建设工程试验检测委托合同书模板
建设工程检测委托合同书7篇
建设工程检测委托合同书7篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程检测事宜达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方进行建设工程检测，以便对建设工程的材料、构件、设备等进行科学、公正、准确的检测，确保工程质量安全，保障工程顺利进行。
二、委托事项1. 甲方委托乙方进行以下检测工作：____________________（具体检测项目）。
2. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范及甲方的要求进行现场检测和实验室检测，并出具检测报告。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）确保检测工程的技术要求和标准明确，并通知乙方进行必要的现场踏勘；（2）为乙方提供必要的检测条件，包括现场安全、电源、水源等；（3）按照合同约定支付乙方相应的检测费用。
2. 乙方责任与义务：（1）按照合同约定完成检测工作，并保证检测结果的准确性和公正性；（2）根据甲方要求，提供检测报告及相关技术支持；（3）对检测过程中获知的甲方商业秘密及其他秘密信息予以保密；（4）按照国家和地方的相关规定承担相应法律责任。
四、检测费用及支付方式1. 检测费用：____________________元（大写：____________________）。
具体金额根据实际检测项目及其工作量进行确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付检测费用：____________________。
3. 发票：乙方在完成检测工作后，应向甲方提供合法有效的发票。
五、合同履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为：自合同签订之日起至检测工作完成并出具检测报告为止。
2. 进度安排：双方应根据实际情况制定具体的进度安排，确保检测工作的顺利进行。
六、质量保证与验收标准1. 乙方应保证检测结果的准确性和公正性，符合国家和地方的相关标准、规范。
建设工程检测委托合同书5篇
建设工程检测委托合同书5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（委托方）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX街道（路段）XXXX号法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：**************乙方（受托方）：XXXXXX工程检测有限公司地址：XXXXXXXXX街道（路段）XXXX大厦XX层法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：**************鉴于甲方需要对其建设工程进行全面的质量检测以确保工程质量和安全，特委托乙方进行建设工程检测工作，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次建设工程检测事宜达成如下协议：第一条合同目的及检测范围1.1 甲方委托乙方对位于XXXXXXXXX地区的建设工程进行全面的质量检测，以确保工程质量和安全。
1.2 检测范围包括但不限于地基基础、建筑材料、钢结构、混凝土结构、防水工程等。
第二条检测内容与方法2.1 乙方应按照国家和地方现行有关建筑工程检测的技术标准、规范、规程及甲方要求进行检测。
2.2 乙方应提供详细的检测方案，包括检测内容、方法、步骤等，并经甲方确认后实施。
第三条合同履行期限与进度安排3.1 本合同的履行期限为合同签订之日起至检测工作完成并出具检测报告止。
3.2 乙方应按甲方要求的进度进行检侧工作，并及时提交检测报告。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币XXXX元整（大写：XXXXXX元整）。
该价格包括检测费、报告费及其他相关费用。
具体价格明细见附件一。
4.2 甲方应按以下方式支付合同款项：合同签订后XX个工作日内支付定金XX％；检测工作完成并提交检测报告后XX个工作日内支付余款。
第五条质量保证及验收标准5.1 乙方应保证检测结果的准确性和可靠性，对检测结果承担法律责任。
5.2 双方应按照国家和地方现行有关建筑工程检测的技术标准、规范、规程及甲方要求进行验收。
建设工程检测委托合同新整理版6篇
建设工程检测委托合同新整理版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程检测委托合同新整理版第一条前言为了规范建设工程检测委托合同的签订、执行和管理，维护建设工程检测市场秩序，促进建设工程检测行业的健康发展，根据有关法律法规，制定本合同。
第二条合同范本建设工程检测委托合同范本如下：建设工程检测委托合同甲方（委托人）：统一社会信用代码：经营地址：法定代表人/负责人：电话：乙方（受托人）：统一社会信用代码：经营地址：法定代表人/负责人：电话：鉴定事项：______________委托方式：______（自主选择或招标选择）委托内容及要求：______________检测时间：______________至______________检测地点：______________检测费用：总金额：______________（大写：__________________）结算方式：______________免责声明：______________违约责任：______________争议解决方式：______________签约日期：______________合同生效日期：______________附件：______________其他约定事项：______________以上内容经双方确认后签署有效。
甲方（盖章）乙方（盖章）第三条合同内容解读1.甲方（委托人）：指需进行建设工程检测的单位或个人，是合同的委托方。
2.乙方（受托人）：指接受建设工程检测委托的单位或个人，是合同的受托方。
3.委托方式：指委托人选择自主委托或通过招标选择受托人。
4.鉴定事项：指委托人要求乙方进行鉴定的具体内容。
5.委托内容及要求：指委托人对乙方提出的检测要求和具体内容。
6.检测时间：指乙方进行检测的起止时间。
7.检测地点：指乙方进行检测的具体地点。
8.检测费用：包括总金额、结算方式等具体费用条款。
9.免责声明：乙方对检测过程中出现的不可抗力事件导致的延误等情况进行免责声明。
工程质量检测委托合同协议书范本7篇
工程质量检测委托合同协议书范本7篇篇1甲方（委托方）：XXXXXX公司乙方（受托方）：XXXXXX检测机构根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程质量检测事宜，达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方对XXXXXX工程的质量进行检测，具体检测项目包括：1. 建筑材料的检测；2. 建筑构配件的检测；3. 建筑结构的检测；4. 建筑设备的检测。
二、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方应当为乙方提供必要的检测条件，包括检测场地、检测设备、检测人员等；（2）甲方应当保证所提供检测样品的真实性和代表性；（3）甲方应当按照合同约定支付检测费用。
2. 乙方权利义务（1）乙方应当按照国家相关法律法规和标准进行检测，确保检测结果的准确性和可靠性；（2）乙方应当为甲方提供专业的检测服务，解答甲方有关检测问题；（3）乙方应当保守甲方的商业机密，不得擅自泄露甲方的相关信息。
三、履约期限本合同自签订之日起生效，履约期限为XXXXXX工程竣工验收之日。
四、违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定支付检测费用的，应当承担相应的违约责任；（2）甲方未提供必要的检测条件，影响检测工作正常进行的，应当承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任（1）乙方未按照国家相关法律法规和标准进行检测，造成检测结果不准确或不可靠的，应当承担相应的违约责任；（2）乙方未提供专业的检测服务，给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（委托方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX签字（或盖章）：XXXXXX乙方（受托方）：XXXXXX检测机构法定代表人：XXXXXX签字（或盖章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程质量检测事宜，达成如下协议：一、委托内容1. 甲方委托乙方对位于_________的_________工程进行质量检测。
建设工程检测委托通用版合同6篇
建设工程检测委托通用版合同6篇篇1合同编号：XXXX甲方（委托方）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（受托方）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程检测事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX2. 工程地点：XXXX3. 工程规模：XXXX4. 工程内容：XXXX二、检测内容1. 乙方需对甲方提供的建设工程进行质量检测，检测内容包括但不限于以下几个方面：（1）地基基础检测（2）主体结构检测（3）建筑门窗检测（4）节能保温检测（5）室内环境检测2. 乙方应根据相关法规和标准进行抽样检测，并出具检测报告。
三、检测费用及支付方式1. 检测费用：人民币XXXX元整（大写：元整）。
该费用包括检测费、实验费、设备使用费等所有费用。
2. 支付方式：甲方应在签订合同后XX个工作日内向乙方支付检测费用。
乙方在收到款项后XX个工作日内开始进行检测工作。
3. 甲方需向乙方提供必要的支持和协助，确保检测工作的顺利进行。
四、检测报告及结果1. 乙方应在完成检测后XX个工作日内向甲方提交检测报告。
报告中应包括检测数据、分析结论、建议意见等内容。
2. 甲方应对检测报告进行认真审查，并在收到报告后XX个工作日内向乙方反馈审查意见。
如有需要，乙方应根据甲方要求补充检测或修改报告。
3. 乙方保证检测报告的准确性和完整性，并对检测报告承担法律责任。
如因乙方原因造成检测报告不准确或遗漏重要信息，乙方应承担相应的法律责任。
五、违约责任及赔偿1. 甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。
如一方违约，违约方应承担相应的违约责任。
2. 因甲方原因造成乙方无法按时进行检测或影响检测结果的，甲方应承担相应的法律责任。
3. 因乙方原因造成甲方损失或损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。
建设工程质量检测委托合同（精选5篇）
建设工程质量检测委托合同（精选5篇）建设工程质量检测委托合同篇1合同编号：__________委托方：______________________________(以下简称甲方)服务方：__________建设工程质量检测中心(以下简称乙方)项目名称：____________________________________________乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。
乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。
为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：______________________________施工单位：______________________________施工单位项目负责人：____________________联系电话：______________________________检测报告提交对象：______________________联系电话：______________________________报建面积：____________________(平方米)二、检测服务范围及时间见证取样检测：1.水泥物理力学性能检测;2.钢筋(含焊接及机械连接)力学性能检测;3.建筑用砂常规检测;4.建筑用卵石、碎石常规检测;5.砼强度检验;6.砂浆强度检验;7.简易土工试验;8.掺和料(粉煤灰)检验;9.沥青检验;10.防水卷材检验;11.墙体材料(强度)检测主体结构检测：1.回弹法检测混凝土抗压强度检测;2.砼保护层厚度(钢筋扫描)检测;3.砼楼板厚度检测;4.砌体基本力学性能检测说明：因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托，费用按实计算。
三、合同单价1.本合同按单项(或工程平方米费用包干方式)进行收费核算;2.本次各项检测费用合计约为人民币(大写)______________￥(小写)_______元。
建设工程检测委托合同书5篇
建设工程检测委托合同书5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（委托方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________电话：______________________________传真：______________________________营业执照号码：______________________资质证书号码：______________________乙方（受托方）：____________________检测中心地址：______________________________法定代表人：________________________电话：______________________________传真：______________________________营业执照号码：______________________资质证书号码：______________________（专业检测资质）鉴于甲方需要对所从事的建设工程进行质量检测评估，并自愿委托乙方进行相关检测服务，乙方同意接受甲方委托并按照本合同规定的条款提供服务，经双方友好协商，特订立本合同。
以兹信守。
一、委托事项与范围甲方委托乙方对以下建设工程进行检测服务：__________（注明工程名称、地点、范围）。
检测项目包括但不限于土壤、混凝土、钢结构、防水材料等的物理性能及化学成分分析。
具体检测项目清单详见附件一。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元整（大写______）。
此费用包括但不限于检测费、人工费、设备使用费及税金等全部费用。
2. 支付方式如下：（1）甲方在本合同签订后五个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
（2）乙方完成全部检测项目并在甲方取得检测报告后五个工作日内支付剩余款项。
建设工程检测委托合同3篇
建设工程检测委托合同3篇篇1建设工程检测委托合同委托人（甲方）：__________ 联系地址：__________ 联系电话：__________委托检测机构（乙方）：__________ 联系地址：__________ 联系电话：__________根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程检测管理条例》的相关规定，甲方与乙方就建设工程的检测工作达成如下协议：第一条检测范围根据甲方的委托，乙方将对建设工程的（具体项目名称）进行检测，包括但不限于材料、施工、工艺等方面的检测工作。
第二条检测标准乙方应根据国家有关标准和规范对建设工程进行检测，确保检测结果准确、可靠。
第三条检测方法乙方可根据实际情况选择适当的检测方法，但需保证检测工作的科学性和有效性。
第四条检测报告乙方应在检测完成后，及时向甲方提供检测报告，报告内容包括但不限于检测结果、问题分析、改进建议等。
第五条保密条款乙方对于甲方提供的建设工程相关信息和资料应严格保密，不得向第三方透露。
如有泄密行为，乙方须承担相应法律责任。
第六条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至检测报告交付完成之日止。
第七条合同终止双方协商一致可提前终止本合同，但需提前书面通知对方。
第八条争议解决本合同如有争议，应协商解决。
若协商不成，提交相关主管部门或仲裁机构解决。
第九条其他本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商解决。
委托人（甲方）：______________ 日期：______________委托检测机构（乙方）：______________ 日期：______________以上内容经双方协商一致，签字盖章生效。
建设工程检测委托合同一式两份，甲方和乙方各执一份。
篇2建设工程检测委托合同甲方：（委托人）工程名称：建设工程检测委托合同编号：______工程地址：______联系人：______联系电话：______身份证号：______乙方：（检测机构）检测机构名称：______地址：______法定代表人：______联系人：______联系电话：______鉴于甲方拟委托乙方对上述工程进行检测，并在检测后出具检测报告，经双方协商一致，达成以下合同：第一条检测内容乙方按照国家相关标准和规定，对甲方委托的工程进行检测，包括但不限于结构、土壤、水电气等方面的检测内容。
建设工程检测委托合同6篇
建设工程检测委托合同6篇第1篇示例：建设工程检测委托合同甲方：（委托方）乙方：（受托方）鉴于甲方有建设工程需要进行检测，为保证工程质量和安全，特向乙方委托进行检测工作。
双方经友好协商，就建设工程检测事项达成如下合同：一、委托工程范围甲方委托乙方对以下建设工程进行检测：（列明委托检测的具体工程范围）二、委托检测内容乙方应当对委托工程进行综合检测，包括但不限于施工材料的质量、施工工艺的合理性、工程结构的稳定性、工程设计的符合性等内容。
三、检测标准乙方进行检测时应当严格按照国家相关建设工程检测标准进行，确保检测结果的客观和准确。
四、检测报告乙方应当在检测完成后，按照约定时间向甲方提交检测报告。
检测报告应当包括检测的具体内容、检测结果、存在的问题及改进意见等内容。
五、保密条款双方应当对委托检测过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露和使用。
六、费用支付甲方应当按照约定时间和标准向乙方支付检测费用。
七、违约责任如果一方违反合同约定，给对方造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决双方如对本合同的解释和履行发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可依法向有关部门申请调解或向人民法院提起诉讼。
九、其他事项本合同未尽事宜，双方可以另行协商解决。
十、合同变更和解除本合同的变更和解除必须经双方协商一致，并以书面形式进行。
十一、合同生效本合同经双方签字盖章后生效，有效期至委托检测工作完成之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：______年______月______日签字日期：______年______月______日第2篇示例：建设工程检测委托合同甲方（委托方）：（单位全称）地址：（单位地址）邮编：（单位邮编）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（法定代表人联系电话）鉴于甲方拟进行（工程项目名称），现委托乙方承担建设工程检测任务，双方经友好协商，特订立本合同，共同遵守并信守以下条款：一、委托检测项目1.甲方委托乙方进行（工程项目名称）的建设工程检测任务。
2024年试验检测委托合同例文（三篇）
2024年试验检测委托合同例文甲方与乙方于____年____月____日，依据《民法典》及重庆市关于建设工程试验管理的相关法规，经友好协商，就甲方委托乙方承担并完成其工程试验项目事宜，达成如下协议：一、任务概述1. 承包范畴：乙方负责约定平方米工程建筑面积内的原材料、成品及半成品构件等试验工作。
2. 试验内容：详见附表，乙方需按表内所列内容为甲方提供服务。
二、合同价款1. 合同单价为元/平方米，基于总建筑面积平方米，合同总价款为元人民币（大写：____元整）。
2. 本合同为总价包干合同，非经甲方同意增加试验项目，价款不予调整。
如有增加，需签订补充合同，其价款将并入原合同总价。
三、质量要求1. 试验须符合施工技术要求及国家、政府关于建设工程试验的规范。
2. 试验报告需满足重庆市的相关规定。
四、甲方职责1. 甲方应依据重庆市建设工程施工试验见证取样和送检制度执行相关操作，乙方检测时，甲方需提供必要协助及资料。
2. 甲方需确保现场试验条件符合国家和重庆市标准，试验用房亦需达标。
3. 甲方需按规范标准分批取样、成型试块，并办理试验委托手续，确保原材料复验合格后方可使用，同时遵循上道工序试验合格后进入下道工序的原则，为乙方预留合理试验时间。
4. 甲方负责提供需试验的建材、焊件等试件样品，并对样品的代表性、全面性、真实性负责。
5. 进场原材料检验由甲方物资负责人向乙方委托，并填写《试验委托单》。
6. 甲方应按合同约定支付试验费用。
7. 甲方需指定专人负责试验资料的收集整理，确保资料与工程进度同步。
五、乙方职责1. 乙方负责为甲方提供部分取样指导。
2. 接收甲方样品后，乙方应及时组织试验，确保在国家及行业标准规定的时限内完成任务。
3. 乙方需按重庆市规定提交试验报告。
六、试块、试件运输本合同涉及的试件、试块由甲方负责从现场运至乙方试验室。
七、试验费用支付方式甲方应于年月底支付合同款，金额为人民币____元（大写：____元整）。
工程检测委托合同范本6篇
工程检测委托合同范本6篇第1篇示例：工程检测委托合同范本甲方（委托方）：________ （单位名称）乙方（检测方）：________ （单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着公平、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程检测事宜达成如下协议：一、委托事项1.1 甲方委托乙方对_____（工程项目名称）进行检测，具体包括但不限于_____（列明检测内容）。
1.2 检测地点为_____，具体检测时间及验收标准由双方商定。
1.3 双方应严格按照国家相关标准及法律法规执行检测工作，并确保检测结果的准确性和可靠性。
二、检测费用及支付方式2.1 甲方应按照约定的检测内容及标准支付检测费用，具体金额为_____，包括但不限于检测费、材料费、人工费等。
2.2 检测费用一次性支付，支付方式为_____（现金/转账/支票等），支付时间为_____。
2.3 如因甲方的原因导致检测无法完成或需再次进行检测的，甲方应承担额外费用。
三、权利义务3.1 乙方应按约定时间完成检测工作，并在规定时间内提交检测报告，确保报告的真实性和准确性。
3.2 如发现问题或异常情况，乙方应及时向甲方进行通报并提出解决方案。
3.3 甲方应配合乙方完成检测工作，提供必要的支持和协助。
3.4 双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有关部门申请调解或提起诉讼。
四、保密条款4.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密或技术机密，因此双方在合同期限及合作结束后应对相关信息进行保密。
4.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露涉及到的机密信息。
五、合同解除5.1 如因不可抗力等不可抗因素导致双方无法继续履行合同，合同自动解除，双方互不承担责任。
5.2 任何一方在未经对方同意的情况下单方解除合同，需承担违约责任。
六、其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
工地试验室试验检测委托合同书7篇
工地试验室试验检测委托合同书7篇篇1甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保障双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方进行工地试验室试验检测事宜，达成如下协议：一、合同标的甲方委托乙方进行工地试验室试验检测，具体包括：_________。
二、合同期限本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程结束并出具最终检测报告后终止。
三、双方权利义务1. 甲方权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行试验检测，并对乙方的检测工作进行监督和检查。
（2）甲方应提供必要的试验检测设备和样品，并确保样品的真实性和完整性。
（3）甲方应给予乙方必要的支持和协助，确保试验检测的顺利进行。
（4）甲方应按时支付乙方的试验检测费用。
2. 乙方权利与义务（1）乙方有权要求甲方提供必要的试验检测设备和样品，并按照合同约定进行试验检测。
（2）乙方应保证试验检测结果的准确性和可靠性，并对试验结果负责。
（3）乙方应严格遵守职业道德和法律法规，确保试验检测的公正性和合法性。
（4）乙方应对甲方的试验检测需求进行保密，不得泄露甲方的商业机密和个人隐私。
四、试验检测费用及支付方式1. 试验检测费用：本次试验检测的费用为_________元。
具体费用根据试验检测项目的复杂程度和所需设备、材料等因素确定。
2. 支付方式：甲方应在签订合同后支付乙方部分费用作为预付款，具体金额为_________元。
剩余费用在试验检测完成后一次性支付。
乙方在收到款项后应出具相应的发票。
五、违约责任及赔偿损失1. 违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
具体包括：_________。
2. 赔偿损失：如一方违反本合同导致对方遭受经济损失，应赔偿对方的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。
六、争议解决及法律适用1. 争议解决：如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
试验检测委托合同样本(5篇)
试验检测委托合同样本合同编号：甲方（委托人）：乙方（检测机构）：检测机构编号：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：1.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲方：_____（盖章）乙方：_____（盖章）住所：__________ 法定代表人：__________法定代表人：_____委托代表人：委托代表人：开户银行：_____ 开户银行：_____ 账号：_____ 账号：_____ 单位电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 联系人：_____ 联系人：_____ 联系人手机：_____订立时间：____年____月____日合同订立地点：试验检测委托合同样本（二）合同编号：甲方（委托人）：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路风电场道路工程项目部乙方（检测机构）：丘北县建设工程质量检测中心检测机构编号：_____250098R根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期：______4_11.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
建设工程检测委托合同新整理版5篇
建设工程检测委托合同新整理版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程检测委托合同新整理版为了规范建设工程检测委托合同，保障建设工程质量，避免纠纷发生，特制定了新的整理版合同，以便于各方在合同签订和履行过程中更加清晰明了。
以下为建设工程检测委托合同新整理版的内容：第一条委托方名称委托方：（甲方）（单位名称）联系地址：联系电话：第二条受托方名称受托方：（乙方）（单位名称）联系地址：联系电话：第三条委托项目委托方委托受托方开展下列建设工程的检测工作：项目名称：工程概况：检测内容：检测标准：第四条委托检测工作内容及要求1. 委托受托方对建设工程进行全面细致的检测，发现问题及时报告并提出合理的解决方案；2. 委托受托方对检测工作的结果负责，确保报告准确可靠；3. 委托方应按时支付受托方的检测费用，不得推迟或拖欠。
第五条检测费用及支付方式1. 检测费用总额为（金额），支付方式为（一次性支付/分期支付）；2. 委托方应在检测工作完成后（付款方式）支付全部检测费用。
第六条检测工作期限1. 工程检测的工期为（具体时间），委托方应按时提供工程进度计划和相关资料；2. 如因委托方原因导致工期延误，受托方有权要求延长检测工作期限。
第七条双方权利和义务1. 受托方有权依据相关法律法规和标准开展检测工作，做出独立的判断；2. 委托方有义务确保施工符合相关标准要求，配合受托方检测。
第八条合同变更和解除1. 如有需要变更合同内容，双方必须经过协商一致并签署书面变更合同；2. 如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
第九条不可抗力1. 如因不可抗力导致其中一方无法履行合同，应及时通知对方并提供相应证明；2. 不可抗力包括但不限于自然灾害、政府命令等情况。
第十条争议解决1. 如发生争议，双方应协商解决；2. 协商不成的，任何一方均有权向当地法院提起诉讼。
第十一条合同生效和终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 合同终止后，双方应按照约定结清未付款项，并完成结算工作。
工地试验室试验检测委托合同协议书范本6篇
工地试验室试验检测委托合同协议书范本6篇篇1甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行工地试验室试验检测事宜，达成如下协议：一、试验检测项目本次试验检测项目为：_________，具体检测内容和要求以甲方提供的样品和检测标准为准。
二、试验检测期限本次试验检测期限自合同签订之日起至_________止。
如有特殊情况，经双方协商，可相应延长或提前。
三、试验检测费用及支付方式1. 试验检测费用：本次试验检测费用为人民币_________元整（￥_________），具体费用根据检测项目和要求确定。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后，向乙方支付总费用的50%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。
剩余50%的费用，即人民币_________元整（￥_________），在收到试验检测报告后支付。
四、试验检测质量保证1. 乙方应确保试验检测结果的准确性和公正性，对试验检测结果负责。
2. 甲方有权对试验检测过程进行监督，确保试验检测质量符合标准。
3. 如因乙方原因造成试验检测结果不准确或存在其他质量问题，乙方应承担相应的法律责任。
五、试验检测报告及成果归属1. 乙方应在试验检测完成后，向甲方提交试验检测报告。
报告应包括试验检测数据、分析、结论等必要的信息。
2. 甲方对试验检测报告享有完全的知情权，并有权要求乙方对报告内容进行解释和说明。
3. 乙方不得将试验检测报告和相关信息泄露给第三方，除非得到甲方的书面同意。
4. 试验检测报告和成果的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
六、违约责任及争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 如因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方的全部损失。
3. 对于合同执行过程中产生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程检测委托合同6篇
建设工程检测委托合同6篇篇1甲方（委托方）：_________________________乙方（受托方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程检测事宜，达成如下协议：一、工程概况本合同涉及的工程项目位于_____________，项目名称为_____________，工程规模及结构类型为_____________。
二、委托事项甲方委托乙方对本项目进行建设工程检测，包括但不限于以下内容：1. 建筑材料检测，如混凝土、钢筋等；2. 结构安全性检测；3. 环境与空气质量检测；4. 其他与建设工程相关的检测项目。
三、合同双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行建设工程检测；（2）甲方应提供乙方检测所需的资料、场地和条件；（3）甲方应确保施工现场安全，并为乙方提供必要的安全保障；（4）甲方应按时支付乙方检测费用。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方应按照合同约定进行建设工程检测，确保检测结果的准确性和可靠性；（2）乙方应对检测结果负责，并承担因检测结果不准确导致的损失；（3）乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露或擅自使用；（4）乙方应向甲方提供检测报告，并对报告内容进行解释和说明。
四、检测周期与进度安排1. 乙方应在接到甲方委托后_____日内进场开展检测工作；2. 检测周期根据工程规模及检测内容而定，总周期为_____天；3. 乙方应根据工程进度及时提交阶段性检测报告，确保工程顺利进行。
五、费用及支付方式1. 本合同涉及的总检测费用为人民币_____元（大写：_________）；2. 支付方式：甲方应在合同签订后_____天内支付总费用的_____%，即人民币_____元；检测工作完成后，甲方应在___天内支付剩余款项；3. 乙方在收到款项后，应向甲方提供正规发票。
建设工程检测委托合同书4篇
建设工程检测委托合同书4篇篇1建设工程检测委托合同书甲方：（委托方）______________（单位或个人）地址：___________________邮编：____________________法定代表人（负责人）：______________联系电话：________________委托检测单位：______________（乙方）地址：___________________邮编：____________________法定代表人（负责人）：______________联系电话：________________鉴于甲方要求委托乙方进行建设工程的检测工作，为了规范委托关系，保证检测工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，达成如下协议：一、检测内容：甲方委托乙方对建设工程（具体工程名称、工程地址等详细信息）进行检测，包括但不限于工程质量、安全性等方面的检测工作。
二、检测范围：乙方应根据甲方的要求，确定检测范围，制定检测方案，并按照该方案进行检测工作。
三、检测要求：乙方应按照国家相关标准及规定进行检测工作，并确保检测结果的准确性和公正性。
四、检测时间：乙方应在双方协商确定的时间内完成检测工作，并及时向甲方提交检测报告。
五、检测报告：乙方应在检测完成后，向甲方提交检测报告，并将检测结果如实告知甲方。
六、保密条款：双方应保守检测工作过程中涉及到的商业秘密和技术信息，不得向第三方透露。
七、费用支付：甲方应按照双方达成的协议，及时支付检测费用。
八、违约责任：任何一方违反合同规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
九、争议解决：因合同履行发生争议时，应协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解。
十、其他事项：本合同未尽事宜，可另行协商。
十一、生效与终止：本合同经双方签字盖章后生效，有效期自甲方支付检测费用之日起至检测报告提交之日止。
甲方（签章）：_________________ 日期：________乙方（签章）：_________________ 日期：________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程检测委托合同书5篇
建设工程检测委托合同书5篇篇1建设工程检测委托合同书甲方（委托方）：______________法定代表人（负责人）：______________联系地址：______________联系电话：______________传真：______________电子邮箱：______________乙方（受托方）：______________法定代表人（负责人）：______________联系地址：______________联系电话：______________传真：______________电子邮箱：______________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就以下建设工程检测事宜签订检测委托合同。
一、委托项目甲方委托乙方进行建设工程的检测工作，具体包括但不限于建筑结构、土建工程、给排水工程、电气工程等方面的检测。
二、检测标准乙方应按照国家有关标准和规范的要求，对委托项目进行检测，并出具检测报告。
三、检测费用及支付方式1. 检测费用：委托项目的检测费用为______________（大写：人民币______________元整）。
2. 支付方式：甲方应在签订本合同后的三个工作日内将检测费用支付至乙方账户。
乙方收到款项后方可进行检测工作。
四、检测期限1. 乙方应在收到检测费用并确认委托项目后，按照双方约定的时间完成检测工作。
具体时间为______________。
2. 若因乙方原因导致检测工作延误，乙方应承担相应责任，并按延误天数进行赔偿。
五、终止合同1. 若出现下列情况，本合同可提前终止：（1）双方协商一致；（2）一方违约，另一方有权终止合同。
六、保密条款1. 双方应对涉及委托项目的相关信息和资料保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
七、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。
八、争议解决1. 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程试验检测委托合同书模板
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
乙方（检测机构）：
检测机构编号：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《XX市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3结构类型：
1.4监督单位：
1.5开工日期：
1.6其它：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的检测项目：
口见证取样检测□主体结构工程检测口地基基础工程检测
口钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测
□其它：
第三条争议的解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉。
第四条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲方：（盖章）甲方：（盖章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
单位电话：单位电话：
传真：传真：
联系人：联系人：
联系人手机：联系人手机：
合同订立时间：年月日
合同订立地点：。