风电道路合同
风电场进场道路施工合同5篇
风电场进场道路施工合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（建设单位）：[甲方名称]乙方（施工单位）：[乙方名称]鉴于甲方需要建设风电场进场道路，经过招标，决定委托乙方承担该项目的施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就风电场进场道路施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电场进场道路工程。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：包括道路施工、排水设施、安全防护设施等。
4. 工程规模：[具体规模]。
二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期总日历天数：XX天。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：[大写小写工程总造价]。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程进度款，乙方应按照合同约定完成工程施工任务。
具体支付方式和时间节点如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，申请验收。
甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
3. 验收标准：按照合同约定的设计要求和国家标准进行验收。
4. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应费用。
五、安全生产及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，按照安全生产规范进行施工，确保施工现场安全。
2. 乙方应落实文明施工措施，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任和损失。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程进度款，乙方有权停止施工，工期顺延。
2. 乙方如未按合同约定完成工程施工任务，应按照合同约定承担相应的违约责任。
风电运输合同3篇
风电运输合同3篇篇1甲方（托运方）：___________地址：_______________________联系方式：___________________乙方（承运方）：___________地址：_______________________联系方式：___________________鉴于甲方需要运输风电设备及相关物资，乙方具备相关运输能力和资质，双方在平等、自愿、公平的基础上，按照《中华人民共和国合同法》的规定，就甲方委托乙方进行风电设备的运输事宜达成如下协议：一、合同双方基本信息及目的甲方为风电设备的生产企业或其代表，因建设和维护风电项目的需要，委托乙方承担风电设备的运输任务。
乙方为拥有合法资质的物流企业或运输服务提供商，具备提供本次运输服务的能力和资源。
双方通过本合同的签订，明确双方的权利和义务，确保风电设备安全、准时、高效地完成运输任务。
二、运输服务内容1. 运输对象：风电设备及相关物资。
2. 运输方式：根据具体情况选择陆运、海运或空运等合适的运输方式。
3. 运输路线：根据甲方的具体需求，由乙方合理规划并确定合适的运输线路。
4. 运输时间：双方约定具体的运输时间或期限，并确保按时完成。
5. 保险事项：由乙方为运输的货物购买保险，保险费用由甲方承担。
三、合同价格及支付方式1. 运输费用：根据本次运输服务的实际情况，由双方协商确定具体的运输费用。
2. 支付方式：双方约定采用银行转账或其他合法支付方式支付运输费用。
3. 支付时间：甲方在收到乙方提供的合法发票后，按照约定时间支付运输费用。
四、合同双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供安全、准时、高效的运输服务；（2）甲方有义务按照合同约定支付运输费用；（3）甲方有义务提供准确的货物信息和必要的运输文件。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方有权按照合同约定收取运输费用；（2）乙方有义务按照合同约定提供安全、准时、高效的运输服务；（3）乙方有义务在运输过程中合理保管货物，确保货物的安全。
通用范文(正式版)风电道路施工合同
风电道路施工合同1. 合同背景本合同由甲方（简称“施工方”）与乙方（简称“甲方”）共同签订，甲方委托施工方进行风电道路施工工作。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保风电道路施工按照约定顺利进行。
2. 工作内容2.1施工方应按照甲方的要求，负责风电道路的施工、安装和维护工作。
2.2施工方应确保施工过程中的安全，遵守相关的法律法规和标准。
2.3 施工方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。
2.4甲方应提供施工所需的施工图纸、材料及相应的技术指导和支持。
3. 工期和验收标准3.1 工期3.1.1 本次施工工期为X天，自合同生效之日起计算。
3.1.2若因甲方原因需要延长工期，甲方应提前通知施工方，并支付延期费用。
3.2 验收标准3.2.1施工方应按照国家和地方相关标准对道路施工质量进行验收。
3.2.2若施工方未能按照验收标准完成施工工作，甲方有权要求施工方进行整改，直至满足验收标准为止。
3.2.3道路竣工后，甲方应组织验收，并与施工方签订竣工验收书。
4. 价格和支付方式4.1 价格4.1.1施工方应按照双方协商一致的价格进行施工工作，并在合同中明确。
4.1.2 若甲方要求增加或减少工作量，双方应重新协商价格。
4.2 支付方式4.2.1 甲方应按照合同约定的支付方式及时支付施工款。
4.2.2 施工方应提交相应的发票和施工报告以便甲方支付款项。
4.2.3若甲方未按时支付款项，甲方应按照合同约定支付滞纳金。
5. 违约责任5.1 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
5.2 若甲方违约，甲方应向施工方支付相应的违约金。
5.3若施工方违约，施工方应按照合同约定承担违约责任，并赔偿甲方的损失。
6. 争议解决6.1 若因合同履行发生争议，双方应通过友好协商解决。
6.2 若无法通过协商解决，双方可向所在地人民法院提起诉讼。
7. 其他条款7.1 本合同一式两份，双方各执一份，具备同等效力。
7.2 未尽事宜由双方协商解决，并作为合同附件。
风电道路合同范本
风电道路合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设风电场道路工程，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就风电道路工程的施工达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：______________________1.4 工程规模：______________________1.5 工程质量标准：______________________1.6 工程期限：______________________第二条工程承包范围2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸及技术要求，完成风电道路工程的施工任务。
2.2 乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准，并接受甲方的监督和检查。
第三条合同价款及支付方式3.1 本工程合同总价为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 支付方式：甲方根据工程进度和乙方完成的工作量，按照合同约定的付款节点向乙方支付工程款。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，并确保工程质量。
4.2 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后_______天内组织验收。
第五条工程变更5.1 若甲方需对工程内容进行变更，应提前_______天以书面形式通知乙方，并协商变更事宜。
5.2 因变更导致的工程量增减，双方应根据实际情况协商调整合同价款。
第六条违约责任6.1 如乙方未按合同约定完成工程任务或工程质量不符合标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 若甲方未按期支付工程款，应按未付款项的_______%向乙方支付违约金。
风电施工合同范本
风电施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要在其指定地点进行风力发电项目的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：包括但不限于风电场的基础设施建设、风力发电机组的安装、调试等。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付，具体支付节点和比例为：- 合同签订后支付总价款的30%作为预付款；- 主体工程完工后支付总价款的40%；- 工程竣工验收合格后支付总价款的25%；- 剩余5%作为质保金，在质保期满后支付。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，并保证工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并配合甲方进行验收。
3.3 验收合格后，双方签署《工程验收报告》。
第四条工程变更4.1 因甲方原因需变更工程内容，应提前通知乙方，并签订变更协议。
4.2 因乙方原因需变更工程内容，应征得甲方同意，并签订变更协议。
第五条违约责任5.1 甲方未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。
5.2 乙方未按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的万分之五作为违约金。
第六条质保期及售后服务6.1 工程质保期为自工程竣工验收合格之日起一年。
6.2 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
风电运输合同7篇
风电运输合同7篇篇1甲方（托运方）：____________________乙方（承运方）：____________________鉴于甲方需要运输风电设备及相关物资，乙方具备相应的运输能力，双方根据平等自愿、诚实守信的原则，就风电运输事项达成一致，特订立本合同，以兹共同遵守。
一、合同背景与目的本合同旨在明确甲、乙双方在风电设备运输过程中的权利与义务，规范双方行为，保障风电运输的安全、及时、高效。
二、合同运输内容1. 甲方委托乙方运输风电设备及相关物资，具体包括但不限于风机叶片、发电机、塔筒等。
2. 运输方式：根据甲方需求，乙方应按照约定的时间、地点，采用适合的运输方式（如公路、铁路、水路或航空运输等）完成运输任务。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
具体运输任务的时间、地点以甲方通知为准。
四、运输费用及支付方式1. 运输费用根据具体运输任务量、距离、难度等因素确定，双方可在具体任务前签订补充协议明确费用。
2. 甲方应在乙方完成每次运输任务后______天内支付相应运输费用。
3. 支付方式：双方可约定采用电汇、转账等合法支付方式。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应提供明确的运输指令、任务清单及合理的装运要求。
（2）甲方有权要求乙方按照约定的时间、地点完成运输任务。
（3）甲方应按时支付运输费用。
2. 乙方权利与义务：（1) 乙方应根据甲方的需求，提供合适的运输工具及必要的包装措施。
（2）乙方应确保运输过程中的货物安全，对运输过程中货物的损坏、丢失负责。
（3）乙方应遵守国家法律法规，不得违法运输。
（4）乙方应按约定时间完成运输任务，如因特殊情况无法按时完成，应及时通知甲方并共同协商解决方案。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付运输费用，每逾期一天，应向乙方支付______%的违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成运输任务，每逾期一天，应向甲方支付______%的违约金。
风电项目运输道路协调服务合同
风电项目运输道路协调服务合同风电项目运输道路协调服务合同一合同编号：[具体编号]甲方（项目业主）：[甲方单位名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（道路协调服务提供商）：[乙方单位名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方正在开展风电项目，需要乙方提供运输道路协调服务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条项目背景甲方正在[具体地点]开展风电项目，为确保项目顺利进行，需要乙方提供运输道路协调服务。
第二条服务内容乙方应根据甲方的需求，对风电项目涉及的运输道路进行协调，确保运输畅通无阻。
乙方应协助甲方解决运输过程中可能遇到的各种问题和障碍。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至风电项目完成并验收合格之日止。
第四条服务费用双方约定，乙方提供的服务费用总额为[具体金额]元。
甲方应按[具体支付方式]向乙方支付服务费用。
第五条保密条款双方应对本合同内容及合同履行过程中了解到的对方商业秘密承担保密义务。
第六条违约责任若乙方未能按约定提供运输道路协调服务，导致甲方风电项目受阻，乙方应承担相应的违约责任。
若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
第七条争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同未尽事宜，可由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：[具体日期]风电项目运输道路协调服务合同二合同编号：[具体编号]甲方（项目业主）：[甲方单位名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（道路协调服务提供商）：[乙方单位名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方正在推进风电项目，为确保项目物流运输的顺畅进行，需乙方提供专业的运输道路协调服务。
风电道路维修合同范本
风电道路维修合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承修方）：____________________鉴于甲方因风电项目需要，需对特定道路进行维修，乙方具有相应的道路维修资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在风电道路维修项目中的权利、义务和责任，确保道路维修工作的顺利进行。
第二条工程概况1. 工程名称：风电道路维修工程。
2. 工程地点：_____________________。
3. 工程内容：对指定风电道路进行维修，包括但不限于路面平整、坑洼填补、排水系统修复等。
4. 工程期限：自_____年____月____日至_____年____月____日。
第三条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
- 甲方应按合同约定支付工程款项。
- 甲方应提供必要的施工条件和协助。
2. 乙方权利与义务：- 乙方应按照合同约定和甲方要求进行施工。
- 乙方应保证施工质量，按时完成工程任务。
- 乙方应对施工过程中的安全负责，并采取必要措施防止事故。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币（大写）__________________元整。
2. 支付方式：- 预付款：合同签订后____日内，甲方支付总价款的____%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到____%时，甲方支付总价款的____%。
- 竣工款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付剩余款项。
第五条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付款项____%的违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款____%的违约金。
第六条工程验收工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后____日内组织验收，逾期未验收视为工程合格。
风电运输道路协调费合同6篇
风电运输道路协调费合同6篇篇1甲方（风电项目方）：____________________乙方（道路提供方）：____________________鉴于甲方需在乙方所拥有的道路上进行风电设备的运输，为明确双方权益，保障道路通行，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在风电运输过程中关于道路使用、费用支付、安全保障等方面的权利义务关系，确保风电设备顺利运输，同时保护乙方道路权益。
二、运输事项1. 甲方因风电项目建设需要使用乙方道路进行设备运输。
2. 运输内容为风电设备，包括但不限于风力发电机组、塔筒、叶片等。
3. 运输时间自本合同签订之日起至风电项目结束为止。
三、费用及支付1. 甲方应按照实际使用道路情况向乙方支付风电运输道路协调费。
2. 协调费计算方式：根据运输车辆数量、运输次数、道路长度、道路状况等因素综合确定。
具体计算标准详见附件。
3. 支付方式：甲方应于每次运输前与乙方确认本次运输的协调费用，并在运输完成后XX个工作日内支付至乙方指定账户。
4. 乙方应提供合法有效的费用收据。
四、道路保障1. 乙方应确保甲方在约定时间内顺利使用道路进行运输。
2. 乙方应负责道路的维护保养，确保道路通行安全。
3. 若因乙方道路原因造成甲方运输延误或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、安全约定1. 甲方在运输过程中应遵守国家相关法律法规，确保运输安全。
2. 甲方应对运输车辆进行安全检查，确保车辆状况良好。
3. 乙方应向甲方提供道路安全信息，提示可能存在的安全隐患。
4. 若因甲方原因导致交通事故或其他安全问题，甲方应承担相应责任。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关信息进行保密，非经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和机密信息。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付协调费用，乙方有权要求甲方支付逾期滞纳金。
2. 若乙方违反道路保障和安全约定，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
风电运输道路协调费合同7篇
风电运输道路协调费合同7篇篇1合同编号：[编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要在乙方的风电项目所在地进行设备运输，需要使用当地道路。
为了协调相关事宜，明确双方权益，达成如下合同协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在风电运输过程中，关于道路使用、费用支付、协调配合等方面的权利和义务。
双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，订立本合同。
二、合同金额及支付方式1. 甲方应支付乙方风电运输道路协调费，总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后[支付期限]内，将全部费用支付至乙方指定账户。
三、运输安排及道路使用1. 甲方应在运输前向乙方提供详细的运输计划，包括运输时间、路线、载重等。
2. 乙方应根据甲方提供的运输计划，为甲方提供必要的道路通行便利，确保甲方运输设备顺利进出。
3. 甲方在运输过程中应遵守当地交通法规，确保运输安全。
四、双方责任与义务1. 甲方应按时支付道路协调费，确保运输顺利进行。
2. 乙方应提供必要的道路通行便利，确保甲方运输设备安全顺利通行。
3. 双方应共同协作，解决运输过程中出现的问题，确保运输顺利进行。
4. 乙方有权监督甲方在道路上的运输活动，确保符合当地交通法规。
5. 如因甲方原因造成道路损坏，甲方应承担相应的赔偿责任。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付道路协调费，乙方有权暂停甲方的运输活动，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未履行本合同约定的义务，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为[有效期限]。
风电运输道路协调费合同5篇
风电运输道路协调费合同5篇篇1风电运输道路协调费合同一、合同背景随着风力发电产业的快速发展，风力发电设备的运输需求日益增加。
然而，在运输过程中，由于设备的尺寸庞大、重量较大，路况复杂等原因，经常出现交通堵塞、路面损坏等问题，给道路交通和周边居民带来诸多不便。
为了保障风电设备的安全、顺利运输，减轻运输过程中对交通和社会的影响，各方达成一致，在运输过程中支付道路协调费，以降低风电设备运输对社会的影响。
二、双方信息甲方：运输公司名称地址：法定代表人：联系电话：乙方：风电设备制造公司名称地址：法定代表人：联系电话：三、合同内容1.甲方将负责安排适合的运输工具和专业人员，保障乙方风电设备的安全运输。
2.乙方将支付甲方运输风电设备的道路协调费，具体金额为每台风电设备每公里X元，运输总里程为X公里，总金额为X元。
3.甲乙双方共同遵守国家相关法律法规，确保风电设备的运输过程安全有序。
4.一旦因不可抗力因素导致运输行程推迟或变更，双方将协商解决，并不影响双方的履约义务。
如无法达成一致协议，可根据相关法律法规进行处理。
5.本合同自双方签订之日起生效，有效期至风电设备运输完成之日止。
6.本合同如有争议，由双方协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
四、合同变更双方如有一方需要变更合同内容，需提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。
变更协议具有与本合同同等的法律效力。
五、合同解除1.在合同有效期内，如一方违反合同约定，导致对方遭受损失，有权解除本合同，并要求违约方承担相应赔偿责任。
2.双方协商一致解除合同，需提前书面通知对方，并签署解除协议。
解除协议自双方签字生效。
六、其他条款1.本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同签署人：合同签署人：甲方：乙方：日期：日期：以上为甲乙双方签署的风电运输道路协调费合同，双方将遵从合同内容，共同保障风电设备的安全运输，减少对社会的不必要影响。
风电道路合同范本
风电道路合同范本进场检修道路承包合同书甲方：乙方：乙方身份证号：依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW 风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路第三条工程承包范围盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压word格式整理(密实度必须达到0.94以上)然后铺上大小适中的砂石细骨料，用平地机整平后，洒水进行二次碾压。
修建道路时，应以施工图纸的做法和质量为准。
如果道路超出预算，甲方将不予供应。
管理处所需临时用工已包含在内，甲方不再提供零工。
第四条工程工期1．计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11日。
2．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
3.如因乙方原因(根据甲方进度)造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方赔偿1000元。
若延误超过15天，甲方可终止合同，乙方应承担延误工期给甲方造成的损失。
第五条工程质量标准承包工程范围内的工程质量必须满足本工程施工图纸和国家现行规范、行业标准的要求(道路转弯半径不得小于35米)。
第六条甲方的责任和义务。
1.负责工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测和实验室试验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
word格式整理3.根据工程情况，乙方需要增加或减少施工人员，以满足施工和生产的需要。
乙方应对施工质量差、技术差、不服从指令和违法违纪人员造成的后果负责。
风电运输道路协调费合同
风电运输道路协调费合同《风电运输道路协调费合同》甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方风电项目运输道路协调费用事宜达成如下协议：一、合同背景甲方拟进行风电项目的建设，需要通过道路运输设备、材料等物资。
乙方作为道路管理方，负责协调相关道路的通行事宜。
为明确双方的权利义务，甲乙双方签订本合同。
二、合同范围1. 甲方有权在合同约定的道路上运输风电项目所需的设备、材料等物资。
2. 乙方负责协调合同约定的道路的通行事宜，确保甲方运输车辆顺畅通行。
三、费用及支付1. 甲方应按照乙方提供的收费标准支付道路协调费用。
收费标准如下：（1）每辆运输车辆：人民币XX元；（2）每趟次运输：人民币XX元；（3）其他费用：按实际发生金额支付。
2. 甲方应按照乙方要求的方式支付费用，支付时间及方式如下：（1）合同签订后，甲方应在五个工作日内向乙方支付预付款人民币XX元；（2）实际发生费用时，甲方应在接到乙方开具的费用通知单后五个工作日内支付；（3）合同结束后，甲方应在十个工作日内向乙方支付剩余费用。
四、合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
合同到期后，如双方无异议，本合同自动续约____年。
五、违约责任1. 甲方未按照约定支付费用的，乙方有权拒绝提供通行服务，并要求甲方支付违约金，违约金为应付费用总额的5%。
2. 乙方未按照约定提供通行服务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。
六、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________代表（签名）：___________ 代表（签名）：___________签订日期：___________。
风电场道路施工合同协议书
甲方（供方）：_______风电有限公司乙方（需方）：_______建设工程有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就风电场道路施工项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_______风电场道路施工项目2. 项目地点：_______3. 项目内容：包括道路路基、路面、排水、照明等工程。
4. 项目工期：_______（具体开工及竣工日期）二、工程量及质量要求1. 工程量：根据甲方提供的工程量清单，乙方按照设计图纸及施工规范进行施工。
2. 质量要求：乙方施工的工程质量应符合国家现行施工规范、质量标准和设计要求。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价款为人民币_______元整。
2. 支付方式：（1）合同签订后，乙方提交工程预付款，金额为合同价款的_______%，即人民币_______元。
（2）工程进度款：按月进度支付，每月支付合同价款的_______%，具体支付时间及比例由甲乙双方协商确定。
（3）工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到结算报告后_______日内支付合同价款的_______%，即人民币_______元。
（4）工程保修金：合同价款的_______%，即人民币_______元，在保修期满后无质量问题退还乙方。
四、施工进度及工期延误1. 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，确保工程按期竣工。
2. 如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。
3. 如因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决，必要时可延长工期。
五、工程验收及保修1. 工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行自检，合格后通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，甲方应按约定支付工程款。
3. 工程保修期为_______年，在保修期内，因乙方施工原因导致的工程质量问题，乙方应无偿进行修复。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金。
风电场进场道路施工合同4篇
风电场进场道路施工合同4篇篇1风电场进场道路施工合同甲方：_________（出租方名称）乙方：_________（承租方名称）鉴于甲乙双方就风电场进场道路施工事宜达成协议，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、施工内容及期限1. 乙方承诺在合同生效之日起，按照甲方要求的施工标准和工期，负责对风电场进场道路进行施工，确保施工质量和交付时间。
2. 施工范围包括但不限于道路的平整、铺设、标识等工作，并须符合相关法律法规的要求。
3. 施工期限为______（具体天数/月数），自合同签订之日起计算。
二、施工要求1. 乙方应配备具有相关资质和经验的施工人员，确保施工过程中的安全和质量。
2. 施工过程中如有需要开挖道路或者移动设备，乙方应提前征得甲方的书面同意，并确保不会对正常交通及工程造成影响。
3. 施工完成后，乙方应清理施工现场，确保不留下任何垃圾或破坏行为。
三、施工费用及结算1. 甲方应向乙方支付合同金额为_________元整（大写），乙方应按照合同约定的付款方式和时间节点，提交相应的结算报告。
2. 如因乙方原因导致施工延期或违约，甲方有权对乙方的违约责任进行相应扣款。
3. 双方应在工程竣工后（竣工验收合格），由甲方支付剩余尾款。
四、违约责任1. 乙方如未按照合同约定完成施工工程或者工程质量不合格，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 甲方如未按时支付工程款项或者未按照约定要求提供必要配合的，应承担相应的违约责任。
五、保险责任1. 施工期间，乙方应购买施工意外险，确保施工人员和设备的安全。
2. 如发生施工意外造成的人员伤亡或财产损失，责任由乙方负责处理，甲方不承担相关责任。
六、其他事项1. 本合同履行过程中如发生争议，乙方负有举证责任，若乙方违约需支付相应违约金。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________乙方（盖章）：_________ 日期：_________以上为风电场进场道路施工合同，自双方签字盖章之日起生效。
风电道路合同范本
风电道路合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程概况1. 工程名称：[风电道路工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：风电道路的修建，包括但不限于路基工程、路面工程、排水工程等，具体内容以施工图纸和工程量清单为准。
4. 工程规模：道路全长[X]公里，路面宽度[X]米。
二、工程期限1. 本工程的工期为[开工日期]至[竣工日期]，总工期为[X]天。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认工期的顺延。
三、工程质量1. 乙方应严格按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后的[X]个工作日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
3. 本工程的质量保修期为[X]年，自竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费维修。
四、工程造价及付款方式1. 本工程的总造价为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此价格为固定总价，包括但不限于材料费、人工费、机械设备费、管理费、利润、税金等一切费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，计人民币[X]元（大写：[大写金额]）；工程进度达到[具体进度节点]时，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，计人民币[X]元（大写：[大写金额]）；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，计人民币[X]元（大写：[大写金额]）；剩余合同总价的[X]%作为质量保证金，在质量保修期届满后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
风电场进场道路施工合同3篇
风电场进场道路施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1风电场进场道路施工合同甲方：甲方是XX风电场项目的建设单位，具有XX的法人资格和能力，代表人XXX，联系电话XXX。
乙方：乙方是XX施工公司，具有XX的法人资格和能力，代表人XXX，联系电话XXX。
鉴于1. 甲方拟建设XX风电场项目，现需要建设进场道路，为保证工程顺利进行，特委托乙方进行进场道路施工；2. 双方经友好协商，就具体施工事宜达成如下协议。
一、工程范围1. 进场道路施工范围包括XX平方米的道路面铺设、XX米的路基修建、XX个排水设施的安装等。
二、工程期限1. 进场道路施工期限为XX年月日至XX年月日，共计XX个工作日。
2. 若乙方无故延迟施工，产生的工程延期费由乙方承担；若因不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方协商解决。
三、费用支付1. 甲方应按照工程进度，分期支付施工款项给乙方，总工程款项为XX万元，分期款项及金额如下：第一期：XX万元，XX年月日支付；第二期：XX万元，XX年月日支付；第三期：XX万元，工程验收合格后支付。
2. 甲方应按照工程合同约定支付，不可拖欠施工款项。
四、质量保证1. 乙方应按照相关标准和规定，确保进场道路施工质量符合要求；2. 工程完成后，甲方有权委托第三方机构进行验收，合格后方可支付最后一笔款项。
五、安全生产1. 施工期间，乙方应加强安全生产管理，确保施工现场安全；2. 若发生安全事故，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 乙方如违反合同约定，导致工程质量不合格或延期，应承担相应违约责任；2. 甲方如无故拖欠施工款项或变更工程设计，应承担相应违约责任。
七、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可向有关部门申请调解；2. 如经调解仍不能解决，可向仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期XX年；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
风电项目道路修筑修复协议(三方协议)
道路修筑修复协议甲方：XX风力发电有限公司乙方：XX县XX镇XX村民委员会丙方：XX建筑安装工程有限公司由于甲方投资的XX 48MW风电场工程建设的需要，设备运输需途径乙方所属村庄，给乙方所属村庄的乡村道路部分路段造成了损坏，需要进行修筑修复。
为顺利推项目的工程建设工作，特订立本协议：第一条工程范围1、经甲乙丙三方协商一致，本工程由甲方出资，乙方负责监督管理，丙方负责道路修筑修复的实施工作。
2、具体施工路段为XX桥至XX寨下山水泥路、学校门口至XX村高速公路桥两段路的修筑，及学校门口至XX潭间压坏道路的修复。
3、需道路修筑的道路为1565m，标准为5m宽，20cm厚，采用C25混凝土。
需修复的道路为450m，标准为4m宽，20cm厚，采用C25混凝土。
4、本合同工期为45 天第二条费用及支付方式1、本协议包干价为700,000.00元（柒拾万圆整），包含完成上述工作范围所需要的全部费用及税金，在协议履行期间就本协议事项不得再以其他任何名义收取费用。
相应的工程价款，在乙方的监督下由甲方直接支付给丙方，丙方应提供正规的工程发票，每次工程进度支付提供同等金额的收据和发票各一份。
丙方开户行：丙方账号：丙方户名：2、本协议签订生效后，丙方工人进场后甲方支付丙方10%的预付款，XX桥至XX寨下山水泥路完成后支付协议价款的20%，学校门口至XX村高速公路桥两段路的修筑完成后支付协议价款的20%，学校门口至XX潭间压坏道路的修复完成后支付协议价款的20%，工程验收合格后支付25%。
余款5%做为质保金一年后付清，保修期为一年（自竣工验收起），若一年内出现由工程质量造成的问题，由丙方负责维修，维修费由丙方承担。
第三条各方的权利及义务（1）甲方积极履行本协议，保证本协议款项的顺利拨付。
（2）道路修筑修复完成后，甲方不再对乙方所属村庄道路承担相应的修复责任。
（3）乙方应负责上述施工完成后道路的维护保养，若道路再次发生损坏，乙方应自行处理。
风电道路合同范本
风电道路合同范本甲方（风电道路建设方）：________________乙方（风电道路使用方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方修建风电道路事宜，达成如下协议：一、风电道路基本情况1.1 道路名称：________________1.2 道路起点：________________1.3 道路终点：________________1.4 道路全长：________________1.5 道路宽度：________________1.6 道路结构：________________1.7 道路用途：仅限于风电设施运输及维护二、建设标准及质量要求2.1 甲方应按照国家及行业相关标准进行风电道路的设计、施工，确保道路质量。
2.2 道路应满足乙方风电设施运输及维护的需求，包括但不限于转弯半径、坡度、承载能力等。
2.3 道路建设材料及施工工艺应符合环保要求，减少对周边环境的影响。
三、建设期限及交付3.1 甲方应于_______年_______月_______日前完成风电道路的建设。
3.2 道路建设完成后，甲方应组织验收，并向乙方交付道路使用权。
四、费用及支付方式4.1 道路建设费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
4.2.1 预付款：本合同签订后_______日内，乙方支付甲方道路建设费用的_______%作为预付款；4.2.2 进度款：甲方完成道路建设的_______%时，乙方支付甲方道路建设费用的_______%；4.2.3 验收款：道路建设完成并经验收合格后_______日内，乙方支付甲方道路建设费用的剩余部分。
五、道路维护及管理5.1 甲方负责风电道路的日常维护和管理，确保道路畅通、安全。
5.2 乙方在使用风电道路过程中，应遵守甲方制定的规章制度，不得损坏道路设施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进场检修道路承包合同书
甲方：______________
乙方：______________ 乙方身份证号：____________________________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程
第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路
第三条工程承包范围
盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。
修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。
建管办的临时要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。
第四条工程工期
1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11日
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。
第五条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行
业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。
第六条甲方责任和义务
1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2•负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3•根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
第七条乙方责任和义务
1 •遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同道路承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主、监理、甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.技术工人必须按国家规定持上岗证，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质
量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全
带、
工作服、手套及其它相关的防护用品）；
7.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁
止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，
乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
8.甲方在资金暂时（一个月）不到位，业主未能按时拔付工程款的情况
下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
9、如按照相关规定，乙方劳务承包必须以有资质的劳务企业和甲方签定承包合同，则乙方必须按照相关规定联系有资质的劳务企业与甲方签定劳务合同并承担相应费用，不得影响工程进度的正常进行。
如因此停工给甲方造成损失由乙方承担。
10.凡是本工程的涉及到的土地征用协调，施工人员，工程所需一切材料均由乙方自己提供。