110kV输变电工程施工合同
110kV输变电工程施工合同
110kV 输变电线路工程施工合同发包人：承包人：签订时间：签定地点：第一部分：合同书本合同书由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设（工程名称），并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分：（a）合同书；（b）中标通知书；（c）标价工程量表（d）合同专用条件；（e）合同通用条件；（f）招标文件和投标文件；（g）技术规范的组成文件；（1）包括在合同文件中的书面技术规范；（2）参考资料中包括的技术规范；（h）图纸的合成资料；（1）标明的尺寸；（2）文字注释；（3）图解显示；（i）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺（1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；（2）满足设计和验收规范要求，确保工程质量合格；（3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；（4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。
5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。
110kv输电线路工程合同
合同编号：________合同名称：110kV输电线路工程合同合同双方：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行110kV输电线路工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：110kV输电线路工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：根据甲方提供的工程设计文件，工程包括但不限于输电线路的塔基建设、线路铺设、变电站建设等。
1.4 工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。
二、合同金额2.1 乙方向甲方提供的工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方提供的工程设计文件和技术要求，按时完成工程。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全，遵守国家及行业的相关法律法规。
3.3 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程价款。
3.4 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
四、付款方式4.1 甲方支付工程价款的方式分为三次，具体如下：（1）工程进度款：工程进度达到合同约定的比例时，甲方应支付相应比例的工程价款。
（2）验收合格款：工程验收合格后，甲方应支付剩余的工程价款。
（3）质保金：乙方提供质保服务，质保期为工程验收合格之日起一年，质保期内无质量问题，甲方支付质保金。
4.2 甲方支付工程价款时，乙方应提供等额的发票。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×0.1%。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程价款的，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。
110线路施工合同协议书
110线路施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方需对110KV输电线路进行施工，乙方具备相应资质并愿意承担该工程施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况工程名称：___________工程地点：___________工程内容：包括但不限于110KV输电线路的架设、调试、检测及附属设施的建设等。
二、工程质量乙方必须按照国家有关标准和规范要求，保证工程质量达到设计要求和甲方的满意度。
三、工期要求乙方应根据工程实际情况，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
具体开工日期和竣工日期由双方协商确定，并在合同中明确。
四、工程造价及支付方式工程造价根据实际工程量及材料费用计算，并由双方协商确定。
支付方式按照合同约定分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
五、安全生产乙方必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施，确保施工现场安全无事故。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项双方可根据工程具体情况，另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______授权代表签字：_______ 授权代表签字：_______日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
2024年110KV输变电工程施工合同范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年110KV输变电工程施工合同范本本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工期1.5 施工地点2. 合同价格2.1 工程总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算2.5 价格调整3. 施工要求3.1 施工标准3.2 施工计划3.3 施工材料3.4 施工设备3.5 施工安全4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检查4.3 质量争议解决5. 进度管理5.1 施工进度计划5.2 进度延误5.3 进度加快6. 变更管理6.1 变更申请6.2 变更批准6.3 变更费用7. 合同的解除和终止7.1 合同解除7.2 合同终止8. 违约责任8.1 发包方违约8.2 承包方违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 保险10.1 保险责任10.2 保险办理10.3 保险费用11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 合同的生效、修改和解除12.1 合同生效12.2 合同修改12.3 合同解除13. 一般条款13.1 适用法律13.2 合同语言13.3 合同的附件14. 其他条款14.1 发包方和承包方的信息14.2 合同签署日期14.3 合同编号第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，承担工程发包义务的一方，即2024年110KV输变电工程的所有权人或其合法授权人。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担工程施工义务的一方，即取得发包方施工许可的施工企业。
1.3 工程工程是指发包方委托承包方施工的2024年110KV输变电工程，包括所有施工图纸、技术文件、设备、材料及相关工作。
1.4 施工期施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的期限。
1.5 施工地点施工地点是指本合同约定的工程实施的具体地点。
2024版110KV变电站施工合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版110KV变电站施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 支付方式第三条施工期限3.1 施工开始日期3.2 施工结束日期3.3 延期条款第四条施工质量标准4.1 施工规范4.2 质量保证4.3 验收标准第五条材料及设备5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 材料和设备验收第六条施工安全6.1 安全措施6.2 安全事故处理6.3 安全生产责任第七条知识产权保护7.1 知识产权归属7.2 侵权责任第八条保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 违约责任第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律适用第十一条合同的变更和解除11.1 合同变更11.2 合同解除第十二条继承和转让12.1 合同继承12.2 合同转让第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力责任第十四条合同的生效、终止和解除14.1 合同生效14.2 合同终止14.3 合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点施工地点位于（具体地址），详见附件二。
1.4 施工内容乙方应按照本合同约定的施工图纸、技术规范和质量标准，完成110KV变电站的施工，包括但不限于土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收等全部施工内容。
具体施工内容详见附件三。
第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整合同总价在签订合同后，如因不可抗力等因素导致材料价格、人工费用等发生重大变化，双方可协商进行价格调整。
价格调整的具体办法详见附件四。
2.3 支付方式甲方按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同总价。
110KV变电站工程安装的合同模板
考试 学资学习网 押题合同编号110KV变电站施工合同编制日期：二0—三年月输变电工程建设施工合同WORD格式可编辑项目单位（全称）：（以下简称甲方）-----------------------------------------施工单位（全称）：（以下简称乙方）------------------------------------------依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：—工程地点：二、承包范围本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10K V系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。
（甲方提供设备及材料详见甲供材清单）,本期工程通讯设备费，综合电缆费另计，不包括照明工程安装。
三、双方一般权利和义务1、甲方职责1.1参与工程质量、安全活动；1.2按合同规定支付工程款。
2、乙方职责2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收；专业知识整理分享WORD格式可编辑2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。
2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作：1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任；2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续；3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。
110kv变电站施工合同范本下载
110kv变电站施工合同范本一：合同背景本合同是由甲方和乙方就110kv变电站的施工事宜达成的协议。
甲方是变电站的业主，乙方是承建商。
二：合同内容1. 施工范围1.1 施工地点：110kv变电站的具体位置。
1.2 施工内容：- 建设110kv变电站的主体工程，包括变电设备的安装、接线等;- 建设变电站的辅助工程，包括道路、护栏、电缆井等;- 竣工验收。
2. 工期与进度2.1 总工期：从合同生效之日起，至变电站竣工验收日期。
2.2 工期约束：乙方应按照甲方的要求，按期完成各项施工。
2.3 进度款结算：根据实际施工进度，按阶段预付乙方施工款。
乙方须在每个阶段完成后提交相关验收材料。
3. 质量标准3.1 设计标准：乙方应按照国家相关标准和甲方的技术要求进行设计和施工。
3.2 质量监督：甲方有权委托第三方进行质量监督，乙方须积极配合监督工作。
3.3 竣工验收：乙方须按照合同约定，完成变电站并通过竣工验收合格后方可交付甲方。
甲方有权对乙方提交的竣工文件进行审核。
4. 施工费用与付款方式4.1 施工费用：甲方按照合同约定支付相应的施工款。
4.2 付款方式：甲方根据实际施工进度，按阶段付款。
5. 保证和担保5.1 履约保证：乙方应履行合同约定的各项义务，如违约，则承担相应的法律责任。
5.2 质量保证：乙方应提供相应的质量保证期，保证变电站在合理使用条件下的质量问题。
6. 变更和解除6.1 变更：合同生效后，任何一方若需要变更合同内容，则需经双方协商一致，并签署书面变更协议。
6.2 解除：合同当事人有权解除合同，需提前30天以书面形式通知对方。
7. 争议解决7.1 双方协商解决：如发生合同履行争议，双方应在协商中解决。
7.2 仲裁解决：如无法通过协商解决，可提交仲裁解决。
8. 附件- 工程图纸- 施工方案- 合同附表本文所涉及的法律名词及注释：- 合同：合同是由合同的当事人通过订立、公示、送达等方式确定的权利和义务彼此对等的协议关系。
110kv线路工程合同
2.3丙方（监理方）：____________
三、工程期限
3.1工程开工日期：____年__月__日
3.2工程竣工日期：____年__月__日
3.3工程总工期：____个月
四、工程质量
4.1工程质量标准：按照国家、行业及地方相关标准、规范执行。
4.2工程验收：工程完成后，乙方应按照国家、行业及地方相关标准、规范进行自检，并提交验收申请。甲方、丙方共同对工程进行验收。
（3）负责办理工程保险、施工许可证等相关手续。
（4）按照合同约定及时提交验收申请，配合甲方、丙方进行验收。
（5）对工程实行质量保修。
6.3丙方权利与义务
（1）负责对工程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度。
（2）参与工程验收，提出验收意见。
（3）监督乙方按照合同约定履行义务。
七、违约责任
7.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
九、其他
9.1本合同一式肆份，甲方、乙方、丙方各执一份，另壹份报相关部门备案。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
甲方（盖章）：____________
乙方（盖章）：____________
丙方（盖章）：____________
签订日期：____年__月__日
4.3工程保修：自工程验收合格之日起，乙方对工程实行____年的质量保修期。
五、工程费用
5.1工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
5.2工程进度付款：按照工程实际进度，甲方向乙方支付相应工程进度款。
5.3工程结算：工程验收合格后，双方根据实际完成工程量进行结算。
110KV变电站工程安装合同(两篇)
110KV变电站工程安装合同（二）110KV变电站工程安装合同（二）一、合同双方地址：法定代表人：联系人：联系方式：地址：法定代表人：联系人：联系方式：二、前言三、合同内容1. 工程规模1.1. 变电站安装工程的总规模为XX平方米，由甲方提供详细工程图纸。
1.2. 工程包括但不限于设备安装、布线、调试等。
2. 工期2.1. 工程安装工期为XX个月，自合同生效之日起计算。
2.2. 双方应按照项目计划和进度表按时履行各自的责任。
2.3. 如因甲方原因导致工期延迟的，甲方将承担由此产生的额外费用。
3. 甲方责任3.1. 甲方应提供合理、稳定的施工场地，并配合乙方的施工需要。
3.2. 甲方应提供变电站安装所需的设备、材料等。
3.3. 甲方应确保提供的工程图纸准确无误，若因图纸错误导致施工问题，甲方将承担相应责任。
4. 乙方责任4.1. 乙方应制定详细的施工方案，并提供给甲方审批。
4.2. 乙方应按照工艺要求和标准进行工程安装，并保证质量达到合同约定的标准。
4.3. 乙方应及时向甲方汇报工程进展情况，并解决工程实施中遇到的问题。
5. 施工费用5.1. 工程安装费用为XX元整，乙方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付给甲方。
5.2. 若因乙方原因导致施工费用增加的，乙方将承担相应责任。
6. 施工质量验收6.1. 工程安装完成后，乙方应向甲方进行施工质量验收。
6.2. 如乙方提供的工程未达到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行整改或返工，乙方应承担相应的责任和费用。
7. 保密条款7.1. 双方应对合作过程中涉及到的商业秘密和技术机密予以保密。
7.2. 未经授权，双方不得向第三方透露对方的商业秘密和技术机密。
8. 争议解决8.1. 对于因合同履行而产生的争议，双方应通过友好协商解决。
8.2. 如协商不成，双方可选择将争议提交至相关仲裁机构进行仲裁。
9. 合同变更和解除9.1. 任何一方在履行合同时发现有必要变更合同内容的，应及时以书面形式通知对方，并经双方协商达成一致意见。
110kv输变电工程施工合同
110kv输变电工程施工合同甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于条款：1. 甲方是依法注册成立的公司，有权进行本合同所述的工程。
2. 乙方是具有相应资质的施工单位，有能力按照甲方的要求完成本合同所述的工程。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在110kV 输变电工程施工过程中的权利、义务和责任。
工程概况：1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如线路架设、变电站建设等]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程期限：自 [开工日期] 至 [竣工日期]合同价款：1. 合同总价为 [金额]，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 付款方式：[具体付款方式，如进度付款、里程碑付款等]。
工程质量与验收：1. 乙方必须按照国家和行业标准进行施工，并确保工程质量。
2. 工程验收应按照国家相关规定执行。
双方权利与义务：1. 甲方权利与义务：- 按时支付合同价款。
- 提供施工所需的相关资料和条件。
- 对工程进度和质量进行监督。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成工程施工。
- 保证工程质量，按期交付工程。
- 遵守安全生产规定，确保施工安全。
违约责任：1. 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体内容应根据违约情况和损失程度确定。
争议解决：双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决。
协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
合同变更与解除：1. 任何对合同内容的变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 合同可在双方协商一致的情况下解除。
其他条款：[根据具体情况添加其他必要的条款，如保密协议、保险要求、工程保修期等]合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同附件：[列出所有合同附件，如施工图纸、技术规范、工程量清单等]甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日请确保在签订正式合同前，由专业法律顾问进行审查，并根据项目具体情况和当地法律法规进行必要的调整和补充。
110KV变电站工程安装合同
110KV变电站施工合同编制日期：二〇一三年月输变电工程建设施工合同项目单位（全称）： (以下简称甲方) 施工单位（全称）： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包范围本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。
(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。
三、双方一般权利和义务1、甲方职责1.1参与工程质量、安全活动；1.2按合同规定支付工程款。
2、乙方职责2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收；2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。
2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作：1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任；2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续；3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。
四、合同工期1、开工及延期开工1.1本工程开工时间定于年月日，年月日保证具备送电条件。
110kv变电站施工合同
110kv变电站施工合同甲方：[填写甲方名称]乙方：[填写乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方本次委托乙方进行110kV变电站的施工工作，双方共同维护合同的有效性、实施合同的内容。
第二条合同内容根据本合同的约定，乙方负责以下工作的实施：1. 变电站规划设计；2. 基础施工；3. 主体结构施工；4. 电气设备安装；5. 配套电缆敷设；6. 测试与调试；7. 验收与移交等工作。
第三条工程进度和质量要求1. 甲方要求乙方按照合同约定的工程进度和质量要求进行工作；2. 乙方应制定项目实施计划，并及时向甲方汇报工程进展情况；3. 乙方应确保工程施工过程中的安全生产，合理组织施工人员和材料，并保证工程质量符合相关标准和规范。
第四条付款方式及进度1. 甲方按照工程进度和实际完成情况，通过分期支付方式向乙方支付工程款项；2. 乙方应向甲方提供符合国家规定的发票；3. 甲、乙双方应按合同约定的时间和方式进行结算。
第五条合同变更和解除1. 合同履行过程中，如需变更本合同内容，甲、乙双方应协商一致，并签订变更协议；2. 甲乙双方如因不可抗力等特殊情况导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决办法；3. 甲乙双方协商解除合同的，应提前30天以书面形式通知对方。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致工程进度延误或工程质量问题，乙方应承担相应责任，并按照甲方要求采取相应补救措施；2. 如因甲方原因导致工程进度延误或工程质量问题，甲方应承担相应责任，并按照乙方要求采取相应补救措施。
第七条争议解决1. 在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；2. 如协商无法解决，应提交所属仲裁委员会进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。
第八条合同生效与变更1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效；3. 除非经双方协商一致，本合同不得随意更改。
110kv变电站施工合同
110kv变电站施工合同第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方为110kv变电站的建设项目，乙方具备相关施工资质和经验，经双方友好协商，就甲方110kv变电站施工事宜达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程规模：[填写工程规模]1.4 工程内容：[填写工程内容]二、合同价格2.1 双方确认，本合同施工费用为：[填写合同价格]元（大写：[填写合同价格大写]）。
2.2 乙方应在合同签订后：[填写时间]日内向甲方提交施工预算，经甲方确认后按预算执行。
三、施工期限3.1 乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，施工期限为：[填写施工期限]个月。
3.2 乙方如因不可抗力等因素导致施工延期，应提前通知甲方，并采取措施减少损失。
四、施工质量4.1 乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准为：[填写验收合格标准]4.3 乙方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
五、合同的履行和支付5.1 乙方应按照合同约定完成施工，并保证施工过程中的安全、环保等事项。
5.2 甲方应按照合同约定支付施工费用，支付方式为：[填写支付方式]。
5.3 甲方应在乙方提交完整的工程资料并经验收合格后支付合同价款。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的：[填写比例]。
6.2 甲方未按照合同约定支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的：[填写比例]。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
110kv变电站施工合同模板
110kv变电站施工合同模板一、甲方（发包方）：名称，_____________法定代表人，_____________地址，_____________电话，_____________。
二、乙方（承包方）：名称，_____________法定代表人，_____________地址，_____________电话，_____________。
鉴于甲方拟在_____________地点建设110kv变电站，现委托乙方进行110kv变电站的施工，甲乙双方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、工程名称、地点和内容。
1. 工程名称，110kv变电站施工工程。
2. 工程地点，_____________。
3. 工程内容，包括变电站主体建筑、设备安装、电气线路敷设等相关工程。
二、工程标准。
1. 工程应符合国家相关规定和标准，保证工程质量。
2. 工程应符合甲方提出的设计要求和技术规范。
三、工程工期。
1. 工程工期为_____________天/月，自合同签订之日起计算。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方，并经甲方同意后进行调整。
四、工程造价及支付方式。
1. 工程总造价为_____________万元，具体分解如下：(1) 材料费，_____________万元。
(2) 人工费，_____________万元。
(3) 设备费，_____________万元。
(4) 其他费用，_____________万元。
2. 工程款支付方式：(1) 工程款按照进度支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
(2) 工程款支付时，乙方应提供相应的工程进度、材料清单、发票等相关资料。
五、质量保证。
1. 乙方承诺所施工程质量符合国家相关标准和甲方要求，如发现质量问题，应立即整改。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修期，对工程质量进行保证。
六、安全保障。
1. 施工过程中，乙方应加强安全管理，保障工人和现场安全。
输变电110kv工程施工合同
输变电110kV工程施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：签订日期：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行的输变电110kV工程施工事项，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：输变电110kV工程施工1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于输变电110kV线路的塔基建设、线路铺设、变电站建设、设备安装、调试及验收等全部工作内容。
二、承包范围2.1 乙方负责本工程的施工、设备供应、安装、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，如有延期，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
三、合同价格3.1 双方经协商一致，本工程施工合同总价为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
3.2 乙方在合同签订后_______日内向甲方提交工程预算，经甲方审核确认后，按照约定的付款比例进行付款。
四、工期4.1 双方约定本工程工期为_______个月，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。
五、质量标准5.1 乙方应按照相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸、技术规范进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收合格后，乙方应按照约定进行质保，质保期为工程验收合格之日起_______年。
六、合同的履行6.1 甲方应按照合同约定履行付款义务，确保乙方的施工进度和质量。
6.2 乙方应按照合同约定履行施工义务，确保工程质量、安全和进度。
七、合同的变更和解除7.1 任何一方提出变更或解除合同，均应提前_______天书面通知对方，并经双方协商一致。
2024110KV变电站施工合同
2024110KV变电站施工合同甲方(承包商):_________________乙方(委托人):_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就2024110KV变电站施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：2024110KV变电站施工工程。
1.2 工程地点：__________________。
1.3 工程内容：本工程包括变电站的土建、设备安装、调试等工程任务。
第二条工程质量与验收2.1 甲方应按照国家有关规定和标准，保证工程质量达到设计要求和验收标准。
2.2 工程竣工后，乙方应组织验收，对合格的工程进行验收，并出具验收报告。
如有不合格之处，甲方应及时整改，直至符合验收标准。
第三条工程进度与付款3.1 甲方应按照合同约定的时间节点完成工程任务。
如因不可抗力因素导致工程进度延误，甲方应及时通知乙方并提供相关证明材料。
3.2 乙方应按照合同约定的付款方式和时间节点支付工程款项。
如有特殊情况需要调整付款方式或时间节点，需经双方协商一致书面同意。
第四条保修与维护4.1 自工程竣工之日起，甲方应对工程提供一年的质量保修服务。
在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，甲方应负责免费维修或更换。
4.2 在保修期外，甲方仍应对工程承担维修责任，但需收取合理的维修费用。
第五条保密条款5.1 本合同涉及的商业秘密和技术资料等，双方应对其严格保密，不得向第三方泄露或披露。
5.2 如因违反保密条款而导致损失的，应由违约方承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 本合同的履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
110kv变电站工程合同
110kv变电站工程合同第一部分：合同双方甲方（业主）：_______________地址：_______________联系人：_______________电话：_______________乙方（承包商）：_______________地址：_______________联系人：_______________电话：_______________---第二部分：项目概述1. 项目名称：110kV变电站工程2. 项目地点：_______________3. 项目内容：新建一座110kV变电站，包括土建、电气安装、调试等相关工作。
4. 项目工期：自合同签订之日起计算，共计____个月。
---第三部分：合同金额1. 合同总价：人民币____元整（大写：人民币____万元整）。
2. 付款方式：按进度支付，具体如下：- 预付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%；- 进度款：根据工程进度，分阶段支付；- 竣工款：工程竣工验收合格后____天内支付剩余款项。
---第四部分：工程质量与验收1. 质量标准：乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 验收程序：工程完成后，由甲方组织相关部门进行验收。
验收合格后，方可进行结算。
---第五部分：违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程，每逾期一天，需支付合同总价____%的违约金。
2. 若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责修复并承担由此产生的一切费用。
---第六部分：争议解决如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
---第七部分：其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议。
---甲方（业主）：____（盖章）代表人（签字）：____日期：____年____月____日乙方（承包商）：____（盖章）代表人（签字）：____。
110k变电站新建工程合同
110k变电站新建工程合同110k变电站新建工程合同是指在电力系统中，针对110kV变电站的新建工程所签订的合同。
该合同涉及到工程的设计、施工、设备采购、验收等方面的内容。
下面是一份标准格式的合同文本，详细说明了各个方面的内容和要求。
合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方联系电话]传真：[甲方传真]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方联系电话]传真：[乙方传真]鉴于甲方拟新建110kV变电站工程，乙方具备相关经验和技术能力，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确双方在110kV变电站新建工程中的权利和义务，确保工程的顺利进行。
1. 本工程的范围包括变电站的设计、施工、设备采购、调试等。
2. 双方应根据相关法律法规和技术标准，按照合同约定的要求完成工程。
第三条工程设计1. 乙方应根据甲方提供的工程要求和技术规范，进行变电站的设计。
2. 设计文件应包括设计图纸、设计说明书、设备清单等。
3. 设计文件应提交给甲方审核，并按照甲方的要求进行修改和完善。
第四条工程施工1. 乙方应组织施工队伍，按照设计文件和工程计划进行施工。
2. 施工过程中，乙方应确保施工质量和安全，采取必要的措施防止事故发生。
3. 施工期间，乙方应与甲方保持密切沟通，及时汇报工程进展情况。
第五条设备采购1. 设备采购应符合相关法律法规和技术标准。
2. 乙方应根据甲方的要求，制定设备采购计划，并提交给甲方审核。
3. 设备采购过程中，乙方应及时与供应商沟通，确保设备的质量和交货期。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应组织相关人员进行工程验收。
2. 工程验收应根据相关标准和规范进行，确保工程质量符合要求。
3. 工程验收合格后，甲方应及时支付工程款项。
1. 双方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
110kv线路工程施工合同书
110kv线路工程施工合同书甲方（业主）： [填写业主单位名称]乙方（承包商）： [填写承包商单位名称]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就110kV线路工程的施工事宜达成如下合同：第一条工程概述1.1 工程地点：[填写具体施工地点]1.2 工程规模：[填写工程的具体规模和范围]1.3 工程内容：包括但不限于线路铺设、塔架建设、电缆敷设、接地系统安装等。
第二条工程质量要求2.1 乙方必须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2.2 工程竣工后，应通过甲方或甲方委托的第三方机构的质量验收。
第三条工程进度安排3.1 工程开工日期：[填写具体日期]3.2 工程竣工日期：[填写具体日期]3.3 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第四条工程造价及支付方式4.1 工程总造价为：[填写总金额]元。
4.2 支付方式：甲方应按以下时间节点向乙方支付工程款——预付款、进度款、竣工款等。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权监督乙方施工过程，并对工程质量提出合理要求。
5.2 乙方负责组织施工，保证工期和质量，及时解决施工中出现的问题。
5.3 双方应遵守合同约定，任何一方违约应承担相应责任。
第六条安全生产6.1 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全操作规程。
6.2 发生安全事故时，乙方应立即采取措施并报告甲方及相关管理部门。
第七条争议解决7.1 双方因执行本合同所发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________ 日期：________乙方代表（签字）：__________ 日期：________---。
110kv变电站施工合同
110kv变电站施工合同合同编号：XXXX有效日期：XX年XX月XX日甲方：XXXX变电站有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XX号法定代表人：XXX联系电话：XXXX-XXXXXXXX乙方：XXXX施工队地址：XXXX市XXXX区XXXX街XX号法定代表人：XXX联系电话：XXXX-XXXXXXXX鉴于甲方计划在XXXX地区建设110kv变电站项目，乙方具有相关施工经验和技术能力，双方经友好协商达成如下合作协议：一、项目概述1.1 项目名称：XXXX变电站施工项目1.2 项目位置：XXXX市XXXX区XXXX街XX号1.3 项目内容：包括110kv变电站主体工程施工、设备安装、调试及配套工程等。
二、合同价格与支付方式2.1 本合同总价为人民币XXX万元（大写：XXX万元整），包含所有工程的设备材料、劳务费用和其他必要费用。
2.2 甲方按以下方式向乙方支付本合同款项：a) 工程开工前支付合同总价款的10%作为预付款；b) 工程进展按照实际完成进度支付合同总价款的60%，每月支付一次；c) 工程竣工验收合格后支付合同总价款的30%；d) 工程竣工验收合格后支付合同总价款的余款。
三、合同履行期限3.1 本合同的工期为XX个月，具体工期从本合同生效之日起计算。
3.2 甲方在工期内提供必要的工程设计文件、土地使用证明和施工条件等，保障乙方顺利进行施工。
四、合同质量要求4.1 乙方承诺按照相关法律法规和国家标准，严格控制工程质量，确保施工符合设计要求和合同规定。
4.2 乙方应配备具备相应资格和经验的工程技术人员，确保施工过程中的安全和质量管理。
五、合同变更5.1 若因不可抗力或其他合理原因，双方需变更本合同的任何内容，应经双方书面协商一致，并签署补充协议。
5.2 经过协商一致的合同变更，应具体明确变更的内容、变更后的工期和价格等，以保证双方的合法权益。
六、合同解除6.1 若因一方违约或其他合理原因，导致无法继续履行本合同，守约方有权解除本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
110kV 输变电线路工程施工合同发包人：承包人：签订时间：签定地点：第一部分：合同书本合同书由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设（工程名称），并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分：（a）合同书；（b）中标通知书；（c）标价工程量表（d）合同专用条件；（e）合同通用条件；（f）招标文件和投标文件；（g）技术规范的组成文件；（1）包括在合同文件中的书面技术规范；（2）参考资料中包括的技术规范；（h）图纸的合成资料；（1）标明的尺寸；（2）文字注释；（3）图解显示；（i）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺（1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；（2）满足设计和验收规范要求，确保工程质量合格；（3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；（4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。
5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。
7、本合同十份，发包人和承包人各执五份。
8、本合同未尽事宜，双方协商解决。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人（或授权代理人）（签名）：法定代表人（或授权代理人）（签名）：年月日第二部分：通用条件按现行最新的水利、电力行业合同通用条款。
第三部分：专用条件1．合同名称：******110kv线路工程2.发包人：名称：***地址：*****3.承包人：名称：地址：4. 建设监理工程师：名称：地址：5．开工日期”见前附表。
“竣工日期”见前附表。
6. “工地”指包含在承包人承包范围之内，由承包人负责办理一切需要的手续并支付一切费用的永久性征地、障碍物拆除、施工临时占地、青苗赔偿、跨越施工及许可等获得的工程用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其它场所。
7. 监理工程师在履行下述职责前需取得发包人的同意：7.1对工程质量有影响的事件作出处理决定前；7.2作出有背于设计原则的决定前；7.3处理的结果对工程建成后的运行有影响时；7.4事件处理的结果需要追加投资，且承包人对此持有异议时；7.5处理重大设计变更前；7.6工程进行过程中需要再分包时；7.7事件处理对发包人履行合同有较大影响时；除了在合同中有明文规定外，监理工程师无权变更合同文件，无权免除合同规定的承包人的义务。
8. 不得以任何形式分包。
9. 技术条件、规范、图纸保管和提供技术条件、规范、图纸应使用中文设计单位提供图纸的日期：工程开工前15天发包人免费提供图纸的份数：三份发包人提供图纸计划：由发包人按计划提供给承包人发包人对图纸的特殊保密要求及费用：本工程图纸、技术资料不准转移给其他单位和工程使用。
承包人要求更多的图纸份数时，自行向设计单位定购，费用自理。
承包人自行准备施工所需规范。
10. 承包人承包的工作内容：10.1本工程全部本体施工（所有施工机具自备）；10.2负责发包人供应材料在施工过程中的管理；10.3负责发包人供应材料到承包人中心材料站的质量验收工作；10.4发包人供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；10.5建设场地占用及清理中的塔基永久征地、青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等，施工用临时道路及临时场地、封航费（包括措施费、赔偿费等相关费用）、水土保持费、场外临时设施费、材料站租赁、过路过桥费、桥梁修补、牵张场地费、特殊跨越（跨越铁路、高速公路、高压电力线、河流等）措施补助费、施工措施费、森林植被恢复费、文物普探费、通讯保护费、工程质检验收费（包括会务费）、整套启动调试费、施工单位参加整套启动试运费、标志牌、投标人按规定办理各种施工手续以及投标人认为有必要的其它一切费用。
10.6办理施工跨越线路停电手续。
10.7办理环评、林勘、地灾、水保、文物（如果有）、压矿（如果有）等批文手续。
10.8组织系统调试（含系统通讯），负责移交前的维护。
10.9竣工资料（包括竣工图）的编制移交（纸质叁套，电子版一份）。
11.1放线(复测)承包人应负责:11.2根据设计文件给定的地面原始基准点复测线路，包括线路中心线、档距、塔位标高、局部地段的断面（如有必要）、塔位十字断面（如有必要）、重要交叉跨越等。
11.2按上所述，正确补设遗失的塔位中心桩。
如果在复测过程中，发现现场情况与设计不符，应及时报监理。
承包人应仔细保护线路塔位中心桩和测量参考桩，随时补设遗失的测桩。
12. 发包人的责任12.1负责工程项目的资金筹集、组织工程建设。
12.2负责办理本工程项目建设的相关法定手续(委托承包人负责办理的相关手续除外)。
12.3提供合同文件规定应由发包人提供的材料及其它实物。
12.4负责对项目经理进行考核、审定。
13. 发包人的保险责任：由发包人自行负责。
14. 承包人的保险责任：承包人按规定自行负责。
15. 材料供应及检验A、发包人供应的材料：导线、铁塔(不含地脚螺栓)。
15.1发包人供应的材料或设备由发包人统一组织招标采购，向承包人供应实物。
15.2以上材料在出厂前的各项理、化试验和外观质量检验必须项目齐全，指标达到规范要求，否则不得出厂发货；15.3发包人供应材料的预计交货时间，见招标文件及相关条款。
15.4承包人在交货地点要详细核对收货件数，收件以后如再发生件数短少，责任由承包人负责；15.5发包人供应的材料或设备交货地点为项目部材料站，由承包人负责卸车。
15.6发包人提供的铁塔运抵承包人材料站后，按铁塔加工合同的规定由厂家派人与承包人一起对到货进行清点（清点办法另定），厂家按确认的缺件补齐后，如再发生数量短少，由承包人自费自订货补齐。
15.7在安装过程中承包人对发现发包人提供的材料质量缺陷做好书面记录，及时提供给发包人，以便向厂家洽商处理。
承包人对厂家在现场处理质量缺陷的工作要予以配合，费用按责任方承担。
15.8导线线股直径误差在国家标准范围内的，发包人不因股径误差而增供。
线股直径误差超出国家标准范围，承包人应通知监理工程师和制造厂家协商解决。
B、承包人供应的材料：15.9除发包人供应的材料外，本工程所需的其他材料均由承包人自行采购；15.10承包人所采购的材料所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或专业部标准、线路施工验收规范以及设计技术要求。
承包人应对其质量完全责任，如有不合格的材料和制品承包人必须负责更换并完全负责更换费用；15.11承包人采购的材料和加工的预制件必须有完备的产品合格证、材质证明书并向监理工程师提供复印件，如果不符合规定发包人和监理工程师有权拒绝承包人在工程中使用；15.12承包人在现场加工制作的预制件，必须征得监理工程师的同意，严格按图加工制作，并应有相应的材料检验合格的证明；15.13承包人选定的砂、石、水、水泥、水泥掺加剂、砼试块等必须按规范规定抽样或送检到有关质量检验部门进行检验，工程中使用的材料与送检样品必须一致；15.14承包人采购的水泥必须是经过发包人同意的生产厂家，承包人要按施工验收规范的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法，在工程中实施；15.15必要时，发包人和监理工程师有权到承包人选定的供货厂检查材料质量；15.16承包人应将自购主要材料（金具、地线、水泥、绝缘子等）的供应商报发包人审核批准后方可签订材料采购合同。
16. 临时工程用地临时工程用地是承包人的承包范围，由承包人自行解决并支付费用。
17. 质量等级评定本工程的质量目标：合格18. 预付款18.1 本工程预付款为合同总价的20%。
18.2 预付款支付与扣回1、合同签订后28日内支付预付款的25%，承包人自购主要材料采购合同签订并送发包人备案后28天内支付剩余预付款。
2、预付款的扣回：预付款在完成合同总价的40%后开始扣回，完成合同总价的80%时全部扣完。
19.1月进度款工程进度款按月结算。
月进度款包括：1、实际完成安装工程形象进度的价款；2、其他费用按实际工作进度支付价款。
19.2月进度款结算与支付每月25日，承包人向发包人报送当月工程形象进度表、完成投资额统计表和价款结算单、申请支付月进度款。
20. 质量保证金每月付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的10%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5%。