上海市建设工程施工合同
上海工程施工合同模板(3篇)
第1篇合同编号：________签订日期：____年__月__日甲方（建设单位）：名称：_________________________法定代表人：____________________地址：_________________________联系电话：_____________________开户银行：_____________________银行账号：_____________________乙方（施工单位）：名称：_________________________法定代表人：____________________地址：_________________________联系电话：_____________________开户银行：_____________________银行账号：_____________________鉴于甲方拟在__________（工程名称）项目进行施工建设，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________（工程名称）1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：人民币__________元整（大写：_____________________）1.6 工期：自合同签订之日起____个月。
第二条乙方责任和义务2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的标准。
2.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金按每日人民币__________元计算。
2.3 乙方应确保施工现场的安全，遵守国家有关安全生产的法律、法规，对施工过程中发生的安全事故负全部责任。
2.4 乙方应按照国家环保规定，采取措施减少施工对环境的影响，确保施工现场的清洁和环保。
2024年上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：___________1.2工程地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程规模：___________1.5工程质量：按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。
二、合同工期2.1工程开工日期：___________2.2工程竣工日期：___________2.3工程总工期：___________天三、合同价款3.1工程合同价款：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
3.2合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请支付相应比例的工程进度款。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
四、工程变更4.1工程变更范围：本合同约定的工程范围内。
4.2工程变更程序：甲方提出变更要求，乙方进行评估并报甲方审批，经双方确认后，签订书面变更协议。
4.3工程变更费用：按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算，由甲方支付。
五、工程验收5.1工程竣工后，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检，并通知甲方验收。
5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收，并将验收结果通知乙方。
5.3工程验收合格后，双方签订工程验收证书。
六、工程保修6.1工程保修期为___________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6.2保修期内，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。
上海市建设工程施工合同范本
上海市建设工程施工合同范本1. 引言施工合同是建设工程中必不可少的法律文件，它规定了各方在工程实施过程中的权利和义务，确保工程按照双方的约定进行。
本文档是上海市建设工程施工合同的范本，详细介绍了合同的主要内容和各方的责任。
2. 合同基本信息合同编号：[填写合同编号] 合同类型：建设工程施工合同签订日期：[填写签订日期] 合同期限：[填写合同期限] 承包人：[填写承包人信息] 业主：[填写业主信息]3. 合同内容3.1 工程概况本合同涉及的工程概况如下：•工程名称：[填写工程名称]•工程地点：[填写工程地点]•工程范围：[填写工程范围]•工程规模：[填写工程规模]3.2 合同价款合同价款为人民币[填写金额]元整。
支付方式和进度如下：•预付款：合同签订后的[填写天数]天内支付合同总价款的[填写比例]%作为预付款。
•进度款：根据工程实际完成进度，每完成[填写比例]%的工程量，支付相应比例的合同价款。
•最终款：工程竣工验收合格后，支付合同价款的剩余款项。
3.3 工程进度和质量要求•工程进度：承包人应按照合同约定的工期完成工程，如因不可抗力等原因无法按时完成，应及时通知业主并申请延期。
•工程质量：承包人应按照国家相关规定和工程设计要求，保证工程质量符合标准，并承担相应的返工和修复费用。
3.4 材料和设备•材料供应：承包人负责组织采购合格的建筑材料并按计划及时供应到工地。
•设备使用：承包人应根据工程需要提供符合安全要求的施工设备，并进行必要的维护和保养。
3.5 安全和环保施工过程中，承包人应遵守国家相关法律法规，采取相应的安全和环保措施，保障工人和周围环境的安全。
3.6 变更和索赔•工程变更：如业主需要对工程进行变更，应及时通知承包人，并协商确定变更内容和变更费用。
•承包人索赔：如因业主原因导致工程进度延误或额外费用产生，承包人有权向业主提出索赔要求。
3.7 竣工验收和保修期工程竣工后，业主有权对工程进行验收。
上海市建设工程施工合同示范文本20XX
上海市建设工程施工合同示范文本20XX上海市建设工程施工合同示范文本20XX篇一：上海市建设工程施工合同示范文本(20XX版)上海市建设工程施工合同示范文本（20XX版）上海市建设和交通委员会上海市工商行政管理局制定使用说明一、本合同文本是上海市建设和交通委员会、上海市工商行政管理局共同制定，旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。
二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分成。
其中协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿，予以专门约定的内客。
三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系，可相互解释、互为说明。
专用条款内约定的合同内容，从专用条款；专用条款无专门约定的，从通用条款。
四、本合同文本未列事项，合同双方可根据工程实际及双方意愿，另行签定补充条款或补充协议，作为本合同附件。
五、建设工程施工承发包双方签订合同，可使用本合同文本，或参照文本内容另行制定。
第一部分协议书发包人(全称)：____________________________________________________承包人(全称)：____________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_______________________________________________________工程地点：_______________________________________________________工程内容：_______________________________________________________工程立项批准文号：_______________________________________________资金来源：_______________________________________________________二、工程承包范围承包范围：_______________________________________________________ 三、台同工期开工日期：_______________________________________________________竣工日期：_______________________________________________________合同工期总日历天数__________________天四、质量标准工程质量标准：___________________________________________________五、台同价款金额(大写)：___________________________________元(人民币）￥：___________________________________元(人民币)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
上海施工合同范本3篇
上海施工合同范本3篇篇一上海施工合同范本鉴于甲方委托乙方进行施工建设，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程性质：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程内容：____________________第二条工程承包范围2.1 乙方承包本工程范围内的全部施工任务，包括但不限于：（1）土建工程：____________________（2）装饰工程：____________________（3）安装工程：____________________（4）其他工程：____________________2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。
第三条工程价款3.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
3.2 乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，甲方按照约定的付款方式进行付款。
3.3 工程价款调整：如遇下列情况之一，乙方有权要求调整工程价款：（1）甲方变更设计图纸、工程量清单或技术规范；（2）因不可抗力因素导致工程延期；（3）政策性调整导致工程成本发生变化。
第四条工程期限4.1 本工程合同工期为：____________________个月，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第五条工程质量5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
5.2 乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。
上海市建设工程施工合同 示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本关键信息项合同编号建设单位施工单位项目名称项目地点合同金额工期质量标准付款方式违约责任合同生效日期合同解除条件争议解决方式签署地点签署日期合同第一条合同编号本合同编号为：__________。
第二条建设单位建设单位（甲方）：__________法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________第三条施工单位施工单位（乙方）：__________法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________第四条项目名称本合同所涉项目名称为：__________。
第五条项目地点项目实施地点为：__________。
第六条合同金额合同总金额为人民币（大写）：__________。
第七条工期开工日期：__________。
竣工日期：__________。
合同工期为：__________天。
第八条质量标准第九条付款方式首付款：元，支付时间：。
中期付款：元，支付时间：。
竣工付款：元，支付时间：。
第十条违约责任甲方违约时，应承担的违约金为合同总金额的__________%。
乙方违约时，应承担的违约金为合同总金额的__________%。
第十一条合同生效日期本合同自双方签字之日起生效。
第十二条合同解除条件由于不可抗力因素导致工程无法继续。
一方严重违约。
第十三条争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；如协商不成，任一方可向__________法院提起诉讼。
第十四条签署地点本合同签署地点为：__________。
第十五条签署日期本合同于__________年__________月__________日签署。
签字建设单位（甲方）：（签字）：__________（盖章）：__________施工单位（乙方）：（签字）：__________（盖章）：__________。
上海市建设工程施工合同完整版
上海市建设工程施工合同完整版上海市建设工程施工合同完整版一、合同的当事方甲方：（委托人名称、住所地）乙方：（承包人名称、住所地）本合同由甲方与乙方于（年）（月）（日）签订二、项目概况合同项目名称：（建设工程项目名称）项目工程地点：（项目地点）三、工程内容详细描述合同涉及的工程范围及内容四、工程造价及支付方式1. 工程造价具体描述工程造价的构成及金额2. 工程款支付方式详细描述工程款的支付方式和进度五、合同实施条件1. 相关条件合同实施所需的各项条件2. 合同有效期描述合同的有效期和可能的延期情况六、工程质量和验收标准1. 工程质量描述工程质量的要求和验收标准2. 工程验收描述工程验收的程序及要求七、违约责任1. 甲方违约责任描述甲方违约时的责任和赔偿方式 2. 乙方违约责任描述乙方违约时的责任和赔偿方式3. 共同违约责任描述双方共同违约时的责任和赔偿方式八、争议解决1. 争议解决方式指明争议解决的方式，例如仲裁、诉讼等2. 协商解决强调双方在可能发生争议时优先进行协商解决九、合同变更1. 合同变更方式详细描述合同变更的程序和要求2. 变更协议要求变更时必须签署变更协议十、合同解除1. 合同解除的情形合同可能解除的情况2. 解除程序描述合同解除的程序和要求3. 解除后责任描述解除后双方的责任和赔偿方式十一、其他条款其他合同涉及的重要条款，如保密、知识产权、不可抗力等以上为上海市建设工程施工合同的完整版，双方应在签署合同之前认真阅读并理解，确保自身权益。
如有任何争议，应按合同约定的争议解决方式解决。
(完整)上海市建设工程施工合同范本
(完整)上海市建设工程施工合同范本范本 1：1. 合同订立1.1 合同双方本合同由建设工程施工单位（以下简称为甲方）和施工承包单位（以下简称为乙方）双方订立。
1.2 合同内容甲方委托乙方负责上海市建设工程项目的施工工作。
1.3 合同金额及支付方式甲方将根据工程进展，按合同约定的支付方式和时间逐步支付工程款项给乙方。
2. 工期及交付2.1 工期甲方和乙方在合同中明确工程的起止日期和工期要求。
2.2 交付标准乙方需按照相关标准和规范完成工程，并按时交付给甲方。
3. 工程质量与安全3.1 工程质量乙方需按照施工图纸、设计要求和相关标准，保证工程质量达到合同约定的要求。
3.2 安全生产乙方必须严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施确保工程施工的安全性。
4. 变更和索赔4.1 变更如有必要，甲方可以要求乙方对合同进行变更，双方应协商一致后进行变更，并签订相应的补充协议。
4.2 索赔如因不可抗力等原因导致工程延期或额外费用产生，乙方可向甲方提出索赔申请。
5. 违约责任5.1 甲方违约若甲方未按照合同约定支付工程款项或提供必要的配合，乙方有权要求违约赔偿或解除合同。
5.2 乙方违约若乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求违约赔偿或解除合同。
6. 争议解决甲乙双方如发生争议，可通过友好协商解决，协商不成时，可向上海市有关部门申请调解或提起诉讼。
附件：合同附件包括建设工程施工图纸、设计文件、工程量清单等。
法律名词及注释：1. 合同：双方自愿约定并共同履行的法律行为。
2. 甲方：委托他人进行工程施工的一方。
3. 乙方：承接工程施工的一方。
4. 工期：工程施工需要的时间。
5. 安全生产：在工程施工过程中，采取预防措施保障工人和现场安全的活动。
--------------------------------------------------------------------------范本 2：1. 合同目的本合同旨在明确上海市建设工程施工合同的双方权利义务，规定工程的质量要求、工期安排以及合同金额支付等事项。
上海建设工程合同信息
上海建设工程合同信息一、合同概述1.1 合同名称：上海XXX建设工程施工合同1.2 合同双方：甲方（发包方）：上海市XXX建设单位乙方（承包方）：XXX建筑工程有限公司1.3 合同金额：人民币XXX万元1.4 合同工期：自2022年X月X日至2024年X月X日1.5 工程地点：上海市XXX区XXX路XXX号二、工程概况2.1 工程名称：上海市XXX建设工程2.2 工程内容：包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、绿化工程等。
2.3 工程规模：根据设计图纸及工程量清单确定。
三、合同条款3.1 合同的签订和生效双方应按照《中华人民共和国合同法》的规定，通过平等、自愿、协商一致的原则，签订本合同，并自合同签订之日起生效。
3.2 合同的履行乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求，完成工程建设。
甲方应按照合同约定的付款方式、付款时间支付合同价款。
3.3 合同的变更和解除合同履行过程中，如遇特殊情况，需变更或解除合同时，应由双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。
3.4 违约责任双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
3.5 争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
四、合同的签订和备案4.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
4.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并自合同生效之日起五日内向工程所在地的建设行政主管部门备案。
五、其他约定5.1 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
5.2 甲方应按照合同约定，向乙方及时支付工程进度款，确保工程顺利进行。
5.3 乙方应按照合同约定，保证工程质量，确保工程安全，按期完成工程建设。
5.4 双方应共同配合，做好工程验收工作，确保工程顺利投入使用。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商，就甲方委托乙方承建上海市XXX建设工程事宜，达成如下协议：甲方：上海市XXX建设单位乙方：XXX建筑工程有限公司一、工程名称1.1 工程名称：上海市XXX建设工程1.2 工程地点：上海市XXX区XXX路XXX号1.3 工程规模：根据设计图纸及工程量清单确定。
上海工程建设合同模板
上海工程建设合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担某项工程项目的实施，为明确双方责任与权利，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条项目内容甲方委托乙方负责承包项目的实施，具体包括但不限于以下内容：（1）项目名称：（2）项目地点：（3）项目规模：（4）项目工期：（5）其他特殊要求：第二条合同价款1、本项目的总合同价款为人民币（大写）（小写）元整，包括但不限于项目的施工费、材料费和人工费等。
2、合同价款支付方式为（具体支付方式）。
第三条工程质量保证1、乙方应按照合同规定的工程标准和要求，确保工程质量符合相关标准。
2、对于因乙方施工过程中发生的质量问题，乙方应承担相应的维修和赔偿责任。
第四条工程进度控制1、乙方应按照合同约定的工期完成工程，若有延误应承担相应责任。
2、若因甲方原因导致工程延误，乙方可要求重新协商工期或合同价款。
第五条工程变更1、若有工程变更需求，应经双方书面确认后方可实施，变更费用由甲方承担。
2、未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更工程内容或要求。
第六条合同解除1、若因不可抗力或其他合同约定导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
2、若一方违反合同规定，造成另一方损失，应承担相应的违约责任。
第七条知识产权保护1、乙方在工程过程中所涉及的专利、商标等知识产权归乙方所有，甲方无权使用或复制。
2、对于乙方侵犯他人知识产权所产生的纠纷，乙方应承担全部责任。
第八条法律适用及争议解决1、本合同适用中华人民共和国法律。
2、因本合同引起的一切争议应由双方友好协商解决，若协商不成，则提交有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1、本合同一式两份，具有同等法律效力。
2、除本合同约定外，双方有关事项均应按照双方书面协商办理。
以上合同内容经双方确认无误后，签字生效。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______签字日期：______ 签字日期：______。
上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本摘要：一、上海市建设工程施工合同示范文本概述二、合同的签订与重要性三、合同主体内容四、合同的制定与实施五、合同的作用与意义正文：一、上海市建设工程施工合同示范文本概述上海市建设工程施工合同示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订行为，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规制定的。
该文本由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，于2004 年2 月发布。
二、合同的签订与重要性合同是保障民事权益的重要法律形式，对于建设工程施工合同来说，签订合同不仅有助于确保工程质量、工程进度和工程款项的支付，还可以在发生纠纷时为解决纠纷提供依据。
签订合同还可以对双方当事人产生约束力，使双方在履行合同过程中遵守约定，按照合同约定履行各自的权利和义务。
三、合同主体内容上海市建设工程施工合同示范文本主要包括协议书、通用条款和专用条款三部分。
协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程具体情况协商约定的内容。
四、合同的制定与实施合同的制定需要双方当事人根据实际情况和需要充分协商，确保合同内容真实、合法、公平。
合同的实施需要双方当事人按照约定履行自己的权利和义务，确保合同的顺利履行。
在合同履行过程中，如发生纠纷，双方当事人应通过友好协商解决；如协商不成，可向人民法院提起诉讼。
五、合同的作用与意义上海市建设工程施工合同示范文本对于规范建筑市场、保障工程质量、维护当事人权益具有重要意义。
签订合同有助于防止和解决工程纠纷，降低工程风险，提高工程质量，确保工程按时按质完成。
上海市建设工程施工合同完整版
上海市建设工程施工合同完整版根据您的要求，我将为您撰写一个高质量的文章，题目是《上海市建设工程施工合同完整版》。
请注意，由于合同属于法律文书，我将以说明合同内容为主，而非按照合同的具体格式书写。
上海市建设工程施工合同完整版1. 介绍本文旨在说明上海市建设工程施工合同的完整版。
建设工程施工合同是指依法订立的建设工程施工方和发包方之间的合同，合同对于保障施工过程的合法、有序进行，确保工程质量和双方权益具有重要意义。
下面将逐条介绍上海市建设工程施工合同的内容。
2. 合同主体本合同的施工方为（填入施工方名称和法定代表人信息），发包方为（填入发包方名称和法定代表人信息），双方通过自愿协商达成合作意向，订立本合同。
3. 项目概况本条款规定了建设工程项目的基本信息，包括项目名称、项目地点、建设范围、建设规模等。
4. 合同价款本合同价款包括各项施工、管理费用及相关税费，以及变更签证、索赔费用等，合同价款总金额为（填入金额）。
双方将按照约定的付款方式和时间进行支付。
5. 工程质量与安全本条款详细陈述了施工方对工程质量和安全的保证措施，包括遵守相关法律法规、遵循工艺标准、确保材料质量、落实安全生产责任等等。
6. 工期及延期本条款规定了建设工程的工期，并对工期延后的情况进行了约定。
如因不可抗力等特殊情况导致工期延期，双方应协商解决。
7. 材料与设备供应本合同规定了材料与设备供应的相关事宜，包括材料与设备的类型、数量、质量标准、供货方、供货时间等等。
8. 变更与索赔本条款明确了变更和索赔的规定。
如果施工方或发包方需要对合同内容进行变更，应当经双方协商一致，并签订变更协议。
如因一方违约导致损失，另一方有权对其提起索赔。
9. 违约责任本条款详细列出了违约责任的情况及相应的处理方式，包括违约赔偿金额、解除合同、申请仲裁等。
10. 争议解决本条款约定了施工方和发包方在合同履行过程中产生争议的解决方式，可选择仲裁或法院诉讼进行解决。
上海市建设工程施工合同(施工合同)
上海市建设工程施工合同目录第一部分协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、组成合同的文件七、协议书有关词语含义八、承包人承诺九、发包人承诺十、合同生效第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1．词语定义2019年_________月_________日合同订立地点：_________本合同双方约定后生效。
发包人（公章）：_________承包人（公章）：_________ 住所：_________住所：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________电话：_________电话：_________传真：_________传真：_________开户银行：_________开户银行：_________ 账号：_________账号：_________邮政编码：_________邮政编码：_________ _________年____月____日_________年____月____日附件上海市建设工程施工合同（通用条款）一、词语定义及合同文件1．词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。
1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1．2019年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作。
上海市建设施工合同示范文本
建设施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目四、承包形式：第二条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。
（是否都是包工包料？）二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
上海市建设工程施工合同 示范文本
上海市建设工程施工合同甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就上海市建设工程施工的有关事宜，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.结构类型：____________________5.建筑面积：____________________6.工程造价：人民币（大写）____________________元整（￥__________元）7.工程承包范围：____________________二、工程期限1.开工日期：____ 年____ 月____ 日2.竣工日期：____ 年____ 月____ 日3.工程总日历天数：____ 天三、质量标准工程质量应符合国家和上海市现行的工程质量检验评定标准，达到合格标准。
四、合同价款1.合同总价为人民币（大写）____________________元整（￥__________元）。
2.合同价款的调整：____________________五、付款方式1.预付款：甲方应在合同签订后____日内支付工程预付款，金额为合同总价的____%。
2.进度款：乙方应按月向甲方提交工程进度报表，经甲方审核后，支付相应比例的工程进度款。
3.竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，甲乙双方进行竣工结算，甲方支付剩余工程款。
六、材料设备供应1.主要材料和设备由____方供应。
2.乙方负责采购的材料和设备应符合国家和上海市的相关标准和规定。
七、工程变更1.工程变更应由甲方提出，经双方协商一致后实施。
2.工程变更导致合同价款增减的，应签订补充协议。
上海市建设工程施工合同协议示范文本
上海市建设工程施工合同协议示范文本上海市建设工程施工合同协议示范文本1. 合同概述本协议由建设工程施工方（以下简称“甲方”）和建设工程承包商（以下简称“乙方”）签订。
本协议内容涵盖了双方在建设工程施工过程中的权益、责任和义务，并规范了合同的履行方式。
2. 合同的签约方甲方：上海市建设局乙方：（在此填写承包商名称）3. 项目基本信息项目名称：（在此填写项目名称）所在地点：（在此填写项目所在地点）工程规模：（在此填写项目的规模和描述）工程计划时间：（在此填写项目开始和结束时间）4. 合同条款4.1 工程范围甲方委托乙方进行建设工程的施工，具体工程范围包括但不限于（在此填写具体的施工内容）。
4.2 工程总价款本工程的总价款为（在此填写合同的总价款），乙方应根据工程进度和质量完成工作，并按合同约定的支付方式和时间领取工程款项。
4.3 工程周期本工程的周期为（在此填写工程的计划完成时间），乙方应按照施工计划和进度要求按时完工。
4.4 工程质量乙方应按照合同约定的标准和规范，确保施工质量达到预期要求，并承担相应的质量保证责任。
4.5 工程变更和索赔在工程施工过程中，如需要进行工程变更或产生索赔，双方应及时沟通和协商，确保合同权益的平衡和维护。
4.6 监督与验收甲方有权对乙方施工过程进行监督，并在工程完工后进行验收。
乙方应配合并提供相关资料和技术支持。
4.7 工程保险乙方应购买相应的工程保险，并确保甲方在施工过程中免受因工程施工而产生的意外损失。
4.8 违约责任若任何一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，并赔偿另一方因此而产生的损失。
4.9 合同解除在以下情况下，本合同可以被解除：双方经协商一致决定解除合同一方严重违约导致合同无法继续履行法律法规规定的其他情况5. 合同生效与争议解决本合同自双方签字盖章之日起生效。
对于合同的解释、履行和争议解决，双方应通过友好协商或提交相关争议解决机构进行调解、仲裁或诉讼。
上海市建设工程施工合同范本
上海市建设工程施工合同范本第一章总则第一条合同的目的根据国家有关法律、法规和政策，为确保上海市建设工程的质量、安全和进度的要求，保护各方合法权益，规范建设工程施工活动，根据双方自愿的原则，本合同由甲方（以下简称“项目业主单位”）与乙方（以下简称“施工单位”）订立。
第二条合同的适用范围本合同适用于上海市范围内的建设工程的施工，包括土木工程、建筑工程、装饰工程、机电设备安装工程以及其他相关工程。
第二章施工单位的资质与条件第三条施工单位的资质要求施工单位应具备相应的建筑工程施工资质，并且资质等级应符合国家和上海市有关规定的要求。
第四条施工单位的经验要求施工单位应具备一定的施工经验，并能够提供相关的施工业绩材料作为参考。
第三章项目业主单位的责任与义务第五条项目业主单位的管理职责项目业主单位应依法组织工程的招投标工作，严格按照相关规定选定施工单位，并对其进行监督和管理。
第六条项目业主单位的付款义务项目业主单位应按照合同约定的进度和工程量支付施工单位的工程款项，并按照国家相关规定提供担保或保证金。
第四章施工单位的责任与义务第七条施工单位的施工质量责任施工单位应确保施工工程的质量符合国家和上海市相关规定的要求，并承担相应的质量责任。
第八条施工单位的安全责任施工单位应严格遵守国家和上海市的安全生产法律法规，保证施工过程中的安全，防止事故的发生。
第九条施工单位的进度责任施工单位应按照合同约定的工期要求，保证项目按时完成，并承担因工期延误所产生的相应责任。
第五章合同的违约与解除第十条合同的违约责任任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。
第十一条合同的解除在以下情况下，任何一方有权解除本合同：1. 一方严重违反合同的规定，且无法进行修正的；2. 发生不可抗力事件，且无法继续履行合同的。
第六章其他条款第十二条争议解决本合同的解释和争议解决适用于法律。
第十三条合同的变更和补充对本合同的任何修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
上海市建筑工程施工合同5篇
上海市建筑工程施工合同5篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包方）：_____________________注册地：上海市_____________区/县地址：_________________________________法定代表人：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________注册地：上海市_____________区/县地址：_________________________________法定代表人：_____________________联系方式：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程合同的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担本建筑工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________________工程地点：_________________________________工程规模：【工程规模描述】承包范围：【具体承包范围描述】质量标准：【工程质量标准】开工日期：【开工日期】竣工日期：【竣工日期】合同价款：【合同总金额，具体可按照实际工程造价确定】二、工程目标及质量要求1. 乙方应按照设计施工图及相关技术标准进行施工，确保工程质量达到国家或地方规定的验收标准。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保施工过程中的质量控制和安全监管。
如有质量问题或安全隐患，应及时采取措施予以纠正。
3. 甲方有权对施工过程进行监督与检查，并提出合理的意见和建议。
乙方应积极配合并按照甲方要求进行整改。
三、工期及履约保证金条款1. 乙方应按照合同约定的开工日期和竣工日期完成施工任务。
如遇特殊情况需延期，应提前向甲方提交书面申请并征得甲方同意。
上海市建筑工程施工合同
上海市建筑工程施工合同《上海市建筑工程施工合同》甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程总投资：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
二、合同工期2.1 工期自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，共计____天。
2.2 乙方应当按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期的，乙方应当提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。
三、工程质量3.1 乙方应当按照约定的标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量标准：____________________3.3 乙方应当接受甲方及相关部门对工程质量的检查、监督和验收，确保工程质量达到约定的标准。
四、工程造价及支付4.1 工程造价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
4.2 甲方应当按照约定的付款方式支付工程款，具体付款方式如下：（1）合同签订后支付工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付工程总价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后支付工程总价款的30%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期满后支付。
4.3 甲方逾期支付工程款的，应当按照同期银行贷款利率支付滞纳金。
五、工程变更5.1 甲方提出工程变更的，应当提前通知乙方，并经双方协商一致。
5.2 工程变更导致工程造价增减的，双方应当重新约定工程造价。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海市建设工程施工合同
上海市建设工程施工合同
发包人（全称）：_______________________
承包人（全称）：_______________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____________________________________________。
工程地点：____________________________________________。
工程内容：____________________________________________。
工程立项批准文号：____________________________________。
资金来源：____________________________________________。
二、工程承包范围
承包范围：____________________________________________。
三、合同工期
开工日期：____________________________________________。
竣工日期：____________________________________________。
合同工期总日历天数________________天。
四、质量标准
工程质量标准：________________________________________。
五、合同价款
金额（大写）：_________________________元（人民币）。
￥：__________________元（人民币）。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1．本合同协议书
2．中标通知书
3．投标书及其附件
4．本合同专用条款
5．本合同通用条款
6．标准、规范及有关技术文件
7．图纸
8．工程量清单
9．工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：____________年_________月_________日
合同订立地点：____________________________________
本合同双方约定后生效。
发包人（公章）：_____________ 承包人（公章）：_____________
住所：_______________________ 住所：_______________________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________
电话：_______________________ 电话：_______________________
传真：_______________________ 传真：_______________________
开户银行：___________________ 开户银行：___________________
账号：_______________________ 账号：_______________________
邮政编码：___________________ 邮政编码：___________________
_________年_______月_______日 _________年_______月_______日附件1 上海市建设工程施工合同（通用条款）
一、词语定义及合同文件
1．词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。
1．1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1．2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．4 工程师：指发包人指定的履行本合同的己方代表，或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。
其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
1．5 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．6 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1．7 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1．8 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1．9 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1．10 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1．11 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1．12 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。
1．13 保。