工程质量保修书 标准范本
工程质量保修书标准范本
工程质量保修书标准范本一、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：＿____4、工程规模：＿____5、结构类型：＿____6、开工日期：＿____7、竣工日期：＿____二、质量保修范围质量保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
三、质量保修期1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；3、装修工程为_____年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年；5、供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
四、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，施工单位应在接到修理通知之日后_____天内派人修理。
施工单位不在约定期限内派人修理，建设单位可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如屋面漏水、暖气漏水、燃气漏气等），施工单位接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非施工单位施工质量引起的事故，抢修费用由建设单位承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，施工单位确保地基基础工程和主体结构的质量。
因施工单位原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，施工单位应承担损害赔偿责任。
五、保修费用1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
2、因施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。
3、因设计单位、建设单位等非施工单位原因造成的质量问题，施工单位应积极配合维修，费用由责任方承担。
六、质量保修金的支付与返还1、工程质量保修金一般为工程结算价款的_____%，具体比例由双方在合同中约定。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书【工程名称】【施工单位】【建设单位】【工程监理单位】鉴于【工程名称】项目的质量问题，根据双方签订的合同及相关法律法规规定，我们特提出以下保修要求：一、质量保修期限：1. 保修期限为自【工程竣工验收日期】起，至【保修期结束日期】止。
2. 在保修期间，如发现因施工方原因引起的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行维修、更换或补救。
3. 在保修期限届满前30天内，由建设单位向施工单位书面通知，要求提供保修服务。
二、保修范围：1. 本保修书所涉及的保修范围包括但不限于：设备故障、建筑结构问题、水电安装问题、材料质量问题等。
具体问题详见附件一。
2. 施工单位应对建设单位提出的保修要求及时响应，并根据实际情况提供相应的维修、更换或补救措施。
3. 若施工单位不能及时提供维修、更换或补救措施，建设单位有权要求施工单位承担相应的违约责任。
三、保修责任：1. 施工单位应对工程质量问题负主要责任，负责进行相应的维修、更换或补救工作，并承担相应的费用。
2. 建设单位在保修期内应及时向施工单位提供相关证明材料，并配合施工单位进行维修、更换或补救工作。
四、索赔与违约责任：1. 在保修期内，如发生质量问题导致建设单位或任何第三方产生经济损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。
2. 在保修期限届满前30天内，施工单位未能提供相应维修、更换或补救措施的，建设单位有权要求施工单位支付相应的违约金。
3. 如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件一：本保修书涉及的质量问题1. 设备故障：问题描述：请具体描述设备故障的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
2. 建筑结构问题：问题描述：请具体描述建筑结构问题的情况。
解决办法：请描述采取的补救措施。
3. 水电安装问题：问题描述：请具体描述水电安装问题的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
4. 材料质量问题：问题描述：请具体描述材料质量问题的情况。
工程质量保修协议范本5篇
工程质量保修协议范本5篇篇1协议编号：_________甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就工程质量保修事宜达成以下协议：一、协议范围本协议适用于甲方委托乙方施工的各类建设工程的保修。
具体工程范围包括：_________（根据具体情况填写）。
二、保修期限1. 保修期限自工程竣工验收之日起计，根据不同类型的工程，保修期限有所不同。
具体保修期限按照以下规定执行：- 住宅工程：正常使用情况下，各部位、部件的保修期为自竣工验收之日起的______年。
- 公共场所工程：正常使用情况下，各部位、部件的保修期为自竣工验收之日起的______年。
- 工业工程：正常使用情况下，各部位、部件的保修期为自竣工验收之日起的______年。
2. 在保修期限内，乙方应对工程质量负责，并按照甲方的要求及时履行保修义务。
三、保修内容1. 乙方应对施工过程中的缺陷进行无偿修复，包括但不仅限于以下内容：- 工程质量不符合设计要求或合同约定标准的部分。
- 因施工原因导致的结构裂缝、变形、渗漏等问题。
- 电气、给排水、通风空调等系统存在的问题。
2. 乙方应对因自身原因造成的工程质量问题进行维修，并承担全部费用。
如因甲方原因导致的工程质量问题，乙方应及时向甲方提出，甲方应负责维修并承担全部费用。
3. 乙方应在保修期限内对工程质量进行定期检查和维修，确保工程质量符合要求。
甲方有权对工程质量进行监督，并提出维修要求。
四、保修费用1. 保修费用由乙方承担。
在保修期限内，乙方应确保足够的资金用于保修工作，并及时支付相关费用。
如因资金不足等原因导致无法履行保修义务的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 对于因甲方原因导致的工程质量问题，甲方应支付相应的维修费用。
具体费用根据维修内容和工程量确定，甲方应在收到乙方的维修报价后及时进行审核和确认。
工程质量保修协议书范本5篇
工程质量保修协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公正的原则下，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、保修范围与期限1. 保修范围：本工程的保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、厨房、阳台、地下室等部位。
具体保修范围根据合同约定及国家相关法规确定。
2. 保修期限：本工程的保修期限根据各分部分项工程的法定保修期限确定，具体为：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、厨房、阳台、地下室等部位为5年。
保修期限自工程竣工验收之日起计算。
三、保修责任1. 甲方责任：甲方应在保修期限内对乙方提供的维修服务进行协调和支持，确保维修工作顺利进行。
同时，甲方应按时支付保修费用，确保保修工作的资金保障。
2. 乙方责任：乙方应在保修期限内对甲方提出的维修请求进行及时响应和处理。
对于重大质量问题，乙方应及时向甲方报告并采取相应的补救措施。
同时，乙方应确保维修工作的质量和进度，为甲方提供优质的服务。
四、保修费用及支付方式1. 保修费用：保修费用根据工程的实际情况和维修工作量确定。
甲方应在保修期限内按时向乙方支付保修费用，确保保修工作的顺利进行。
2. 支付方式：支付方式根据甲方的实际情况和合同约定确定。
一般情况下，甲方可以通过银行转账或支票等方式向乙方支付保修费用。
具体支付方式应在合同中明确约定。
五、违约责任及争议解决方式1. 违约责任：如一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
对于重大违约行为，违约方应承担相应的法律责任。
2. 争议解决方式：如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。
施工建设工程保修书(3篇)
第1篇发包人（全称）：________地址：________________联系电话：________________承包人（全称）：________地址：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，为保证本工程在合理使用期限内正常使用，经发包人、承包人双方友好协商，特订立本工程质量保修书。
一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程范围：________________1.4 工程建设规模：________________1.5 工程合同造价：________________二、质量保修范围和内容2.1 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、装饰装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装等土建及安装工程。
2.2 质量保修内容包括：（1）地基基础工程：地基沉降、地基不均匀沉降、地基承载力不足等。
（2）主体结构工程：建筑物结构变形、裂缝、沉降等。
（3）屋面防水工程：屋面漏水、屋面保温层损坏等。
（4）装饰装修工程：墙面、地面、门窗等装饰装修材料及施工质量。
（5）电气管线：线路故障、电气设备损坏等。
（6）给排水管道：管道堵塞、漏水、损坏等。
（7）设备安装：设备安装质量、设备运行故障等。
三、质量保修期3.1 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3.2 具体质量保修期限如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；（2）屋面防水工程为5年；（3）装饰装修工程为2年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；（5）其他项目由发包人、承包人双方约定。
四、质量保修责任4.1 承包人在质量保修期内，按照有关管理规定及双方约定，承担工程质量保修责任。
4.2 承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
房屋建筑工程质量保修书模板9篇
房屋建筑工程质量保修书模板9篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程服务。
为了保障您的权益，我们特别制定了本质量保修书，以明确工程质量保修责任，保障您的合法权益。
一、保修内容根据相关法律法规规定以及项目实际情况，我们承诺对以下工程质量问题进行保修：1. 主体结构：在法定保修期内，对主体结构出现的质量问题进行无偿保修。
2. 室内设施：对已交付使用的门窗、地板、墙面等室内设施，保修期内在正常使用情况下出现的质量问题进行无偿保修。
3. 设备设施：对于已安装的水电设备以及其他相关设备，在保修期内出现的质量问题进行无偿保修。
二、保修期限1. 主体结构保修期：依据国家有关规定执行，具体时间为_____年。
三、保修责任1. 我方将按照有关国家标准和规定，对工程质量问题进行无偿保修。
2. 在保修期内，业主如发现工程质量存在问题，请及时通知我们，我们将派专业人员进行查验，并进行维修或更换。
3. 若业主私自进行维修或改动，我方将不承担任何责任。
四、保修范围1. 房屋主体结构出现裂缝、变形等问题。
2. 室内设施在正常使用情况下出现开裂、掉漆、脱落等质量问题。
3. 设备设施出现漏水、故障等问题。
五、保修条件1. 业主应当在保修期限内使用房屋，并保持合理使用和维护。
2. 业主应当妥善保管房屋的相关证件和合同，以便日后维权。
六、合同解释权本质量保修书的解释权归我方所有，如有任何疑问，请与我方联系，我们将尽心尽力为您解答。
七、其他事项1. 本质量保修书自双方签字生效，并作为相关合同的附件，具有法律效力。
2. 若业主对本保修书有任何异议或建议，请及时与我们联系，我们愿意与您进行沟通和协商解决。
特此保修书，以资证明。
房屋建筑工程公司（盖章）日期：______________本保修书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上就是关于房屋建筑工程质量保修书的模板，希望能够对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
工程施工保修书(3篇)
第1篇发包单位（以下简称甲方）：________承包单位（以下简称乙方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关建设工程质量管理的法律法规，甲乙双方本着平等互利的原则，就本工程项目的施工质量保修事宜达成如下协议：一、保修范围及期限1. 保修范围：本工程包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、给排水管道、设备安装、装饰装修工程等。
2. 保修期限：根据《建设工程质量管理条例》规定，本工程保修期限如下：（1）地基基础和主体结构工程：设计文件规定的该工程的合理使用年限，即50年；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：5年；（3）电气管线、给排水管道、设备安装：2年；（4）装饰装修工程：2年；（5）供热与供冷系统：2个采暖期、供冷期；（6）其他项目保修期限由甲乙双方协商确定。
二、保修责任1. 乙方在保修期内对工程质量承担保修责任，确保工程在正常使用条件下符合设计文件和合同约定的质量标准。
2. 乙方接到甲方保修通知后，应立即组织人员进行维修，并在规定时间内完成保修工作。
3. 保修期内，如因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
4. 保修期内，如因不可抗力、甲方使用不当或第三方原因导致工程质量问题，乙方不负保修责任。
三、保修金的退还1. 保修金由甲方在工程结算时预留，保修期满后，乙方应在14日内向甲方申请退还剩余的保修金。
2. 如在保修期内发生保修事项，甲方有权从保修金中扣除相应费用。
四、其他约定1. 本保修书自双方签字盖章之日起生效，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 本保修书一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本保修书未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________附件：1. 工程质量保修书范本2. 工程竣工验收报告3. 工程设计文件4. 合同及相关附件第2篇甲方（建设单位）：____________________地址：______________________________联系人：___________________________联系电话：__________________________乙方（施工单位）：____________________地址：______________________________联系人：___________________________联系电话：__________________________鉴于甲方同意乙方承包本工程，并按照合同约定完成施工任务，为确保工程质量，保障甲方利益，双方经友好协商，特订立本保修书。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)【工程质量保修书】一、引言本工程质量保修书（以下简称“保修书”）是为了确保工程质量的维护和保证在工程竣工之后进行维修和保修工作的文件。
本保修书适用于以下工程项目：1.（工程项目名称）2.（工程项目名称）3.（工程项目名称）（其他工程项目名称）二、背景（工程项目的背景信息）三、质量保修责任1. 本承包商（以下简称“承包商”）在工程实施过程中应确保符合国家相关法规和标准的要求。
2. 工程竣工后，承包商承担以下工程质量保修责任：a. 在竣工验收后的六个月内，对工程进行免费保修和维修。
b. 对于因施工质量问题导致的损坏或故障，承包商负责及时维修。
3. 保修期间，承包商应提供必要的材料及设备，以保证质量保修工作的顺利进行。
四、保修内容1. 保修范围：a. 工程实施过程中因设计、材料、施工等问题导致的质量缺陷。
b. 工程竣工验收后的六个月内因施工质量问题导致的损坏或故障。
2. 保修期限：a. 工程竣工验收后的六个月。
3. 保修方式：a. 承包商将根据损坏或故障情况，采取必要的维修措施。
b. 如需要更换零部件或材料，承包商将负责提供并更换。
五、保修书的解释和修改1. 本保修书的解释和修改需经各方协商一致，并通过书面形式作出。
2. 任何一方需要解释或修改保修书的事项，应提前七天书面通知其他各方。
3. 本保修书的任何修改或补充须经各方协商一致并通过书面形式作出。
六、争议解决1. 本保修书履行过程中产生的争议应通过友好协商解决。
2. 若经协商仍无法解决争议，各方应协商确定仲裁解决方式。
七、其他事项1. 本保修书为双方共同遵守的有效文件，自双方签署之日起生效。
2. 本保修书的附件：a. 工程合同（编号）b. 工程设计图纸（编号）c. 工程验收报告（编号）（其他附件）3. 本保修书涉及到的法律名词及注释：a. 法律名词1：注释1b. 法律名词2：注释2（其他法律名词及注释）4. 本保修书在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：a. 困难1：解决办法1b. 困难2：解决办法2（其他困难及解决办法）八、签署本保修书共同签署于（日期）年（月）日。
房屋建筑工程质量保修书范文5篇
房屋建筑工程质量保修书范文5篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书范文尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程，我们将竭尽全力保障工程质量，确保您的住宅舒适、安全。
为了让您更加放心，特此书面保修书如下：第一章保修的范围1.1 本次保修书适用于您购买的房屋建筑工程的主体部分，包括但不限于房屋结构、外墙、屋顶、地基、管道、电器设施等方面。
1.2 本次保修书不适用于您的人为操作不当、违反使用说明书、自行拆改造成的损坏或问题，以及自然灾害、战争、恐怖袭击等不可抗力因素造成的损坏。
第二章保修期限2.1 我们承诺为您提供长达两年的免费保修期，从您接受房屋交付之日起计算。
2.2 如在保修期内发现任何质量问题，请立即联系我们进行维修处理，以免问题扩大。
3.1 在保修期内，我们将负责对房屋建筑工程出现的质量问题进行维修或更换，并承担相应的维修费用。
3.2 如属于保修范围之外的问题，我们将提供相应的维修建议，但维修费用由您本人承担。
第四章注意事项4.1 请在接受房屋交付时，仔细查看房屋质量，并对有缺陷的地方提出异议，以便及时解决。
4.2 在房屋日常使用过程中，请注意正确使用各种设施，避免人为损坏。
4.3 如有需要维修的问题，请务必保持通畅的沟通，及时联系我们处理，以免造成不必要的损失。
第五章其他条款5.1 本保修书为正式文件，对双方具有约束力。
如有违反或有不清楚的地方，请及时联系我们进行沟通协商。
5.2 我们将严格遵守本保修书的约定，认真履行保修责任，确保您的权益不受损失。
我们诚挚地希望与您建立长期的合作关系，提供优质的售后服务。
请您放心选购我们的产品，我们将竭诚为您服务，感谢您的信任和支持！特此保修书生效。
日期：年月日签章：房屋建筑工程施工单位以上就是关于【房屋建筑工程质量保修书范文】的内容，希望能为您提供参考和帮助。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
感谢您的阅读！第2篇示例：房屋建筑工程质量保修书范文：尊敬的业主：您好！感谢您选择我们公司进行房屋建筑工程。
工程质量保修书范本
工程质量保修书范本合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、保修范围及期限1.1 本工程质量保修书适用于主合同中约定的工程。
1.2 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限如下：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
二、保修责任2.1 乙方对保修范围内的工程质量问题负责维修、更换，并承担由此产生的费用。
2.2 乙方在接到甲方的维修通知后，应在约定的时间内到达现场进行查看、维修。
2.3 乙方在保修期内，因工程质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、甲方义务3.1 甲方应按照主合同的约定支付工程款项。
3.2 甲方应按照约定的时间和方式向乙方提供维修所需的相关资料和便利条件。
3.3 甲方在保修期内发现工程质量问题的，应及时通知乙方，并配合乙方进行维修。
四、违约责任4.1 乙方未按照约定时间、质量要求完成工程的，应按照主合同的约定承担违约责任。
4.2 乙方未按照约定履行保修义务的，甲方有权要求乙方履行，并有权要求乙方承担违约金。
4.3 甲方未按照约定支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定6.1 本质量保修书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。
6.2 本质量保修书的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方协商一致后生效。
6.3 本质量保修书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________附件：主合同及相关法律法规等。
工程质量保修书范本
工程质量保修书范本1.引言本工程质量保修书是针对在实施工程项目过程中出现质量问题而发布的，旨在明确工程质量保修的责任、范围和期限。
根据相关法律法规和合同约定，我们承诺在质保期内对工程项目中出现的质量问题进行修复和维护，确保项目按照合同约定的质量标准顺利交付。
2.工程信息•工程名称：[工程名称]•工程地点：[工程地点]•工程规模：[工程规模]•工程起止日期：[工程起止日期]•建设单位：[建设单位]•施工单位：[施工单位]3.质量责任在工程项目实施期间，建设单位和施工单位分别承担以下责任：3.1 建设单位责任•提供工程项目的相关设计、规范、技术要求等技术文件，并确保其准确、完整；•承担工程项目的监管责任，对施工单位的施工过程进行监督和管理；•与施工单位一起协调解决工程项目中遇到的问题；•对施工单位提供的材料和设备进行审核和确认。
3.2 施工单位责任•根据合同约定的技术要求进行工程项目的施工；•保证施工过程中的安全、合规性和质量；•提供符合要求的材料和设备，并按照相关规定进行检验和验收；•在交付之前进行维护和整改，确保工程项目的质量达到合同约定的标准。
4.质量保修范围本工程质量保修书的范围包括但不限于以下内容：•工程项目的结构、建筑、电气、给排水等方面出现的质量问题；•施工过程中使用的不合格材料和设备；•施工单位的操作不符合相关规范和技术要求导致的质量问题。
5.质保期限质保期限自工程项目竣工验收之日开始计算，为期[质保期限]年。
在质保期限内，发现工程项目相关质量问题，我方将按照合同约定的责任范围和程序，及时进行修复和维护。
6.质量保修程序当建设单位或使用单位在质保期内发现工程项目存在质量问题时，应按照以下程序进行处理：6.1 提交质量问题书面报告建设单位或使用单位应书面向施工单位提交质量问题报告，并提供详细的质量问题描述、发现时间、地点、相关照片等证明材料。
6.2 施工单位调查核实施工单位接到质量问题报告后，应派遣专业人员进行现场调查和核实，并与建设单位或使用单位协商处理方法。
工程质量保证书模板（通用18篇）
工程质量保证书模板（通用18篇）工程质量模板篇1发包人（全称）：承包人（全称）：为保证南溪县一中外国语实验学校教学大楼二至三层装饰装修工程在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）等有关规定，发包人与承包人协商一致签订工程质量保证书。
承包人在质量保修期内按照双方约定承担工程质量保证责任。
一、工程价款本工程为一次性包干总价合同，工程总价为壹拾万元。
一、工程质量保证范围和内容质量保证范围：为承包人所负责南溪县一中外国语实验学校教学大楼二层、三层装饰装修工程施工的全部工程内容，包质量、安全、工期，如出现一切安全事故由承包人承担。
二、质量保证期与保修期质量保证期从工程开工之是起到实际竣工之日算起的质量保修期内为质量保证期。
分单项竣工验收的工程，按分项工程分别计算质量保修期。
三、质量保证期与保修期责任1.本工程按装饰装修相关验收验收标准进行验收，验收质量要求为合格。
2.工程开工之日起，承包人对所施工全部范围的质量进行负责，如验收不合格所造成的一切费用由承包人承担。
3、工程在保证期限内出现质量缺陷，发包人应当向施工单位发出保修通知，属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
4、发生紧急抢修事故（如涉及结构安全的质量缺陷、上下水道或管线漏水、暖气漏水漏气、燃气漏气等严重影响使用功能的紧急抢修），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
5.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的'质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
6.保修完成后，由发包人组织验收。
7.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
四、质量保证金与质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的5%。
工程质量保修书(7篇)
工程质量保修书（7篇）工程质量保修书篇一甲方：________________乙方：________________甲方将______委托乙方施工。
为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。
经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。
(一)、乙方质量责任：1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。
乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。
2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。
施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。
3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。
4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。
5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。
6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。
7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。
8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。
9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。
乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。
(二)、甲方质量责任：1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。
2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。
3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。
4、甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。
工程质量保修文件书(标准范本)
工程质量保修文件书(标准范本)一、保修主体本工程质量保修文件书由承包方（下称"保修主体"）向业主（下称"甲方"）提交。
二、保修期限1. 本保修期限为工程竣工验收之日起，共计一年（自然日）。
2. 保修期限内，对于工程质量问题由保修主体负责免费修复或提供相应的解决方案。
三、保修范围1. 本保修文件书适用于工程质量问题，包括但不限于以下情况：- 施工过程中出现的质量问题；- 材料配送质量问题；- 设备故障或损坏；- 工程设计存在严重缺陷等。
四、保修程序1. 甲方在发现工程质量问题后，应立即书面通知保修主体，并提供相关证明材料。
2. 保修主体在接到通知后，应尽快派遣工作人员进行调查，并在三个工作日内向甲方提供解决方案。
3. 甲方在接到解决方案后，应及时回复是否接受方案或提出进一步的要求。
4. 如果甲方接受解决方案，保修主体应立即安排修复工作，并在合理期限内完成修复。
5. 如果甲方不接受解决方案或要求进一步的解决，双方应协商解决办法。
五、免责条款1. 本工程质量保修文件书只适用于在正常使用条件下出现的质量问题，并且不适用于以下情况：- 不恰当的使用、保养和维护导致的损坏；- 意外事故、自然灾害或不可抗力因素导致的损坏；- 第三方施工、维修或改动导致的质量问题。
2. 保修主体不承担超出本保修文件书约定范围的责任。
六、其他条款1. 本保修文件书的内容为甲方和保修主体达成的共识，双方应共同遵守。
2. 任何对本保修文件书的修改必须经双方书面同意。
3. 本保修文件书自双方签字盖章之日起生效，并有效期至保修期限届满。
4. 如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交有管辖权的法院解决。
以上为工程质量保修文件书的标准范本，请双方仔细查阅，并在同意的情况下签字盖章。
> 注：本保修文件书仅为范本，具体内容还需根据实际情况进行修改和调整。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书(标准范本)1. 引言本工程质量保修书旨在规范工程质量保修的流程和责任分工，以确保工程质量符合相关标准和要求，保证工程的可靠性和持久性。
本文档适用于所有委托方与承接方签订的工程质量保修协议，具有普遍适用性。
2. 质保期限1. 工程质保期限自工程竣工验收合格之日起计算，为期[填写天数]天。
3. 保修责任1. 承接方保证在质保期限内，对于因工程质量问题产生的损坏、破坏或故障负责维修、修复或更换。
2. 承接方保证按照相关标准和规范，提供符合质量要求且达到设计寿命的材料和产品，并确保工程施工符合技术规范。
3. 委托方在质保期限内发现工程质量问题时，应立即书面通知承接方，并提供详细的问题描述和相关证据。
4. 承接方应及时响应委托方的通知，派遣专业人员进行现场勘察与检测，确认工程质量问题，并制定相应的修复方案。
4. 修复措施1. 当发现工程质量问题时，承接方应立即采取必要的措施，确保工程的安全可控。
2. 承接方应根据实际情况制定详细的修复计划，并与委托方进行沟通和确认。
3. 修复过程中，承接方应确保所使用的材料和产品符合标准和规范，并保证施工作业符合技术要求和安全要求。
4. 修复完成后，承接方应进行验收，确保工程质量问题得到有效解决，达到预期的使用要求。
5. 免责条款1. 在工程质保期限内，若发生以下情况，承接方将免除责任：- 自然灾害、战争或恶劣天气等不可抗力因素导致的工程损坏。
- 委托方未按照工程操作规程和使用维护手册进行操作和维护，导致工程质量问题。
- 委托方擅自对工程进行改动或增加，以及非授权人员进行的维修或更换导致的工程质量问题。
- 委托方未向承接方提供准确、详细的使用要求和技术要求，导致工程质量问题。
6. 解决争议1. 若双方在工程质量问题的解决方案上存在分歧，应友好协商并寻求共识，以达成双方满意的解决方案。
2. 如协商无果，双方同意提交争议至相关法律机构进行处理。
工程质量质保协议书范本(3篇)
第1篇甲方： _______（建设单位名称）乙方： _______（施工单位名称）鉴于：甲方拟在_________（工程地点）建设_________（工程名称）项目，乙方愿意承担该项目的施工任务。
双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，就工程质量保证事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________（工程名称）2. 工程地点：_________（工程地点）3. 工程规模：_________（工程规模）4. 工程类别：_________（工程类别）5. 工程合同总价：人民币_________元整（大写：_______元整）二、质保范围1. 本协议适用于甲方委托乙方施工的上述工程范围内的一切质量保证事宜。
2. 质保范围包括但不限于：施工图纸、设计文件、施工方案、施工质量标准、施工过程中的技术交底、材料采购、施工工艺、施工质量检验、隐蔽工程验收、竣工验收等。
三、质保期限1. 本协议的质保期限自竣工验收合格之日起计算，期限为_________年。
2. 在质保期限内，乙方对工程出现的质量问题负有全面责任，并按照国家有关法律法规和本协议的约定，承担相应的维修、整改和赔偿责任。
四、质保责任1. 乙方应严格按照国家现行施工规范、质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到设计文件规定的质量等级。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，配备必要的技术人员和检测设备，对施工过程进行全过程质量控制。
3. 乙方应按照国家有关法律法规和本协议的约定，对施工过程中出现的质量问题进行及时整改，确保工程质量和安全。
4. 乙方应定期对工程进行自检，并将自检结果报告甲方。
5. 乙方应接受甲方和监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。
五、质保措施1. 乙方应选用合格的建筑材料、构配件和设备，并确保其质量符合国家有关标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保施工工艺和质量。
3. 乙方应建立健全材料检验制度，对进场的材料进行严格检验，不合格的材料不得使用。
工程质量保修书范本2024年
工程质量保修书范本2024年合同目录第一章：总则1.1 保修书目的1.2 保修书适用范围1.3 保修书的法律效力第二章：保修责任2.1 保修期限2.2 保修范围2.3 保修责任的界定第三章：保修服务内容3.1 常规保修服务3.2 特殊保修服务3.3 保修服务标准第四章：保修流程4.1 保修申请程序4.2 保修处理流程4.3 保修服务反馈第五章：保修费用5.1 保修费用的承担5.2 保修费用的计算方法5.3 保修费用的支付方式第六章：质量保证措施6.1 施工质量控制6.2 材料质量保证6.3 施工后的质量监控第七章：违约责任7.1 违约责任的界定7.2 违约责任的承担方式7.3 违约责任的赔偿范围第八章：争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决程序8.3 法律适用与管辖第九章：保修书的变更与解除9.1 保修书变更的条件9.2 保修书解除的条件9.3 变更与解除的程序第十章：附则10.1 保修书的解释权10.2 保修书的补充与附件10.3 其他约定事项第十一章：签字栏11.1 甲方签字11.2 乙方签字11.3 签订时间11.4 签订地点合同编号_______第一章：总则1.1 保修书目的本保修书旨在明确甲方和乙方在工程质量保修期内的权利和义务，确保工程质量符合约定标准。
1.2 保修书适用范围本保修书适用于甲方委托乙方施工的工程项目，具体工程名称、地点等详见附件。
1.3 保修书的法律效力本保修书一经甲乙双方签字盖章，即具有法律效力，双方应严格遵守合同条款。
第二章：保修责任2.1 保修期限工程竣工验收合格之日起，乙方对工程质量承担保修责任，保修期限为______年。
2.2 保修范围保修范围包括但不限于工程结构、装修、安装等，具体保修项目详见附件。
2.3 保修责任的界定乙方应负责在保修期内对工程出现的质量问题进行无偿修复，具体责任界定详见附件。
第三章：保修服务内容3.1 常规保修服务乙方应提供常规的工程质量检查和维修服务，确保工程质量满足甲方要求。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书尊敬的业主：质量是我们公司一贯追求的目标，我们会始终秉持着诚信、创新、务实的精神为您提供更优质的服务。
针对您所投资的工程，在竣工验收后，我们向您提交本工程质量保修书，以确保您的权益不受损。
一、工程概况工程名称：___________工程地址：___________施工单位：___________建筑面积：___________施工期限：___________二、质量保修期限自交付使用之日起，保修期限为___________年/月/日至___________年/月/日。
在保修期内，由于我们公司方面原因造成的施工质量问题将得到无偿更换或修补。
三、保修范围和标准1. 建筑采用的材料和产品因质量问题无法正常使用的，均在保修期内免费更换；2. 除设计变更和正常的自然损耗外，以下施工质量问题属于保修范围：（1）外观不良：如开裂、起泡、变色、脱落等；（2）使用性能问题：如门窗、水电、空调、防水等方面问题；（3）装饰质量问题：如拼接、涂料、瓷砖、墙面处理等方面问题；（4）其他问题：如设备使用等相关问题。
四、联系方式在质量保修期内，如出现问题，请及时联系我们公司：联系人：___________联系：___________联系地址：___________五、其他事项1. 如发现保修期内出现的问题，请及时联系我们公司进行处理，过期将无法提供保修服务；2. 如遇到属于非正常使用或人为破坏的状况，我们将根据实际情况进行维修或更换，部分维修费用将由业主自行承担。
附件：1. 工程竣工验收报告2. 工程设计图纸及变更记录3. 建筑材料采购合同4. 施工监理报告法律名词及注释：1. 质量保证：指实现预期目标所必须的行动或要求的一系列计划、行动和手段。
2. 工程保修：指新建、扩建或改建工程施工完成后，按合同约定及相关标准规定，施工单位承担的质量保证义务。
3. 建筑材料质量：指符合国家有关标准和施工设计文件的选用材料在建筑工程中验收合格并达到设计使用要求的质量。
工程质量保修书范本
工程质量保修书范本【工程质量保修书】尊敬的客户：感谢您选择我们公司为您提供工程服务。
为了确保工程质量和您的利益，我们愿意提供以下保修承诺：1.保修期限：工程竣工后的xxxx年内，我们承诺负责修复和维护因质量问题产生的损坏或故障。
2.保修范围：本保修书覆盖由我们公司完成的所有工程的质量问题，包括但不限于以下方面：- 结构缺陷：如墙体开裂、地基沉陷等；- 管道漏水：如水管渗漏、下水道堵塞等；- 电气故障：如电路短路、电线老化等；- 设备故障：如暖气不热、空调不制冷等。
3.保修条件：- 本保修书仅适用于正常使用情况下产生的损坏或故障；- 保修期内，您需及时通知我们进行维修，并提供必要的证明材料，如照片、报告等；- 保修范围以及维修具体事宜需要在我们公司工程师与您协商后确定。
4.保修责任：- 我们将优先协调专业工程师和技术人员进行维修；- 如因我们公司原因造成的质量问题，我们将承担维修费用；- 如因您个人原因造成的质量问题，我们将与您协商解决，并确保在承担维修费用方面给予合理的建议与帮助。
5.承诺细则：- 维修过程中，我们将尽力确保维修时限，以减少对您生活或工作的影响；- 如维修无法在合理时间内完成，我们将及时向您说明原因，并给予相应的解释与补偿；- 保修期内，我们将定期跟踪工程质量情况，及时向您汇报和解决问题。
此件为质量保修书，希望您妥善保管。
为了确保您的利益，请您在签字前详细阅读本保修书并与我们取得一致。
感谢您对我们公司的信任与支持，我们将竭诚为您服务。
保修方：公司名称：地址：联系人：联系电话：客户方：客户名称：地址：联系人：联系电话：日期：____年____月____日。
工程质量保修书
工程质量保修书工程承包人（全称）： XXXX有限公司（以下简称甲方）工程分包人（全称）：（以下简称乙方）为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲、乙双方经协商一致签订本工程质量保修书。
乙方在质量保修期内按照有关规定及本质量保修书的约定承担质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：。
二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的质量保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的质量保修期为 5 年；2、电气管线、给排水管线、设备安装和装修工程的质量保修期为 2 年；3、供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期；4、室外的上下水及小区道路等市政公用工程为 1 年；5、其他约定：。
三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日起的24小时内无偿派人修理。
乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上下跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方须确保地基基础工程和主体结构的质量。
因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为双方签订的施工合同总价的5%。
五、质量保修金的返还工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
在本工程缺陷责任期满后，且未发生任何质量问题，甲方将质量保修金（无息）返还给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件3：工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对XXX （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，装修工程，市政道路、桥涵、隧道、给水、排水、燃气与集中供热、路灯、园林绿化，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏
年；
3.装修工程为年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
6.小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
7.其他工程保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保证金
质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《通用条款》第65条赋予的规定一致。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。