工程施工合同书(紫韵东城6#楼)

工程施工合同书

工程名称：紫韵东城（天郡）二期6#楼

地基处理工程

工程地点：咸阳市渭城西路北侧

建设单位：天虹基房地产开发有限公司

总包单位：中铁二十局紫韵东城6#楼项目部

施工单位：陕建十一公司机械施工分公司

电话：029--33762314

二○○八年十一月

工程施工合同

甲方：中铁二十局紫韵东城6#楼项目部

乙方：陕西省第十一建筑工程公司机械施工分公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商达成一致，同意签订本合同。

一、工程名称：紫韵东城（天郡）二期6#楼地基处理工程

二、工程地点：咸阳市渭城西路北侧

三、承包范围和内容：3∶7灰土挤密桩（DDC桩）。

内容：机械洛阳铲成孔400mm，1.5t重锤夯扩至550mm。

四、工程造价：

1、承包方式：人工机械费承包，单价：11.5元/m（不含水费、电费及税金）。

2、造价计算的依据：

工程造价=工程量×单价+签证

工程量=实际施工桩长×桩数

3、设计变更增加的工程内容，依据陕西省99综合定额、费用定额及补充解释计价。

4、由甲方原因造成的窝工，按有关规定计取费用。

五、工期：根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为20天（日历天，不包含试桩时间），自2008年11月6日开

工至2008年11月25日交工验收。因气候影响和不可抗力的自然灾害等因素或工程变更，甲方因素影响，工期顺延。

六、付款及结算办法：

本工程按进度付款。完成1/2工程量，甲方付乙方总工程造价的30%，工程完工，付至总工程造价的80%，剩余20%工程款待检测合格后一个月内付清。

2、工程施工中发生变更时，按变更设计文件，进行变更施工并调整工程价款。

七、双方责任：

1、合同签订后，甲方应提供给乙方施工图纸一份及有关地质勘探和普探报告，地下管网电气线路图等相关资料。

2、甲方应搞好现场“三通一平”工作，协助乙方解决其吃、住问题及搞好现场保卫工作，排除外界干扰，确保、施工顺利进行。

3、因甲方停电、停水等因素影响造成乙方窝工、停工等损失由甲方承担。

4、施工过程中，由于实际地质情况与甲方所提供的地质资料不符，需要变更设计等所造成的停工、窝工、浪费等损失由甲方承担。

5、乙方必须严格按施工图进行施工，做到专人组织，合理安排，确保工程质量和进度，做到安全文明施工。

6、甲乙双方指派、刘亚民同志为驻工地代表负责解

决施工中存在的问题及履行本合同，并协商未尽事宜。

八、纠纷解决方法：

任何一方违反合同规定，双方协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁。

九、其它：

十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效，工完帐清后失效。

甲方单位：乙方单位：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

二〇一六年四月二十三日