建设工程施工合同解除协议

合集下载

延误工期解除合同协议书

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为____。

根据合同约定，乙方应在____年____月____日前完成施工任务。

然而，乙方未能按合同约定的时间完成施工任务，导致工期延误。

经双方协商，现就解除合同事宜达成如下协议：一、合同解除原因1. 乙方未能按合同约定的时间完成施工任务，导致工期延误。

2. 乙方未能按照合同要求，采取有效措施确保施工进度，导致工期延误。

3. 乙方在施工过程中，未能严格按照合同约定进行施工，存在安全隐患。

二、合同解除方式1. 双方一致同意解除《建设工程施工合同》。

2. 乙方应在接到本协议之日起____日内，将施工现场的施工设备、材料、人员等全部撤离，并清理施工现场。

3. 甲方应在乙方撤离施工现场后，对施工现场进行验收，确认乙方已完成所有施工任务。

三、合同解除后的处理事项1. 乙方应按照合同约定，向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的____%。

2. 甲方应在收到乙方支付违约金后____日内，退还乙方已支付的预付款。

3. 双方应相互配合，妥善处理合同解除后产生的相关事宜，包括但不限于：（1）施工场地移交：乙方应在甲方指定的日期前，将施工现场及所有相关设施、设备、材料等全部移交甲方。

（2）工程款结算：甲方应在收到乙方提交的工程款结算资料后____日内，完成工程款结算。

（3）税费缴纳：双方应按照国家相关法律法规，自行承担合同解除后产生的税费。

四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本协议一式____份，甲乙双方各执____份。

甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：____年____月____日。

解除工程合同协议书3篇

解除工程合同协议书解除工程合同协议书精选3篇（一）甲方（委托方）：____乙方（承包方）：____地址：____联系电话：____鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了工程合同，合同编号为____，涉及的项目为____。

现因____原因，双方经过充分沟通和协商，同意解除该工程合同，并达成如下协议：第一条合同解除的原因1.1 经双方协商一致，同意解除工程合同。

1.2 解除合同的具体原因为：。

第二条合同解除的条件2.1 甲方同意按照合同约定和实际情况，向乙方支付至解除合同之日止的工作报酬，总计人民币____元。

2.2 乙方同意在收到上述报酬后，停止所有与本工程相关的工作，并在____天内撤离施工现场。

第三条已完成工程的交接3.1 乙方应保证已完成工程部分的质量符合合同要求。

3.2 双方应共同对已完成工程进行检查，并办理交接手续。

第四条材料和设备的处理4.1 对于乙方已采购的材料和设备，甲方同意按照市场价进行回购。

4.2 乙方应提供所有材料和设备的详细清单，并保证其完好无损。

第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工作报酬，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的%。

5.2 如乙方未能按时撤离施工现场或保证已完成工程质量，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。

第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过协商解决。

6.2 如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七条协议的生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第八条附加条款8.1 双方在此确认，本协议的签订是基于双方的自愿和平等协商，不存在任何强迫或欺诈行为。

8.2 双方在此确认，本协议的签订是双方真实意愿的表达，双方均已充分理解本协议的内容和后果。

（此处可以继续添加其他具体条款，如保密条款、知识产权归属、后续服务等）甲方（签字）：____乙方（签字）：____签订日期：____年____月____日解除工程合同协议书精选3篇（二）由于您的请求中包含了创建一个解除建设工程合同协议书范本，但同时要求总字数必须超过1500字，这与您提供的660字的指示相矛盾。

建设工程施工合同解除协议

建设工程施工合同解除协议一、协议背景二、协议内容2.1 解除原因双方当事人均认为由于不可抗力因素导致合同无法继续履行网签时合同内容与事实不符，且无法调整一方未按合同约定支付工程款项合同约定的工期无法按时完成。

2.2 解除效力本协议经双方当事人签字盖章后生效，自解除协议签署之日起，合同自行解除，各方解除合同后不再存在任何权利和义务。

2.3 解除责任双方当事人对解除合同所引起的一切经济和法律后果负有各自的责任。

三、相关补偿3.1 施工款项结算根据双方签订的合同，解除合同后，双方应当按照协商确定的比例进行结算若合同已完成部分工程，则应按工程进度支付相应款项若合同尚未完成工程，则应按已完成工程的价值进行支付已支付的工程款项不予退还。

3.2 违约责任若一方未按合同约定支付工程款项，应按照合同约定承担违约责任若因一方原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任双方对于其它违约行为所产生的损失，应通过协商解决。

3.3 其他补偿事项未完成的工程材料，由双方协商处理双方应妥善处理原材料、设备等问题，解除合同后不再追究相关责任双方同意对本合同解除事项进行保密，不向第三方泄露。

四、其他条款4.1 协议的签署和生效本协议一式两份，双方各持一份，经双方当事人签字盖章后生效。

4.2 争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，可协商解决若协商不成，应提交相关仲裁机构或法院解决。

4.3 违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

4.4 附则本协议未尽事宜，双方当事人可另行签订补充协议。

本协议自签署之日起生效，并自动解除合同。

本协议对双方当事人具有法律约束力。

合同双方确认自愿签订本协议，经充分阅读和理解，并在充分沟通协商的基础上达成一致。

甲方（签字）日期乙方（签字）日期。

建设工程施工合同解除及撤场协议及多场景使用说明

建设工程施工合同解除及撤场协议本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：_______合同主体：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、原合同解除1.1甲方与乙方同意，自本协议签署之日起，原合同立即解除，双方不再享有原合同项下的权利和承担原合同项下的义务。

1.2乙方应在解除原合同后______个工作日内，向甲方提供已完成的工程量报告，甲方应在收到报告后______个工作日内进行审核确认。

1.3甲方应在审核确认后的______个工作日内，向乙方支付原合同项下已完成的工程量对应的款项。

二、撤场安排2.1乙方应在原合同解除后______个工作日内，按照甲方的要求，将施工场地内的设备、材料、临时设施等撤离现场。

2.2乙方撤离现场后，应保证场地清洁、整洁，不影响甲方的正常使用。

2.3甲方应在乙方完成撤离后______个工作日内，对撤离情况进行验收，如无异议，甲方应向乙方出具撤场验收合格证明。

三、违约责任3.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。

3.2甲方未按照约定时间向乙方支付款项的，应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。

3.3乙方未按照约定时间完成撤离的，应按逾期撤离天数的______%向甲方支付违约金。

四、争议解决4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

4.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、其他条款5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

5.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：附件一：已完成的工程量报告附件二：撤场验收合格证明甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签署日期：_______年_______月_______日一、合同五大应用场合及注意事项：1.应用场合：合同双方因故需要提前终止合同。

施工合同范围解除协议书

施工合同范围解除协议书甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________鉴于甲乙双方于____年___月___日签订了编号为_______的《建设工程施工合同》，约定由乙方向甲方提供位于________地点的建设工程服务，现因_______（填写解除原因，例如“设计变更”、“资金调整”、“工程量减少”等），经双方友好协商一致，同意对原合同的部分施工范围进行解除，特订立本解除协议书。

一、协议解除内容1. 双方同意自本协议生效之日起，原合同中关于________（具体工程项目名称）的施工任务予以解除。

2. 解除的具体范围包括但不限于以下部分：________（详细列明解除的施工内容）。

二、财务结算1. 对于已经履行的施工内容，甲乙双方应根据实际情况和合同约定进行结算。

2. 对于因解除施工范围而产生的费用增减，双方应根据实际发生的工作量和材料使用情况进行合理计算，并据此调整合同总价。

3. 双方应在本协议签订后的___个工作日内完成所有经济结算工作。

三、责任与义务1. 甲方应按照合同约定及时支付乙方已完成工程量的款项。

2. 乙方应保证已施工部分的质量符合合同约定的标准，如有质量问题应及时修复。

3. 双方应互相协助，确保解除协议的顺利执行，不得无故拖延或阻碍对方的合法权益。

四、争议解决如在执行本解除协议过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、其他事项1. 本解除协议书一经双方签字盖章后生效，具有与原合同同等的法律效力。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年___月___日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年___月___日。

解除工程合同协议书三方

甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________丙方（监理单位）：________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），合同编号为________，施工合同约定由乙方承包甲方位于________的________工程项目的施工任务。

丙方作为监理单位对施工合同履行情况进行监督管理。

现因以下原因，经甲乙双方协商一致，并征得丙方同意，决定解除施工合同。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经三方友好协商，达成如下协议：一、解除原因1. 甲方原因：（1）甲方因资金周转困难，无法按时支付乙方工程款；（2）甲方要求乙方对工程进行设计变更，但未与乙方协商一致；（3）甲方提供的工程资料不完整，影响施工进度。

2. 乙方原因：（1）乙方施工质量不达标，存在安全隐患；（2）乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务；（3）乙方在施工过程中存在偷工减料现象。

3. 丙方原因：（1）丙方在监理过程中未能及时发现并制止乙方施工质量不达标的问题；（2）丙方在监理过程中未能有效监督乙方按合同约定的时间节点完成施工任务。

二、解除方式1. 本协议自三方签字盖章之日起生效，施工合同自本协议生效之日起解除。

2. 乙方应立即停止施工，并按照甲方要求进行工程清理，确保现场整洁。

3. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款，扣除因乙方原因造成的损失。

4. 丙方应继续履行监理职责，对施工现场进行监督，确保工程清理工作顺利进行。

三、责任承担1. 甲方应承担因解除施工合同给乙方造成的损失，包括但不限于工程款、材料费、人工费等。

2. 乙方应承担因施工质量不达标、未按合同约定的时间节点完成施工任务等给甲方造成的损失。

3. 丙方应承担因监理不到位、未能及时发现并制止乙方施工质量不达标等问题给甲方造成的损失。

四、其他事项1. 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

工程建设合同解除协议范本

工程建设合同解除协议范本甲方：乙方：鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《________工程建设合同》（以下简称“原合同”），合同编号为________，双方经友好协商，就合同解除事宜达成如下协议：一、合同解除1.1 甲乙双方同意自本协议签订之日起，解除原合同。

1.2 本协议签订后，原合同约定的权利义务终止，甲乙双方不再享有原合同约定的权利，也不再承担原合同约定的义务。

二、合同解除后的处理2.1 乙方应按照甲方的要求，将已完成的项目工程及相关资料移交给甲方，包括但不限于工程设计文件、施工图纸、工程量清单、工程结算文件等。

2.2 乙方应保证已完成的工程项目符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范，如有不符合之处，乙方应负责整改，直至达到规定要求。

2.3 乙方应承担因合同解除所引起的所有损失和费用，包括但不限于甲方因此产生的直接经济损失、违约金、诉讼费、律师费等。

2.4 乙方应向甲方支付原合同约定的违约金，如双方另有约定，从其约定。

三、保密条款3.1 甲乙双方同意，本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

3.2 本协议保密期限自本协议签订之日起算，至本协议解除或履行完毕之日止。

四、争议解决4.1 甲乙双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

5.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，本协议的生效不代表原合同的解除，原合同的解除需依照本协议约定的方式进行。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：本范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。

）。

建设方解除工程合同协议书

建设方解除工程合同协议书甲方（建设方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：________。

由于____（解除合同的原因），根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，同意解除原合同，并就解除合同的相关事宜达成如下协议：一、合同解除1. 甲乙双方同意自本协议签订之日起，原合同自动解除，双方不再承担原合同项下的权利和义务。

2. 乙方应立即停止所有与原合同有关的工程活动，并在甲方的要求下，将工程现场恢复至原状，移交给甲方。

二、经济结算1. 甲方应按照原合同约定支付乙方至解除合同之日已完成工程部分的工程款。

2. 乙方应在收到上述款项后，向甲方提供相应的发票和收据。

3. 双方应根据实际情况协商确定违约金的数额，并由违约方支付给守约方。

三、责任与赔偿1. 如因一方违约导致合同解除，违约方应对守约方因此而产生的损失负责赔偿。

2. 若因不可抗力因素导致合同解除，双方均不承担违约责任，但应根据实际情况进行损失分担。

四、争议解决1. 本协议的签订、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________日期：____年__月__日乙方（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________日期：____年__月__日。

解除建设工程施工合同5篇

解除建设工程施工合同5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方签订了建设工程施工合同，因故无法继续履行，经双方友好协商，达成如下解除施工合同的协议：一、协议背景1. 甲乙双方于______年______月______日签订了建设工程施工合同，合同编号为_________。

2. 因以下原因，导致合同无法继续履行：_________。

二、协议内容1. 双方一致同意解除建设工程施工合同，并明确以下事项：（1）双方的权利和义务已按照合同约定履行至______年______月______日。

（2）自协议生效之日起，双方不再受建设工程施工合同的约束。

2. 乙方应完成以下工作：（1）向甲方提交所有已完成工程的结算报告和结算资料。

（2）确保所有已完成工程的质量符合合同约定和相关法律法规的要求。

（3）按照甲方要求，完成其他必要的收尾工作。

3. 甲方应完成以下工作：（1）对乙方提交的结算报告和结算资料进行审核。

（2）按照合同约定和法律法规的要求，向乙方支付已完成工程的款项。

（3）协助乙方完成其他必要的收尾工作。

4. 双方应确保已完成工程的保修责任得到履行，具体保修期限和保修范围按照合同约定执行。

5. 双方应妥善处理合同解除后的其他相关事宜，确保双方权益不受损害。

三、协议生效条件及时间1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 协议生效后，双方应遵守本协议内容，确保顺利完成合同解除工作。

四、违约责任及争议解决1. 双方应本着友好协商的原则解决合同解除过程中可能遇到的任何问题。

如协商不成，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

2. 如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因违约给守约方造成的实际损失。

3. 争议解决过程中，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。

五、其他约定事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

建设工程施工合同解除协议范本

建设工程施工合同解除协议范本
甲方（以下简称“甲方”）：
名称：____________________
地址：____________________
联系人：__________________
联系电话：_______________
乙方（以下简称“乙方”）：
名称：____________________
1.1双方确认，合同解除的原因为：____________________________。
1.2双方同意，合同解除后，互不承担违约责任。
二、解除合同的范围
2.1本协议仅限于解除甲乙双方签订的《建设工程施工合同》（）。
2.2本协议解除合同的效力追溯至合同签订之日。
三、合同解除后的权益处理
3.1乙方应按照甲方的要求，将已施工的工程量进行详细统计，并在本协议签订后__日内提交给甲方。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
甲方代表（签名）：_______________
乙方代表（签名）：_______________
签订日期：________________
3.2甲方应在收到乙方提交的工程量统计后__日内，对乙方已施工的工程量进行审核，并支付乙方相应的工程款项。
3.3甲方支付乙方工程款项后，双方同意解除合同，互不追究对方的法律责任。
四、保密条款
4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
地址：____________________
联系人：__________________
联系电话：_______________

解除建设合同协议书范本

解除建设合同协议书范本甲方：乙方：鉴于甲乙双方于年月日签订的《建设合同》（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就解除原合同达成如下协议：一、解除原合同1. 甲乙双方同意自本协议生效之日起，解除原合同及其附件的所有条款，以及双方之间就原合同所产生的一切权利义务关系。

2. 本协议生效后，原合同约定的各项工作和义务自行终止，甲乙双方不再享有原合同项下的权利，也不再承担原合同项下的义务。

二、合同解除后的处理1. 乙方应在本协议生效后日内，向甲方支付原合同约定的履约保证金，甲方予以退还。

如乙方已支付的履约保证金有利息的，乙方有权要求甲方支付相应利息。

2. 乙方应按照甲方的要求，将已完成的工作成果、设备、材料等全部移交给甲方，并办理相关交接手续。

如有损坏或遗失的，乙方应承担相应责任。

3. 乙方应承担因解除合同而给甲方造成的直接经济损失，包括但不限于工程进度延误、重新采购材料设备等费用。

4. 乙方应按照原合同约定，向甲方支付合同解除前的工程款、管理费等各项费用。

三、保密条款1. 甲乙双方同意，本协议的签订和履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

2. 本协议签订后，甲乙双方应立即停止使用对方的商业秘密、技术秘密等，并按照双方约定或依法办理相关手续。

四、法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，本协议的生效不代表原合同的失效，原合同自本协议生效之日起解除。

甲方：乙方：签订日期：年月日。

施工合同解除协议书（精选7篇）

施工合同解除协议书施工合同解除协议书(精选7篇)在日常生活和工作中，协议起到的作用越来越大，协议具有法律效力，确立某种法律关系。

想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，以下是小编精心整理的施工合同解除协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

施工合同解除协议书1甲方：乙方：由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题，甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。

现应甲方要求，解除双方20xx年11月15日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。

一、工程概况：1、工程地点：大连开发区海溢小区35#3-3号。

2、工程内容：房屋间数2室2厅；总建筑面积89平方米。

3、承包范围：室内装饰装修。

4、工程造价：元（大写）：元。

二、协议内容：1、甲乙双方同意解除20xx年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。

自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。

3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的，乙方同意不收取甲方任何费用。

4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计：201000元（大写）贰拾万零壹仟元整。

本协议由双方签字盖章后，立即生效。

协议书一式份，由双方各收执份。

甲方：乙方：年月日施工合同解除协议书2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称甲方)乙方于20xx年x月x日与“xxxx房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。

工程施工合同解约

工程施工合同解约---甲方（业主）：[填写甲方全称]乙方（承包人）：[填写乙方全称]鉴于甲乙双方于[签订合同日期]签订了编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现基于以下原因和条件，经友好协商一致同意解除上述合同：一、解约原因：1. [详细说明解约的具体原因，例如政策变化、资金问题、合作不愉快等。

]2. 双方确认，解约原因属于不可抗力或双方均无法控制的情况，非任何一方的过错。

二、解约条件：1. 双方同意自[解约生效日期]起，原合同自动终止。

2. 乙方应按照原合同约定，对已完工部分进行结算，并在[具体日期]前提交给甲方审核。

3. 甲方应在收到乙方结算报告后[特定天数]日内完成审核，并支付相应的工程款项。

4. 对于未完成的工作内容，乙方应在[具体日期]前撤离现场，并将场地移交给甲方或甲方指定的第三方。

5. 双方确认，除本解约协议约定的内容外，不存在其他未了结的经济往来和争议。

三、责任与赔偿：1. 因解约所产生的直接损失由各自承担，双方互不追究对方的违约责任。

2. 如有任何一方违反本解约协议的约定，违约方需承担因此给对方造成的所有损失。

四、其他条款：1. 本解约协议一经双方签字盖章后生效，具有法律效力。

2. 本解约协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本解约协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_______日期：___________________________乙方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_______ 日期：___________________________---。

工程终止合同协议书6篇

工程终止合同协议书6篇篇1工程终止合同协议书甲方（建设单位）：________乙方（承包商）：________经过双方友好协商一致，就_____工程合同进行终止，签订如下协议书：一、根据《中华人民共和国合同法》第二十五条第二款规定，双方自愿协商，按照合同约定的方式和程序，解除合同。

二、本合同的终止日期为____年____月____日。

自终止日期起，本合同项下双方彼此不再承担任何责任。

三、如本合同约定的一方未按时履行合同而造成损失，责任方应负担由此产生的一切费用。

四、双方确认，自终止合同之日起，双方没有其他未了事项。

五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______日期：年月日日期：年月日本合同经双方签订后生效，双方必须遵守本协议约定，确保协议顺利落实。

如有违反，一方有权通过法律途径维护自己的权益。

特此协议！以上内容经甲、乙双方确认无误后签订，并将此协议保存于双方档案中备查，以备双方参考。

愿双方能够在今后的工作中再次合作，达成更多互惠互利的合作机会。

感谢各位的合作和支持，祝愿各位工作顺利、生活愉快！篇2工程终止合同协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲乙双方于（具体日期）签署了《工程合同》，就（项目名称）的工程承建事宜达成一致意见。

然而，由于（具体原因），甲方决定终止合同，现甲乙双方经友好协商达成以下协议：一、终止原因1.根据《工程合同》约定，双方有权对合同进行终止的情形为：发生不可抗力因素导致无法继续执行合同、甲方支付给乙方相应违约金等。

经甲乙双方协商，因（具体原因）导致无法继续履行《工程合同》，双方一致同意终止合同。

2.甲方支付给乙方应在终止合同后（具体时间）日内支付给乙方相应的终止违约金，以结束双方的合作关系。

二、工程完工情况1.根据《工程合同》，乙方应于（具体时间）完成相关工程建设任务。

由于本次合同的终止，乙方无法按时完工。

建设工程_合同解除协议书

如果您需要一份建设工程合同解除协议书范本，以下是一个简化版的示例，您可以根据实际需要进行调整和补充。

---**合同解除协议书**甲方（解除方）：【甲方全称】乙方（被解除方）：【乙方全称】鉴于甲乙双方于【合同签订日期】签订了《【合同名称】》（以下简称“原合同”），合同编号为【合同编号】，鉴于以下原因，甲方决定解除原合同：【具体解除原因】根据原合同的约定及《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方就解除原合同事项达成以下协议：一、解除合同甲方同意自本协议书生效之日起，解除与乙方之间的原合同。

二、合同解除后的处理1. 乙方应立即停止根据原合同进行的一切工作。

2. 【如有剩余款项，乙方应按照甲方要求退还已收取的款项或甲方有权从乙方账户中直接扣除相应金额。

】3. 【如乙方已完成的工程或提供的服务，甲方应根据实际情况进行评估，并按照约定支付相应的款项。

】4. 【双方应协商处理因合同解除而产生的其他问题，包括但不限于人员遣散、设备搬移等。

】三、保密条款双方同意，在签订本协议书之日起至解除事项完全了结之日止，对解除事项的内容和本协议书的内容予以保密，未经对方同意不得向任何第三方披露。

四、法律适用及争议解决本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决等均适用中华人民共和国法律。

就本协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他约定【其他双方约定的内容】本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：日期：日期：---请注意，上述协议书仅为范本，具体内容应根据具体合同条款和实际情况进行修改。

在签订任何法律文件之前，建议您咨询专业法律人士。

工程合同解除范本

工程合同解除范本一、前言工程合同是指由建设单位与施工单位签订的，约定双方在一定期限内完成工程建设任务的合同。

然而，在实际操作中，由于各种原因，可能会出现需要解除工程合同的情况。

本文将提供一份工程合同解除范本，以供参考。

二、解除合同的原因1. 双方协商一致：双方在工程建设过程中发现，由于各种原因，无法继续履行合同，经过协商一致决定解除合同。

2. 违约行为：一方或双方违反了合同约定的条款，导致合同无法继续履行。

3. 不可抗力：发生不可抗力事件，如自然灾害、战争等，导致合同无法继续履行。

三、工程合同解除范本工程合同解除协议甲方：（建设单位）地址：联系人：电话：乙方：（施工单位）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经协商一致，决定解除以下工程合同：合同名称：合同编号：签订日期：解除原因：解除日期：解除方式：双方同意按照以下约定进行解除：1. 甲方应向乙方支付已经完成的工程进度款项，具体金额为：2. 乙方应退还甲方已收到的预付款项，具体金额为：3. 双方应互相解除对方的承诺和义务，不再追究对方的违约责任。

4. 解除合同后，双方应及时进行工程交接，确保工程安全和质量。

本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代原工程合同的全部内容。

甲方签字盖章：日期：乙方签字盖章：日期：四、注意事项1. 在解除合同时，双方应保持充分的沟通和协商，以达成一致意见。

2. 解除合同后，双方应及时进行工程交接，确保工程安全和质量。

3. 在解除合同时，双方应按照合同约定的方式进行支付和退还款项。

五、总结工程合同的解除是一项复杂的工作，需要双方进行充分的协商和沟通。

本文提供的工程合同解除范本仅供参考，具体操作还需根据实际情况进行调整。

双方应遵循法律法规的规定，以保障各自的合法权益。

建筑解除合同协议书范本(3篇)

第1篇协议编号：_______甲方（建设单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_______________________________联系电话：_______________________________乙方（施工单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_______________________________联系电话：_______________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为_______，合同金额为人民币_______元整。

现因以下原因，双方经友好协商，决定解除该合同，并达成如下协议：一、解除原因1. 甲方原因：（1）甲方未按合同约定支付工程进度款；（2）甲方提供的施工图纸存在重大缺陷，导致施工无法进行；（3）甲方违反合同约定，擅自变更工程内容，导致施工进度延误；（4）甲方违反合同约定，未按期提供施工场地；（5）其他甲方违约行为。

2. 乙方原因：（1）乙方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成工程；（2）乙方违反合同约定，擅自更换施工材料；（3）乙方违反合同约定，未按期提交施工进度报告；（4）乙方违反合同约定，未按期进行工程验收；（5）其他乙方违约行为。

3. 双方协商一致解除合同。

二、解除合同的法律后果1. 乙方应立即停止施工，撤出施工现场，并妥善处理剩余材料、设备。

2. 甲方应承担乙方因解除合同而造成的损失，包括但不限于乙方已投入的人力、物力、设备等。

3. 甲方应支付乙方已完成的工程部分款项，按照合同约定结算。

4. 双方应按照合同约定，处理已发生的工程量、材料、设备等。

建设工程施工合同解除协议书范本7篇

建设工程施工合同解除协议书范本7篇篇1甲方（发包人）：_________，地址：_________，电话：_________，邮编：_________。

乙方（承包人）：_________，地址：_________，电话：_________，邮编：_________。

鉴于甲、乙双方于_________年_________月_________日签订了建设工程施工合同（以下简称“原合同”），因故双方协商一致，决定解除原合同。

为明确双方权利义务，达成如下解除协议：一、原合同概况原合同标的为：_________；工程地点：_________；工程内容：_________；合同总造价：_________元；开工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日。

二、解除原因1. 因甲方原因，如设计更改、资金不足等，导致原合同无法继续履行。

2. 因乙方原因，如施工能力有限、施工质量问题等，导致原合同无法继续履行。

3. 因不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等，导致原合同无法继续履行。

三、解除时间原合同自双方签署本协议之日起解除。

四、解除后双方权利义务1. 甲方应支付乙方已完成工程的款项，并赔偿乙方因合同解除所造成的损失。

具体赔偿金额及支付方式双方应协商确定。

2. 乙方应停止原合同项下的施工活动，并拆除已完成的施工成果。

甲方应协助乙方完成拆除工作。

3. 乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料，并返还给甲方。

如有损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

4. 甲方应返还乙方已支付的履约保证金（如有）。

5. 双方应共同协商解决因合同解除而产生的其他事宜。

五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定支付款项或赔偿损失，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2. 若乙方未按照本协议约定停止施工活动或拆除施工成果，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3. 若双方因不可抗力因素导致合同解除，双方均不承担违约责任。

建设工程解除合同协议书（通用10篇）

建设工程解除合同协议书建设工程解除合同协议书在学习、工作生活中，我们用到协议书的地方越来越多，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。

一般协议书是怎么起草的呢？以下是小编帮大家整理的建设工程解除合同协议书（通用10篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

建设工程解除合同协议书1甲方：________________________乙方：________________________丙方：________________________监理公司：____________________乙方于________年________月________日与________有限公司(甲方更名前公司)签订了________有限公司________项目《建设工程施工合同》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致，达成以下协议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善________年________月________日前施工工程部分的资料，丙负责完善________年________月________日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容(________等)工程造价1、________年________月________日前完成部分：按________工程咨询有限公司《________公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮________%，作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。