建设工程法规及相关知识——合同法律基本制度习题(doc5)
工程合同法律制度考试题目
工程民法典律制度考试题目
1. 多项选择题
下列哪些选项属于工程合同的基本特征？
A. 标的物特定性
. 履行期限明确性
C. 风险分担
D. 价款支付方式
2. 判断题
工程合同一旦签订，任何一方都不能单方面解除合同。
（错）
3. 简答题
简述工程合同中违约责任的构成要件。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工期、质量标准和价款等条款。
在施工过程中，由于甲方提供的材料不符合要求，导致工程延期。
请分析：
a) 建筑公司是否有权要求甲方承担违约责任？
) 建筑公司应如何维护自己的权益？
5. 论述题
论述工程合同争议解决的方式及其优劣。
6. 填空题
根据《中华人民共和国民法典》，当事人一方不履行合同义务或者不完全履行合同义务
给对方造成损失的，应当承担_________责任。
7. 名词解释题
解释什么是“履约保证金”以及它在工程合同中的作用。
8. 计算题
某工程合同约定违约金为合同总价款的10%，如果工程延期一天，甲方需支付给乙方的违约金为5000元。
假设工程延期了5天，请计算甲方应支付给乙方的违约金总额。
9. 问答题
提问：在工程合同履行过程中，如何处理因不可抗力导致的合同变更或解除？
10. 综合分析题
某工程项目在实施过程中遇到了设计变更的问题，这直接影响了工程的进度和成本。
请问：
a) 设计变更通常需要遵循哪些程序？
) 如果设计变更导致原合同无法继续履行，双方应如何协商解决？。
建设工程合同制度习题
建设工程合同制度习题1.建设工程合同的定义及内容建设工程合同是指按照国家法律法规和建设工程管理制度，由建设单位与施工单位签订的，明确工程项目的设计、施工、监理等各方责任，工程质量、工期、价款、结算方式等问题的一种书面协议。
建设工程合同一般包括以下内容：1）合同各方的信息：建设单位和施工单位的名称、注册地址、法定代表人等信息；2）工程项目的描述：工程项目的名称、位置、范围、规模、内容等详细描述；3）工程设计要求：工程设计标准、验收标准等要求；4）工程施工要求：工程施工的技术标准、施工方法、进度计划等要求；5）工程质量要求：工程的质量要求和验收标准；6）工程工期：工程的计划工期和交付时间；7）价款支付方式：工程价款的支付方式、支付比例、结算方式等；8）履约保证：合同各方的履约保证方式，包括质量保证、工期保证、价款支付保证等；9）违约责任：合同各方违约的责任和后果；10）争议解决方式：合同各方之间发生争议的解决方式和程序。
2.建设工程合同的类型建设工程合同根据合同双方的不同角色、合同内容的不同偏重，可以分为多种类型，主要包括：1）总包工程合同：建设单位与承包单位签订的工程总承包合同，施工单位承担整个工程的施工任务；2）分包工程合同：承包单位与分包单位签订的工程分包合同，分包单位承担工程的一部分施工任务；3）设计施工一体化合同：建设单位直接与设计施工单位签订的合同，设计、施工由一家公司负责完成，减少了合同双方之间的沟通成本；4）工程管理合同：建设单位委托工程管理单位对工程项目进行全程管理，协助建设单位完成工程项目；5）监理合同：建设单位委托监理单位对工程施工过程进行监督、检验，确保工程质量符合标准。
3.建设工程合同制度的重要性建设工程合同制度对于建设工程的顺利进行和管理是非常重要的，具有以下几点重要性：1）规范工程施工行为：建设工程合同制度明确规定了工程项目的各方责任和权利，规范了工程施工行为，保障了工程项目的有效开展；2）保障工程质量和工程期限：建设工程合同明确了工程的设计要求、施工要求、工程质量和工期，对工程质量和工期进行严格的控制，保障了工程的高质量完成和按时交付；3）维护合同双方利益：建设工程合同保障了建设单位和施工单位的利益，对合同双方的权利和义务做出了明确的规定，维护了双方的合法权益；4）防范和解决纠纷：建设工程合同中明确了双方的违约责任和争议解决方式，可以有效地防范和解决合同纠纷，维护了建设工程的正常进行。
工程建设合同法律制度练习题
工程建设合同法律制度练习题
题目一：请简要介绍工程建设合同的定义及其法律特点。
题目二：根据《合同法》，列举工程建设合同的主要类型，并分别介绍其特点和应遵循的
法律规则。
题目三：工程建设合同中双方当事人的权利和义务是什么？请结合法律条文详细阐述。
题目四：工程建设合同中可能发生的违约行为有哪些？如何界定违约责任以及处理方式？
题目五：当工程建设合同中发生纠纷时，双方当事人应如何解决？请从合同约定的争议解
决方式以及法律诉讼程序两方面进行介绍。
题目六：在工程建设合同中，监理单位的职责是什么？如何保障监理单位的独立性和公正性？
题目七：工程建设合同中存在的风险和纠纷是如何防范和化解的？请结合实际案例进行说明。
题目八：请简要介绍《合同法》中关于工程建设合同的规定和适用范围，以及与其他相关
法律的关系。
题目九：在工程建设合同中，质量问题是一个重要的方面，请详细说明双方当事人在合同
履行过程中应该如何保证工程质量。
题目十：工程建设合同的解除和变更是常见的情况，请详细说明双方在解除和变更合同时
的操作流程和法律规定。
以上是一些关于工程建设合同法律制度的练习题，希望大家能够认真学习和思考，提高对
工程建设合同法律制度的理解和应用能力。
建议大家可以结合具体的案例进行分析和讨论，加深对相关法律知识的理解。
希望大家都能掌握工程建设合同的法律知识，更好地保护自
己的权益。
建设工程基本法律知识练习题
建设工程基本法律知识练习题在一级建造师《法规》考试教材中，建设工程基本法律知识的内容包含了建设工程基本法律体系、建设工程法人制度、建设工程代理制度等。
下列资料是本章知识的练习题。
1、以下关于法的效力层级，说法错误的是。
A.宪法至上B.上位法优于下位法C.一般法优于D.新法优于旧法2、在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是。
A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部3、设立法人需要具备的条件不包括。
A.依法成立B.有自己的名称、组织机构和场所C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任4、某项目施工中，施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从某供应商处购进了一批劣质钢材。
后来被建设单位发现，要求施工单位返工，施工单位因此遭受了巨大损失。
施工单位的损失应由承担。
A.项目经理与建设单位B.项目经理与施工单位C.项目经理与供应商D.施工单位与供应商5、根据《物权法》的规定，一般情况下动产物权的转让，自起发生效力。
A.买卖合同生效B.转移登记C.交付D.买方占有6、建设工程债发生的最主要的依据是。
A.侵权B.合同C.不当得利D.无因管理7、我国知识产权的主体包括著作权、专利权和。
A.发现权B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权8、因发生的债务，不适用留置权。
A.保管合同B.货物运输合同C.加工承揽合同D.建设工程施工合同9、建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种所承保的损失范围是。
A.信用保险和意外伤害保险B.财产损失保险和第三者责任保险C.财产损失保险和意外伤害保险D.健康保险和责任保险10、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应该认定为。
A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪1Z301000 建设工程基本法律知识[题目答案分离版] 字体：大中小一、单项选择题 1、《中华人民共和国土地管理法》属于。
工程合同法律制度考试题
工程合同法律制度考试题1. 工程合同的法律关系主体是（）A. 发包方和承包方B. 发包方和设计方C. 承包方和设计方D. 发包方、承包方和设计方2. 工程合同的法律制度属于（）A. 民法B. 合同法C. 建设工程法D. 建筑工程价款支付办法3. 以下哪种情况不属于工程合同履行中的不可抗力情形（）A. 战争B. 灾害C. 质量问题D. 政府行为4. 发包方可以随意变更工程合同约定吗（）A. 可以B. 不可以5. 在工程合同中，下列哪种内容是不合法的（）A. 工程担保金B. 不符合合同规定的工程质量验收C. 变更合同约定的工程内容D. 约定不可抗力情形6. 工程合同的解决办法一般有（）A. 和解B. 仲裁C. 诉讼D. 以上都是7. 工程合同的供应商出现了质量问题，导致工程无法按时交付，这种情况下发包方应（）A. 要求供应商承担责任B. 起诉供应商C. 寻找其他供应商D. 变更合同约定8. 下列哪种情况不属于工程合同的主要违约行为（）A. 拖延交工B. 质量不合格C. 支付款项不足D. 未经发包方同意擅自变更工程内容9. 工程合同的履行期限是指（）A. 工程的完工时间B. 签订合同时间C. 施工开始时间D. 双方约定的时间10. 工程合同中的“结构设计、施工、监理、材料、设备和变更等基本要素构成履行义务的内涵”是指（）A. 工程合同的约定内容B. 工程合同中的条款C. 工程合同中的主要内容D. 工程合同中的实质内容二、简答题部分1. 工程合同的定义及要素是什么？2. 工程合同的种类有哪些？各自的特点及适用范围是什么？3. 工程合同的履行中出现的常见争议有哪些？如何解决？4. 工程合同中的保证金是什么？其作用及退还条件是什么？5. 工程合同中的不可抗力情况有哪些？双方在遇到不可抗力情况时该如何处理？6. 工程合同中的质量问题如何界定？双方在出现质量问题时应如何处理？7. 工程合同的履行期限是如何界定的？如果一方无法按期履行合同，另一方应如何处理？8. 工程合同中的责任范围是什么？违约方应承担的责任是什么？9. 工程合同中的合同变更如何处理？何种情况下可以变更合同？10. 工程合同的解除和终止条件是什么？如何解除和终止工程合同？三、论述题部分1. 工程合同的法律制度对于建筑工程的发展起到什么作用？2. 工程合同的合同精神在法律制度中的体现是什么？3. 工程合同中的风险管理对于工程建设的重要性是什么？4. 工程合同中的分包问题如何解决？分包合同与总包合同的关系是什么？5. 工程合同中的质量管理问题如何加强？质量管理对于工程质量的重要性是什么？6. 工程合同中的服务质量如何提高？服务质量对于工程合同的重要性是什么？7. 工程合同中的履行期限如何保障？履行期限对于工程进度的影响是什么？8. 工程合同中的支付方式如何约定？支付周期对于工程经济效益的影响是什么？9. 工程合同中的保险责任如何规定？保险责任对于工程风险的管理是什么？10. 工程合同中的纠纷解决机制如何建立？纠纷解决机制对于工程合同履行的重要性是什么？。
2023年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》临考猜想卷5
二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》临考猜想卷(5)一、单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有l个最符合题意)1、合同法的基本原则中，不包含的是( )。
A.不得损害社会公共利益原则B.诚恳信用原则C.公正原则D.公正原则2、依据我国的法律体系，下列选项中属于行政法的是( )。
A.合同法B.建筑法C.招投标法D.公司法3、建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，后又以使用部分质量不符合商定为由主见权利的，则依据有关司法解释，对此种行为( )。
A.不予支持B.赐予支持C.不予支持，由发包商担当刑事责任D.赐予支持，由承包商担当刑事责任4、某企业的投标文件中，投标报价的大写金额与小写金额相冲突，其中大写金额为叁仟贰佰万元，小写金额为3000万元，则依据规定按( )。
A.3000万元B.3200万元C.向企业征询价格D.按废标处理5、下列各类人中，可以作为证人的是( )。
A.物证的鉴定人员B.参加民事诉讼的检察人员C.诉讼代理人D.与当事人有亲属关系的人6、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不全都时，由( )裁决。
A.制定机关协商B.地方政府C.国务院D.人民代表大会常务委员会7、关于下列施工纠纷案件不予以支持的是( )。
A.当事人商定，发包人收到施工结算文件后在商定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，根据商定处理。
承包人恳求根据竣工结算文件结算工程价款的B.建设工程施工合同无效，但经建设工程竣工验收合格，承包人恳求参照合同商定支付工程款的C.承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在竣工验收前取得相应资质等级的，当事人恳求根据无效合同处理的D.经修复后建设工程竣工验收合格，承包人恳求参照合同商定支付工程款的8、李某在受到欺诈的状况下与王某订立了合同，后经李某向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自( )起不发生法律效力。
A.人民法院打算撤销之日B.合同订立之时C.人民法院受理恳求之日D.权利人知道可撤销事由之日9、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，则( )。
建设工程法规及相关知识题库
建设工程法规及相关知识题库
一、建设工程法规概述
建设工程是指以固定地点为基础，利用人工或机器进行施工、改造、修建或安
装设备的工程。
建设工程在进行过程中需要遵守一系列法律法规，以确保工程质量、安全和合规性。
二、建设工程法规
1.《建设工程质量管理条例》
该法规规定了建设工程的质量管理要求，包括了工程设计、施工、监理等各个
环节的责任与要求。
2.《建设工程安全生产管理条例》
建设工程涉及到大量的人员和设备，安全生产管理至关重要。
该条例规定了建
设工程安全生产的管理制度和要求，保障工程施工过程中的安全。
3.《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》
建设工程的招投标是工程的重要环节，该法规规定了招标投标的程序和要求，
保障了工程的公平性和合规性。
三、建设工程相关知识题库
以下是建设工程相关知识题库的一些样例题目：
1.建设工程质量管理的基本原则是什么？
2.在建设工程中，安全生产的管理措施包括哪些？
3.招标文件中应包括哪些内容？
4.在施工现场，应如何设置安全警示标志？
5.建设工程施工人员应具备哪些资质证书？
通过学习建设工程法规和相关知识，我们可以更好地了解工程施工过程中的规
范要求，保障工程的质量和安全，促进建设工程行业的健康发展。
以上是关于建设工程法规及相关知识题库的一些内容，希望能对您有所帮助。
建设工程法规及相关知识试题
建设工程法规及相关知识试题一、建设工程法规概述建设工程法规是规范建设工程活动的法律法规的总称，具有广泛的适用性和约束力。
合理运用建设工程法规，能够有效保障建设工程的质量和安全，维护公共利益和社会稳定。
以下是一些建设工程常见的法规及其相关知识试题。
二、建设工程质量管理法规1. 建筑法•试题1：建筑法是我国建设工程管理的基本法规，它的主要内容包括哪些方面？•试题2：根据建筑法规定，哪些单位或个人可以参与建筑工程的设计、施工、监理等活动？2. 建设工程质量管理条例•试题1：建设工程质量管理条例的目的是什么？它具有哪些主要内容？•试题2：建设工程质量管理条例规定了哪些责任主体的义务和责任？3. 建设工程质量管理实施办法•试题1：建设工程质量管理实施办法对建设工程质量管理的具体措施有哪些？•试题2：根据建设工程质量管理实施办法，建设单位应履行哪些工作职责？三、建设工程安全管理法规1. 建筑工程安全生产管理条例•试题1：建筑工程安全生产管理条例的主要目的是什么？它包括哪些主要内容？•试题2：施工单位应按照建筑工程安全生产管理条例的要求做好哪些方面的工作？2. 建设工程施工安全技术标准•试题1：建设工程施工安全技术标准是什么？它的编制和应用有什么作用？•试题2：在建设工程施工中，哪些工作需要根据施工安全技术标准进行管理和控制？3. 建设工程施工安全管理规范•试题1：建设工程施工安全管理规范是什么？它具体规定了哪些工作内容和要求？•试题2：在建设工程施工安全管理中，建设单位应当履行哪些职责？四、建设工程环境保护法规1. 环境保护法•试题1：环境保护法的主要目的是什么？它组织实施环境保护的基本原则是什么？•试题2：建设工程在进行过程中应当遵守环境保护法的哪些规定？2. 建设项目环境保护管理办法•试题1：建设项目环境保护管理办法的主要内容包括哪些方面？•试题2：在建设项目环境保护中，环境影响评价是一个重要的环节，请简要介绍环境影响评价的内容和作用。
《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2007年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。
每个备选项中，只有1个最符合题意。
）L （）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
a、质量事故处理制度b、质量事故统计报告制度c、安全生产责任制度d、安全生产监督制度2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。
a、群防群治制度b、伤亡事故处理报告制度e事故预防制度d、安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
a、30 日b、60Bc、15 日d、90 B4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
a、建设单位b、有关主管部门c、建设行政部门d、当地人民政府5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
a、各自相应的责任b、连带责任c、按份责任d、补充责任6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
a、全部责任b、次要责任c、主要责任d、同等责任7、施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。
a、施工单位b、责任方c、建设单位d、暂停决定方8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。
职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。
工程合同法律制度的考试卷
工程合同法律制度的考试卷一、选择题1. 工程合同法的产生背景是：A. 满足工程建设市场需求B. 维护合同当事人的合法权益C. 规范工程建设活动D. 以上都是2. 工程合同法规定了工程合同的内容应当包括：A. 工程的名称、规模和工期B. 工程的地点C. 工程的质量标准和验收标准D. 以上都是3. 工程合同法规定，施工单位在履行合同过程中应当保证工程的质量符合规定，否则可能承担：A. 违约责任B. 刑事责任C. 民事责任D. 行政责任4. 工程合同法规定了工程款支付的方式，其中包括：A. 分期支付B. 完工结算C. 竣工结算D. 以上都是5. 工程合同法规定，当发生争议时，当事人可以选择以下哪种方式解决：A. 仲裁B. 诉讼C. 谈判D. 以上都是二、简答题1. 工程合同法的基本原则有哪些？分别简要说明其内容。
2. 工程合同的解除条件有哪些？在什么情况下可以解除工程合同？3. 工程合同法对工程质量管理有哪些规定？施工单位如何保证工程质量？4. 工程款支付的方式有哪些？请说明各种支付方式的具体内容及应用场景。
5. 工程合同法对争端解决有哪些规定？当事人选择仲裁还是诉讼解决争议的因素有哪些？三、论述题1. 工程合同法的出台对推动我国工程建设行业的发展有何作用？请结合实际案例进行分析。
2. 工程合同法如何规范施工单位和建设单位的行为？请结合条文内容进行详细说明。
3. 工程款支付在工程建设过程中的重要性及其影响因素是什么？请结合实际情况进行分析。
4. 工程合同法中对施工单位违约的处理方式有哪些？请说明施工单位可能面临的处罚及其影响。
5. 工程合同法如何保护工程建设参与者的合法权益？请结合具体案例进行说明。
四、案例分析请根据下面的情况进行案例分析，并分析工程合同法的相关规定及其适用情况：某施工单位与某建设单位签订了一份工程合同，约定施工单位将在规定工期内完成建设单位的工程项目。
然而，在施工过程中，施工单位未按照合同规定的质量标准进行工程施工，导致工程出现质量问题，建设单位要求返工。
建设工程法规及相关知识五
建设工程法规及相关知识五1.根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确的是( )。
A.《宪法》、《建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》B.《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《宪法》C.《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》D.《建筑法》、《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》2.关于法律责任的说法，正确的有( )。
A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B.法律明确规定了法律责任的范围和性质C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D.法律责任包括了不利和有利的法律后果3.某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”，而无具体授权事项，则该律师有( )的权利。
A.代为承认、放弃诉讼请求B.提出管辖权异议C.进行和解D.提起反诉或者上诉4.当事人在合同订立后因一方违约而应向另一方支付违约金，对于违约金的支付，正确的是( )。
A.双方可以在合同中约定因违约产生的损失赔偿额，并按此支付B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人不能请求人民法院增加C.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少D.违约方支付违约金后，合同终止5.某建设单位于2014 年2 月1 日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在( )开工。
A.2014 年3 月1 日C.2014 年8 月1 日B.2014 年5 月1 日D.2014 年11 月1 日6.根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同( )。
A.效力待定B.可变更C.无效D.可撤销7.关于法定代表人的说法，正确的有( )。
A.法定代表人代表法人从事民事活动B.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人C.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任D.法人可以有法定代表人8.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程法规及相关知识——合同法律基本制度习题
1.下列选项，属债权合同的是（ B ）。
A．监护合同 B．买卖合同
C．行政合同 D．劳动合同
2.《合同法》规定，有（ BCDE ）情形的，合同无效。
A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同
B．恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益
C．损害社会公共利益
D．以合法形式掩盖非法目的；
E．违反法律、行政法规的强制性规定。
3.合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是（ A ）之日开始。
A．合同订立B．合同开始履行
C．一方向仲裁机构申请撤消合同D．仲裁机构裁定为可撤消合同
4.当事人对合同质量约定不明确的，（ ABCD ）。
A．有国家标准的，按国家标准执行
B．没有国家标准、有行业标准的，按行业标准执行
C．没有国家标准、行业标准，有地方标准的，按地方标准执行
D．没有国家标准、行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行
E．国家鼓励企业采用国际质量标准
5.《合同法》规定,执行政府定价或政府指导价的合同,应遵守的规定有( ABD )。
A．在合同约定的交付期限政府价格调整时，按照交付时的价格计价
B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行
C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行
D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E．逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行
6.《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行（ B ）原则。
A．过错责任 B．严格责任
C．损失赔偿 D．公平合理
7.甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。
按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（ B ）。
A．视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿
B．视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿
C．视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿
D．直接要求甲承包人赔偿
8.当事人对方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（ C ）。
A．只能采用违约金 B．由违约一方采用违约金或定金
C．由非违约一方采用违约金或定金 D．同时采用违约金和定金
9.根据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（ C ）。
A．建设资金未能按计划到位的施工暂停
B．发包人改变建设方案的工程停建
C．传染病流行导致施工暂停
D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
10.《合同法》规定，合同变更表述正确的有（ CDE ）。
A．变更必须采用书面形式
B．当事人可以将合同转让给他人
C．当事人经过协商可以改变某些条款的约定
D．必须以明确的新条款容更换相应条款容
E．变更的条款对当事人双方有约束力
11.《合同法》规定，解除合同表述正确的有（ BC ）。
A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同
B．当事人协商一致可以解除合同
C．因不可抗力致使不能实现合同目的
D．一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理
E．合同解除后，当事人均不再要求对方承担任何责任
12.中国仲裁协会是（ D ）。
A．国家行政机关的组成部分 B．国家司法机关的组成部分
C．国家事业单位的组成部分 D．依法成立的社团法人
13.以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（ A ）。
A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员
C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名
D．仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成
14.以下各项，施工合同质量成因表述错误的是（ A ）。
A．建筑材料没有注册商标
B．监理制度不严格
C．建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期
D．施工单位在施工过程中偷工减料
15.《合同法》规定，合同容一般包括（）等条款。
A．标的 B．数量、质量
C．价款或报酬 D．签订地点 E ．解决争议的方法
16.《合同法》规定，要约邀请包括（ABDE ）等。
A．拍卖公告B．招标公告
C．递交投标文件 D．招股说明书 E．寄送价目表
17.承诺对要约容的非实质性变更指的是（ B ）。
A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更
B．承诺中增加的建议性条款
C．承诺中要求增加价款
D．受要约人对合同履行方式提出独立的主
18.担保方式中，必须由第三人提供担保的是（ A ）。
A．保证 B．抵押 C．留置 D．定金
19.甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。
履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。
合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。
则对变更事项中损失部分的处理原则是由于( D )。
A．甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲乙双方承担
B．甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
C．丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
D．甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
20.按照《担保法》的规定，出质人可以提供（ C ）办理质押担保。
A．建筑物 B．构筑物
C．依法可以转让的股票D．土地
21.在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财
产向债权人提供担保的方式有（ BC ）。
A．保证 B．抵押 C．动产质押 D．留置 E．定金。