电大《建设监理》期末考试复习试题及答案
2024国开电大本科《建设监理》期末题库(含答案)
2024国开电大本科《建设监理》期末题库(含答案)学校：班级：姓名：考号：一、单选题(25题)1.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算2.按工程实际发生的成本(包括人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费)加上商定的总管理费和利润，来确定工程总造价的合同指的是()A.固定总价合同B.计量估价合同C. 单价合同D.成本加酬金合同3.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价4.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动5.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值6.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是()A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动7.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在()A.施工和竣工阶段B.决策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端D.项目装修和试运行阶段8.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于()A.事前控制B. 事中控制C.事后控制D.不能确定9.见证点又称为()A.停止点B.截留点C.待检点D.免检点10.建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于()A.勘察B.设计C.装修D.施工11.在时标网络图上，用水平波形线的投影长度表示()A.自由时差(或时间间隔)B.虚工作C.工作的持续时间D. 连接线12.合同的内容是指()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人13.在项目监理组织中，管理的总决策人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员14.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B. 旁站C. 巡视D.见证取样15.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的16.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B. 确保不出现安全事故C. 确保按期完成任务D.确保质量目标的实现17.项目建议书的主要作用是()A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用18.施工过程中出现的变更包括两类，分别是()A.监理人指示的变更和承包人申请的变更B.设计人的变更和承包人申请的变更C.监理人指示的变更和设计人的变更D.勘察人的变更和设计人的变更19.当事人一方(要约人)希望和他人(受约人)订立合同的意思表示称为()A.邀约B.要约C.承诺D.保证20.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B. 监理实施细则C. 工程进度报表D.承建方索赔文件21.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是()A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作22.对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为()A.信息传递B.信息收集C.信息储存D.信息处理23.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位24.工程项目的监理实践中的总负责人是()A. 总监理工程师B.总监理工程师代表C. 专业监理工程师D.监理员25.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格二、多选题(10题)26.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则27.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E. 为完成工程需要追加的额外工作28.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业29.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制30.建设工程监理招标招标准备工作一般包括()A.确定招标组织B.明确招标范围和内容C.编制招标方案D.组织资格审查E.组织现场踏勘31.导致投资偏差的原因可能有()A.物价上涨B.设计原因C.业主原因D.法律法规更改E.施工原因32.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性33.监理工程师对施工方案的审核主要包括()A.施工顺序安排B.施工机械选择C.主要项目施工方法D.施工企业资金使用计划E.施工企业资质34.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E. 监理员助理35.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
2024年度国开(电大)《建设监理》期末机考题库(含答案)
2024年度国开（电大）《建设监理》期末机考题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为()A.工程勘察单位B.工程施工单位C.工程设计单位D.工程监理单位2.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定3.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定4.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是()A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动5.下列关于职能制监理组织形式说法有误的一项是()A.职能制监理组织形式强调管理职能的专业化，即将管理职能授权给不同的专业部门B.职能制监理组织形式相比直线制监理组织形式不利于减轻总监理工程师负担C.职能制监理组织形式适用于工程项目在地理位置上相对集中的群体工程D.职能制监理组织形式命令系统多元化，各个工作部门界限不易分淸6.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于曲线法说法有误的一项是()A.在用曲线法进行投资偏差分析时，首先要确定投资计划值曲线B.曲线法可直接用于定量分析，分析效果良好C.曲线法是用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的一种方法D.用曲线法进行偏差分析同样具备形象、直观的特点7.监理规划编写的主持人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员8.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是() A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员9.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时10.资金成本率是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.资金的年使用费与筹集的实际可使用资金额之比D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬11.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲()A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导12.下列关于要约说法有误的一项是()A.要约到达受约人时生效B.要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应按《合同法》的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束13.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接14.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押15.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性16.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样17.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同18.在网络图中，对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称之为该工作的()A.平行工作B.紧后工作C.紧前工作D.垂直工作19.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为()A.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理20.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间21.下列关于直线—职能制组织形式特点说法有误的一项是()A.既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用B.管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明C.重大问题研究和设计有专人负责，能发挥专业人员的积极性，提髙管理水平D.管理人员少，管理费用小22.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现23.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为()A.指令文件B.施工图纸C.技术档案D.支付凭证24.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量25.见证点又称为()A.停止点B.截留点C.待检点D.免检点二、多选题(10题)26.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度27.合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务28.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认29.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制30.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式31.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则32.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位33.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标34.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业35.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观三、简答题(2题)36.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
2024(最新)国家开放大学(电大)本科《建设监理》期末机考题库及答案
2024（最新）国家开放大学（电大）本科《建设监理》期末机考题库及答案学校:班级:姓名:考号:一、单选题（25题）1 .根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于。
A.事前控制B.事中控制C事后控制D.不能确定2 .建设项目的H才务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为OA.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率3 .关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一•项是OA.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量:增加、业主的干扰和阻碍等因素4 .项目业主与监理方的关系是OA∙监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系5 .关于见证点、停止点描述不正确的一项是OA.见证点和停止点都是质量控制点B.见证点的重要性高于停止点C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点D.停止点也可称为待检点6 .影响建设工程项目进度最大的干扰因素是OA.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文地质与气象因素7 .用于取上坑或填筑路堤上方的工程计量方法通常是OA.断面法B.均摊法C凭据法D.估价法8 .要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是OA.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工8 .编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，若敢考虑它对投资控制的影响9 .工程建设过程的最后一环是OA.设计阶段B.可行性研究C.竣工验收D.施工阶段10 .下列关于建安工程款结算说法有误的一项是OA.按现行规定，建安工程价款结算可以根据不同情况采取不同方式B.建设单位收到设备工器具后，要按合同规定及时结算付款，不应无故拖欠C.建设单位如果结算资金不足延期付款，要支付一定的赔偿金D.进口专制机械设备的结算不得采用分阶段进行I1.下列关于承诺说法有误的一项是OA.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出12 .为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用指的是OA.企业管理费B.材料费C.设备购宜及D.规费13 .宜线制监理组织形式的特点，从命令源来讲OA.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化强导D.有多个顶头上司的一元化领导14 .建设工程监理任务的委托方是OA.工程项目建设B.业主C施工企业D.勘察单位15 .S曲线比较法是以横坐标表示OA.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量16 .一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他焚用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为OA.风险投资B.静态投资C.投资控制D.动态投资17 .下列关于要约说法有误的一项是OA.要约到达受约人时生效B.要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应按《合同法》的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束18 .对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为0A.信息传递B.信息收集C.信息储存D.信息处理19 .设计交底程序的第一步应为OA.撰写出会议纪要B.研窕和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D∙设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题20 .合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为OA.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行21 .监理规划编写的主持人是OA.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员22 .安全管理的中心问题是OA.降低工程造价成本B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量D.保障人的安全和生产的顺利进行23 .工程项R的监理实践中的总负责人是OA.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员24 .受约人同意要约的意思表示指的是OA.邀约B.要约C.承诺D.保证25 .借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定，通常指的是OA.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验二、多选题（10题）26 .成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况,在实践中的做法主要有OA.成本加固定百分数酬)金B.成本加固定酬金C.成本加浮动网金D.目标成本加奖罚E.固定总价27 .信息管理的环节主要有()A.信息收集B.信息加工整理Cfi息传递D.信息储存E.信息使用28 .狭义的工程险主要指的是OA.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险29 .网络计划的涉及到的时间参数f11)A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差30 .编制施工总进度计划的依据包括()。
2024年度最新国家开放大学(电大)《建设监理》期末考试题库(含答案)
2024年度最新国家开放大学（电大）《建设监理》期末考试题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.负责组织施工图纸会审的一方为()A.监理方B.施工方C.设计方D.材料供应方2.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的3.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响4.项目质量的施工环境因素较多，主要有()A.技术环境、施工管理环境和自然环境B.技术环境、人文环境和自然环境C.技术环境、施工管理环境和人文环境D.人文环境、施工管理环境和自然环境5.建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于()A.勘察B.设计C.装修D.施工6.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接7.监理实施细则的作用是()A.审核监理范围、工作内容及监理目标B.编制投标文件C.具体指导监理业务的实施D.指导监理单位内部的财务工作开展8.下列关于工程咨询相关说法错误的是()A.目前，国际工程咨询在向全过程服务和全方位服务方向发展B.国际上对咨询工程师的理解与我国习惯上的理解完全一样C.工程咨询是为建设工程决策和管理提供的智力服务D.工程咨询公司的服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等9.设计交底程序的第一步应为()A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题10.在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做()A.投资偏差B.计价偏差C.设计偏差D.计量偏差11.下列关于承诺说法有误的一项是()A.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出12.下列关于工程建设投资偏差的分析相关说法有误的一项是()A.投资偏差为负表示投资增加，为正表示投资节约B.进度偏差对投资偏差分析的结果影响很小C.纠偏的主要对象是业主的原因和设计的原因造成的投资偏差D.纠偏首先要确定纠偏的主要对象13.下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是()A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计14.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为()A.总监代表B.监理员C.总监D.施工员15.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格16.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押17.平行检验是项目监理机构控制建设工程质量的重要手段之一，下列关于平行检验相关说法有误的一项是()A.平行检验的内容包括工程实体量测〔检查、试验、检测)和材料检验等内容B.建设工程监理实施过程中，应根据平行检验方案的规定和要求，开展平行检验工作C.监理文件资料管理人员应将平行检验方面的文件资料等单独整理、归档D.平行检验是项目可行性研究的重要组成部分18.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理19.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行20.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲()A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导21.建设项目的財务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率22.下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是()A.信息是以数据形式表达的客观事实，是一种已被加工或处理成特定形式的数据B.数据是信息的表现形式，是人们用来反映客观世界而记录下来的可鉴别的符号C.数据是信息的载体，任何数据都是信息D.信息能够提髙人们对事物认识的深刻程度23.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在()A.施工和竣工阶段B.决策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端D.项目装修和试运行阶段24.双代号网络图中节点表示()A.工作的开始和结束以及工作之间的连接状态B.费用C.工作开始时间D.工作结束时间25.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于表格法说法有误的一项是()A.信息量较小，反映偏差分析所需的资料较少B.灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格，进行项目增减项C.表格处理可借助于计算机，从而节约大暈数据处理所需的人力，并大大提高速度D.将各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较二、多选题(10题)26.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案27.信息管理的环节主要有()A.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用28.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位29.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有()A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B.审查施工组织设计和施工方案C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D.控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程30.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则31.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认32.建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是()A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统33.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致34.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系35.工程支付的条件包括()A.质量合格B.符合合同条件C.承包商的工作使工程师满意D.变更项目必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
2024国家开放大学电大《建设监理》期末机考题库及答案
2024国家开放大学电大《建设监理》期末机考题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样2.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行3.资金成本率是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.资金的年使用费与筹集的实际可使用资金额之比D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬4.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲()A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导5.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同6.建设项目的財务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率7.监理人合同管理的核心工作是()A.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制8.合同的客体是指()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人9.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动10.下列关于关键线路相关说法有误的一项是()A.在关键线路上可能有虚工作存在B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出11.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价12.为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用指的是()A.企业管理费B.材料费C.设备购置费D.规费13.组织投标人进行现场踏勘的目的在于()A.有助于编写招标文件B.确保投标人满足招标项目的资格条件C.了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会14.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同15.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小16.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件17.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用18.对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为()A.MS曲线B.LS曲线C.ES曲线D.WS曲线19.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押20.下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是()A.信息是以数据形式表达的客观事实，是一种已被加工或处理成特定形式的数据B.数据是信息的表现形式，是人们用来反映客观世界而记录下来的可鉴别的符号C.数据是信息的载体，任何数据都是信息D.信息能够提髙人们对事物认识的深刻程度21.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于()A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面22.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为()A.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理23.在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做()A.投资偏差B.计价偏差C.设计偏差D.计量偏差24.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率25.建设监理的服务对象是()A.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位二、多选题(10题)26.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标27.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位28.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同29.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价30.信息管理的环节主要有()A.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用31.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制32.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性33.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理34.下列索赔，监理工程师可直接审批的有()A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件35.监理工程师对施工方案的审核主要包括()A.施工顺序安排B.施工机械选择C.主要项目施工方法D.施工企业资金使用计划E.施工企业资质三、简答题(2题)36.事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
2024年度最新国开(电大)本科《建设监理》期末考试题库及答案
2024年度最新国开（电大）本科《建设监理》期末考试题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验2.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定3.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同4.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用5.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为()A.仲裁B.私了C.诉讼D.和解6.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件7.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率8.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定9.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样10.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动11.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划12.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于表格法说法有误的一项是()A.信息量较小，反映偏差分析所需的资料较少B.灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格，进行项目增减项C.表格处理可借助于计算机，从而节约大暈数据处理所需的人力，并大大提高速度D.将各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较13.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同14.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档15.资金成本率是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.资金的年使用费与筹集的实际可使用资金额之比D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬16.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是()A.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文地质与气象因素17.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押18.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用19.投资回收期是指()A.以项目的净收益抵偿全部总投资所需要的时间B.以项目的毛收益抵偿全部总投资所需要的时间C.以项目的净收益抵偿建设项目建设费用所需要的时间D.项目投产后用还款资金偿还固定资产国内借款本金和利息所需要的时间20.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行21.用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是()A.断面法B.均摊法C.凭据法D.估价法22.合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为()A.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行23.监理规划编写的主持人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员24.双代号网络图中节点表示()A.工作的开始和结束以及工作之间的连接状态B.费用C.工作开始时间D.工作结束时间25.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系二、多选题(10题)26.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作27.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案28.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则29.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉30.建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是()A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统31.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业32.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差33.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施34.合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务35.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系三、简答题(2题)36.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
2024年(最新)国开电大《建设监理》期末机考题库及答案
2024年（最新）国开电大《建设监理》期末机考题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格2.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位3.下列关于要约说法有误的一项是()A.要约到达受约人时生效B.要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应按《合同法》的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束4.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位5.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划6.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于曲线法说法有误的一项是()A.在用曲线法进行投资偏差分析时，首先要确定投资计划值曲线B.曲线法可直接用于定量分析，分析效果良好C.曲线法是用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的一种方法D.用曲线法进行偏差分析同样具备形象、直观的特点7.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时8.出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.技术转让合同9.负责组织施工图纸会审的一方为()A.监理方B.施工方C.设计方D.材料供应方10.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押11.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人12.施工合同当事人是()A.监理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方13.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于技术措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响14.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式15.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是()A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作16.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理17.下列关于工期相关说法有误的一项是()A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期18.工程建设过程的最后一环是()A.设计阶段B.可行性研究C.竣工验收D.施工阶段19.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用20.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件21.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行22.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价23.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于表格法说法有误的一项是()A.信息量较小，反映偏差分析所需的资料较少B.灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格，进行项目增减项C.表格处理可借助于计算机，从而节约大暈数据处理所需的人力，并大大提高速度D.将各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较24.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为()A.总监代表B.监理员C.总监D.施工员25.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程二、多选题(10题)26.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收27.信息管理的环节主要有()A.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用28.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差29.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业30.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观31.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制32.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制33.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸34.狭义的工程险主要指的是()A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险35.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。
2024年度国开(电大)《建设监理》期末机考题库及答案
2024年度国开（电大）《建设监理》期末机考题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.质量检验的方法不包括()A.目测法B.量测法C.实验法D.掐算法2.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行3.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响4.受约人同意要约的意思表示指的是()A.邀约B.要约C.承诺D.保证5.见证点又称为()A.停止点B.截留点C.待检点D.免检点6.下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是()A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计7.投资回收期是指()A.以项目的净收益抵偿全部总投资所需要的时间B.以项目的毛收益抵偿全部总投资所需要的时间C.以项目的净收益抵偿建设项目建设费用所需要的时间D.项目投产后用还款资金偿还固定资产国内借款本金和利息所需要的时间8.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行9.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位10.下列关于职能制监理组织形式说法有误的一项是()A.职能制监理组织形式强调管理职能的专业化，即将管理职能授权给不同的专业部门B.职能制监理组织形式相比直线制监理组织形式不利于减轻总监理工程师负担C.职能制监理组织形式适用于工程项目在地理位置上相对集中的群体工程D.职能制监理组织形式命令系统多元化，各个工作部门界限不易分淸11.工程质量检验的程度可分为全数检验、抽样检验和免检，对于关键部位的检验应采取()A.抽样检验B.免检C.全数检验D.不能确定12.用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是()A.断面法B.均摊法C.凭据法D.估价法13.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定14.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验15.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于()A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面16.缺陷责任期的计算日期为()A.实际竣工日B.工程验收日C.验收申请日D.工程开工日17.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押18.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价19.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档20.在时标网络图上，用水平波形线的投影长度表示()A.自由时差（或时间间隔）B.虚工作C.工作的持续时间D.连接线21.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是()A.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文地质与气象因素22.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员23.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位24.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于技术措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响25.下列关于工程建设投资偏差的分析相关说法有误的一项是()A.投资偏差为负表示投资增加，为正表示投资节约B.进度偏差对投资偏差分析的结果影响很小C.纠偏的主要对象是业主的原因和设计的原因造成的投资偏差D.纠偏首先要确定纠偏的主要对象二、多选题(10题)26.监理工程师对施工方案的审核主要包括()A.施工顺序安排B.施工机械选择C.主要项目施工方法D.施工企业资金使用计划E.施工企业资质27.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多28.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致29.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观30.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉31.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位32.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸33.宏观的安全管理包括相互联系又相互独立的几个方面，分别为()A.投资进度B.劳动保护C.安全技术D.工业卫生E.工程规模34.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施35.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
2024年度(最新)国开电大《建设监理》期末考试题库(含答案)
2024年度（最新）国开电大《建设监理》期末考试题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理2.按照FIDIK合同条件进行工程费用支付，第一步应由()A.承包单位提出付款申请B.监理单位负责审核付款申请C.监理工程师编制期中付款证书D.建设单位支付3.监理实施细则的作用是()A.审核监理范围、工作内容及监理目标B.编制投标文件C.具体指导监理业务的实施D.指导监理单位内部的财务工作开展4.下列关于关键线路相关说法有误的一项是()A.在关键线路上可能有虚工作存在B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出5.下列关于承诺说法有误的一项是()A.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出6.质量检验的方法不包括()A.目测法B.量测法C.实验法D.掐算法7.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动8.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图9.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于()A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面10.建设工程进度控制的最终目的是()A.确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用B.确保建设工程项目实现最大经济效益C.确保建设工程质量合格D.避免产生安全事故11.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价12.在项目监理组织中，管理的总决策人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员13.见证点又称为()A.停止点B.截留点C.待检点D.免检点14.设计交底程序的第一步应为()A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题15.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决16.下列关于工程建设投资偏差的分析相关说法有误的一项是()A.投资偏差为负表示投资增加，为正表示投资节约B.进度偏差对投资偏差分析的结果影响很小C.纠偏的主要对象是业主的原因和设计的原因造成的投资偏差D.纠偏首先要确定纠偏的主要对象17.网络计划的优化主要包括()A.工期优化、费用优化和资源优化B.工期优化、质量优化和资源优化C.工期优化、费用优化和质量优化D.质量优化、费用优化和资源优化18.施工过程中出现的变更包括两类，分别是()A.监理人指示的变更和承包人申请的变更B.设计人的变更和承包人申请的变更C.监理人指示的变更和设计人的变更D.勘察人的变更和设计人的变更19.设计交底完成的时间应为()A.工程开工后B.工程竣工前C.工程竣工后D.工程施工前20.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位21.负责组织施工图纸会审的一方为()A.监理方B.施工方C.设计方D.材料供应方22.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接23.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位24.监理工程师与监理员的主要不同点在于()A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同25.下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是()A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计二、多选题(10题)26.导致投资偏差的原因可能有()A.物价上涨B.设计原因C.业主原因D.法律法规更改E.施工原因27.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收28.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标29.建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是()A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统30.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平31.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理32.监理工程师对施工方案的审核主要包括()A.施工顺序安排B.施工机械选择C.主要项目施工方法D.施工企业资金使用计划E.施工企业资质33.编制施工总进度计划的依据包括（）。
2024年(最新)国开电大本科《建设监理》期末考试题库(含答案)
2024年（最新）国开电大本科《建设监理》期末考试题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的2.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动3.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位4.建设项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时所对应的折现率，称为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率5.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系6.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系7.用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是()A.断面法B.均摊法C.凭据法D.估价法8.为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用指的是()A.企业管理费B.材料费C.设备购置费D.规费9.双代号网络图中节点表示()A.工作的开始和结束以及工作之间的连接状态B.费用C.工作开始时间D.工作结束时间10.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响11.下列关于工程咨询相关说法错误的是()A.目前，国际工程咨询在向全过程服务和全方位服务方向发展B.国际上对咨询工程师的理解与我国习惯上的理解完全一样C.工程咨询是为建设工程决策和管理提供的智力服务D.工程咨询公司的服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等12.出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.技术转让合同13.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用14.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率15.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时16.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，组织对工程项目进行质量评定应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定17.借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验18.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小19.安全管理的中心问题是()A.降低工程造价成本B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量D.保障人的安全和生产的顺利进行20.为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用指的是()A.定金B.保留金C.罚金D.违约金21.建设工程进度控制的最终目的是()A.确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用B.确保建设工程项目实现最大经济效益C.确保建设工程质量合格D.避免产生安全事故22.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格23.下列关于直线—职能制组织形式特点说法有误的一项是()A.既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用B.管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明C.重大问题研究和设计有专人负责，能发挥专业人员的积极性，提髙管理水平D.管理人员少，管理费用小24.施工合同当事人是()A.监理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方25.质量检验的方法不包括()A.目测法B.量测法C.实验法D.掐算法二、多选题(10题)26.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致27.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理28.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价29.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观30.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施31.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费32.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差33.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制34.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标35.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
2024年度最新国开(电大)《建设监理》期末机考题库及答案
2024年度最新国开（电大）《建设监理》期末机考题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.监理规划编写的主持人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员2.对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为()A.MS曲线B.LS曲线C.ES曲线D.WS曲线3.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员4.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位5.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于曲线法说法有误的一项是()A.在用曲线法进行投资偏差分析时，首先要确定投资计划值曲线B.曲线法可直接用于定量分析，分析效果良好C.曲线法是用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的一种方法D.用曲线法进行偏差分析同样具备形象、直观的特点6.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样7.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图8.平行检验是项目监理机构控制建设工程质量的重要手段之一，下列关于平行检验相关说法有误的一项是()A.平行检验的内容包括工程实体量测〔检查、试验、检测)和材料检验等内容B.建设工程监理实施过程中，应根据平行检验方案的规定和要求，开展平行检验工作C.监理文件资料管理人员应将平行检验方面的文件资料等单独整理、归档D.平行检验是项目可行性研究的重要组成部分9.工程建设强度越大，需投入的监理人员()A.越少B.越多C.不变D.无法确定10.监理人合同管理的核心工作是()A.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制11.下列关于合同仲裁说法有误的一项是()A.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行12.在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做()A.投资偏差B.计价偏差C.设计偏差D.计量偏差13.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用14.下列关于承诺说法有误的一项是()A.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出15.项目建议书的主要作用是()A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用16.投资回收期是指()A.以项目的净收益抵偿全部总投资所需要的时间B.以项目的毛收益抵偿全部总投资所需要的时间C.以项目的净收益抵偿建设项目建设费用所需要的时间D.项目投产后用还款资金偿还固定资产国内借款本金和利息所需要的时间17.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划18.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系19.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程20.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程21.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押22.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小23.网络计划的优化主要包括()A.工期优化、费用优化和资源优化B.工期优化、质量优化和资源优化C.工期优化、费用优化和质量优化D.质量优化、费用优化和资源优化24.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定25.在时标网络图上，用水平波形线的投影长度表示()A.自由时差（或时间间隔）B.虚工作C.工作的持续时间D.连接线二、多选题(10题)26.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益27.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观28.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸29.合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务30.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系31.工程监理企业按资质分为()A.综合资质B.专业资质C.事务所资质D.甲级资质E.乙级资质32.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费33.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度34.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致35.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
2024国家开放大学(电大)《建设监理》期末考试题库及答案
2024国家开放大学（电大）《建设监理》期末考试题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.工程建设强度可用来衡量()A.工程建设的紧张程度B.工程建设的复杂程度C.工程建设的进展速度D.工程质量的好坏程度2.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理3.建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于()A.勘察B.设计C.装修D.施工4.项目的负债是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬5.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时6.工程建设企业资质证书的有效期为()A.1年B.2年C.3年D.5年7.完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()A.设计单位B.咨询单位C.施工单位D.建设单位8.监理人合同管理的核心工作是()A.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制9.分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员10.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人11.在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢救行为，称为()A.应急救援B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理12.下列关于监理工程师对材料的质量控制说法有误的一项是()A.材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》B.对主要装饰材料及建筑配件，应在订货后要求厂家提供样品C.对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单D.工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证13.建设监理的服务对象是()A.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位14.缺陷责任期的计算日期为()A.实际竣工日B.工程验收日C.验收申请日D.工程开工日15.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同16.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同17.关于见证点、停止点描述不正确的一项是()A.见证点和停止点都是质量控制点B.见证点的重要性高于停止点C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点D.停止点也可称为待检点18.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验19.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式20.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格21.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划22.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件23.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是() A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员24.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间25.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档二、多选题(10题)26.下列索赔，监理工程师可直接审批的有()A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件27.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认28.狭义的工程险主要指的是()A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险29.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差30.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同31.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理32.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作33.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费34.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位35.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉三、简答题(2题)36.事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
2024年度最新国家开放大学电大本科《建设监理》期末考试题库及答案
2024年度最新国家开放大学电大本科《建设监理》期末考试题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算2.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员3.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格4.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于横道图法说法有误的一项是()A.横道图法中横道的长度与其金额成反比B.横道图法具有形象、直观、一目了然等优点C.横道图法能够准确表达出投资的绝对偏差，而且能一眼感受到偏差的严谨性D.横道图法反映的信息量少，一般在项目的较高管理层应用5.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价6.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员7.项目资本金是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬8.网络计划的优化主要包括()A.工期优化、费用优化和资源优化B.工期优化、质量优化和资源优化C.工期优化、费用优化和质量优化D.质量优化、费用优化和资源优化9.工程建设企业资质证书的有效期为()A.1年B.2年C.3年D.5年10.负责组织施工图纸会审的一方为()A.监理方B.施工方C.设计方D.材料供应方11.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现12.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性13.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行14.建设工程进度控制的最终目的是()A.确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用B.确保建设工程项目实现最大经济效益C.确保建设工程质量合格D.避免产生安全事故15.安全管理的中心问题是()A.降低工程造价成本B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量D.保障人的安全和生产的顺利进行16.下列关于合同仲裁说法有误的一项是()A.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行17.工程建设强度越大，需投入的监理人员()A.越少B.越多C.不变D.无法确定18.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素19.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于曲线法说法有误的一项是()A.在用曲线法进行投资偏差分析时，首先要确定投资计划值曲线B.曲线法可直接用于定量分析，分析效果良好C.曲线法是用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的一种方法D.用曲线法进行偏差分析同样具备形象、直观的特点20.见证点又称为()A.停止点B.截留点C.待检点D.免检点21.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样22.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理23.合同当事人在合同实施过程中，根据合同规定、法律及惯例，对并非由自己的原因，而是由属于应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出予以赔偿的要求，称为()A.变更B.索赔C.要约D.承诺24.下列关于要约说法有误的一项是()A.要约到达受约人时生效B.要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应按《合同法》的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束25.出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.技术转让合同二、多选题(10题)26.工程监理企业按资质分为()A.综合资质B.专业资质C.事务所资质D.甲级资质E.乙级资质27.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案28.建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是()A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统29.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有()A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B.审查施工组织设计和施工方案C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D.控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程30.下列索赔，监理工程师可直接审批的有()A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件31.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉32.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则33.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费34.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理35.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标三、简答题(2题)36.某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。
2024年最新国家开放大学电大本科《建设监理》考试复习题库及答案
2024年最新国家开放大学电大本科《建设监理》考试复习题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲()A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导2.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押3.借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验4.分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员5.工程建设企业资质证书的有效期为()A.1年B.2年C.3年D.5年6.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决7.质量检验的方法不包括()A.目测法B.量测法C.实验法D.掐算法8.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于表格法说法有误的一项是()A.信息量较小，反映偏差分析所需的资料较少B.灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格，进行项目增减项C.表格处理可借助于计算机，从而节约大暈数据处理所需的人力，并大大提高速度D.将各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较9.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同10.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的11.项目建议书的主要作用是()A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用12.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定13.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定14.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算15.项目资本金是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬16.下列关于关键线路相关说法有误的一项是()A.在关键线路上可能有虚工作存在B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出17.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是()A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动18.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现19.合同管理目标是指()A.合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的B.设立合同管理机构，配备合同管理人员C.增强合同观念和合同意识D.熟悉合同的相关法律知识20.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响21.建设项目的財务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率22.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位23.下列关于工程咨询相关说法错误的是()A.目前，国际工程咨询在向全过程服务和全方位服务方向发展B.国际上对咨询工程师的理解与我国习惯上的理解完全一样C.工程咨询是为建设工程决策和管理提供的智力服务D.工程咨询公司的服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等24.双代号网络图中节点表示()A.工作的开始和结束以及工作之间的连接状态B.费用C.工作开始时间D.工作结束时间25.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是()A.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文地质与气象因素二、多选题(10题)26.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认27.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系28.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位29.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则30.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多31.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益32.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差33.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉34.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同35.信息管理的环节主要有()A.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用三、简答题(2题)36.事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
2024国家开放大学《建设监理》期末题库及答案
2024国家开放大学《建设监理》期末题库及答案学校：班级姓名：考号：一、单选题(25题）l施工合同当事人是（）A监理方和业主B监理方和设计方C发包人和承包人D监理方和施工方2合同的主体是（）A合同签约双方的当事人B合同当事人的权利义务共同指向的对象C合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人3债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是（）A.保证B抵押C留置D质押4.工程建设过程的最后一环是（）A.设计阶段B可行性研究C竣工验收D施工阶段5.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是（）A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式B.公开招标属千非限制性竞争招标C相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大D邀请招标属千有限竞争性招标，也称为选择性招标6在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为（）A.项目业主B勘察单位C承建商D监理单位7要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于技术措施的是（）A在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响8分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是（）A.总监理工程师代表B总监理工程师C专业监理工程师D监理员9负责组织施工图纸会审的一方为（）A.监理方B施工方C设计方D材料供应方10.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属千（）A.组织方面B技术方面C经济方面D合同方面11.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是（）A投资利润率B流动比率C资产负债率D速动比率12监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为（）A.指令文件B施工图纸C技术档案D支付凭证13项目的负债是指（）A项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C在筹集资金过程中发生的各种费D因使用资金而向资金提供者支付的报酬14生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）A.组织关系B前后关系C.工艺关系D虚实关系15.下列关千施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是（）A施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C. 施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计16投资控制的目标是（）A.力求工程实际投资不超过计划投资B确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D确保质量目标的实现17建设工程可行性研究的核心是()A项目的经济评价B项目的规模评价C项目的质量评价D项目的地点评价18在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做（）A.投资偏差B.计价偏差C设计偏差D计晕偏差19在项目监理组织中，管理的总决策人是（）A.承建商B项目总监理工程师C专业监理工程师D监理员20建设项目的投资控制贯穿千项目建设的全过程，但重点应放在（）A施工和竣工阶段B决策和设计阶段C可行性研究和勘察极端D项目装修和试运行阶段21根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为（）A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算22项目业主与监理方的关系是（）A监督与被监督B委托与被委托C行政隶属D没有任何关系23设计交底程序的第一步应为（）A撰写出会议纪要B研究和商讨，拟定出解决的方法C施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题24合同的履行是指（）A当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C. 中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D合同谈判成立的过程，往往是要约新要约更新的要约一直到承诺的过程25.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是（）A直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作二、多选题(10题）26在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括（）A公路专业B桥梁专业C装饰专业D测量专业E.给排水专业27.工程支付的条件包括（）A质量合格B符合合同条件C承包商的工作使工程师满意D变更项目必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大千临时支付证书规定的最小限额28.工程计量的依据包括()A质量合格证书B工程量清单C技术规范的计量支付条款D监理合同E设计图纸29建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是（）A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C. 工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统30诀策影响工程投资的主要因素有（）A项目的建设规模B项目的建设水平C建设地点D可行性研究及投资估算E项目的监理单位31索赔的费用可包括（）A.人工费B材料费C机械施工使用费D利息E.工地管理费32.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括（）A征地、拆迁和场地平整B完成施工用水、电、路等工程C组织设备、材料订货D准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位33为完成施工阶段质量控制任务，下列属千项目监理机构应做好的工作的有（）A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B审查施工组织设计和施工方案C检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程34监理工程师对施工方案的审核主要包括（）A施工顺序安排B施工机械选择C主要项目施工方法D施工企业资金使用计划E施工企业资质35宏观的安全管理包括相互联系又相互独立的几个方面，分别为（）A.投资进度B劳动保护C安全技术D工业卫生E.工程规模三、简答题(2题）36某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
国家开放大学电大本科《建设监理》2023-2024期末试题及答案(试卷代号：1194)
国家开放大学电大本科《建设监理》2023-2024期末试题及答案（试卷代号：1194）一、单项选择题（每小题2分，共40分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.建设监理的服务对象是（）oA.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位2.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为（）A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位3.监理工程师与监理员的主要不同点在于（）。
A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权c.要求具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同4.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告应属于（）oA.组织方而B.技术方而C.经济方面D.合同方而5.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（）。
A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导c.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导6o下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是（）。
A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式B.公开招标属于非限制性竞争招标C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标7.当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为（）oA.邀约B.要约C.承诺D.保证8.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，赔偿的责任方应为（）oA.监理人B.承包人C.发包人D.政府9.下列关于索赔说法有误的一项是（）oA.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的10.1程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）。
2024年(最新)国开(电大)《建设监理》期末考试题库及答案
2024年（最新）国开（电大）《建设监理》期末考试题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.在网络图中，对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称之为该工作的()A.平行工作B.紧后工作C.紧前工作D.垂直工作2.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定3.建设项目的財务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率4.当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为()A.邀约B.要约C.承诺D.保证5.下列关于合同仲裁说法有误的一项是()A.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行6.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用7.合同当事人在合同实施过程中，根据合同规定、法律及惯例，对并非由自己的原因，而是由属于应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出予以赔偿的要求，称为()A.变更B.索赔C.要约D.承诺8.下列关于工程咨询相关说法错误的是()A.目前，国际工程咨询在向全过程服务和全方位服务方向发展B.国际上对咨询工程师的理解与我国习惯上的理解完全一样C.工程咨询是为建设工程决策和管理提供的智力服务D.工程咨询公司的服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等9.受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为A.工程勘察单位B.工程施工单位C.工程设计单位D.工程监理单位10.施工合同当事人是()A.监理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方11.投资回收期是指()A.以项目的净收益抵偿全部总投资所需要的时间B.以项目的毛收益抵偿全部总投资所需要的时间C.以项目的净收益抵偿建设项目建设费用所需要的时间D.项目投产后用还款资金偿还固定资产国内借款本金和利息所需要的时间12.下列关于建安工程款结算说法有误的一项是()A.按现行规定，建安工程价款结算可以根据不同情况采取不同方式B.建设单位收到设备工器具后，要按合同规定及时结算付款，不应无故拖欠C.建设单位如果结算资金不足延期付款，要支付一定的赔偿金D.进口专制机械设备的结算不得采用分阶段进行13.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押14.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员15.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是()A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式B.公开招标属于非限制性竞争招标C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标16.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值17.按照FIDIK合同条件进行工程费用支付，第一步应由()A.承包单位提出付款申请B.监理单位负责审核付款申请C.监理工程师编制期中付款证书D.建设单位支付18.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲()A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导19.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响20.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行21.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式22.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于技术措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响23.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同24.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时25.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为()A.仲裁B.私了C.诉讼D.和解二、多选题(10题)26.信息管理的环节主要有()A.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用27.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则28.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平29.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价30.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》31.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系32.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式33.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位34.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标35.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益三、简答题(2题)36.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
2024年(最新)国家开放大学(电大)《建设监理》期末机考题库(含答案)
2024年（最新）国家开放大学（电大）《建设监理》期末机考题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素2.投资回收期是指()A.以项目的净收益抵偿全部总投资所需要的时间B.以项目的毛收益抵偿全部总投资所需要的时间C.以项目的净收益抵偿建设项目建设费用所需要的时间D.项目投产后用还款资金偿还固定资产国内借款本金和利息所需要的时间3.工程建设强度可用来衡量()A.工程建设的紧张程度B.工程建设的复杂程度C.工程建设的进展速度D.工程质量的好坏程度4.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率5.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行6.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价7.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值8.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算9.监理工程师与监理员的主要不同点在于()A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同10.下列关于合同仲裁说法有误的一项是()A.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行11.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同12.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是()A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式B.公开招标属于非限制性竞争招标C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标13.监理规划编写的主持人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员14.建设工程监理任务的委托方是()A.工程项目建设B.业主C.施工企业D.勘察单位15.在网络图中，对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称之为该工作的()A.平行工作B.紧后工作C.紧前工作D.垂直工作16.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位17.合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为()A.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行18.关于见证点、停止点描述不正确的一项是()A.见证点和停止点都是质量控制点B.见证点的重要性高于停止点C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点D.停止点也可称为待检点19.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用20.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理21.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押22.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系23.按照FIDIK合同条件进行工程费用支付，第一步应由()A.承包单位提出付款申请B.监理单位负责审核付款申请C.监理工程师编制期中付款证书D.建设单位支付24.下列关于直线—职能制组织形式特点说法有误的一项是()A.既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用B.管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明C.重大问题研究和设计有专人负责，能发挥专业人员的积极性，提髙管理水平D.管理人员少，管理费用小25.用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是()A.断面法B.均摊法C.凭据法D.估价法二、多选题(10题)26.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标27.合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务28.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同29.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平30.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位31.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益32.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案33.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价34.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式35.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
2024最新国家开放大学电大本科《建设监理》期末机考题库(含答案)
2024最新国家开放大学电大本科《建设监理》期末机考题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素2.在项目监理组织中，管理的总决策人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员3.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价4.网络计划的优化主要包括()A.工期优化、费用优化和资源优化B.工期优化、质量优化和资源优化C.工期优化、费用优化和质量优化D.质量优化、费用优化和资源优化5.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件6.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算7.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性8.下列关于合同仲裁说法有误的一项是()A.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行9.在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做()A.投资偏差B.计价偏差C.设计偏差D.计量偏差10.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时11.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同12.下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是()A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计13.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样14.项目的筹资费是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬15.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为()A.风险投资B.静态投资C.投资控制D.动态投资16.在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢救行为，称为()A.应急救援B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理17.设计交底程序的第一步应为()A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题18.下列关于工期相关说法有误的一项是()A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期19.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用20.缺陷责任期的计算日期为()A.实际竣工日B.工程验收日C.验收申请日D.工程开工日21.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同22.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现23.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系24.项目资本金是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬25.建设监理的服务对象是()A.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位二、多选题(10题)26.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多27.狭义的工程险主要指的是()A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险28.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位29.合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务30.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制31.导致投资偏差的原因可能有()A.物价上涨B.设计原因C.业主原因D.法律法规更改E.施工原因32.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施33.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认34.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收35.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。
2024年度最新国家开放大学(电大)本科《建设监理》期末考试题库及答案
2024年度最新国家开放大学（电大）本科《建设监理》期末考试题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.按工程实际发生的成本（包括人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费）加上商定的总管理费和利润，来确定工程总造价的合同指的是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同2.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同3.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为()A.总监代表B.监理员C.总监D.施工员4.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同5.下列关于建安工程款结算说法有误的一项是()A.按现行规定，建安工程价款结算可以根据不同情况采取不同方式B.建设单位收到设备工器具后，要按合同规定及时结算付款，不应无故拖欠C.建设单位如果结算资金不足延期付款，要支付一定的赔偿金D.进口专制机械设备的结算不得采用分阶段进行6.缺陷责任期的计算日期为()A.实际竣工日B.工程验收日C.验收申请日D.工程开工日7.出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.技术转让合同8.建设项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时所对应的折现率，称为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率9.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响10.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响11.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图12.双代号网络图中节点表示()A.工作的开始和结束以及工作之间的连接状态B.费用C.工作开始时间D.工作结束时间13.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算14.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件15.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲()A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导16.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是()A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式B.公开招标属于非限制性竞争招标C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标17.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决18.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行19.安全管理的中心问题是()A.降低工程造价成本B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量D.保障人的安全和生产的顺利进行20.设计交底完成的时间应为()A.工程开工后B.工程竣工前C.工程竣工后D.工程施工前21.项目的筹资费是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬22.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系23.项目建议书的主要作用是()A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用24.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位25.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为()A.指令文件B.施工图纸C.技术档案D.支付凭证二、多选题(10题)26.工程监理企业按资质分为()A.综合资质B.专业资质C.事务所资质D.甲级资质E.乙级资质27.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制28.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度29.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差30.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位31.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费32.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系33.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位34.宏观的安全管理包括相互联系又相互独立的几个方面，分别为()A.投资进度B.劳动保护C.安全技术D.工业卫生E.工程规模35.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸三、简答题(2题)36.某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一章建设工程监理概论一、单选题1.所谓建设工程监理是指工程监理单位受（ C ）的委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
A．政府部门B．主管部门C．建设单位D．承包单位2.建设工程监理的行为主体是（ B ）。
A．建设单位B．监理单位C．政府部门D．施工单位3.《建筑法》第三十四条规定：“工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或其他利害关系”，这体现了监理单位（ C ）的性质。
A．服务性B．科学性C．独立性D．公平性4.监理规划由（ A ）组织编制。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．监理员D．监理单位技术负责人5.凡取得监理工程师岗位资质的人员统称为（ A ）A．监理工程师B．总监理工程师C．监理员D．总监理工程师代表6.指导工程监理机构全面开展监理工作的指导性文件是（ A ）A. 监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则7.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（ A ）A．只有一个顶头上司的一元化领导B．有多个顶头上司的多元化领导C．只有一个顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导8.工程建设项目的投资、进度、质量三大目标之间存在着（ C ）关系。
A．对立B．统一C．对立统一D．没有关系二、多选题1.建设工程监理的性质包括（）A．强制性B．科学性C．独立性D．公平性E．服务性答案:A|C|D|E2.建设工程监理规划的作用有（ ABD）A．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作B．是工程监理企业重要的存档资料C．指导建设工程的设计、施工活动有序开展D．是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据E．是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据3.建设工程监理的主要方式有（ABCD ）。
A．巡视 B.平行检验 C.旁站 D.见证取样 E.设置质量控制点4.智能制监理组织的主要特点有（ AB ）。
A．有利于发挥专业人才的作用，有利于提高管理水平B．协调工作量较大C．结构系统比较完整、隶属关系分明D．信息传递路线长，不利于互通情报E．管理人员多，管理费用大第二章合同管理一、单选题1.合同法律的主体是（ A ）A．签约双方的当事人B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人D．以自己的名义参与民事活动的经济实体2.在建设工程施工合同中，监理人应在计划开工日期（ C ）前向承包人发出开工通知。
A．24小时B．48小时C．7天D．3天3.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在（ C ）内订立书面合同。
A．10B.20C.一个月D.404.根据《建设工程施工合同》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ B ）。
A.承包人应向发包人提交索赔意向通知书B.承包人应向监理人提交索赔意向通知书C.承包人提交索赔意向通知书没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知书不会导致权利的损失5.《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（ C ）到达要约人。
A．要约到达受要约人之前B．受要约人发出承诺之前C．承诺通知到达要约人之前D．受要约人发出承诺之后6.下列关于留置担保的说法中，正确的是（ B ）。
A．留置不以合法占有对方财产为前提B．可以留置的财产仅限于动产C．留置担保可适用于建设工程合同D．留置以合法占有对方固定资产为前提7.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ C ）。
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的地下管线资料D.提供工程进度计划二、多选题1.建设工程合同具有（ABCD ）等特征。
A．主体的严格性B．标的的特殊性C. 履行期限的长期性D．形式的特殊要求E．内容的一致性2.《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同（ ABDE ）。
A．因发生不可抗力B．由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同C．当事人一方推迟履行主要债务D．当事人一方违反合同，严重影响订立合同所期望的经济利益E．当事人双方协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益3.施工合同文件包括( ACDE )。
A．施工合同协议书B．中标通知书C．通用条款D．专用条款E．附录4.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ACE ）。
A.提供施工现场B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的地下管线资料D.提供工程进度计划E．提供基础资料第三章工程质量控制一、单选题1.以下关于质量说法错误的是（D ）。
A．产品的质量B．某项活动或过程的工作质量C．质量管理体系运行的质量D．仅指工序质量2.下列属于质量控制的共同性依据的是（ D ）。
A．工程项目质量检验评定标准B．有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据C．控制施工工序质量等方面的技术法规性依据D．工程承包合同3.施工阶段质量控制环节分事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点是（ A ）。
A．事前控制 B.事中控制C.事后控制D.都不是4.下列质量控制主体中，属于自控主体的是（ D ）。
A．政府的工程质量控制B．建设单位的质量控制C．监理单位的质量控制D．施工单位的质量控制5.监理工程师对施工组织设计的审查属于质量控制措施中的( A )。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．动态控制6.监理工程师对钢筋隐蔽工程的质量验收属于质量控制措施的（ B ）。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．动态控制7.对于模板表面的平整和拼接的紧密的质量检查，宜采用的检验方法是（ D ）。
A．分析法B．量测法C．试验法D．目测法8.钢筋的抗拉强度的测定采用的检验方法是（ C ）。
A．分析法B．量测法C．试验法D．目测法二、多选题1.施工阶段现场质量检查的一般方法有（ ADE ）。
A．目测法B．施工记录法C．质量保证资料检查D．量测法E．试验法2.影响工程质量的环境因素包括（ BCD ）。
A．工作面B．现场自然环境C．技术环境D．施工管理环境E．质量保证体系3.对机械设备的控制要点包括（ CDE ）。
A．施工现场条件B．施工工艺C．机械设备的选型D．机械设备的主要性能参数E．机械设备的使用操作要求第四章工程造价控制一、单选题1.( B ）是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。
A．材料费B．人工费C．机械费D．管理费2.操作起重机的司机和其他操作人员的人工费属于（ C ）。
A．人工费B．材料费C．机械使用费D．规费3.对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费属于（ C ）。
A．材料费B．措施费C．企业管理费D．规费4.不属于规费项目的是（ D ）。
A．社会保险费B．住房公积金C．工程排污费D．地方教育附加5.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定，当工程变更导致清单项目的工程数量发生变化且偏差超过（ B ）时，原综合单价可以调整。
A．10%B．15%C．20%D．5%6.某工程合同总额为300万元，工程预付款为28万元，主要材料、构件所占比重为70%，起扣点为（ B ）万元。
A．250B．260C．270D．280二、多选题1.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，规费包括（ AD ）。
A.医疗保险费B.职工福利费C.劳动保护费D.养老保险费E.财产保险费2.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，材料费包括（ABCD ）。
A．材料原价B．运杂费C．运输损耗分级D．采购及保管费E．检验试验费3.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，安全文明施工费包括（BCDE ）。
A．夜间施工增加费B．环境保护费C．文明施工费D．安全施工费E．临时设施费4.我国现行建筑工程价款的主要结算方式有（ABCD ）。
A．按月结算B．分段结算C．竣工后一次结算D．目标结算E．按年结算第五章工程进度控制1.某工作网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天。
该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天、第19天和第20天，则工作E的总时差是（ B ）。
A.1B.2C.3D.62.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第28天，其持续时间为9天。
该工作有3项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第40天、第43天和第48天，则工作M的总时差为（ C ）天。
A．20B．11C．3D．123.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作M的自由时差为（ C ）。
A．13B．8C．3D．124.工程网络计划工期优化的基本方法是通过（ D ）来达到优化目标。
A．改变非关键工作之间的逻辑关系B．压缩非关键工作的持续时间C．改变关键工作之间的逻辑关系D．压缩关键工作的持续时间5.工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（ C ）。
A．增加工作面，组织更多的施工队伍B．对所采取的技术措施给予经济补偿C．采用更先进的施工方法D．改善外部配合条件6.在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的（ B ）。
A．最迟完成时间与其时间间隔之差B．最迟完成时间与其持续时间之差C．最早开始时间与其持续时间之和D．最早开始时间与其时间间隔之和7.在分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对（ C ）产生影响。
A．工程总工期B．后续工作的最迟开始时间C．后续工作的最早开始时间D．后续工作的关键线路8.网络计划中，关于最早开始时间和最早完成时间描述不正确的是（ D ）。
A．最早开始时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻B．最早完成时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻C．最早开始时间从网络计划的起点节点开始，顺序进行计算D．工作最早完成时间等于该工作最早开始时间与其持续时间之差9.下列关于关键线路说法正确的是（ D ）。
A．网络计划中的关键线路只有一条B．关键线路中不可能经过虚工作C．关键线路上的工作不必完全是关键工作D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零10.网络计划工期优化的目的是为了缩短（ B ）。
A．计划工期B．计算工期C．要求工期D．合同工期11.关于横道图特点的说法，正确的是（ C ）。