2020桩基础工程承包合同详细版
桩基工程施工合同范本
桩基工程施工合同范本甲方（建设单位）：________乙方（承包单位）：________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“项目”）的桩基工程施工达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况本项目位于________，涉及的桩基工程包括但不限于打桩、桩基检测、土方开挖等相关工作。
乙方应按照国家及行业标准，完成甲方委托的桩基施工任务。
二、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家现行的相关标准和规范要求，确保桩基的承载力、安全性和耐久性满足设计要求。
如在施工过程中出现质量问题，乙方应及时整改，并承担由此产生的一切费用。
三、工期安排本项目的桩基工程计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
乙方应合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
四、合同价款合同总价款为人民币________元。
甲方应按合同约定支付工程款项，乙方应在规定时间内完成施工任务。
五、违约责任若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任；若乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量未达到要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日。
管桩基础工程承包合同模板
管桩基础工程承包合同模板甲方：____________（以下简称甲方）乙方：____________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平合理的原则上，就甲方将____________项目的管桩基础工程承包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况及内容1. 工程名称：____________项目管桩基础工程2. 工程地点：____________3. 工程总量：____________4. 承包范围：包括但不限于管桩采购、运输、施工、质量控制、安全文明施工等。
5. 承包方式：包工包料，乙方负责完成本工程的全部工作，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标。
二、质量要求1. 本工程质量等级为合格。
乙方必须按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量。
2. 管桩定位必须准确，偏差不得超过规定范围。
3. 乙方必须使用优质管桩，并提供相关质量证明文件。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币____________元（大写：____________________________元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。
（2）工程进度达到约定的节点后，甲方按照实际完成工程量支付相应工程款。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
四、工期要求1. 合同约定的工期为：____________天。
2. 乙方必须按照合同约定的工期完成工程，如延期完成，每延期一天，乙方应支付甲方违约金人民币____________元。
五、安全文明施工1. 乙方必须遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规，确保工程施工安全。
2. 乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切责任。
3. 乙方应做好施工现场的环保、绿化、卫生等工作，确保施工环境整洁。
六、违约责任1. 乙方如未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
桩基工程施工合同5篇
桩基工程施工合同5篇第1篇示例：桩基工程施工合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行桩基工程施工，双方经平等协商，达成以下合同条款，共同遵守履行：第一条工程内容1.1 乙方承包甲方委托的桩基工程施工项目，具体包括但不限于桩基础设计、施工方案、施工材料采购、现场施工作业等。
1.2 乙方应按照国家相关标准和规定开展桩基工程施工，确保工程质量和安全。
第二条工程期限2.1 本合同工程期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因不可抗力等外部因素影响工程进度，应当及时通知甲方并经协商确定工程期限调整方案。
第三条工程质量3.1 乙方应按照相关设计要求、规范和合同约定完成工程，并保证工程质量合乎国家标准及甲方要求。
3.2 工程施工过程中，如发现质量问题，乙方应当立即采取有效措施予以整改，确保工程质量。
第四条施工安全4.1 乙方应严格遵守国家施工安全法律法规，建立健全施工安全管理制度，确保施工现场安全。
4.2 施工期间如发生安全事故，乙方应当及时通知甲方，并积极配合相关部门处理，承担相应的责任。
第五条施工款支付5.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付施工款项。
5.2 乙方应对施工款项使用进行合理规划和管理，并及时向甲方提供项目进度、材料采购及施工费用等相关报告。
第六条变更与索赔6.1 如因设计变更、政策调整或不可抗力等原因需要对合同进行变更的，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
6.2 如因合同履行过程中，乙方认为有权向甲方提出索赔申请的，应当及时向甲方提出，并提供相关证明材料。
第七条违约责任7.1 若乙方未按合同约定时间完成工程，或者工程质量不符合要求的，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
7.2 如甲方未按合同约定支付施工款项的，应当承担相应的违约责任，并支付滞纳金及由此造成的其他损失。
第八条合同解除8.1 若因不可抗力等原因致使合同无法履行的，双方可协商解除合同。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。
3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。
5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。
2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。
3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。
桩基础施工合同（3篇）
桩基础施工合同甲方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟在（地点）建设项目（项目名称），为确保项目稳定进行，特邀请乙方进行桩基础施工。
双方本着自愿、平等、公正的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵守约定事项：一、工程内容及工期1.1 项目概况：甲方计划进行桩基础施工，具体工程包括（列举具体项目内容），详见附件一《工程说明》。
1.2 工期：乙方应按照工程进度要求，合理安排施工进度，保证按时完成工程。
具体的工期安排见附件一《工程说明》。
二、合同金额及支付方式2.1 合同金额：本合同总价为（具体金额），含税。
2.2 付款方式及时间：甲方应在工程开始前支付合同总金额的30%作为预付款；工程完成阶段，乙方提供相应的工作量证明后，甲方应及时支付乙方应得的工程款项，具体付款时间及比例详见附件二《付款方式及时间表》。
三、质量和验收标准3.1 质量要求：乙方应严格按照相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合国家标准，并保证使用合格的材料和设备。
3.2 施工验收：乙方完成施工后，甲方有权组织验收，乙方应配合并按照甲方要求提供验收所需的材料和资料。
乙方应确保建设工程不出现质量问题，否则应承担相应的责任。
四、违约责任4.1 乙方责任：如乙方未按合同约定完成工程任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的经济损失。
4.2 甲方责任：如甲方未按合同约定支付工程款项或提供必要的支持和协助，导致工程无法按时完成或质量受到影响，乙方有权要求甲方承担相应的责任，并要求甲方支付相应的违约金。
五、保密条款5.1 双方应对合同内容及工程相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
5.2 双方应合法使用对方提供的技术资料和图纸，不得将其用于其他用途或泄露给第三方。
六、其他事项6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。
如协商不成，可依法向相关法院提起诉讼。
桩基础施工合同5篇
桩基础施工合同5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方工程项目的桩基础施工事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：桩基础施工，包括钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币______元整（￥______元）。
具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价的______%；（3""剩余款项在工程竣工并通过验收后______天内支付完毕。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的有关施工规范、规程和标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家和地方相关规范、规程及施工图纸要求进行。
3. 如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工并承担相应损失。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守施工现场安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工的相关规定，保持施工现场整洁有序，防止施工对环境造成污染。
3. 如因乙方原因造成安全事故或环境污染事件，乙方应承担相应责任及损失。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金______元。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工或工程质量不合格，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
桩基工程承包合同7篇
桩基工程承包合同7篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行桩基工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX2. 工程地点：XXXX3. 工程造价：XXXX4. 工程内容：XXXX二、承包方式及范围1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式，负责完成本合同约定的全部工作内容。
2. 承包范围：乙方负责完成甲方委托的桩基工程施工任务，包括钻孔、灌浆、钢筋笼制作与安装等全部工作。
三、工期及进度要求1. 工期：本合同工程总工期为XX天，自合同签订之日起计。
2. 进度要求：乙方应严格按照甲方制定的施工进度计划执行，确保工程按时完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并承担相应的违约责任。
四、质量与验收1. 工程质量：乙方应确保施工质量符合相关法律法规及甲方要求，严禁使用不合格材料。
2. 验收标准和方法：工程完成后，乙方应提交详细的施工记录、质量检查报告等验收资料。
甲方将根据合同约定及国家相关标准组织验收。
五、价款与支付方式1. 工程价款：本合同工程总造价为人民币XX元整（大写：XX元整）。
该价款包括工程材料费、人工费、机械使用费等全部费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付工程总造价的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
剩余款项在工程验收合格后一次性支付。
乙方在收到款项后，应出具合法有效的发票。
六、违约责任1. 甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总造价的XX%作为违约金。
同时，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕应付款项。
2. 乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总造价的XX%作为违约金。
同时，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
桩基工程施工承包协议书3篇
桩基工程施工承包协议书3篇篇1桩基工程施工承包协议书甲方：______________公司乙方：______________公司鉴于甲方具有从事桩基工程施工的资质和能力，乙方有意委托甲方承担桩基工程施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目名称本协议所涉项目名称为______________桩基工程项目。
第二条工程内容1. 本工程的具体施工内容包括但不限于桩基础工程的设计、施工、验收等。
2. 乙方应提供项目的相关资料和信息，并配合甲方的施工进度。
第三条工程价款1. 总价款为________万元，乙方应按以下方式支付给甲方：(1) 预付款________万元(2) 进度款________万元（根据工程进度支付）(3) 竣工结算款________万元2. 乙方应在本协议签署后____日内支付预付款给甲方，否则甲方有权要求解除合同。
第四条工期安排1. 本桩基工程施工工期为________天/月，自____年____月____日开始计算。
2. 乙方应保证工程进度，如有延误需提前与甲方协商处理办法。
第五条质量标准1. 甲方承诺为乙方提供符合国家标准的桩基工程施工服务，保证工程质量符合相关规定，如有质量问题，甲方应承担相关责任。
2. 乙方应派专人对甲方施工过程进行监理，确保施工符合规范。
第六条紧急变更和补充协议在工程实施中如遇特殊情况需要变更工程内容，双方应签署补充协议，明确变更事宜。
第七条不可抗力1. 因不可抗力导致的工程延误和损失，双方不承担责任，但应尽最大努力减少损失和影响。
2. 不可抗力情形包括但不限于：地震、火灾、战争等影响正常工程进行的事件。
第八条违约责任1. 如有一方未能履行本协议约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因一方的原因导致工程无法正常进行，对方有权要求解除合同，并要求违约方赔偿损失。
第九条协议变更和终止1. 本协议若有变更需求，双方应书面协商并达成一致意见后签署补充协议。
桩基础施工合同模板
桩基础施工合同模板甲方：______（委托方全称）乙方：______（承包方全称）根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包施工的桩基础工程，达成如下合同：第一章合同基本情况1.1 甲方将委托乙方承包施工的项目名称为______，位于______。
1.2 乙方应按照本合同的约定，在规定的时间内，按照相关标准和规范，完成桩基础工程的施工任务。
1.3 本合同的总价款为______，支付方式为______。
第二章工程内容和要求2.1 乙方应按照相关设计文件和技术要求，按照规范和标准要求，进行桩基础工程的施工。
2.2 乙方应在合同规定的时间内，完成本合同约定的所有工作，并保证工程质量达到设计要求。
2.3 乙方在施工过程中，必须遵守相关法律法规，保障施工现场安全，确保人员和设备的安全。
第三章施工进度和质量3.1 乙方应按照本合同约定的工期，组织施工，保证工程按时交付。
3.2 乙方应按照设计要求，确保工程质量符合相关标准和规范的要求。
3.3 如乙方未按时完成施工任务或工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并根据损失情况进行赔偿。
第四章价款支付4.1 价款支付方式为______，具体支付时间和金额按照工程进度划分。
4.2 乙方应向甲方提供工程进度报告，并按照实际完成的工程进度，向甲方发出支付申请。
4.3 甲方应在接收支付申请后，按照约定时间及金额支付价款。
第五章索赔和违约责任5.1 若一方违反合同约定，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
5.2 甲方或乙方发现对方存在违约行为时，应及时书面通知，并协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解解决。
5.3 在履行本合同过程中，若因不可抗力因素导致无法继续履行合同的，双方可暂停合同履行，但应及时通知对方。
第六章合同变更和解除6.1 本合同必须经双方协商一致后，方可变更。
变更合同应当按照相关法律法规办理。
桩基工程施工承包协议书5篇
桩基工程施工承包协议书5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就桩基工程施工承包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]承包范围：本工程的桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
二、工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日三、承包方式及造价承包方式：采用包工包料方式，由乙方负责采购并施工。
工程造价：[工程造价总额]元人民币。
此造价为固定造价，不因任何因素调整。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方现行有关规范执行。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的技术档案资料供甲方审核。
甲方将组织验收，并出具验收报告。
如验收不合格，乙方需按要求进行整改。
五、工程款支付与结算1. 工程款支付方式：[具体支付方式]。
工程款支付前，乙方需提交相应发票。
2. 工程竣工验收合格后，双方进行结算。
结算依据为合同约定的造价、变更签证及奖惩条款等。
结算完成后，甲方支付至结算价的XX%工程款；余款作为质保金，待工程保修期满后支付。
3. 质保金的支付条件为工程保修期内未发生工程质量问题或其他违约情形。
保修期限和条件按国家有关规定执行。
质保金的利率为同期银行存款利率。
六、工程保修及售后服务乙方在工程竣工后应按照国家规定提供保修服务。
保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
保修期间，因乙方施工质量问题导致的损失由乙方承担。
对于非乙方原因造成的损失，乙方可收取合理的维修费用。
对于紧急维修事项，乙方应在接到通知后XX小时内到达现场处理。
保修期满后，甲方根据工程情况决定是否退还质保金。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。
桩基础工程承包合同6篇
桩基础工程承包合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础工程，包括钻孔、混凝土浇筑等。
二、承包方式及范围1. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并完成施工。
2. 承包范围：包括施工图纸范围内的所有桩基础工程。
三、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：具体以甲方书面通知为准。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格按照附件《工程量清单》执行。
2. 支付方式：甲方在工程竣工验收合格后，按照合同约定支付乙方工程款。
具体支付节点及比例为：（1）基础工程完成50%后，支付合同总价的30%；（2）工程竣工并经验收合格后，支付合同总价的65%；（3）工程结算审核完成后，支付至结算价的95%；（4）剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照相关质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查和监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署验收文件。
六、安全施工1. 乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应对施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施。
3. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
管桩基础工程承包合同模板
甲方（发包方）：[甲方全称][甲方地址][甲方法定代表人姓名][甲方联系方式]乙方（承包方）：[乙方全称][乙方地址][乙方法定代表人姓名][乙方联系方式]鉴于甲方拟进行[项目名称]的[工程类型]建设，需对项目基础工程进行管桩施工，乙方愿意承接该工程，为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：[项目名称]管桩基础工程1.2 工程地点：[工程具体地址]1.3 工程内容：[详细描述工程内容，如桩型、桩长、桩数等]1.4 工程总量：[工程总量，单位：米]1.5 工程工期：[合同工期，起止日期]1.6 工程质量等级：[工程质量等级]第二条合同价款及支付方式2.1 合同价款：[合同总价款，单位：人民币元]2.2 支付方式：2.2.1 预付款：合同签订后，乙方收到甲方支付的总价款的[预付款比例]%作为预付款。
2.2.2 进度款：工程按实际完成进度分期支付，每完成[分期比例]%的工程量后，乙方提交相应的工程量清单和发票，甲方在收到后[付款周期]内支付。
2.2.3 结算款：工程完工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告和发票后[付款周期]内支付剩余款项。
2.2.4 保修金：合同总价款的[保修金比例]%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。
第三条施工要求及质量标准3.1 乙方应严格按照甲方提供的图纸、施工规范和设计要求进行施工。
3.2 乙方必须保证工程质量达到国家规定的质量标准，对施工过程中的质量问题负责。
3.3 乙方应按照国家有关法律法规和行业标准，采取有效措施确保施工安全。
第四条甲方权利和义务4.1 甲方负责提供施工所需的图纸、技术资料和现场条件。
4.2 甲方应按合同约定的时间、方式和金额支付工程款。
4.3 甲方有权对施工过程进行监督检查，对不符合质量要求的工程提出整改要求。
第五条乙方权利和义务5.1 乙方应按合同约定的时间、地点和标准完成施工任务。
基础桩)工程承包合同
基础桩)工程承包合同在建筑工程中，基础桩工程是至关重要的一环，它直接关系到整个建筑物的稳定性和安全性。
为此，制定一份详尽的基础桩工程承包合同显得尤为重要。
以下为一份基础桩工程承包合同范本，旨在提供一个标准化、规范化的合同模板，供各方参考和使用。
甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方就_____项目的基础桩工程达成一致意见，特订立本合同，以资信守。
一、合同标的1.1 本合同所涉及的基础桩工程内容包括但不限于：桩基施工、检测、验收等全部工作。
二、合同价格2.1 本工程总价款为人民币______元整（￥_______）。
2.2 价格包含材料费、人工费、机械使用费以及管理费等。
三、工期要求3.1 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 乙方应保证工程质量满足国家及行业标准，确保工程按期完成。
四、质量标准与验收4.1 乙方必须按照国家有关规范和工程建设强制性标准执行，确保工程质量。
4.2 工程完成后，由甲方组织相关单位进行验收。
五、违约责任5.1 如乙方未能按合同约定时间完成工程或工程质量不符合约定标准的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致乙方无法正常施工的，甲方应赔偿乙方因此产生的损失。
六、其他条款6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
七、争议解决方式7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、合同附件8.1 本合同的附件包括工程图纸、技术规范、施工方案等相关文件，与本合同具有同等法律效力。
九、签署页甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
桩基础施工合同书范本(3篇)
桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
2020年桩基工程施工合同范本
桩基工程施工合同合同编号：合同生效日期年月日工程项目总包单位分包单位山东省工商行政管理局备案桩基工程施工合同订立合同单位（以下简称甲方）（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。
3.承包范围：第二条工程造价与承包方式1.工程预算总值：2.承包方式：第三条工期开工定于年月日竣工定于年月日对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延；1.工程量变化或设计变更；2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时；3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工；4.不可抗拒的外界因素。
第四条材料供应第五条结算方式1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款；2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的；3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。
第六条双方责任甲方责任1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。
3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
乙方责任1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。
2．向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。
程、财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。
4．遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用。
因乙方责任造成的罚款除外。
5．按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 承包合同)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-053937
2020桩基础工程承包合同详细2020 contract for pile foundation project
2020桩基础工程承包合同详细版
（为你提供合同范本两篇。
）
桩基础工程承包合同(一)
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。
第一条工程概况
(一)工程名称：
(二)工程地点：(三)工程内容：采用静压法进行楼的管桩基础施工，桩型为PHCф300-70-A先张法高强预应力管桩，设计压桩力75吨，终压值150吨，单桩入土深度约6-13米，桩数约根，总工程量约10000米。
(四)承包方式：乙方以包工不包料(每米按40元/米计价进行大包干进行结算)的方式承包该工程，包括：设备进出场运输及安拆费、管桩施工费、放线费、管理费(不包含税金、水电费、基础资料)。
第二条
(一)施工费：40元/米。
工程量按照每个桩位桩尖压入自然地面深度累计值计算。
高于桩顶标高按桩顶标高加0.6米桩长计算。
(二)甲方负责试桩费用及试桩检测费，试桩施工完10天内完成检测，超出10日后按设备停滞费补贴，7/10日检测/检测和工程桩)，试桩电费由甲方承担。
(三)配合检测费：1500元/根，据实结算。
第三条工期
本工程施工工期为30个有效工作日(自2010年元月12日起2010年2月12日止)，实际开工日期以工程桩开始施工为准。
(乙方保证在合同签订日起五天内进场)
在履约过程中，由于不可抗力、静载检测延误的工期或甲方责任所延误的工期，经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
第四条工程验收
工程验收以施工图纸和设计变更通知书，图纸会审纪要，国家颁发的《工程施工验收规范》及质量检验标准为依据。
通过质监部门的质量验收，达到合格标准。
第五条甲乙双方责任
(一)乙方责任
1、组织施工机械设备(配桩长度为6-13米，满足设计桩型、设计压桩力要求)、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。
2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织
施工。
安全生产由乙方负责。
3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。
4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。
5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。
(二)甲方责任
1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。
2、开工前完成“三通一平”，场地应满足设备地耐力要求及60吨以上大型车辆行驶至施工组织方案中确定的卸桩地点，清除地下及距边桩4米范围内的障碍物(包括管线)。
提供正规施工用水接头和施工电源接点，电源电力在140千瓦以上，接线点符合安全用电规范且距离最远施工桩位120米以内。
3、向乙方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。
指定相关单位函件签收人及通讯方式。
组织有关部门对施工图纸进行会审。
4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站的甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更提前12小时送达监理。
5、出现质量事故时甲方负责向设计部门申请出具常规经济合理的设计处理方案。
6、施工完毕后组织对基础压桩分项工程完工验收和办理完工结算，配合乙
方设备正常清理维护和短期停留，为乙方设备出场提供满足拆装和运输要求的场地和道路。
第六条工程款支付和结算
(一)机械进场付2万元。
(二)每打100根桩付已完工作量的80%支付(但2万元应在1-5次付款内扣除，即每次付款扣回4000元)，待施工完最后一根工程桩应付至总工程款80%，余款20%待验收合格后7天内一次性付清。
第七条违约责任
(一)甲方未能按合同规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期
顺延。
1.未按期交出施工场地、水电接点;2.设计图纸及变更未及时送达乙方;3.未按期支付工程款导致乙方停工;4.因工程设计变更，使已完成的工程拆改;5.逾期组织验收结算。
(二)由于乙方原因拖延工期超过5日的，甲方可以对乙方作出处罚，提前完工甲方应对乙方作出适当奖励。
由于甲方原因如场地未及时处理、地质变化复杂等待设计变更、技术资料未送达、供桩不到位、拖延付款、等待检测、停电且未租用发电机等造成乙方停工累计超过5天，按国家相关规定补偿，工期按实际停工天数顺延，适当补助误工费用及设备停滞费给乙方。
(三)乙方确保安全生产，文明施工，若施工期间属乙方原因造成的质量、安全事故，一切处理费用均由乙方承担。
甲方应协助乙方进行全面安全管理，不得要求乙方进行违规操作，如超过距离桩机吊机回转中心20米以外或堆放三层的拖桩。
(四)乙方须按图规范施工，合理配桩，确保单桩承载力(有效桩长)达到设计
要求，若经检测不合格，其处理费用由乙方负责，但由于地质原因(如持力层厚薄不均匀且有软弱下卧层，挤土造成已施工桩上浮，持力层遇水软化但设计未作有效防水处理等)和检测原因(如未达检测时间、所选桩位已列入需处理范围不具代表性等)造成的除外。
(五)因地下障碍物(如老基础、防空洞、漂石、不明地下管网等)、地质变化复杂(如溶洞、空穴、流沙等)及场地陷机等引起的断桩、偏桩，需要补桩或加固处理等所发生的费用由甲方负责。
第八条争议解决方式
甲、乙双方对本工程进行中所发生的问题，应先就本合同有关条文寻求解决，协商无效时，可向工程所在地有关部门申请仲裁。
第九条其它
本合同壹式肆份，双方各持贰份，经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收并结清款项后失效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
签约人：签约人：
签约地点：签约地点：
20xx年月日
可以在这输入你的名字
You Can Enter Your Name Here.。