电力(高低压配电工程)设计合同201712月
电力(高低压配电工程)设计合同协议书范本
电力(高低压配电工程)设计合同协议书范本一、协议背景二、定义甲方：委托方，即需进行电力(高低压配电工程)设计的一方。
乙方：承包方，即负责电力(高低压配电工程)设计的一方。
三、服务范围甲方委托乙方进行电力(高低压配电工程)的设计，包括但不限于：配电系统设计输电线路设计变电站设计电力设备选型等乙方负责按照双方约定的标准和要求，提供上述服务，并承担相应的责任。
四、权责甲方权利和义务：向乙方提供与电力(高低压配电工程)设计相关的资料和信息。
与乙方协商确定设计方案，并在设计过程中提供必要的协助和支持。
对乙方提供的设计方案进行评审，并提出合理的修改意见。
按照约定的支付方式和金额，按时支付款项。
乙方权利和义务：根据甲方提供的资料和信息，提供符合要求的电力(高低压配电工程)设计方案。
在设计过程中，遵守行业标准和法律法规，确保设计方案的合规性和安全性。
针对甲方提出的修改意见，及时进行调整和修改。
根据合同约定，按时完成工程设计，并保证设计质量。
五、报价和支付方式乙方将根据甲方提供的工程规模和要求，提供详细的报价，包括设计费用和其他费用等。
甲方根据乙方的报价，与乙方协商确定最终的费用和支付方式。
甲方应按照约定的支付方式和时间，及时支付相应的款项。
六、知识产权乙方在电力(高低压配电工程)设计过程中所提供的所有设计方案及相关文件，均属于乙方的知识产权。
甲方在按照合同约定支付全部款项后，将获得设计方案的非独占使用权。
甲方未经乙方同意，不得将设计方案提供给第三方使用或复制。
七、违约责任若乙方未按照约定的时间完成工程设计，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
若甲方未按照约定的时间支付款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
若一方严重违约，给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决双方因合同履行发生的争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，则提交至合同签订地的仲裁机构仲裁，并接受仲裁结果。
九、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。
4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
电力设计专用合同模板
电力设计专用合同模板甲方：（委托方）联系地址：联系电话：乙方：（设计方）联系地址：联系电话：鉴于甲方拟开展电力设计项目，现委托乙方负责相关电力设计工作，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目背景甲方委托乙方开展电力设计项目，项目地址为（具体地址），项目范围包括但不限于电力系统设计、电气设备选型等工作。
第二条设计范围乙方承诺根据甲方要求，按照相关法律法规和标准规范，完成项目的相关设计工作。
具体设计范围包括但不限于：1. 电力系统设计方案；2. 电气设备的选型和配置；3. 配电线路的设计；4. 电力系统的接地设计；5. 其他甲方要求的设计内容。
第三条设计费用及支付方式1. 设计费用总额为（具体金额）人民币，全部由甲方支付。
2. 设计费用支付方式：甲方在签订本合同时需支付合同总额的20%作为首付款，余款在项目完成后一次性支付给乙方。
第四条设计工作进度1. 乙方应按照合同约定的设计范围和时间进度，有效保质保量地完成项目设计工作。
2. 项目设计工作进度计划如下（具体计划）。
3. 如遇特殊情况，导致设计工作进度延期，乙方应提前告知甲方，并重新商定进度。
第五条设计成果及知识产权1. 设计成果归甲方所有，乙方不得擅自使用、转让或复制设计成果。
2. 乙方因履行本合同所产生的知识产权，归属甲方所有，乙方应对设计过程中的技术秘密进行保密。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致项目设计工作无法按时交付，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时交付设计成果，甲方应承担相应的违约责任。
第七条合同解释本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目设计工作完成之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容经甲、乙双方确认无误后签字生效。
（以下为法律声明）根据《中华人民共和国合同法》的规定，经过甲、乙双方充分协商，自愿达成如下合同，合同具有法律效力。
双方应当履行合同义务，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构或法院提起诉讼。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
高低压配电工程合同5篇
高低压配电工程合同5篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行高低压配电工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：高低压配电工程2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：设计、采购、安装、调试高低压配电设备4. 工程规模：XXXX二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 工程总工期：XX天三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX元（大写：XX元整）2. 支付方式：银行转账3. 付款节点：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）设备到货后，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工并调试合格后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家标准及行业标准，确保设备安全运行；2. 验收标准：按照国家标准及行业标准进行验收，确保设备正常运行。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行高低压配电工程的设计、采购、安装、调试；（2）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合标准要求；（3）甲方应支付乙方相应的工程款项；（4）甲方应提供必要的工作条件和支持，确保乙方能够顺利进行施工。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权获得相应的工程款项；（2）乙方应按照合同约定进行高低压配电工程的设计、采购、安装、调试；（3）乙方应确保施工质量符合标准要求；（4）乙方应提供必要的技术支持和服务，确保设备正常运行。
六、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为欠款金额的XX%；2. 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务，乙方应支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。
电力高低压配电工程设计合同月7篇
电力高低压配电工程设计合同月7篇篇1甲方（委托方）：XXX公司乙方（受托方）：XXX电力设计院根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行电力高低压配电工程设计事宜，达成以下合同条款，以资共同遵守。
一、项目基本情况2. 项目地点：XXX3. 设计范围：高低压配电系统的设计，包括但不限于配电系统的布局、设备选型、安装调试等。
4. 设计阶段：本合同约定设计阶段为初步设计和施工图设计两个阶段。
二、甲方权利和义务1. 甲方应提供必要的设计资料，包括但不限于建筑图纸、电气系统现状等，以确保设计的准确性和完整性。
2. 甲方应配合乙方的现场勘查和设计工作，提供必要的支持和协助。
3. 甲方应按照合同约定支付设计费用，确保费用的及时性和准确性。
4. 甲方有权对乙方的设计成果提出合理修改意见，乙方应积极配合并进行相应的调整。
三、乙方权利和义务1. 乙方应按照甲方的要求进行现场勘查，了解现场实际情况，为设计提供必要的数据和资料。
2. 乙方应按照合同约定的设计范围和阶段进行设计工作，确保设计的质量和进度。
3. 乙方应提供详细的设计图纸和技术说明，确保设计的可操作性和可维护性。
4. 乙方应积极配合甲方的修改意见，及时调整设计方案，确保满足甲方的需求。
5. 乙方应对设计成果承担全部责任，确保设计的合法性和安全性。
四、合同价款及支付方式1. 本合同约定设计费用为人民币XXX元整（￥XXXXXX），具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方设计费用的XX%作为预付款；（2）初步设计完成后，甲方支付乙方设计费用的XX%；（3）施工图设计完成后，甲方支付乙方剩余的设计费用。
2. 甲方应将设计费用支付至乙方指定的银行账户，并确保费用的准确性和安全性。
3. 如甲方未按照合同约定支付设计费用，乙方有权暂停设计工作，直至甲方支付全部费用为止。
五、合同履行期限本合同约定设计工作应在合同签订之日起XX个工作日内完成，如遇特殊情况需双方协商延期。
高低压变配电工程合同
高低压变配电工程合同一、合同双方信息：甲方（业主）：XXXXXXXX公司乙方（承包商）：XXXXXXX公司二、工程概述：本工程涉及XX项目内的高低压变配电系统的设计与施工，包括但不限于变压器、配电柜、电缆敷设、接地系统等的安装与调试工作。
三、工程范围：1. 设计阶段：乙方需根据甲方提供的技术要求和标准，完成高低压变配电系统的设计工作，并提交设计图纸及相关技术文件。
2. 施工阶段：乙方负责按照批准的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
3. 调试阶段：工程完成后，乙方需对高低压变配电系统进行调试，确保其正常运行并满足甲方的使用需求。
四、合同金额：本工程总造价为人民币XXXX万元整（￥XXXX），具体支付方式及时间根据双方协商确定。
五、工期要求：工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决。
六、质量保证：乙方必须保证所有材料和设备均符合国家及行业质量标准，并提供相应的合格证明。
同时，乙方应对所施工的高低压变配电系统提供至少X年的质保期。
七、安全生产：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，采取有效措施保障施工现场的安全，并对施工人员进行必要的安全教育和培训。
八、违约责任：若任何一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此而遭受的损失。
九、争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他条款：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
高低压配电工程合同
（4）按时支付工程款项。
2.承包方：
（1）按照合同约定，按时完成工程任务；
（2）负责工程质量和安全；
（3）接受委托方的监督、检查；
（4）及时向委托方报告工程进度和存在的问题。
六、违约责任
1.双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
2.承包方未按合同约定完成工程任务，应支付给委托方违约金，违约金为合同总价款的10%。
（2）工程进度达到50%时，委托方支付承包方合同总价款的30%；
（3）工程验收合格后，委托方支付承包方合同总价款的30%；
（4）剩余10%作为质保金，质保期满后，无质量问题，支付给承包方。
五、双方权利与义务
1.委托方：
（1）负责提供本项目的建设场地及相关手续；
（2）负责协调与本项目相关的政府部门、供电部门等；
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
三、工程质量
1.承包方应按照国家及行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。
2.工程验收合格后，质保期为____年。
四、工程费用
1.本项目合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.付款方式：
（1）合同签订后，委托方支付承包方合同总价款的30%作为预付款；
3.委托方未按时支付工程款项，应承担相应违约责任。
七、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决；
2.如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
合同范本之高低压配电施工合同
高低压配电施工合同【篇一：室外高低压配电工程施工合同】合同编号：供配电工程发包方：承包方：施工安装合同施工安装合同承包方：有限公司一、工程概况3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。
二、承包范围和内容1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。
三、工期1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。
2、竣工日期：1#、3#号楼于2013年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于2014年01月25日竣工并正式通电。
四、质量要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（gbj232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300-88）为合格。
五、合同价款1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（￥：3992600.00元整）。
合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。
包括：材料及设备的采购、运输、保管（合同约定的全部材料设备）、施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。
本工程价款为固定总价合同，合同总价一次性包干。
2、本合同约定的工程总价款包含承包方承包范围内全部工程量内容。
如有变更签证项目，本工程竣工结算时，只计算变更、签证部分，不再对原工程量清单报价进行重新核对。
3、本工程采用总价包干的方式承包，即：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。
如遇下列情形，合同价款可作相应调整：⑴、承包范围以内的技术核定、洽商记录、设计变更等；⑵、经双方指定代表签证认可的工程费用调整；上述费用的确定执行发包方《施工现场签证变更程序》。
未按时办理签证变更手续视为承包方放弃追加变更签证造价的权利，在竣工决算时只根据发包方资料调整变更减少部分。
高低压配电设计合同
合同编号: XXX高低压供配电设计合同发包单位： XXX 承包单位： XXXXXXX年月“XXXX”高低压供配电设计合同发包单位：XXXX（以下简称甲方）承包单位：XXXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行“XXXX”高低压供配电设计达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守。
一、承包内容：“XXXX”1×800KVA+1×630KVA+2×500KVA高低压供配电设计及审图手续办理。
二、工期：1、20个日历天，其中设计10个日历天，审图10个日历天，自合同签订之日起算。
2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利。
2.1设计期间甲方内部审图意见延误，供电部门审图需要甲方办理的规划报建手续延误。
2.2不可抗力因素。
三、设计费用总价（含税）为人民币：大写元整【】元,上述金额为含税价格。
其中，不含税金额为【】元，增值税税率为【】%，税款为【】元，合同总额与税额随国家相关政策变动，不含税金额不随国家政策变动。
四、付款方式施工图通过供电部门审核并出具正式施工图后5个工作日内，甲方一次性支付合同总价。
五、发票条款1、乙方纳税人资格【】，提供发票类型【】，税率【】%。
如乙方为一般纳税人，需提供《增值税一般纳税人资格认定书》复印件。
2、发票开具时间：付款前，乙方应向甲方提供真实合法的增值税专用发票，如乙方开具的是汇总增值税专用发票，则乙方必须同时提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或发票专用章，否则甲方有权顺延付款时间。
如因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
高低压配电工程施工合同(模板)
高低压配电工程施工合同1. 合同背景本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包方”）就高低压配电工程施工达成协议。
2. 项目范围本合同所涉及的高低压配电工程施工范围包括但不限于：•配电系统设计与规划•配电设备及材料采购•配电线路铺设与连接•配电箱和配电柜安装•配电设备的调试与试运行•配电设备的运维与保养3. 工程时间本合同所规定的工程开始日期为________________，完工日期为_ _______________。
工程竣工后，业主有权进行验收，承包方应确保工程质量符合相关法规和标准，且符合双方事先约定的要求。
4. 价格与支付方式项目总价款为人民币____________________（大写）。
支付方式为_________________________，具体细则为：•第一次付款：在签订合同后的三个工作日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为预付款。
•第二次付款：在工程正式开工后的_____________日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为第二次付款。
•第三次付款：工程完工前_____________日内，业主向承包方支付合同总价款的__________%作为第三次付款。
•最后一次付款：工程竣工验收合格、经双方签字确认后，业主将在收到验收报告后_____________日内向承包方支付合同总价款的____ ______%作为最后一次付款。
5. 工程质量与保修承包方在本工程中提供的设备、材料及施工质量应符合国家有关标准和规定，如有不符，承包方应承担整改费用。
工程竣工后，承包方应提供一年的免费维修保养期，对因质量问题造成的故障和损害，承包方负责修复或赔偿。
6. 变更和解除若因不可抗力等特殊原因，无法继续履行本合同，双方应及时协商解决。
如需变更本合同的内容，双方应签订书面变更协议，并经双方授权代表签字确认。
7. 争议解决若双方因合同履行产生争议，应先友好协商解决。
2023高低压配电工程合同范本正规范本(通用版)
高低压配电工程合同范本1. 合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）双方自愿，根据《合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成合作事项，以规范双方合作关系。
2. 甲方信息•甲方名称：•甲方地质：•法定代表人：•联系方式：•签约日期：3. 乙方信息•乙方名称：•乙方地质：•法定代表人：•联系方式：4. 合同对象本合同所涉及的高低压配电工程项目包括但不限于内容：设备采购与安装电缆敷设与连接配电箱的搭建与调试进线与出线的设计与施工安全保障与监测系统的安装其他双方约定的配电工程相关事项5. 合同条款5.1 工程工期本合同约定的工程工期为从甲方向乙方发出正式通知之日起，持续（工期天数）个自然日。
5.2 工程质量乙方承诺按照相关标准和规范，保证工程质量符合国家的法律法规和行业标准。
5.3 工程报价及结算•乙方应向甲方提供详细的工程报价，并在甲方确认后，双方签署正式合同。
合同金额约定为：•工程完成后，乙方提交工程验收报告和相关证明材料，并在甲方验收合格后，按照合同约定的支付方式进行结算。
5.4 违约责任•如乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按照约定的金额对乙方进行违约金的扣款。
•如乙方在工程质量上存在重大缺陷，导致甲方无法正常使用或造成其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.5 保密条款双方应对在履行合同过程中获得的对方商业秘密和其他保密信息保守秘密，并不得将其泄露或用于其他目的。
5.6 争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决。
协商不成的，提交甲方所在地人民法院处理。
6. 合同生效与解除本合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方与乙方在履行合同过程中，如遇不可抗力因素导致无法继续履约的，应及时通知对方并减少损失。
不可抗力包括但不限于战争、自然灾害等与甲乙双方所处国家或地区有关的突发事件。
7. 其他约定（本栏根据实际情况填写，如双方特别约定的其他事项）8. 合同终止本合同在下列情况下终止：双方协商一致解除合同；合同期限届满；法律法规规定的其他情形。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本1. 合同概述2. 合同目的和范围本合同的主要目的是约定甲方雇佣乙方为其进行高低压配电工程项目的执行和管理。
具体范围包括但不限于：•配电设备的采购与安装•配电线路的布置与连接•配电系统的调试与维护3. 工程要求•完成高低压配电工程的设计与施工•配合甲方对工程进度进行监督和管理•提供工程设计方案和相关技术支持•在工程完成后，进行系统的调试和试运行4. 付款方式甲方应按照下列付款方式支付相应费用给乙方：•在项目启动前，甲方向乙方支付合同总金额的30%•当工程完成50%时，支付合同总金额的40%•当工程竣工时，支付合同总金额的剩余30%5. 工期要求乙方应在双方约定的工期内完成工程，并确保工程质量符合甲方要求。
如乙方未按时交付工程，乙方应每延迟一天支付甲方合同金额的0.1%作为违约金。
6. 质量保证乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保工程质量符合合同约定。
甲方享有在工程竣工后一年内对工程进行验收和检查的权利。
如发现工程存在质量问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。
7. 合同解除合同一旦签订生效，双方应履行各自的责任和义务。
但如下情况发生，任何一方均有权解除合同：•一方严重违反了合同约定并拒不改正的•因不可抗力等不可预见的原因无法继续履行合同的解除合同后，双方应协商处理未完工的工程和相关费用，并保证已完成的工程质量符合标准。
8. 保密条款双方对于在合同执行过程中所获知的、涉及对方商业秘密的信息，应保守秘密，未经对方书面同意，不得泄露给任何第三方。
如因一方违反保密义务而给对方造成损失的，应承担相应的责任和赔偿。
9. 争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行解决。
10. 合同生效与变更本合同自双方签字之日起生效，并在工程竣工后终止。
本合同的任何变更和补充需经双方书面协商一致，并达成书面补充协议。
甲方：签字：_____________ 日期：_____________乙方：签字：_____________ 日期：_____________。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本1. 合同背景2. 项目描述2.1 项目名称：高低压配电工程2.2 工程范围：本工程包括但不限于安装、调试和维护高低压配电设备及相关设施。
2.3 工期：根据实际工程规模及进度安排，由双方协商确定。
3. 条件和要求3.1 设备提供：业主将按照合同约定提供所需的设备、材料及相关技术文件。
3.2 工程进度：承包商应按照业主的要求，制定详细的工程进度计划，并按时完成工程。
3.3 资质和技术要求：承包商应具备相应的工程施工资质和必要的技术能力，能够保证工程的质量和安全性。
3.4 竣工验收：工程竣工后，由业主组织验收，验收合格后方可向承包商支付工程款项。
4. 合同价格及支付方式4.1 工程价格：乙方应向甲方支付工程总金额。
4.2 支付方式：工程总金额将分为若干阶段支付，每个阶段支付的具体金额和时间由双方在合同中约定。
4.3 滞纳金：若乙方未按时支付工程款项，应按照合同约定支付相应的滞纳金。
5. 保修和维护5.1 保修期：承包商应为工程提供一定的保修期，具体保修期限由双方协商确定。
5.2 保修责任：在保修期内，如发现工程质量问题，承包商应负责及时修复。
5.3 维护责任：保修期过后，承包商可根据双方约定提供维护服务，具体维护内容和费用另行约定。
6. 违约责任6.1 违约：若任何一方未履行合同约定的责任，将构成违约。
6.2 违约责任：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决7.1 协商解决：对于因合同履行产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 仲裁解决：若协商无法解决争议，可根据合同约定将争议提交仲裁机构，并接受仲裁裁决。
8. 其他条款8.1 合同修改：本合同的修改应经双方书面同意并签署补充协议。
8.2 合同解除：若因不可抗力等特殊情况，合同无法履行，双方可通过协商解除合同。
9. 合同生效9.1 合同生效：本合同经双方签字、盖章后生效。
9.2 多份合同：本合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
高低压配电设备工程设计合同
高低压配电设备工程设计合同1. 合同背景2. 项目概述2.1 项目名称：高低压配电设备工程设计 2.2项目目的：本项目旨在满足乙方对高低压配电设备工程的需求，提供合适的设计解决方案。
2.3项目范围：本项目包括但不限于设计方案的制定、设备选型、施工图纸的编制等。
3. 项目责任与义务3.1 设计方责任： -制定符合乙方要求的高低压配电设备工程设计方案。
-根据乙方的需求，选择适当的设备，并提供详细的设备清单。
-编制符合相关标准和规范的施工图纸，并提供必要的技术说明文件。
3.2 乙方责任： -向设计方提供准确的项目需求，并及时提供相关的技术资料和规范。
-对设计方提供的设计方案和施工图纸进行审查，并提供意见和建议。
- 提供工程施工所需的必要支持，如场地、设备等。
4. 设计方案与交付4.1 设计方案制定： -设计方应根据乙方提供的技术要求和要求方案，制定高低压配电设备工程的设计方案。
-设计方案应满足相关标准和规范，并充分考虑乙方的需求。
4.2 设备选型： -设计方应根据乙方的要求和场地条件，选择合适的高低压配电设备，并提供详细的设备清单。
-设备应符合国家标准和相关规范，具备安全可靠的特性。
4.3 施工图纸编制： -设计方应根据设计方案和设备选型结果，编制符合相关标准和规范的施工图纸。
-施工图纸应包括详细的线路布置图、设备布置图等，并提供必要的技术说明文件。
4.4 交付与验收： -设计方应按照约定的时间交付设计方案和施工图纸。
-乙方有权对交付的设计方案和施工图纸进行审核和验收，对于存在问题的部分，设计方需要在约定时间内进行修正和完善。
5. 保密条款双方同意在项目过程中保守对方提供的技术资料和商业信息，不得转让给第三方或用于其他目的。
6. 合同变更与终止6.1 变更： -本合同的任何变更或补充应经甲、乙双方书面同意。
-双方对于变更内容的商议和协商应在合理范围内进行。
7. 不可抗力在合同履行中如发生因受不可抗力事件影响导致合同不能或难以履行的，双方不承担任何责任。
供电工程设计合同书模板
供电工程设计合同书模板合同范本专家。
标题，供电工程设计合同书模板。
合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
乙方（受托方），【乙方名称】。
鉴于甲方拟进行供电工程设计项目，现委托乙方进行相关设计工作，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目内容。
1.1 甲方委托乙方进行供电工程设计项目，具体内容包括但不限于电气设计方案、电气设备选型、电气系统布局等。
1.2 乙方应按照甲方要求，合理、科学地进行供电工程设计，保证设计方案符合国家相关标准和法律法规要求。
第二条合同价款。
2.1 甲方应按照双方约定的支付方式和时间，按时足额支付设计费用。
2.2 设计费用总额为【具体金额】，支付方式为【具体支付方式】。
第三条交付标准。
3.1 乙方应按照约定时间交付供电工程设计成果，并提供相应的设计文件和报告。
3.2 设计成果应符合双方约定的标准和要求，如有不符合之处，乙方应在约定时间内进行修改完善。
第四条知识产权。
4.1 供电工程设计成果的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让设计成果。
4.2 乙方在设计过程中所使用的技术和资料，应保密并不得泄露给第三方。
第五条违约责任。
5.1 若一方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决方案。
第六条其他事项。
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至供电工程设计项目完工验收之日终止。
6.2 本合同未尽事宜，双方可协商补充或修改，并作为本合同的附件。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
签订日期，______________签订日期，______________。
以上为供电工程设计合同书模板，若需要对合同内容进行定制或有任何疑问，请随时与我联系。
设计合同配电房(1)
配电设计合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期高低压配电设计合同合同编号：NF2009建设单位：（以下简称甲方）设计单位: （以下简称乙方）甲方委托乙方承担本合同所签订的设计任务，为明确责任、加强协作，经双方协商同意，签订本合同。
第一条、设计项目及内容一、工程名称：二、设计内容：乙方承接珠海南福房产开发有限公司开发的锦园项目配电房设计工程。
内容包含：高压10KV进线，室内10KV配电系统，室内0.4KV配电系统，室内高低布置平面，配电房照明、接地、通风系统等附属设施，380/220V 系统及出线，发电机房布置控制及系统；高、低压配电房、发电机房建筑设计，包括门窗、电缆沟、设备基础等详图。
三、设计要求：根据现场实际情况，按照国家有关规范和行业标准进行设计。
第二条、设计阶段及进度1、施工图设计进度：年10月10日完成本合同内的全部设计图纸并送达青白江供电局审核。
2、年11月5日完成全部设计图纸审核。
第三条、双方职责一、甲方职责：1、2009 年9月16 日之前向乙方提供下列基础资料：A、建筑用地红线图；B、建筑总平面图；C、用电申请报告D、青白江供电局批复的小区供电方案、2、对乙方提供的设计成果负责；3、按照合同规定的时间付给设计费；4、为设计人员到现场工作提供工作方便条件；5、甲方负责变配电设施的选址及相关报建工作，选址经确定后，甲方不得擅自更改功能、结构或安装其它设施。
二、乙方职责1、按照甲方所提供的基础资料及合同签订的设计项目依据广东省电力设计规范编制合格设计文件。
2、在设计过程中，对设计使用的材料品牌必须与甲方技术人员协商并经甲方同意。
3、设计图纸报审前将设计图纸及计算依据报甲方审查。
4、；在满足供电安全和符合设计规范的前提下，尽量为甲方节省投资成本，选用节能、高效电气产品。
5、设计图纸上报电力局有关部门审查后，因乙方原因需要修改的，由乙方无偿修改至通过审查为止。
6、按合同签订的设计进度如期交付合格设计文件。
高低压供配电工程制作安装合同协议书范本
编号：_____________高低压供配电工程制作安装合同甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日发包人（下称甲方）：承包人（下称乙方）：双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，在遵循平等自愿、诚实信用之原则基础上，就乙方承接甲方____________________________高低压供配电工程的有关事宜协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第1条工程项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3范围与内容：本工程内容为_____________________供配电工程范围。
具体范围以合同附件图纸清单中所包含的所有内容。
1.4承包方式：以包工包料、包工期、包质量、包材料送检及费用、包文明安全施工及费用、包资料整理及费用、包赶工费、包暂住证费、包报建及验收合格、通电费用、包安检及费用、包保险费、包税金及支付给土建总包单位的配合费（合同价1.5%）等方式进行总承包[总包单位的配合内容为现场的协调、提供已有的垂直运输及上落笼、脚手架、施工水电（费用由乙方承担）]。
甲方不提供民工宿舍、办公室，由乙方承租民房或其他方式自行解决。
存放材料的仓库等临时设施用地，由甲方指定一个地点，安保事项由乙方自行负责。
乙方必须为工人购买意外保险（保险费由乙方自行承担），在施工过程中出现的事故由乙方负责。
甲方付款时乙方必需提供保险证明，否则，甲方有权拒付工程进度款及结算款。
本合同工程不允许乙方进行转包与分包，否则，甲方有权立即解除合同且对所转包分包工程款不予支付，对甲方造成损失的乙方还需赔偿其损失（如交楼延误赔偿等）。
第2条工期2.1工期为甲方向乙方提供施工场地开始，到安装完毕且通过供电部门验收并通电的时间间隔，必须要满足甲方交楼时间。
高低压配电工程合同7篇
高低压配电工程合同7篇篇1合同编号：XXXX-XXX甲方（委托方）：XXXX公司乙方（受托方）：XXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行高低压配电工程项目达成以下协议：一、工程概况项目地点：XXXX项目内容：高低压配电设备的安装、调试及维护二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的工作场地和条件，确保施工顺利进行。
（2）甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。
（3）甲方应协调其他相关方，确保施工过程中无干扰。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成高低压配电设备的安装、调试及维护工作。
（2）乙方应确保所提供的产品质量合格，符合国家标准。
（3）乙方应提供必要的售后服务，确保设备的正常运行。
三、履约期限本合同自签订之日起生效，履约期限为XX个月。
四、付款方式及金额1. 付款方式：银行转账。
2. 付款金额：合同总金额为人民币XX元整（￥XXXX）。
3. 付款时间：甲方应在合同签订后XX日内支付合同总金额的XX%，即人民币XX元整（￥XXXX）；乙方完成安装调试并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总金额的XX%，即人民币XX元整（￥XXXX）。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付工程款项，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按照合同约定完成安装、调试及维护工作，应承担相应的违约责任。
3. 因一方违约给另一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
六、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
3. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（盖章）：XXXX公司法定代表人（签字）：XXXX乙方（盖章）：XXXX公司法定代表人（签字）：XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXX-GD-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行高低压配电工程项目达成以下协议：一、工程概况项目名称：XXXX有限公司高低压配电工程项目地点：XXXX有限公司厂区内工程内容：高低压配电设备的安装、调试及维护二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于配电设备的型号、规格、数量等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：电力（高低压供配电）设计合同委托工作名称：发包人：设计人：签署日期：2017年12月12日电力（高低压供配电）设计合同发包人：设计人：发包人委托设计人完成_ 项目（下称“项目”或“本项目”）高低压供配电工程（下称“工程”或“本工程”）设计工作（下称“设计工作”），设计人接受委托。
为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保本工程设计的顺利完成，根据有关法律法规及文件规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
1 本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》》、《河南省城镇住宅电力设施建设技术规范》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
2本合同项下设计人的设计内容为：本工程方案设计、施工图设计。
设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。
2.1发包人的工程造价控制在______万元内(本数据依据投标时概算投资总额确定)。
3发包人应向设计人提交的有关资料及文件：4 设计人应向发包人交付的设计成果（包括设计资料及设计文件等）5 设计服务内容及周期：设计人的设计服务须按项目所在地供电部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。
设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的电气设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。
5.1设计方案范围和内容：（一）项目概况：1 项目名称：2 项目地址：本项目位于3 项目概况：该项目总用地面积约173.6亩，项目住宅总建筑面积约45.5万平方米（其中地上31.7万平方米，地下13.8万平方米）。
（二）设计方案范围和内容：设计方案应满足郑州市供电公司提供的有关电力建设技术规范。
住宅项目共用电力设施设计范围从10千伏电源接入点至新建住宅项目建设范围居民计量电表箱。
住宅项目专用电力设施（物业、商用、电梯、消防、绿化、公共照明、电动汽车充电设施等）设计范围是从10千伏电源接入点至新建住宅项目专用电力配电室低压出线柜。
注：开闭所、配电室及桥架的位置请结合主体建筑设计院综合管网布置。
附：设计任务书6 设计深度达到可以根据设计内容进行设备采购安装和系统集成、系统调试验收合格、现场答疑。
（达到供电项目协议要求并通过图纸审查加盖供电公司审图专用章）7 本合同设计费的确定与支付7.1本合同设计费采用固定总价，设计费总金额（即总设计费）为贰拾柒万元人民币（小写：￥270000元整）。
7.2设计费支付进度详见下表。
7.3在发包人每次付款前，设计人应向发包人出具符合发包人要求的相应金额的合法税务发票，否则发包人有权顺延付款且不构成违约。
8双方责任8.1发包人责任：8.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、真实性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关强制性规范进行设计。
8.1.2 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计成果（包括所有设计资料和文件等）时，设计人应全力配合，并不收取赶工费。
8.1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，其费用由设计人自行承担。
8.1.4 发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志（含设计人的设计师姓名），包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，且无需另行征得设计人及其设计师同意。
同时，发包人有权公开的对设计人的设计成果进行介绍和评论。
设计人承诺此种形式的介绍和评论不构成侵权。
8.2 设计人责任：8.2.1技术要求：8.2.1.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行设计，按合同规定的进度要求及份数提交质量合格的设计成果，并对其设计成果的质量负责。
8.2.1.2 设计人负责本工程高低压供配电方案及施工图的设计工作，并对设计的适用性、正确性、经济合理性全面负责。
8.2.1.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家及地方标准规范、规程和规定。
8.2.1.4设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
8.2.1.5设计人应有具体的设计进度计划和进度保证措施及质量保证措施。
8.2.1.6设计人承担因其自身设计质量原因而发生的设计变更给发包人带来的损失，尽量减少其他原因造成的设计变更。
8.2.1.7施工图设计在符合一般性要求的基础上必须满足《设计任务书》中的技术要求和深度要求。
8.2.1.8 未经发包人事先书面同意，设计人不得受理施工单位或发包人的任何商业合作伙伴提出的任何变更要求，否则设计人应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。
8.2.2项目设计服务、保证措施8.2.2.1由于设计分为方案设计阶段和施工图设计阶段前后两个阶段，设计人应对规划至方案设计阶段的设计提供必要的技术支持，积极参加与各阶段相关技术论证、图纸审核及阶段技术成果的确认，并根据此结果进行施工图设计，确保两个阶段设计工作的顺利衔接。
8.2.2.2设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，按发包人通知的时间到达发包人指定地点，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加法定的分项工程验收及竣工验收。
8.2.2.3 为便于对整个工程项目全程控制，在施工关键环节，设计人应派驻现场代表，并随工程进度根据专业调整现场代表专业（具体派驻时间由发包人通知确定）。
8.2.2.4为满足本项目进度的要求，设计人承诺可根据发包人的需要提供施工设计过程图纸。
8.2.2.5设计人在项目总承包单位编制竣工图前一个月，向发包人移交一份由设计技术负责人签署的设计变更补充通知单目录，施工图纸最后版本及目录。
8.2.2.6设计人应按照发包人要求参加发包人组织的各施工阶段的验收，对发现的问题及时提出处理意见，并按建设工程竣工验收备案制度的要求，配合发包人做好中间验收及竣工验收工作，协助并配合发包人委托的总承包单位完成竣工图的编制。
8.2.2.7设计人承诺，在本工程设计及施工过程中，为了设计优化的需要，设计人应发包人要求，随时提供本项目计算数据及图形文件的电子文档。
8.2.2.8若设计人未能及时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同约定的，则发包人有权暂时不支付当期的设计费，直至设计人履行合同义务符合约定为止。
8.2.2.9设计人应向发包人提供负责本项目的设计组成员名单，并保证按其实施。
8.2.2.10本项目设计深度要求按照国家有关编制深度规定和设计任务书中的相关要求。
设计文件的编制应符合有关中华人民共和国的相关法律、法规、规章、标准、规程、管理办法等各类规范（包括但不限于环保、消防、安全、节能要求等）和本合同的要求。
8.2.2.11设计人必须参与和支持项目工程供电部门报建协调图纸审核通过，保证其设计成果符合当地的技术要求，协助发包人通过政府报批报建的相关工作。
8.2.2.12项目实施期间因设计工作和现场施工指导需要而发生的差旅费均包含在总设计费内，不再额外计费。
8.2.2.13设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人错误造成工程质量事故或安全事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
8.2.2.14设计人须依照发包人要求协助完成本项目相关设备设计，并协助发包人完成报审工作。
8.2.2.15设计人负责审核本项目其他专项设计公司的专项设计牵涉到电力部分的设计图纸，并提出审核意见报发包人，做好协调与综合服务工作。
8.2.2.16如果发包人要求电力技术方案需要经过专家论证，设计人必须配合，专家论证会由发包人组织，设计人参加，根据发包人的要求，将论证意见落实到设计图纸中。
8.2.2.17设计图纸及说明应完整、清楚、明确、齐全。
设计中选用的设备或新材料、新技术、新工艺的采纳应在满足设计要求的同时便于施工且性能稳定。
严格控制工程成本投入，优化设计，提高工程质量，合理降低工程消耗。
8.2.2.18 二次设计完成后，设计人需将所有设计整合为一体，并为其他二次专业设计提供技术支持与服务。
8.2.2.19设计人应与建筑设计单位紧密配合，在符合规范要求的前提下，尽可能满足发包人系统设计要求，保证方案设计与施工图设计的衔接具有连贯性，同时对不合理内容提出合理化建议。
8.2.2.20在设计过程中，发包人有权按照设计全面质量管理的规定抽查设计过程中的某一环节，对不符合国家及项目当地规定要求而在施工过程中给发包人带来重大经济损失的，发包人将有权酌情扣减设计费。
8.2.2.21 设计人的主要技术力量要积极参与主要环节内部技术把关和方案优化。
在服务过程中，设计人的总工及专家有义务与项目当地职能部门进行图纸技术方面的解释和沟通。
8.2.2.22设计人应积极配合现场施工的需要，遇到重要问题，设计人应在接到发包人通知后24小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后48小时之内补交正式文件。
确有需要延长处理时间的疑难问题，与发包人商定后及时处理。
8.2.2.23设计人出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得发包人的确认，未经发包人确认，设计人不得受理其他任何单位提出的变更请求。
8.2.2.24设计人应参加发包人组织的必要的施工中阶段性的验收，对发现的问题及时提出处理意见，并按建设工程竣工验收备案制度的要求，配合发包人做好中间验收及竣工验收工作，协助并配合招标人委托的总承包单位完成竣工图的编制。
8.2.2.25 设计人工作包括但不局限于如下内容：各系统的设计说明、系统图和平面图，二次原理图、各系统的设备材料清单和数量统计表。
8.2.2.26 设计人应对发包人所需招标的项目，如设备、内外装及外环境等提供配合服务。
8.2.2.27所有出图费用、盖章和设计报验需要发生的费用均包含在此次报价内。
8.2.2.28设计人负责通过本项目当地市供电公司设计评审，本合同设计费中已包含通过供电公司设计评审的全部费用，发包人不再负责支出任何评审费用。
8.2.3设计人负责本项目的主要设计人员：8.2.3.1设计人保证自身及其上述设计人员在本合同有效期内持续具有承揽设计工作的相应合法资质。
未经发包人事先书面同意，设计人不得擅自更换前述设计人员，否则发包人有权解除本合同，发包人据此解除本合同的，设计人应返还发包人已支付的设计费，并赔偿设计人因此遭受的全部损失。
如以上人员不能达到发包人方要求的，发包人有权要求设计人更换。