门采购及施工安装合同书

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载

门采购及施工安装合同书

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

采购方（甲方）：四川科茂建筑工程有限公司供货施工方（乙方）：合同订立地点：拉萨市合同订立时间：

年月日

门采购及施工安装合同书

采购方：四川科茂建筑工程有限公司（以下简称甲方）

供货施工方：（以下简称乙方）

西藏白治区区直机关周转房一期工程，因建设需要采购和安装一批单

元门（带对讲系统）、防盗门、钢木套装门，经市场比选并报请业主、监理批准，决定由乙方供应并安装，为了明确甲、乙双方的责、权、利，确保材料供应顺利完成，经甲、乙双方友好协商，本着平等、互惠互利的原则，共同拟定本合同，以之共同遵守。

一、采购材料名称：单元门（带对讲系统）、防盗门、钢木套装门等包安装。

二、采购方式：包工包料

三、材料规格、型号、产地、颜色：单元门（带对讲系统）、防盗门、钢木套装门，品牌、颜色同7#娄二层东侧样板间一致。

四、材料单价：货到工地待施工安装并经竣工验收合格后综合单价，

具体见下表，材料、人工跌涨均不作任何调整，出具税票时，另加3%的税费。

单元对讲门（带对讲系统）1500*2000

出便间防盗门1000*2100

管道井门（钢质门）

木制品订购合同

木制品订购合同甲方（采购方）：______________________________ 乙方（供货方）：______________________________ 应 __________________ 室内装饰工程的需要，甲方需向乙方定制一批木制品，依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该木制品制作及安装施工事项，明确甲乙双方在合同履行过程中的权利义务和经济责任，经双方协商一致签订本合同，并一致同意遵守下列条款：第二条：合同价价款：【1】本合同总价：（Y __________ ）元，大写：（人民币）____________________________ 元整第三条：产品的技术标准及质量要求按下列条款执行：【1】：饰面效果以甲乙双方确认的样板为标准。【2】：技术要求符合QB/T 2603-2003及WB/T1024-2006标准。【3】：木制品的饰面材料、颜色等具体细节以甲方提供的小样和图纸为准。【4】：乙方所供木制品必须符合环保要求。第四条：提（交）货日期，地点，方式：【1】：交货日期：合同签订后乙方在收到预付款后应立即组织生产，交货期于收到预付款之日起计算，生产及安装期共_50_天。（收到定金后20日内供第一批货）【2】：交货地点：甲方指定的工地现场（上海地区）。第五条：验收方法：【1】：乙方安装完毕后通知甲方到工地现场进行验收。【2】：整体验收按QB/T 2603-2003及WB/T1024-2006标准，由甲方、业主及指定监理验收。第六条：结算及付款方式：【1】：本合同采用数量乘单价=总价方式结算。（该单价以双方确认的报价单为准，并包含运输费、安装费、搬运费、税金）【2】：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的20 %预付款。【3】：乙方货到现场安装过程中，甲方再付合同总价的40 %。【4】：乙方安装完毕后，甲方须在二个星期内再付给乙方合同总价的20%,本合同外的增加工程量须在这两个星期内一次性全部付清。

家具采购合同书范本

家具采购合同书买方（甲方）： c 卖方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，经充分协商，就家具采购事宜达成一致并签订本合同。一．家具名称、数量及金额 1、订购商品明细：产品名称、型号、规格、颜色、数量、单价详见报价表（共页）。 2、订购商品总额为：RMB：（大写：）。第二条：货款支付方式和结算合同签订后，预付合同总价款的%，即人民币，大写作为预付款。家具根据甲方的要求送达到指定地点，经有关具有国家检验资格的单位检验、检测合格且乙方提交给甲方合格报告后，并经过现场验收合格，乙方提交付款报告、已付款对账表，乙方根据本合同付款程序提供全额增值税发票后，甲方付至验收家具总价款的%，即人民币元，大写；留本合同结算总价款的5%即人民币元，大写作为质保金，质保期满无质量问题后一次无息付清，结算金额以结算文件上甲方盖章确认的数据为准。乙方开具发票时间顺延，则甲方付款时间顺延。第三条：供货期、交货方式地点及验收 1.甲乙双方签订正式合同之日起开始计算供货周期，乙方在收到甲方支付预付款及签字确认图纸、色板、布板及其他相关技术要求后天内按时交货。 2.乙方关于以上交货期的承诺是建立在甲方按时支付预付款，以及甲方对图纸、色板、布板及其他相关技术要求确认的基础上的，如果以上推迟，则交货期顺延。 3.乙方负责送货到甲方指定地点：。乙方应提供以下文件，供甲方验收（不仅限于以下文件）：（1）货物组装使用说明书；（2）产品质量证明文件、本批次货物合格的产品出厂检测报告及产品检验合格证。（3）使用维护清单；（4）装箱清单；（5）其它与用户使用维护相关的资料。

建筑施工安装合同协议书范本

甲方单位：乙方单位：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程工期：___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价：___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价，结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用，如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付：乙方材料及人员进驻工地现场之日，甲方支付乙方工程总价30%；乙方施工完毕之日，甲方支付乙方工程总价50%；工程验收合格及结算完毕之日，按照实际完成工程量支付至工程总价97%，工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准：施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利：施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式：______________)为驻现场项目经理；乙方委派__________(联系方式：______________)为项目负责人。 7.协议生效本协议经双方签字盖章后生效。

甲方单位：（公章）乙方单位：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行账号：账号：合同订立时间：________年______月______日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工

装修工程合同范本简单版

装修工程合同范本简单版装修是一个大的改动，期间可能会有各种的事情发生，为了不为了这些事发生纠纷，签订一份详细的合同是非常有必要的。下面是由为大家整理的“装修工程合同范本简单版”，仅供参考，欢迎大家阅读。装修工程合同范本简单版(一) (发包方)甲方:__________________ (承包方)乙方:__________________ 按照、的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。一、工程概况 1、工程名称:_____________室内装饰工程 2、工程地

点:____________________________________ 3、承包范围:____________________________________ 4、承包方式:施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期:本工程自______年____月____日开工，于______年____月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。 6、工程质量:按本合同第五条约定标准。 7、合同价(人民币大写):_________元整。二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验

收、变更、登记手续和其他事宜。三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

木制品定制购销合同

合同名称: 木制品定制合同甲方名称: 乙方名称:

木制品定制购销合同甲方： _________________________________ 乙方: __________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合《建设工程施工合同（示范文本）》、成都市有关规定和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，同意签订以下合同条款。 —、工程范围：_________________________________ 。二、工程地址：_________________________________ 。三、承包方式： 1按本合同确定的款式、材料、技术标准及质量要求执行合同，由乙方包工期、质量、材料、设计、加工、油漆、五金开孔、税收（开发票增收5% 的税金），含安装及运输，其中实木房门不含五金件。 2、本产品质保壹年，终生维护。四、工程材料： 1、材料为见报价单材料项； 2、颜色按双方确认色板，设计方案及尺寸由双方签字确认为准。五、工程造价：人民币佰拾万仟佰拾元整（Y 元）, 如有增减项目，按实际订单数量及合同相应单价结算，若有损耗由甲方承担。注：后附报价单和图纸。六、付款方式： 1、双方确定好设计方案并签字认可后，签订合同，由甲方支付乙方合同额作为预付款，乙方在确定详细尺寸后经甲乙双方签字后方可下单生产

2、乙方送货安装前甲方支付乙方合同额%（Y _____________ ） 3、安装完毕后甲方应在三个工作日内支付乙方合同额（Y _________ ）七、质量要求： 1、详细按照设计方案要求生产，产品满足家俱相关国家标准。 2、油漆表面平整、光滑、无颗粒，满足国家相关标准。 3、木材无死结、虫眼、腐烂，含水率在12%-18%t间。八、交货日期：自签订合同，货款到帐及确定下单尺寸后 _______ 个工作日交货（节假日顺延）。九、争议与违约责任：（一）争议： 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商不成时，双方可向成都市人民法院起诉。（二）违约：合同双方任何一方不能履行合同条款，均属违约；违约所造成的损失，按本合同规定及相关法规，由违约方承担。十、本合同未尽事宜，双方本着友好合作诚意协商解决。十^一、本合同经双方签字盖章后生效，合同壹式贰份，双方各持壹份具同等效力。十二、合同附件与本合同具有同等法律效力，合同附件有双方认可的设计方案及报价表细单。（双方履行完合同规定的责任和义务后失效）甲方（签章）：乙方（签章）：

安装工程施工合同协议书范本

甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实信用原则，签订本安装工程施工合同，以供双方共同遵守。一、工程概况： 1、工程名称：_________________________________改线工程 2、工程地点：_________________________________. 3、工程内容及承包范围：钢管∮2800×22单向7.982㏎(双管15.964㏎);∮2500×20共计50M;∮2400×20共计50M的布管下沟、对口焊接、焊后防腐补口、施工过程中的排水降水工作（特殊情况除外）。二、工期： 1、本工程从___________年___________月___________日开工起至___________年___________月___________日止，工期为___________天，如遇特殊原因（如大雨、地震材料等原因）按期顺延。三、工程质量： 1 因为本工程属于压力管道，乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准提供具备压力管道焊接资质的焊工施工，并接受质量检查部门及甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件并予以积极配合，对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。 2 工程质量必须达到专业质量检验评比标准规定的分项（单项）工程质量标准,第一个月焊缝合格率不低于85%，第二个月以后不低于92%。

3 管道的对口、焊接施工方法须符合现行国家标准的要求。 4焊缝对口的错边量不得超过±2MM,焊缝100%超声波检测B1级合格，20%射线探伤抽检应达到Ⅱ级焊缝要求，焊缝表面不能有其他不允许的缺陷。五、安全施工： 1、乙方应按现行国家相关规定进行安全文明施工，加强施工安全管理，不得违章作业。 2乙方必须对所有施工人员购买工伤劳动保险。六、工程计价： 1、本工程为计价不计量，承包价格为每个焊缝___________元计价,以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程结算.结算款为当月完成量总价的90%，余款待施工队撤离现场时一次结清。如因检测滞后造成的工程量统计误差可根据以往合格率计入当月结算工作量。 2、施工队承担每个月四天的雨天误工费用，如每个月下雨超过四天时，甲方承担50%的误工补贴（按实际人数及工资额计算）；如因甲方材料、机具、作业面问题出现误工不超过四天时，由乙方负责；超过四天以后由甲方负责。 3乙方人员进入现场后开工前为甲方所作的零星工作由甲方支付人工工资. 4工程完工后如甲方需要乙方留下进行水压试验等工作时, 人工工资由甲方支付. 七、工程承付款方式： 1、工程款当月结算,第一个月为45天,以后为35天。 2、工程量由甲方现场技术人员共同测量确认，由甲方技术负责人审核，作为工程结算的依据。所有工程量以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程进度结算.结算款为当月完成量的90%。 3、余款待施工队撤离现场时一次结清。八、双方责任： 1、甲方责任：

简易水电安装合同协议书

简易水电安装合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

简易水电安装合同模板甲方：（发包方）_________________________________ 乙方：（承包方）_________________________________ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况 1、工程名称_________________________________ 2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积___________元一次性全包。第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现

场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

原木采购合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-5144-80 原木采购合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

原木采购合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方(买方)：乙方(卖方)：甲乙双方本着平等、互利的原则，经双方充分协商，就原木购销事宜特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条数量、价款：乙方向甲方供应原木材料一批，数量351.5吨，单价3600元，总价值1265400元; 合计人民币金额(大写)：壹佰贰拾陆万伍仟肆佰元整。第二条交货地点、费用： 1、乙方负责送货至甲方指定的地点; 2、装车费用由乙方承担，运费及送达指定地点的卸车费用等其他相关费用由甲方承担。第三条结算方式：

双方盖章签字后合同生效，20xx年5月22日前甲方预付货款1020xx0元(人民币壹佰零贰万元整)，余款245400元(贰拾肆万伍仟肆佰元整)甲方须于20xx 年11月15日前全部付清，汇入乙方指定账户。第四条交货时间：乙方收到预付款1020xx0元后，六个月内把货物送至甲方指定的地点。第五条违约责任： 1、乙方未能按时足量供货，甲方有权取消合同，乙方须在回收所有货品的一个月内退还所收款项; 2、甲方未按合同约定的时间付款,给乙方造成经济损失的，由甲方承担责任，每延迟一天按合同总价的1%向乙方支付滞纳金，滞纳超过一个月，乙方有权回收所有货品。第六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

项目工程施工合同书

项目工程施工合同书编号：甲方：乙方：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、互利、公正的原则，甲方将×××行政中心接待楼、消防设施安装工程中的消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统及水泵房系统安装以包工的方式委托乙方负责施工，同时依据合同法相关规定，签订本项目工程施工合同书，双方共同遵守。一、工程概况： 1.工程名称：×××行政中心接待楼 2.工程地址：××× 3.工程内容：该工程内容包括消火栓系统安装、自动喷淋系统安装、火灾自动报警及水泵房系统安装。一、项目施工工期： 1.开工日期：2014年6月15日（具体时间依据现场施工情况确定） 2.竣工日期： 2014年8月18日（具体时间依据现场施工情况确定）二、合同价款金额（人民币大写）：拾壹万圆整（人民币小写）：110000.00元：三、合同价款支付方式支付程序：项目经理出据，工程部经理核准，公司总经理审批后财务部支付。支付办法：（1）完成消火栓系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；（3）完成自动喷淋系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；（4）完成火灾自动报警（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；

（5）完成水泵房系统安装（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；（6）本安装工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。五、甲方责任： 1．开工前组建项目部，确定项目部其他成员。 2．提供给乙方施工图及相关资料壹套，组织图纸会审，对乙方进行安全技术及施工规范交底。 3．对项目质量、安全、进度进行全过程监督、指导。 4．及时支付承包费用。 5．甲方有权在确认乙方无能力按时完成本工程时，将直接调派其他队伍或人员进场施工，其发生费用由甲方确认后，在乙方的工程款中直接扣除。六、乙方责任： 1．严格按图和施工规范进行施工，确保工程施工质量。 2．严格执行安全施工操作细则，杜绝安全事故。 3．文明施工、不准赤膀、穿拖鞋、喝酒、不戴安全帽上岗、不准在工地打架斗殴、赌博等现象出现，如发现一次，视情节严重最低予以贰佰元处罚。 4．认真接受业主、监理公司及甲方的指导、监督、不符合质量要求乙方无条件整改，直至达到质量标准为止。否则，甲方将采取经济处罚并在当月工程款中扣除。 5．及时向甲方提供设备、材料采购清单和到货时间。 6．做好每天下班的卫生工作关好水电、门窗。 7．协助甲方做好竣工图编制。 8．在施工合理使用材料，保管好已领出的材料和设备。凡超出国家规定的合理消耗的，乙方承担赔偿责任。 9．甲方向乙方已下发的工程款，乙方未按期下发给现场施工工人，因此问题给甲方造成名誉及工程进度上的损失，乙方需承担一切后果，并视情节严重的甲方有权中止合同及给予乙方工程款总价的10%的罚款，乙方所欠现场施工工人工资，甲方有权直接从乙方工程款给予扣除并由

简易施工合同(模板)

施工合同建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把（承包给乙方，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包方式：包工包料。 3、承包价：元（大写：_ ）。二、工程期限本工程经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为年月日至年月日，总工期天。三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。五、其它约定 1：甲方承担的安全责任、权利（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标

准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2：乙方的责任、权利（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：身份证号：身份证号：公章公章年月日年月日

安装工程合同模板(标准版)

编号：GR-WR-36949 安装工程合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

安装工程合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。于____年____月____日，_____有限公司（简称甲方），与_____有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1．安装工程名称：_________。 2．工程地点：甲方_______港口。 3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4．完工期限：本安装工程将配合甲方_______在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括_____主机试验运行。 5．安装工程总价格：______美元整。 6．安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____％，即_________美元整；第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____％，即________美元整；第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____％，

工程施工合同范本(简易)

建设工程施工合同发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：乙方：代表：代表：年_____月_____日年_____月_____日

家具采购合同范本

家具采购合同范本甲方：中共中央直属机关采购中心乙方：甲方就中共中央直属机关XX-XX年度办公家具定点采购项目（项目编号：zc—azb08005）在国内组织了公开招标。经项目评标委员会评定，确定（乙方）为第包中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及中共中央直属机关XX-XX年度办公家具定点采购项目（项目编号：zc—azb08005）招标文件的规定，经平等协商达成协议如下： 1.定义除非另有特别约定，在本协议以及与本协议有关的甲乙双方另行签订的其它文件中，下列词语按如下定义进行解释： 1.1 “协议”是指甲方和乙方已达成的协议，即由双方签订的协议格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成协议部分的所有其它文件。 1.2“服务”是指本协议约定的乙方同意按照甲方的要求为甲方提供办公家具销售、安装及售后服务等一系列工作的总称。 1.3“用户”是指中共中央直属机关各行政、事业单位及下属单位。

1.4“工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。 1.5“第三方”是指本协议以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其它组织。 1.6“附件”是指与本协议的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本协议约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 1.7“招标文件”是指中共中央直属机关XX-XX年度办公家具定点采购项目（项目编号：zc—azb08005）的招标文件及其澄清、修改或补充文件。 2.适用范围本协议条款仅适用于中共中央直属机关XX-XX年度办公家具定点采购项目（项目编号：zc—azb08005）。 3.协议的组成 3.1 下列文件应作为本协议的组成部分：（1）本协议条款（2）招标文件澄清及招标文件（3）投标文件澄清及投标文件（4）中标通知书（5）形成协议的其它有关文件 3.2 上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以

建设工程安装合同模板范本

合同编号：建设工程安装合同签订地点：签订时刻：年月日发包人（以下简称甲方）：法定代表人（负责人）：

住所：承包人（以下简称乙方）：法定代表人（负责人）：住所：资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，订立本合同。 1 定义 1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人：指被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指

定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工治理和合同履行的代表。 1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套讲明和有关资料）。 1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.15 小时或天：本合同中规定按小时计算时刻的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时刻）；规定按天计算时刻的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时刻为该日24时。

简单水电安装合同_水电施工合同范本

简单水电安装合同_水电施工合同范本本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方)：承包方(乙方)：一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸

1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期：竣工日期：总日历日期： 3、质量等级：国家标准合格等级。 4.1合同语言：汉语。 4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期：进入施工现场当日 5.2图纸提供套数：壹套二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。

1、甲方驻工地代表及委派人员名单： 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。 4、乙方工作。技术交底制度，提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作，按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100～500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级：合格以上标准;

木制品采购合同书范本

工程木门、窗套、踢脚线材料/设备采购安装合同合同编号：0007-33物03 签订地点：签订时间：年月日甲方（总包商）名称：地址：邮政编码：电话：传真：乙方（供货商）名称：地址：邮政编码：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家和北京市有关法律法规，甲、乙双方就乙方承担甲方总承建的华侨花园项目工程木门、窗套、踢脚线材料/设备供应及安装工作，乙方确认已考察了现场，并充分了解了设计意图、业主的使用要求和甲方的一切要求，经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，达成协议如下： 1 、定义与说明 1.1 “工程”是指位于广东省台山市的华侨花园项目。 1.2 “合同”表示甲方与乙方之间签署的表示双方合同关系的法律文件，包括合同、补充协议、合同清单及合同履行过程中有关确定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、样品资料图纸、进场计划等。 1.3 “往来信函”是指甲方和乙方之间，经双方法定代理人或其授权人签署的，记录合同的履行、解释、任何修改和变更的正式往来信件。 1.4 “服务”系指合同规定的供应商须承担的如现场施工指导、维护保养、技术培训等相关合同附随义务。 1.5 “制造商”系指生产、制作、加工、拣选并最终形成本合同所供应货物的生产单位。制造商亦可是本合同中的供应商。

1.6 “书面”是指任何通过手写、打印、印刷或复印制作形成的合同履行凭证，包括信件、文件和传真。 1.7 “安装”系指根据本合同规定，供应商承担的将其供应至现场之货物按照产品设计、使用说明，施工操作规范、工艺、流程等要求将相应货物用于工程达成总包商施工及业主最终使用之要求的一系列合同义务，例如家具、门、窗的安装，防水材料施工等。 1.8 “工地”是指华侨花园工程施工现场。 2 、货物名称和等级 2.1 “货物”系指供应商按合同要求，须向总包商提供的木门、窗套、踢脚线材料、设备及其技术资料。 2.2 货物等级：一级 3 、货物数量 3.1货物数量见“附件1：合同清单”。 3.2 本合同附件1中的货物数量是暂估数量，施工过程中因变更引起工程量的增减或货物规格数量的变化，在双方协商一致的情况下，供应商应优先满足总包商对货物需求规格、数量的变化的要求。实际合同总价将根据供应商的报价单价以及实际供货数量进行相应调整。 4 、质量要求 4.1乙方所供应的货物必须符合双方约定的以下标准： 1. 门套内侧面要做防潮、防腐处理； 2. 门套材料采用机拼板； 3. 实木符合的门扇需贴纯实木木皮，木皮厚度不得小于0.6mm； 4. 入户门用材均采用金丝木实木制作； 5. 应提供油漆、胶水厂家出具的产品环境保护合格的检测报告； 4.2乙方所供材料质量标准，4.1条中有约定的以该条约定为准，4.1条中没有约定的应不低于中国国家标准，没有国家标准的应不低于行业标准；没有国家标准和行业标准的，该货物必须符合甲方本工程使用目的的特殊标准。 4.3乙方所供材料均应符合工程设计规范_____/_____（章节及主题）以及甲方排版图的要求。 4.4乙方所供材料必须符合国家有关环境保护的要求，并提供相应的环保检测证明。乙方保证所供材料不能对施工环境造成污染，并不能对接触材料的有关人员健康造成损害。 4.5 供货商提供的全部货物须采用相应国家或企业标准及管理要求的防护措施进行包装。这种包装应适于长途及工程所在地短途运输，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆炸和利于装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵施工现场。

家具采购合同范本3篇.doc

家具采购合同范本3篇签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。以下我为大家精心准备了：3篇家具采购合同范本，希望可以帮助到大家! 家具采购合同范本一甲方：法定代表人：地址：乙方：法定代表人：注册地址：中央国家机关政府采购中心(甲方)就中央国家机关办公家具定点供应商采

购项目在国内进行公开招标。经项目评标委员会评定，确定 (乙方)为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及《中央国家机关办公家具定点供应商采购项目招标文件》(gc-f0539)的规定，经平等协商达成合同如下： 1.定义除非另有特别约定，在本合同以及与本合同有关的甲乙双方另行签订的其他文件中，下列词语按如下定义进行解释： 1.1“合同”是指甲方和乙方已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。 1.2“办公家具供应及有关服务”是指本合同约定的乙方同意按照甲方的要求为用户提供办公家具生产、供货、运输、安装、维修等一系列工作的总称。 1.3“用户”是指按本合同约定在乙方处采购办公家具的在京及京外国务院各部委、各直属机构及其下属各级行政事业单位。 1.4“工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。 1.5“第三方”是指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其

他组织。 1.6“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 1.7“招标文件”是指《中央国家机关办公家具定点供应商采购项目招标文件》(gc-f05039)。 2.适用范围 2.1本合同条款仅适用于中央国家机关办公家具定点供应商采购项目(项目编号：gc-f05039)。 3.合同的组成 3.1下列文件应作为本合同的组成部分： 3.1.1本合同条款 3.1.2招标文件澄清及招标文件 3.1.3投标文件澄清及投标文件

安装工程合同模板

安装工程合同模板于____年____月____日，______________有限公司(简称甲方)，与 ______________有限公司(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。 1.安装工程名称：_____________________. 2.工程地点：甲方___________________港口。 3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4.完工期限：本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。 5.安装工程总价格：_______________美元整。 6.安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____%，即 ________________________美元整; 第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____%，即 ____________________美元整; 第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____%，即 _______________________美元整; 第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的_____%，即_________________美元整; 第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的_____%，即 ________________美元整; 第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____%，即 _____________________美元整。 7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____%计算，即_____________美元整。 8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程

门采购及施工安装合同书

木制品订购合同

家具采购合同书范本

建筑施工安装合同协议书范本

装修工程合同范本简单版

木制品定制购销合同

最新整理家具简单采购合同范本

安装工程施工合同协议书范本

简易水电安装合同协议书

原木采购合同范本(完整版)

项目工程施工合同书

简易施工合同(模板)

安装工程合同模板(标准版)

工程施工合同范本(简易)

家具采购合同范本

建设工程安装合同模板范本

简单水电安装合同_水电施工合同范本

木制品采购合同书范本

家具采购合同范本3篇.doc

安装工程合同模板