建设法规与合同管理作业参考答案(第二次).doc
建设法规与合同管理第2次
《建设法规与合同管理》作业集第一章绪论一、基本概念1.法律及法律体系—法是一种规范，它确定了人的行为的自由程度，即在法律界限之内，人可以自由地活动；超越了界限，必然要被矫正。
法律强调的是具体的、明确的规范，是具体的、应用性的。
在一个国家中，不同法律部门纵横交错，组成了这个国家的法律整体，它们是相互联系，相互补充，相互协调，多层次的完整统一的有机体，称之为法律体系。
2.法制—从广义上讲，法律制度是指一个国家法律规范的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整某一类特定关系，规范某一类特定行为的法律规范的总和。
3.法人与法定代表人—法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
法定代表人是指能代表法人行使民事权利、承担民事义务的主要负责人。
4.法人成立条件—主要是依法成立，有必要的经费、名称和经营场所，并能独立承担民事责任。
5.法规及其构成要素—法规是指由国家机关制定或认可并由国家强制力保证其实施的具体行为规范。
其构成要素由假定、处理、制裁三部分组成。
三、简答题1.简述法律体系？答：在一个国家中，不同法律部门纵横交错，组成了这个国家的法律整体，它们是相互联系，相互补充，相互协调，多层次的完整统一的有机体，称之为法律体系。
从横向看，法律体系是由不同的法律部门组成的。
从纵向看，法律体系又是由级别不同、效力不同的法律组成。
第二章建设法基本概念一、基本概念1.建设法规行政隶属性—是建设法规的主要特征，也是区别于其他法律的主要特征。
2.“三建三业”—即城市建设、村镇建设、工程建设和建筑业、房地产业、市政共用事业。
3.技术法规—是国家制定或认可的，由国家强制力保证其实施的工程建设勘察、规划、建设、施工、安装、检测、验收等技术规程、规则、规范、条例、办法、定额、指标等规范性文件。
4.建设行政法律—是指国家制定或认可，体现人民意志，由国家强制力保证实施的并由国家建设管理机关从宏观上、全局上管理建设业的法律规范。
建设法规B第2次作业
本次作业是本门课程本学期的第2次作业，注释如下：一、单项选择题(只有一个选项正确，共21道小题)1. 我国建设法规体系的组成层次为（）(A) 三个层次(B) 五个层次(C) 六个层次(D) 七个层次正确答案：B解答参考：2. 下列与工程建设有关的法律、法规和规章中，属于行政法规的是（）。
(A) 中华人民共和国建筑法(B) 建设工程质量管理条例(C) 建设工程质量监督管理规定(D) 建筑业企业资质等级标准正确答案：B解答参考：3. 建设单位领取施工许可证后，因故不能按时开工的，应当向发证机关申请延期，但是（）。
(A) 只能申请一次延期(B) 可以申请两次延期(C) 只能申请两次延期(D) 延期以两次为限，每次不超过三个月正确答案：D解答参考：4. 因设计质量不合格发生重大责任事故造成重大损失的，由谁来负直接责任？（）(A) 注册建筑师所在的设计院(B) 注册建筑师所在的设计室(C) 注册建筑师本人(D) 不负任何责任正确答案：A解答参考：5. 从事建筑活动的经济组织应当具备符合国家规定的（）的等条件。
(A) 注册资本、专业技术人员和技术装备(B) 流动资金、专业技术人员和突出业绩(C) 注册资本、专业管理人员并依法设立(D) 注册资本、专业管理人员和资格证书正确答案：A解答参考：6. 下列( )不违反我国现行注册师制度的执业规定。
(A) 以个人名义承接业务、收取费用(B) 准许他人以本人名义执行业务(C) 同意他人修改本人的设计图纸(D) 二级注册师以一级注册师的名义执行业务正确答案：C解答参考：7. 《中华人民共和国城乡规划法》自（）起施行。
(A) 1989年12月26日(B) 1990年4月1日(C) 2007年10月28日(D) 2008年1月1日正确答案：D解答参考：8. 《中华人民共和国城乡规划法》与《中华人民共和国城市规划法》相比，下列选项中错误的是（）。
(A) 强调城乡统筹，建立了新的城乡规划体系(B) 强化监督职能，新增了“监督检查”章节(C) 完善行政许可制度，取消了“一书两证”制度(D) 强化法律责任，追究有关部门、单位违法行为的责任正确答案：C解答参考：9. 下列关于工程分包的说法正确的是（）。
建设法规与合同管理试题答案
建设法规与合同管理试题答案（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!建设法规与合同管理试题答案导语：建设法规与合同管理试题答案怎么写受欢迎？本为整理了受用户欢迎的通用版本，以下是为大家整理的建设法规与合同管理试题答案，仅供参考，希望对您有所帮助。
建设工程合同管理(二)_真题(含答案与解析)-交互
建设工程合同管理(二)(总分400, 做题时间90分钟)案例1某建筑公司通过招标投标方式与某商务大厦工程项目业主签订了工程施工合同。
该工程地下2层，地上16层，于2009年5月26日开工建设，合同工期230天。
合同中约定，由于承包商原因造成工期延误，每延误一天罚款5000元。
由于业主和其他原因造成工程延期，每延误一天补偿承包商5000元。
工期每提前一天，奖励承包商6000元。
承包商按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。
其中，工程施工的网络进度计划如图2-1所示。
该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件1：基础工程A施工过程中，由于降雨，发生了边坡塌方事故，造成2人死亡，4人受伤。
为治理塌方事故，使A工作持续时间拖后了3天，增加费用1.5万元。
事件2：主体结构B施工过程中，8层混凝土结构部分试块强度达不到设计要求。
为此请法定检测机构对实体结构进行了检测鉴定，结论为该检测结构能够达到设计要求。
事件3：门窗安装C施工时，承包商发现业主负责购买的个别型号塑钢门窗质量不合格，向监理工程师提出，建议业主重新购买合格塑钢门窗。
监理工程师答复说，经与业主商议改由承包商负责采购更换合格门窗。
由此造成门窗安装延长4天，材料费增加损失2.5万元。
事件4：室内装修G施工时，承包商为保证合同工期，采取了加快施工的技术措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为1.8万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。
承包商针对事件1、事件3、事件4发生后均及时提出了索赔要求。
1.事件1中发生的塌方事故可定为哪种等级的质量事故?依据是什么?SSS_TEXT_QUSTI该题您未回答:х该问题分值: 5答案:这起坍塌事故可定为四级重大事故。
依据是：根据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》第一章总则第三款的规定，具备下列条件之一者为四级重大事故：(1)死亡2人以下；(2)重伤3人以上，19人以下；(3)直接经济损失10万元以上，不满30万元。
建设法规与合同管理第2次作业答案范文
你的得分：86.0完成日期：2013年01月16日16点16分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2013年03月14日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。
在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。
( D )A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。
( C )A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。
( C )A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。
故( )。
( B )A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。
( C )A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。
( B )A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
建设工程合同管理i第二次作业
建设工程合同管理i第二次作业随着建设项目的日益增多，对工程合同管理的专业性和规范性要求也越来越高。
为了帮助大家更好地理解并掌握建设工程合同的管理要点，本文将为大家提供一份建设工程合同管理的第二次作业范本，以供参考和学习。
一、作业目的本次作业旨在通过模拟建设工程合同的编制和管理过程，使学生们能够深入理解和掌握建设工程合同的基本内容、格式以及管理方法。
同时，通过对合同条款的分析和讨论，提高学生的法律意识和风险防范能力。
二、作业内容1. 请根据所提供的工程项目背景资料，编制一份建设工程合同草案。
合同内容应包括但不限于以下几个方面：- 合同双方信息：包括发包方和承包方的名称、地址、联系方式等；- 工程概况：包括工程名称、地点、规模、工期等；- 合同价款：明确合同总价、预付款比例、进度款支付方式等；- 工程质量：规定工程质量标准、验收程序、保修期等；- 施工组织与管理：明确施工方案、现场管理要求、安全生产责任等；- 变更与索赔：约定变更程序、索赔条件及处理方式等；- 争议解决：确定争议解决方式（如协商、调解、仲裁或诉讼）及适用法律等。
2. 在完成合同草案后，请撰写一篇关于该合同的分析文章，内容包括：- 对合同主要条款的解读和分析；- 指出可能存在的风险点及相应的预防措施；- 提出对合同管理和执行的建议。
三、作业要求1. 合同草案应结构清晰、内容完整，符合相关法律法规的规定；2. 分析文章应观点明确、论据充分，字数在500字以上；3. 作业需在规定时间内提交，逾期将不予接受；4. 严禁抄袭他人作品，一经发现将严肃处理。
四、评分标准本次作业的评分将从以下几个方面进行综合考虑：1. 合同草案的质量：包括内容的完整性、准确性以及格式的规范性；2. 分析文章的深度：包括对合同条款的理解程度、风险点的识别能力以及对合同管理和执行的建议的合理性；3. 语言表达和逻辑结构：包括文字表达的清晰度、条理性和逻辑性；4. 创新性和实用性：包括对合同管理的新思路、新方法的提出以及实际应用的可能性。
建筑工程施工合同管理答案二建
建筑工程施工合同管理答案二建一、引言建筑工程施工合同管理是建筑工程实施过程中的重要环节，对于确保施工质量、保障参建各方权益至关重要。
本文将从合同签订、履约管理、变更管理和索赔管理等方面对建筑工程施工合同管理进行探讨，以期为相关从业人员提供一些有益的参考和指导。
二、合同签订1. 合同的构成要素建筑工程施工合同通常应包含以下构成要素：合同名称、合同双方的名称和住所、合同工程的名称、工程地址、工程概况、施工范围、工期、价款及支付方式、质量要求、合同变更和解除等。
在签订合同时，应确保各构成要素的准确、全面和明确。
2. 合同文件的编制在编制合同文件时，应合理运用工程合同的常见格式，并根据实际情况进行细化和补充。
合同文件应当简明扼要地表达各方的权利义务，避免使用术语过于专业或模糊不清的表述。
三、履约管理1. 施工进度管理施工进度是合同履约的核心内容之一，应通过制定详细的施工计划和进度，合理安排施工活动，确保施工工期的合理执行。
同时，应建立相应的进度管理机制，及时跟踪和控制施工进度的执行情况，以便及时调整和协调施工计划。
2. 质量管理施工质量是保障建筑工程安全稳定运行的关键因素，应建立完善的质量管理体系。
在合同履约过程中，应加大质量控制力度，通过建立质量检查和验收制度，及时发现和纠正施工中存在的质量问题，并确保按照合同约定的质量标准进行施工。
四、变更管理在建筑工程施工过程中，由于各种原因，可能会导致合同发生变更。
变更管理的核心是确保变更的合法性和合规性，并明确变更的范围和约定。
对于合同变更，应及时与合同相关各方进行协商和沟通，确保变更事项得到明确的约定和落实。
五、索赔管理在建筑工程施工过程中，可能会发生不可预见的情况，导致工程合同无法按照原定计划进行履约。
此时，相关各方有权提出索赔要求，要求获得相应的赔偿或补偿。
索赔管理的核心是明确索赔事由和索赔金额，并按照合同约定的程序和方式进行申请和处理。
六、合同履约监督建筑工程施工合同的履约过程应受到有效的监督和管理。
建筑工程合同管理在线考试2(附答案)
答题要求：判断下列说法是否正确.1（1.0分）保留金待竣工验收合格后一次发还.•A）正确•B）错误错误解析：无2（1。
0分)应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权.•A）正确•B）错误错误解析：无3（1.0分)当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了。
•A) 正确•B) 错误正确解析:无4（1。
0分）建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。
•A) 正确•B) 错误错误解析:无5(1。
0分)若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停,承包商均有权索赔。
•A) 正确•B）错误错误解析：无6（1.0分)若投标人的报价明显低于标底15％,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
•A) 正确•B) 错误正确解析：无7（1.0分)业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告。
•A）正确•B) 错误错误解析：无8(1.0分)根据FIDIC条款的有关规定,计量一般用净值计量。
•A）正确•B）错误正确解析:无9（1。
0分）根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同.•A）正确•B) 错误正确解析：无10(1。
0分）FIDIC条款10。
1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
•A）正确•B) 错误正确解析:无答题要求：每题只有一个正确的选项.11（1。
0分）设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费（）以上时,设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
•A)15天••B）30天••C)60天••D）120天•解析：无12(1。
0分)监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是（）.•A）委托监理合同••B）可行性研究报告••C)工程设计合同••D)设计招标文件•解析:无13（1。
0分)施工的竣工验收应当由（）负责组织.•A）发包人••B）工程师••C)承包人••D）监理单位•解析:无14（1。
建设法规与合同管理参考答案2
建设法规与合同管理参考答案2一、单项选择题(共30题，每题2分，共40分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.B2.A3.C4.C5.D6.D7.B8.C9.D 10.A11.C 12.C 13.B 14.A 15.B 16.C 17.D18.C 19.A 20.C二、多项选择题（共15题，每题2分，共30分。
）1.ACDE2.ABE3.A C4.ABD5. ABE6.CE7.ABE8.BDE9.ACE 10.AD11.CD 12.AB 13.ABC 14.BCD 15.CD三、案例分析题（共2题，每题15分，共30分。
）（一）1.（5分）处理程序：（1）总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求。
（2）若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行：①项目监理机构将审查意见提交给建设单位；②项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估；③总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商；④总监理工程师签发工程变更单。
（3）若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。
2．（3分）可以。
理由：紧急情况下，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书面确认。
3．（7分）四方责任及理由：（1）建设单位没有责任。
理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的。
（2）监理单位没有责任。
理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已按规定履行了职责。
（3）总承包单位承担连带责任。
理由：工程分包不能解除总承包单位的任何质量责任和义务，总承包单位没有对分包单位的施工实施有效的监督管理。
（4）分包单位应承担责任。
理由：因质量事故是由于其违章作业直接造成的。
（二）1．（5分）（1）事件1中，建设单位未领取施工许可证就要签发《工程开工报审表》不妥。
理由：依据法规和规范，必须在办理好施工许可证的条件下才能要求签发《工程开工报审表》。
建设法规与合同管理作业答案(第二次)仅供参考
注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。
如果大题为红标题，表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第二次。
第五章工程合同管理导论一、填充题1. 合同管理是工程项目管理的核心，合同管理贯穿于工程实施的全过程。
2.项目采购模式的定义是：对建设项目的合同结构、职能范围划分、责任权利、风险等进行确定和分配的方式，其本质上是工程项目的模式。
二、简答题1.试分析项目采购模式演变的动因和发展过程。
答：1）业主观念变化：⑴时间观念增强。
⑵质量和价值观发生变化。
⑶集成化管理意识增强。
⑷伙伴关系意识增强。
⑸提供项目一揽子服务需求加大。
2）设计与施工一体化趋势：⑴工程项目管理理论的发展。
⑵工业领域的集成管理趋势。
⑶项目管理信息化集成。
3）承包商利润的追求4）传统的DBB模式的局限性：⑴建设周期较长。
⑵设计变更频繁。
⑶设计的可施工性较差。
⑷业主控制项目总体目标困难。
⑸承包商处于被动地位。
为了解决工期要求紧、业主要求其自身工作量最小的大型建设项目的采购问题，人们引入了Fast-Track概念，由此产生了CM采购模式。
2.国际上常见的标准合同条件有哪些？答：国际上常见的标准合同条件有：FIDIC（国际咨询工程师联合会）、ICE（英国土木工程师学会）、JCT（英国合同审定联合会）、AIA（美国建筑师学会）、AGC （美国总承包商协会）等。
3.从业主角度分析任何选择合理的项目采购模式。
4.工程合同管理有哪些特点？合同管理各阶段的主要内容是什么？答：工程合同管理的特点：⑴合同管理周期长⑵合同管理效益显著⑶合同变更频繁⑷合同管理系统性强⑸合同管理法律要求高⑹合同管理信息化要求高。
合同管理各阶段的主要内容:⑴合同策划阶段：①合同管理组织机构设置及专业合同管理人员配备。
②合同管理责任及其分解体系③项目采购模式和合同类型选择和确定④项目结构分解体系和合同结构体系设计，包括合同打包、分解或合同标段划分等⑤招标方案和招标文件设计⑥合同文件和主要内容设计⑦主要合同管理流程设计，包括投资控制、进度控制、质量控制、设计变更、支付与结算、竣工验收、合同索赔和争议处理等流程。
建设法规与合同管理作业参考答案第二次
第五章工程协议管理导论一、填充题1.协议管理是工程项目管理的核心，协议管理贯穿于工程实行的全过程。
2.项目采购模式的定义是：对建设项目的协议结构、职能范围划分、责任权利、风险等进行拟定和分派的方式，其本质上是工程项目的交易方式。
二、简答题1.试分析项目采购模式演变的动因和发展过程。
2.国际上常见的标准协议条件有哪些？3.从业主角度分析任何选择合理的项目采购模式。
4.工程协议管理有哪些特点？协议管理各阶段的重要内容是什么？三、论述题1.项目采购模式有哪些？其重要内容和特点是什么？2.试分析传统采购模式（DBB）与设计—建造模式（DB）、建设管理模式（CM）的区别。
第六章协议法基本原理一、填充题1.协议法律关系由主体、客体和内容3个基本要素构成。
2.协议成立的主线标志在于协议当事人的意思表达一致。
3.《协议法》规定，依法成立的协议，自成立时生效。
4.协议成立制度重要表现了当事人的意志，体现了协议自由的原则；而协议生效制度则体现了国家对协议关系的认可与否，它反映了国家对协议关系的干预。
5.代位权的核心是以自己的名义行使债务人对第三人的债权。
6.《协议法》规定，当事人对协议变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
7.协议转让有两种基本形式是债权让与和债务承担。
8.协议的变更通常分为协议变更和法定变更两种。
9.在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是部分转移。
10.协议解除是协议终止的一种特殊的方式。
11. 法定解除是协议解除制度中最核心、最重要的问题。
12.违约责任的后果承担形式有继续履行、采用补救措施、补偿损失、支付违约金、定金罚则等。
二、单选题1.以下关于主协议和从协议的关系描述中，错误的是 C 。
A.主协议和从协议并存时，两者发生互补作用；B.主协议无效或者被撤消时，从协议也将失去法律效力；C.从协议无效或者被撤消时，一般将影响主协议的法律效力；D.从协议无效或者被撤消时，一般不影响主协议的法律效力。
建设法规与合同管理--答案1
建设法规与合同管理--答案1《建设法规与合同管理》平时作业注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。
如果大题为红标题，表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第一次。
第一章建设法规概论一、基本概念1.法律及法律体系:答：1）法律是国家制定或认可的，由国家强制力保证实施的，以规定当事人权利和义务为内容的具有普遍约束力的社会规范。
2）法律体系：是指由一国现行的全部法律规范按照不同的法律部门分类组合而形成的一个呈体系化的有机联系的统一整体。
法律体系通常是指一个国家全部现行法律规范分类组合为不同的法律部门而形成的有机联系的统一整体。
简单地说，法律体系就是部门法体系。
2.法人成立条件：1）依法成立；2）有必要的财产或经费；3）有名称、组织机构和经营场所；4）能够独立承担民事责任。
3.法规及其构成要素：1）法规：法律规范简称法规，是由国家机关制定或认可并由国家强制力保证其实施的具体行为规范。
2）法规构成要素：a、假定：是指在法律规范中，确定适用该规范的条件和环境的部分。
b、处理：是指行为规则的本身，是法律规范确定的允许做什么，禁止做什么，要求做什么的部分。
c、制裁：是法律规范的后果部分。
它说明的是违反法律规范时，国家将给予怎样的处置，即法律规范的强制措施4.建设法规：是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
简言之，建设法规是在建设活动中国家权力机关或其授权的行政机关制定的用以调整各种社会关系的法律、法规总称。
5.建设法规行政隶属性：行政隶属性是建设法规的主要特征，也是区别于其他法律的主要特征。
这一特征永定了建设法规必然要采用直接体现行政权力活动的调整方法，即以行政指令为主的方法调整建设业法律关系6.建设法律关系：是指由建设法律规范所确认的，在建设业管理和建设协作过程中所产生的权利、义务关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第五章工程合同管理导论一、填充题1.合同管理是工程项目管理的核心，合同管理贯穿于工程实施的全过程。
P12.项目采购模式的定义是：对建设项目的合同结构、职能范围划分、责任权利、风险等进行确定和分配的方式，其本质上是工程项目的交易方式。
二、简答题1.试分析项目采购模式演变的动因和发展过程。
2.国际上常见的标准合同条件有哪些？3.从业主角度分析任何选择合理的项目采购模式。
4.工程合同管理有哪些特点？合同管理各阶段的主要内容是什么？三、论述题1.项目采购模式有哪些？其主要内容和特点是什么？2.试分析传统采购模式（DBB）与设计—建造模式（DB）、建设管理模式（CM）的区别。
第六章合同法基本原理一、填充题1.合同法律关系由主体、客体和内容3个基本要素构成。
2.合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示一致。
3.《合同法》规定，依法成立的合同，自成立时生效。
4.合同成立制度主要表现了当事人的意志，体现了合同自由的原则；而合同生效制度则体现了国家对合同关系的认可与否，它反映了国家对合同关系的干预。
5.代位权的核心是以自己的名义行使债务人对第三人的债权。
6.《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
7.合同转让有两种基本形式是债权让与和债务承担。
8.合同的变更通常分为协议变更和法定变更两种。
9.在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是部分转移。
10.合同解除是合同终止的一种特殊的方式。
11. 法定解除是合同解除制度中最核心、最重要的问题。
12.违约责任的后果承担形式有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等。
二、单选题1.以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的是 C 。
A.主合同和从合同并存时，两者发生互补作用；B.主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力；C.从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律效力；D.从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律效力。
2.《合同法》分为两大部分共428条内容。
其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定，主要叙述了《合同法》的基本原理和基本原则。
分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等 B 种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计15章298条规定。
A. 13B. 15C. 14D. 163.以下不属于合同法律关系客体的是 B 。
A.行为B.事件C.物D.智力成果4.当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是 B 。
A.要约B.要约邀请C.承诺D.出盘5.在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者被撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任是 C 。
A.违约责任B.违法责任C.缔约过失责任D.违纪责任6.以下有关可撤销合同的论述中，不正确的是 D 。
A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。
B.可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。
C.对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。
D.当事人可以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。
7. C 是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。
A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.保证履约抗辩权8.履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是 A 。
A. 同时履行抗辩权B. 后履行抗辩权C.违约救济权D. 不安抗辩权9.以下不属于代位权成立条件的是 B 。
A.债务人对第三人享有债权B.债务人实施了处分财产的法定行为C.债务人的行为对债权人造成损害D.债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。
10.《合同法》规定，债权人自知撤销事由之日起年内或者债务人的行为发生之日起年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
正确选项是 C 。
A. 1，2B. 2，5C. 1，5D. 2，611.以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是 D 。
A.变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行。
B.合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力。
C.合同的变更不产生追溯力。
D.合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。
12.在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由B承担。
A.提存机关B.债权人C.债务人D.债权人与提存机关共同13.在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择 C 行使。
A.违约责任B.侵权责任C.违约责任和侵权责任中的任意一项D.违约责任和侵权责任共同14.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。
该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。
在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。
根据 C 规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。
A.对合同条款起草人不利B.主张合同有效的解释优先C.排他D.同类相容15.在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议。
根据 C 解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修。
A.词句B.整体C.合同目的D.交易习惯三、多选题1.广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协议，除了包括民事合同外，还包括BC 等。
A.债权合同B.行政合同C.劳动合同D.身份合同E.经济合同2.以下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是ABE 。
A.合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。
B.合同是一种民事法律行为。
C.合同是一种行政法律行为。
D.合同以设立、变更、终止身份关系为目的。
E.合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。
3.按照合同的表现形式，合同可以分为ADE 。
A.书面合同B.双务合同C.诺成合同D.口头合同E.默示合同4.按照合同的成立是否已递交标的物为必要条件，合同可分为DE 。
A. 双务合同B.单务合同C.提供服务合同D. 诺成合同E.要物合同5.《合同法》具有以下特点ACE 。
A.统一性B.公正性C.任意性D.科学性E.强制性6.以下属于合同法的基本原则的是ABCE 。
A.平等原则B.自由原则C.公平原则D.公正原则E.诚实信用原则7.合同法律关系主体的种类包括ABE 。
A.自然人B.法人C.经济人D.社会人E.其他组织8.合同成立的条件包括AC 。
A.订立主体存在双方或者多方当事人。
B.合同的订立符合法律规定。
C.对主要条款达成合意。
D.合同按规定办理了批准、登记手续。
E.合同按约定办理公正、鉴证手续。
9.无效合同具有以下法律特征ABD 。
A.合同已经成立B.合同不能产生法律约束力C.是当事人意思表示不真实的合同D.合同自始无效E.订立合同时显失公平10.以下属于效力待定合同类型的是BCDE 。
A.限制民事行为能力人订立的纯利益合同。
B.无民事行为能力人订立的合同。
C.无权代理订立的合同。
D.法定代表人超越权限订立的合同。
E.无权处分财产人订立的合同。
11.《合同法》中规定，在合同履行过程中必须遵循的基本原则是BD 。
A.适当履行原则B.全面履行原则C.公平合理原则D.诚实信用原则E.遵守法律原则12.有关合同履行中约定不明情况的处置，如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定。
则以下处置规定的描述中正确的是ABD 。
A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履约；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行。
C.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。
D.履行期限不明确，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
E.履行费用的负担不明确的，由履行债权的一方负担。
13.据《合同法》规定，可引起合同终止的几种情形中，不影响合同中结算与清理条款及有关争议解决方法条款效力的情形是BE 。
A.债务相互抵消B.合同被解除C.债务人依法将标的物提存D.债权债务归于一人E.法律规定或者当事人约定终止的其他情形14.合同解除有两种方式，即约定解除和法定解除。
其中的约定解除包括BE 。
A.不可抗力解除B.约定解除C.违约解除D.其他解除权E.协议解除15.不可抗力是指CDE 的客观情况。
A.不能判断B.不可改变C.不能预见D.不能避免E.不能克服15.以下属于合同违约责任的特点的是CDE 。
A.违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任。
B.违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式。
C.违约责任具有相对性。
D.违约责任具有法定性和任意性双重特征。
E.违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性。
四、简答题1.《合同法》的适用范围和基本原则有哪些？2.订立合同可以采用哪些形式？合同有哪些主要条款？3.什么是要约和承诺？其构成要件有哪些？4.试用合同的要约－承诺理论分析建设工程招标投标过程。
5.什么是效力待定合同、无效合同和可撤销合同？相互之间有哪些区别？6.试述合同无效的种类和法律后果。
7.合同的履行原则有哪些？8.合同履行中有哪些抗辩权？其构成要件及效力有哪些？在施工合同中如何应用？9.合同内容约定不明时应当如何处理?10.当事人变更合同应当注意哪些问题?11.合同转让有哪些形式？其构成要件及效力有哪些？12.合同终止和解除的条件与法律后果如何？13.代位权、撤销权成立的条件和法律效力有哪些？14.什么是违约行为？违约责任承担形式有哪些？15.违约责任与缔约过失责任由哪些区别？16.试述定金与预付款的异同。
17.合同争议条款的解释原则有哪些？18.发生了合同争议应通过哪些途径加以解决？第七章工程建设招标与投标一、填充题1.招标投标实质上是一种市场竞争行为。
2.我国《招标投标法》规定，工程建设项目招标可采取公开招标或邀请招标方式。
3.资格预审的基本内容主要包括投标人签约资格和履约能力。
4.开标应当在招标文件中确定的递交投标文件截至时间的同一时间公开进行。
5.评标一般要经过评标准备、初步评审和详细评审等3个阶段。
6.评标方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法以及法律与行政法规允许的其他评标方法。
7.投标决策的核心是决策者在期望的利润和承担的风险之间进行权衡，作出选择。