合理要求,导致施工进度难以保障。
2、质量问题甲方提出工程存在质量问题,并要求乙方对相关问题进行整改;乙方则认为甲方在监理、验收等环节存在过严的要求,导致质量问题的出现。
3、协作沟通不畅甲、乙双方在工程施工过程中沟通不畅,信息传递不及时,工作配合不协调,导致出现了一系列问题。
二、解决方案1、工期安排甲、乙双方将在协议签订之日起重新评估工程进度,并在合理范围内重新调整工期计划,以确保工程能够按时完成。
2、质量保障双方将共同成立一个质量管理小组,对工程质量进行全方位监督,及时发现并解决存在的质量问题,确保工程施工的质量符合相关标准。
3、沟通协作双方将建立定期沟通机制,每周至少进行一次工作会议,及时交流工程进展情况和存在的问题,共同协商解决方案,并确保各自工作的顺利推进。
三、协议效力本协议经双方签字盖章确认后生效,对双方具有法律约束力,如发生争议,应先通过友好协商解决,协商不成的,可提请有关部门进行调解或仲裁。
四、其他事宜1、本协议自签署之日起生效,至XXX工程项目竣工验收完成之日止;2、本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
3、对于本协议未尽事宜,双方可根据实际情况另行协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上为工程施工合同纠纷和解协议书,特此确认。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托人)乙方:(承包人)甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行的工程施工合同项目发生的纠纷,达成如下解决协议:一、争议项目及事实经双方确认,甲、乙双方在签订工程施工合同后,由于双方在合同履行过程中存在异议和不理解,导致发生工程施工纠纷。
工程施工合同纠纷和解协议书模板3篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板3篇篇1工程施工合同是指承包人和发包人之间就工程项目的建设、施工任务等事项所订立的协议。
在工程施工过程中,由于各种原因可能会出现合同纠纷,为了避免双方因此产生争端,常常需要签订解决协议书。
下面是一份工程施工合同纠纷和解协议书的模板,希望对相关人士有所帮助。
工程施工合同纠纷和解协议书协议双方:甲方(承包人):地址:法定代表人:电话:乙方(发包人):地址:法定代表人:电话:鉴于:甲乙双方就工程施工合同发生纠纷,经过友好协商,就解决相关问题达成以下协议:一、纠纷背景根据工程施工合同编号【填写具体编号】,甲方承包人和乙方发包人之间发生了纠纷,具体表现为【填写纠纷具体内容】。
二、解决方式1.甲乙双方经过友好协商,决定通过协商的方式解决所有纠纷。
2.双方同意在签署本协议书后,不再就相关事项继续进行争执和诉讼。
3.双方同意根据相关条款执行工程施工合同,双方承担各自责任,并努力完成工程项目。
三、和解措施1.甲方承包人应按照工程施工合同约定的时间、质量、价格等要求,完成工程建设任务。
2.乙方发包人应按时支付工程款,保障工程建设进展。
3.双方不得擅自解约,如有特殊情况应提前三个工作日书面通知对方,并经双方同意后方可解除合同。
四、协议效力1.本协议经甲乙双方签字生效,自签署之日起具有法律效力。
2.如有本协议未尽事宜,双方可协商后另行签署补充协议。
3.本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
甲方(承包人):__________ 乙方(发包人):__________签订日期:______________以上是工程施工合同纠纷和解协议书的模板,希望能帮助相关人士妥善解决合同纠纷,确保工程施工顺利进行。
希望双方能够遵守协议内容,友好合作,共同完成工程项目。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲、乙双方在工程施工合同中存在争议,经双方友好协商,就有关事项达成如下协议:一、争议的背景和处理原则经双方协商确认,本次合同争议的具体问题为:(简要说明争议事项),双方自愿遵守友好协商、平等互利、诚实守信、公平合理的原则,通过协商解决争议,维护双方正当权益,共同维护合同的生效与实施。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系方式:经双方友好协商,就甲方委托乙方进行的工程施工合同发生的纠纷,达成如下和解协议:一、协议内容1. 甲、乙双方确认履行《合同》存在争议,经友好协商,决定和解解决争议;2. 乙方承诺继续履行《合同》并承担相应责任;3. 甲、乙双方同意终止一切争议,不再就《合同》纠纷问题提出异议;4. 双方同意依法终止纠纷。
二、和解方式1. 乙方将按照《合同》要求,继续完成工程施工,并保证施工质量;2. 甲方将支付乙方尚未支付的工程款项,并对乙方的工程施工给予肯定;3. 乙方无条件接受甲方的和解意向,配合甲方工程验收等后续工作;4. 双方保密一切和解事宜,并不对外披露。
三、其他约定1. 甲、乙双方保证签署本协议出于自愿,不存在任何合同霸王条款;2. 本协议自签署之日起生效,并具备法律效力;3. 双方在履行本协议过程中如有争议,均应通过友好协商解决;4. 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,同等有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上为《工程施工合同纠纷和解协议书》,特此协议。
感谢各位的合作和努力,希望双方能够达成和解,继续合作共赢。
第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书模板甲方:(甲方单位名称)乙方:(乙方单位名称)鉴于双方在工程施工合同中存在纠纷,为了维护双方的利益,经协商一致,达成如下解协议:一、纠纷的事实和原因1. 甲方和乙方签订了工程施工合同,但在合同执行过程中发生了纠纷。
2. 纠纷的具体事实和原因为(列举具体纠纷内容)。
二、解协议的内容1. 甲方和乙方(双方)同意自愿调解,解决合同纠纷;2. 甲方同意支付乙方补偿金(具体金额)以解决纠纷;3. 乙方同意承担工程质量问题,并保证解决后不再出现质量问题;4. 解协议一经签署生效,双方应立即履行各自义务,不得撤销或变更。
三、解决纠纷的方式1. 双方同意通过友好协商的方式解决工程施工合同纠纷;2. 在解决纠纷的过程中,要坚持公平、公正、诚信的原则,不得采取侵害对方利益的行为。
工程施工合同纠纷和解协议书模板4篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板4篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)地址:__________________________________联系人:_______________________________联系电话:_____________________________乙方:(承包方)地址:__________________________________联系人:_______________________________联系电话:_____________________________鉴于甲、乙双方在工程施工合同执行过程中发生了纠纷,为维护双方的合法权益,经协商一致,特制定本协议如下:一、纠纷背景1.甲方于____年____月____日与乙方签订了《工程施工合同》,合同金额为人民币____元。
2.在合同履行过程中,因______________引发了纠纷。
二、纠纷解决方式1.甲、乙双方在澄清了纠纷的事实经过后,双方应当采取友好协商、调解、仲裁的方式解决问题。
2.乙方承认在本合同履行过程中存在不当行为,愿意承担相应的责任。
3.甲、乙双方同意通过中立的第三方进行调解,快速解决纠纷,并尽快完成合同履行。
三、协议内容1.乙方承诺在____年____月____日前完成合同的剩余工程,确保合同按时完工。
2.甲方同意将尚未支付的款项在乙方完工后及时支付。
3.甲、乙双方同意在本次纠纷解决后不再追究对方责任,友好合作,互相理解。
四、后续处理1.甲、乙双方同意各自承担解决纠纷的费用。
2.如果有其他问题需要协商解决,双方应当友好协商,努力达成一致意见。
五、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为_____年。
如果协议期满后仍有纠纷未解决,双方应当再次协商解决。
六、其他事项1.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本协议未尽事宜,双方可根据实际情况另行协商确定。
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文3篇篇1工程施工合同纠纷和解协议书甲方:____________________乙方:____________________鉴于甲方和乙方就______________工程施工合同的履行发生了纠纷,经双方友好协商,就有关事项达成如下协议:一、甲方和乙方均认识到该工程施工合同是双方共同签订的合同,双方均应当遵守合同约定,共同维护合同的有效性和合法性。
二、甲方和乙方就工程施工合同的纠纷事项进行了充分的沟通和协商,并就纠纷的解决达成一致意见。
三、甲方征得乙方同意,双方同意对该工程施工合同的纠纷事项做出如下解决方案:(一)关于______________纠纷事项:甲方应在______日内完成相关设备更换维修工作,乙方应按照合同约定支付相关维修费用,避免损失继续扩大。
(二)关于______________纠纷事项:甲方应在______日内完成相关人员培训工作,乙方应配合提供必要支持,确保培训工作的顺利进行。
(三)关于______________纠纷事项:甲方应在______日内完成相关工程验收工作,乙方应按照合同约定支付尾款并完成交付手续。
四、甲方和乙方同意根据以上解决方案对工程施工合同进行一次终止和解,双方均不得因此事项向对方提出任何形式的索赔和追究责任。
五、甲方和乙方同意在签订本协议后,互不干扰对方正常经营和生产活动,维护双方的合法权益和长期合作关系。
六、本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:______________以上为《工程施工合同纠纷和解协议书范文》,甲方和乙方均应严格遵守本协议的约定,共同维护合同的履行和双方的合法权益。
愿双方能够以诚信和友好的态度解决纠纷,达成合作共赢的局面。
篇2工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方)乙方:(施工方)鉴于甲、乙双方就工程施工合同纠纷事项经友好协商达成一致意见,现订立如下协议:一、甲、乙双方同意通过友好协商解决工程施工合同中发生的纠纷,并对解决纠纷事项达成一致意见。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇篇1甲方(施工单位):___________________乙方(业主单位):___________________鉴于甲乙双方因工程施工存在纠纷,为妥善解决纠纷并避免进一步的冲突与损失,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,本和解协议旨在解决因工程施工过程中的合同纠纷问题,双方愿意共同努力,通过友好协商的方式达成和解。
二、纠纷事项及原因双方确认,本次纠纷主要涉及到工程施工过程中的以下事项:1. 工程进度延迟问题;2. 施工质量及安全问题;3. 工程款项支付问题;4. 其他与工程施工相关的争议。
三、解决方案及承诺1. 甲方承诺将加快工程进度,尽力弥补因延迟造成的损失,确保工程按时完成。
2. 乙方承诺对甲方提出的工程质量和安全问题给予关注,并督促施工方进行整改,确保工程质量和安全。
3. 双方确认,对于工程款项支付问题,乙方将按照合同约定及时支付工程款项,确保工程顺利进行。
4. 双方就其他与工程施工相关的争议,经过友好协商,达成如下共识:____________。
(请根据实际情况填写)四、违约责任及法律后果1. 双方同意,如一方违反本协议的任何条款,违约方应承担由此造成的一切损失和法律责任。
2. 若因甲方违约导致工程延误、质量或安全问题,甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因乙方违约导致工程款项支付问题,乙方除支付应付款项外,还应承担因此产生的利息及违约金。
五、争议解决方式1. 双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款1. 双方同意,本协议的内容及履行过程中的相关信息均为保密信息,未经双方书面同意,任何一方不得向第三方透露。
2. 保密信息包括但不限于本协议的具体条款、涉及的技术信息、商业秘密等。
七、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效,具有法律效力。
工程施工合同纠纷和解协议书7篇
工程施工合同纠纷和解协议书7篇第1篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于在工程施工合同履行过程中,因双方在合同约定事项上产生分歧,发生纠纷,为维护双方的合法权益,经双方友好协商,就纠纷解决事宜达成如下协议:一、纠纷的事实和处理过程1. 甲、乙双方应以友好协商的方式解决工程施工合同纠纷,共同维护双方的合法权益。
2. 甲、乙双方应就工程施工合同争议项进行充分的沟通和协商,积极寻求解决方案,尽快达成共识。
3. 如果无法就纠纷事项在规定的时间内达成共识,双方愿意接受相关部门的调解或仲裁,以加速纠纷解决的进程。
4. 在解决纠纷期间,甲、乙双方应保持充分的合作和配合,避免因争议影响原合同履行及新的业务合作。
二、纠纷解决的原则和方式1. 纠纷解决的原则:公平、合理、公开、互利原则。
2. 纠纷解决的方式:协商、调解、仲裁。
三、解决纠纷的具体措施1. 协商解决纠纷:双方应以平等和诚信原则进行协商,就纠纷事项进行深入交流和沟通,寻求双方可以接受的解决方案。
2. 调解解决纠纷:如果协商无法达成一致意见,双方愿意接受独立的第三方调解,对争议进行公正的裁决,达成双方都可以接受的解决方案。
3. 仲裁解决纠纷:如果调解无法达成一致意见,双方愿意接受相关部门的仲裁裁决,尊重仲裁裁决的结果,并依法执行。
四、协议的效力和执行本协议经甲、乙双方签字确认后生效,并对双方具有约束力。
若双方有其他约定,参照其他约定执行。
本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,自签字之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:第2篇示例:工程施工合同纠纷和解协议书甲方(委托方):__________(单位名称)乙方(承包方):__________(单位名称)鉴于甲、乙双方就__________项目的工程施工合同发生纠纷,经双方友好协商,特签订本协议,达成如下解决纠纷的协议:一、纠纷的确认1. 甲方和乙方确认工程施工合同纠纷的事实和性质,即__________。
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]7篇
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]7篇篇1甲方(建设单位):XXXX有限公司乙方(施工单位):XXXX有限公司鉴于甲乙双方在工程施工过程中发生纠纷,经协商,达成以下和解协议,以资共同遵守:一、纠纷概述在工程施工过程中,甲方与乙方因工程进度、质量及付款等问题产生纠纷。
具体问题包括:1. 工程进度延期,未能按时完成施工任务;2. 施工质量不符合合同要求,存在多处质量问题;3. 甲方未能按时支付工程款项,导致乙方资金压力较大。
二、和解原则甲乙双方本着互谅互让、平等协商的原则,达成以下和解协议:三、具体条款1. 工程进度:乙方承诺在协议签订后尽快完成剩余施工任务,并确保按时交付。
甲方应提供必要的支持和配合,确保施工顺利进行。
2. 工程质量:乙方同意对施工质量问题进行整改,整改方案需经甲方同意。
整改完成后,应确保质量符合合同要求。
甲方对整改情况进行监督和验收。
3. 付款问题:甲方承诺在协议签订后尽快支付乙方未结清的工程款项,具体支付时间和金额双方另行协商。
乙方应提供相应的收款凭证和发票。
4. 违约责任:双方同意各自承担相应的违约责任。
因乙方原因导致工程延期或质量问题的,乙方应承担相应的违约责任;因甲方原因导致工程延期或质量问题的,甲方应承担相应的违约责任。
具体违约责任双方另行协商。
5. 争议解决:本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、生效与终止本和解协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
双方应严格遵守协议内容,切实履行各自义务。
如一方违约,另一方有权追究其法律责任。
本协议的终止应遵循双方协商一致的原则,任何一方不得单方终止。
五、其他事项1. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(签字盖章):XXXX有限公司日期:XXXX年XX月XX日乙方(签字盖章):XXXX有限公司日期:XXXX年XX月XX日篇2甲方(公司名称):XXXX有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX乙方(公司名称):XXXX建筑公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX鉴于甲乙双方在工程施工过程中发生纠纷,经协商,达成以下和解协议:一、纠纷概述甲乙双方在施工过程中因合同履行问题产生纠纷。
工程施工合同纠纷和解协议书范文8篇
工程施工合同纠纷和解协议书范文8篇篇1甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方在本工程施工过程中产生的纠纷,为妥善解决争议并保障双方合法权益,经友好协商,达成如下和解协议:一、纠纷概述双方确认,本次纠纷主要涉及工程款的支付、工程进度、质量标准、设计变更及违约责任等争议事项。
经过充分沟通和评估,双方同意以本和解协议的方式解决上述问题。
二、协议目的本协议旨在解决甲乙双方之间的施工合同纠纷,确立双方的合作与互信关系,确保工程顺利进行,维护双方的合法权益。
三、协议条款1. 工程款支付:甲方确认欠付乙方的工程款金额,并承诺在XX年XX月XX日前支付完毕。
同时,双方应明确后续工程款的支付时间、方式和金额。
2. 工程进度:双方应重新确认工程进度计划,并明确时间节点和完成标准。
乙方需确保按照新的进度计划执行,甲方将进行监督和检查。
3. 质量标准:双方应严格执行国家及地方的相关施工规范和质量标准。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应责任。
4. 设计变更:对于工程中的设计变更,双方应提前沟通并达成一致意见。
任何变更都应书面确认,并作为合同附件保存。
5. 违约责任:双方应明确各自在合同履行过程中的违约责任,包括违约金、赔偿损失等事项。
如发生违约情况,应按照约定承担相应的法律责任。
6. 争议解决:双方在本协议执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
7. 其他约定:双方可在此添加其他与工程施工相关的约定和条款。
四、保证措施1. 为确保本协议的有效履行,甲乙双方应指定专人负责协调工作,并及时沟通工程进展情况。
2. 双方应建立监督检查机制,定期对工程进展和质量进行检查,确保工程按协议要求进行。
3. 双方应共同遵守本协议的各项条款,如一方违约,应承担相应的法律责任。
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]8篇
工程施工合同纠纷和解协议书[推荐范文]8篇篇1甲方(建设单位):XXX房地产开发有限公司乙方(施工单位):XXX建筑有限公司鉴于甲乙双方在工程施工过程中发生纠纷,经协商,达成如下和解协议,以资共同遵守:一、纠纷概述甲乙双方在工程施工过程中,因合同履行问题产生分歧,导致工程进度受到严重影响。
具体纠纷包括但不限于工程款支付、施工质量、工期延误等方面。
二、和解意愿甲乙双方均本着友好协商、互谅互让的原则,愿意通过和解解决双方之间的纠纷。
甲方愿意适当让步,乙方也愿意积极配合,共同推动工程顺利进行。
三、和解方案1. 工程款支付:甲方同意在签订本协议后XX日内,向乙方支付拖欠的工程款本金及利息。
利息按照中国人民银行同期贷款利率计算,具体金额以甲方出具的结算单为准。
2. 施工质量:乙方同意对施工过程中的质量问题进行全面排查,并对存在的问题进行整改。
整改完成后,乙方应提交书面报告给甲方确认。
3. 工期延误:乙方同意在签订本协议后,采取有效措施加快施工进度,确保工程在约定的工期内完成。
甲方应给予乙方必要的支持和配合。
4. 违约责任:甲乙双方同意,如一方违约,需承担相应的违约责任。
具体违约责任及赔偿金额,双方可另行协商确定。
四、执行方式本协议签订后,甲乙双方应立即组织相关人员对协议内容进行全面落实。
甲方应按照约定时间和方式支付工程款,乙方应按照约定时间和质量标准完成施工任务。
双方应建立定期沟通机制,及时解决执行过程中出现的问题。
五、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
协议生效后,甲乙双方应切实履行协议内容,确保工程顺利进行。
甲方(签字/盖章):XXX房地产开发有限公司乙方(签字/盖章):XXX建筑有限公司日期:XXXX年XX月XX日篇2甲方(发包方):_________,地址:_________,联系方式:_________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
和解协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方因______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
一、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币_____万元(除本协议书第四条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款____万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对______万元外款项的冻结。
二、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将______全部安装完毕;
三、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签后向_________银行递交解封凭证。
四、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
五、对于_____建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款____万元给甲方。
本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及____县建筑局监督站书面意见同意后由法院将____万元予以转付。
六、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
七、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
八、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:乙方:
年月日。