一级建造师考试模拟试题附答案
2024年一级建造师之一建市政公用工程实务模考模拟试题(全优)

2024年一级建造师之一建市政公用工程实务模考模拟试题(全优)单选题(共45题)1、填方路段陡于()时,事先找平修成台阶形式时,每层台阶宽度不宜小于1.0m。
A. 5:1B. 1:5C. 1:10D. 10:1【答案】 B2、关于加筋土挡墙结构特点的说法,错误的是()。
A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构B.依靠挡土面板的自重抵挡土压力作用C.能适应较大变形,可用于软弱地基D.构件可定型预制,现场拼装【答案】 B3、热力管道保温材料进场,应按标准规定于现场按批抽样,检测材料的()是否符合标准规定。
A.密度B.导热系数C.透气性D.表面特性4、防潮层采用缠绕式保护层的重叠部分应为其带宽的(),缠绕时应裹紧,不得有松脱、翻边、皱褶和鼓包,起点和终点必须用()捆扎牢固,并应密封。
A.1/3;箍带B.1/2;箍带C.1/2;镀锌钢丝D.1/3;镀锌钢丝【答案】 C5、(2013 年真题)城市轨道交通地面正线宜采用()。
A.长枕式整体道床B.短枕式整体道床C.木枕碎石道床D.混凝土枕碎石道床【答案】 D6、下列有关超前导管与管棚说法错误的是()。
A.围岩自稳时间小于支护完成时间的地段,应根据地质条件、开挖方式、进度要求、使用机械情况,对围岩采取锚杆或小导管超前支护、小导管周边注浆等安全技术措施B.当围岩整体稳定难以控制或上部有特殊要求可采用管棚支护C.管棚支护效果好于小导管D.钻孔中遇到障碍,必须停止钻进作业,待采取措施,并确认安全后,方可继续钻进,严禁强行钻进7、当索赔事件持续进行时,承包方应当()向监理工程师发出索赔意向。
A.阶段性B.持续C.最终D.推迟【答案】 A8、城市污水处理按原理分为()种处理方法,它们分别是()。
A.三;物理处理法,化学处理法,活性污泥法B.三;物理处理法,生物处理法,混凝沉淀法C.三;物理处理法,生物处理法,化学处理法D.二;化学处理法,生物处理法【答案】 C9、沉入桩终止锤击的控制应以控制桩端()为主。
2024年一级建造师之一建建筑工程实务模拟题库及答案下载

2024年一级建造师之一建建筑工程实务模拟题库及答案下载单选题(共45题)1、水泥的初凝时间是指从水泥加水拌和起至水泥浆 ( )所需的时间。
A.开始失去可塑性B.完全失去可塑性并开始产生强度C.开始失去可塑性并达到12MPa强度D.完全失去可塑性【答案】 A2、关于混凝土外加剂的说法,错误的是()。
A.不改变其他条件时,掺入适量减水剂能改善混凝土的流动性B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性D.含有硝铵、尿素等有刺激性气味的防冻剂,严禁用于办公、居住等建筑工程【答案】 B3、天然大理石饰面板材不宜用于室内()。
A.墙面B.大堂地面C.柱面D.服务台面【答案】 B4、冬期浇筑的没有抗冻耐久性要求的C50混凝土,其受冻临界强度不宜低于设计强度等级的()。
A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】 B5、楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是()的楼梯。
2013年A.幼儿园B.医院C.住宅套内D.专用疏散【答案】 B6、关于悬臂梁端部最大位移的说法,正确的是( )。
A.与材料的弹性模量成正比B.与荷载成反比C.与截面的惯性矩成正比D.与跨度成正比【答案】 D7、关于排桩、地下连续墙的钢筋混凝土支撑构件混凝土强度等级不应低于()A.C20B.C25C.C30D.C35【答案】 B8、由湿胀引起的木材变形情况是()。
2011年A.翘曲B.开裂C.鼓凸D.接榫松动【答案】 C9、关于分部工程质量验收合格规定的表述,错误的是()。
A.所含分项工程的质量部分验收合格B.质量控制资料应完整C.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定D.观感质量验收应符合要求【答案】 A10、混凝土基础采用双层钢筋网时,上层钢筋网的弯钩应()。
A.朝上B.朝下C.朝向一侧D.随意放置【答案】 B11、关于建筑安装工程费按照工程造价形成划分,说法正确的是()。
一级建造师考试试题及答案

一级建造师考试试题及答案一、单项选择题(每题1分,共20分)1. 建筑工程项目的质量是指()A. 工程项目的施工质量B. 工程项目的使用功能C. 工程项目的内在质量D. 工程项目的实体质量答案:D2. 建筑工程项目成本管理的目的是()A. 降低成本B. 提高利润C. 确保工程质量D. 提高项目管理水平答案:D3. 建筑工程项目进度计划的关键线路是指()A. 持续时间最长的线路B. 持续时间最短的线路C. 工作量最大的线路D. 工作量最小的线路答案:A4. 建筑工程项目合同管理的主要目的是()A. 明确合同双方的权利和义务B. 确保合同履行C. 避免合同纠纷D. 提高合同履行效率答案:A5. 建筑工程项目安全管理的核心是()A. 预防事故B. 处理事故C. 消除安全隐患D. 提高安全意识答案:A(以下题目略)二、多项选择题(每题2分,共20分)11. 建筑工程项目的质量要求包括()A. 实体质量B. 功能质量C. 使用质量D. 安全质量E. 环境质量答案:ABCD12. 建筑工程项目成本管理的措施包括()A. 组织措施B. 技术措施C. 经济措施D. 合同措施E. 管理措施答案:ABCE13. 建筑工程项目进度计划的主要内容包括()A. 工作顺序B. 工作时间C. 工作资源D. 工作成本E. 工作质量答案:ABC14. 建筑工程项目合同管理的任务包括()A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除E. 合同纠纷处理答案:ABCDE15. 建筑工程项目安全管理的主要内容有()A. 安全生产责任制B. 安全生产规章制度C. 安全生产培训D. 安全生产检查E. 安全事故处理答案:ABCDE三、案例分析题(每题10分,共30分)16. 某建筑工程项目,合同约定工程总价款为1000万元,合同工期为6个月。
在施工过程中,因不可抗力原因导致工程延期2个月。
请问:(1)不可抗力对合同工期和合同总价款的影响是什么?(5分)答案:(1)不可抗力对合同工期的影响是顺延工期,即合同工期从6个月延长至8个月;对合同总价款的影响是按照实际发生的费用进行调整,即合同总价款可能会增加。
一级建造师精选模拟题及答案

一级建造师精选模拟题及答案一、选择题1. 以下哪个岩石不属于火成岩?A. 花岗岩B. 钙质岩C. 安山岩D. 苦晶岩答案:B2. 组织部门间的沟通方式包括以下哪几种?A. 书面沟通B. 口头沟通C. 电子邮件沟通D. 手势沟通答案:A、B、C3. 一级建造师注册的主体是?A. 国务院B. 建设部C. 住房城乡建设部D. 国务院人事部答案:C二、填空题1. 建筑施工单位项目总监必须持有__________以上职称。
答案:一级建造师2. 建筑电气工程师是建造企业专业技术人员中的__________。
答案:技术负责人三、问答题1. 请简述建设工程施工组织设计的重要性。
答:建设工程施工组织设计是对工程施工过程进行详细规划和安排的重要文件,涵盖了工程施工的各个方面,包括施工组织方案、安全生产方案、质量控制措施等。
通过施工组织设计,可以有效地提高工程施工的效率,确保施工的质量和安全,保证工程能够按时完工。
2. 一级建造师的职责是什么?答:一级建造师是工程建设领域的高级专业技术人员,在工程项目中负责技术管理和技术指导工作,具体包括负责工程施工管理、安全生产管理、质量监督管理等工作。
一级建造师还需要对工程设计文件进行审查和验证,对施工现场进行管理和监督,确保工程按照设计要求和法律法规进行施工。
四、简答题请简要介绍建筑工程常用的施工方法及其特点。
答:建筑工程常用的施工方法包括砌筑法、架设法、拼装法等。
砌筑法是指通过砌砖、浇筑混凝土等方式对建筑结构进行施工,适用于建筑物的承重结构;架设法是指通过架设钢结构或预制构件方式对建筑进行施工,适用于大跨度建筑;拼装法是指通过将建筑构件在工厂预制好后进行现场拼装,适用于节省施工时间。
不同的施工方法具有不同的特点和适用范围,施工单位需要根据具体工程情况选择合适的施工方法。
五、论述题请论述建筑施工中的安全管理措施及其重要性。
答:建筑施工中的安全管理措施包括施工现场的安全防护措施、施工人员的安全教育培训、施工设备的安全维护等。
2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)

2024年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题(共45题)1、在施工现场使用的装配式临时活动房屋,应当具有( )。
(2012)A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】 C2、下列表述中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。
A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】 C3、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全任的说法。
正确的是()。
(2016)A.安装单位应当与建设单位签订建设起重机械安装工程安全协议书。
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查。
C.建筑起重器械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收。
D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,岀具自检合格证明。
【答案】 D4、关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是()。
A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,但需承担起维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】 D5、建设工程施工或者农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,应当在24小时内赶赴现场,并在( )日内提出处理意见。
A.5B.7C.10D.15【答案】 B6、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。
A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报告监督7、甲、乙双方签订买卖合同,丙为乙的债务提供保证,但保证合同中未约定保证方式及保证期间,下列说法正确的是( )。
一级建造师试卷模拟题

一级建造师试卷模拟题一、单选题(1 - 10)1. 关于法的效力层级的说法,正确的是()。
A. 当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定。
B. 地方性法规的效力高于本级地方政府规章。
C. 特殊情况下,法律、法规可以违背宪法。
D. 行政法规的法律地位仅次于宪法。
【答案】B。
【解析】当一般规定与特别规定不一致时,优先适用特别规定,A错误;任何法律、法规都不得违背宪法,C错误;行政法规的法律地位低于宪法和法律,D错误;地方性法规的效力高于本级地方政府规章,B正确。
2. 关于法人的说法,正确的是()。
A. 法人分为企业法人和行政法人。
B. 企业法人合并、分立的,应当向登记机关办理登记并公告。
C. 有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格。
D. 具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格。
【答案】B。
【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人,A错误;有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格,C错误;具有法人条件的事业单位、社会团体,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有法人资格;依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格,D错误;企业法人合并、分立的,应当向登记机关办理登记并公告,B正确。
3. 关于代理的说法,正确的是()。
A. 代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担。
B. 代理人可以超越代理权实施代理行为。
C. 被代理人对代理人的一切行为承担民事责任。
D. 代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为。
【答案】A。
【解析】代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为,被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任,A正确,D错误;代理人不得超越代理权实施代理行为,否则构成无权代理,B错误;被代理人只对代理人在代理权限内的合法行为承担民事责任,C错误。
4. 关于物权的说法,正确的是()。
A. 同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人。
B. 用益物权人可以是该物的所有权人。
2024年一级建造师考试机电工程管理与实务模拟试卷与参考答案

2024年一级建造师考试机电工程管理与实务模拟试卷与参考答案一、单项选择题(本大题有20小题,每小题1分,共20分)1、在机电工程项目中,对于重要的关键性大型设备,应由()组织鉴定和验收。
A. 建设单位B. 监理单位C. 施工单位D. 制造单位答案:A解析:本题主要考查的是机电工程设备的验收程序。
选项A,对于重要、关键性大型设备,应由建设单位组织鉴定和验收,故A选项正确。
选项B,监理单位在设备验收过程中主要负责监督、检查,不直接组织鉴定和验收,故B选项错误。
选项C,施工单位是设备的安装单位,不是设备的采购或制造单位,因此不负责组织设备的鉴定和验收,故C选项错误。
选项D,制造单位是设备的生产单位,负责设备的生产和质量控制,但在设备到达现场后,应由建设单位或指定的单位进行验收,故D选项错误。
综上所述,正确答案是A。
2、在机电工程项目中,下列关于管道系统试验的说法,错误的是()。
A. 管道压力试验应以液体为试验介质B. 管道气压试验时,应逐步缓慢增加压力C. 管道真空度试验应在压力试验合格后进行D. 管道泄漏性试验的介质宜采用空气答案:A解析:本题主要考查的是管道系统试验的相关规定。
选项A,管道压力试验的介质选择应根据管道输送介质的性质、温度、管道材质、阀门类型等确定。
当管道设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。
因此,A选项的说法“管道压力试验应以液体为试验介质”是错误的。
选项B,管道气压试验时,必须采取有效的安全措施,并应经试验单位技术负责人和安全部门批准。
试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。
故B选项正确。
选项C,管道真空度试验应在压力试验合格后进行,试验介质应为洁净的空气。
试验时,应缓慢地向管道内注入空气,当压力达到试验压力时,应稳压10min,再将压力降至设计压力,并在该压力下保持24h,检查管道系统的泄漏量。
一建模拟试题及答案

一建模拟试题及答案【模拟试题】一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 根据《建筑法》规定,建筑工程的施工单位应当具备的条件不包括以下哪项?A. 具有相应的资质证书B. 有健全的安全生产管理制度C. 有完善的质量保证体系D. 必须拥有自己的施工设备2. 在建筑工程中,以下哪项不是施工单位的主要职责?A. 遵守国家法律法规B. 保证工程质量和安全C. 负责工程的设计与规划D. 按照合同约定完成工程任务3. 根据《建筑工程质量管理条例》,建筑工程的保修期限一般为多少年?A. 1年B. 2年C. 5年D. 10年4. 建筑工程中,施工单位在施工过程中发现设计文件存在问题,应当如何处理?A. 继续施工,等待设计单位修改B. 立即停止施工,报告建设单位C. 根据经验自行修改设计文件D. 与设计单位协商后继续施工5. 建筑工程竣工验收时,以下哪项不是必须提交的文件?A. 施工图纸及设计说明B. 施工单位的资质证书C. 工程竣工报告D. 施工人员的个人简历6. 建筑工程中,施工单位的安全生产责任制不包括以下哪项?A. 建立健全安全生产责任制度B. 定期组织安全生产培训C. 制定应急预案D. 强制施工人员购买商业保险7. 建筑工程中,施工单位在施工过程中,以下哪项行为是合法的?A. 擅自更改设计文件B. 使用未经检验合格的建筑材料C. 按照国家标准施工D. 未取得施工许可证擅自施工8. 建筑工程中,施工单位在施工过程中,以下哪项是必须遵守的?A. 施工单位的内部规定B. 建设单位的口头指令C. 国家有关建筑工程的强制性标准D. 施工单位的施工方案9. 建筑工程中,施工单位在施工过程中,以下哪项不是施工单位应当承担的责任?A. 工程质量责任B. 工程安全责任C. 工程进度责任D. 工程设计责任10. 建筑工程中,施工单位在施工过程中,以下哪项不是施工单位应当具备的条件?A. 有相应的资质等级B. 有健全的管理制度C. 有充足的资金保障D. 有完善的施工设备【答案】1. D2. C3. C4. B5. D6. D7. C8. C9. D10. C【模拟试题】二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 建筑工程中,施工单位在施工过程中,以下哪些行为是违反《建筑法》的?A. 擅自更改设计文件B. 使用未经检验合格的建筑材料C. 按照国家标准施工D. 未取得施工许可证擅自施工E. 施工人员未经过专业培训12. 建筑工程竣工验收时,以下哪些文件是必须提交的?A. 施工图纸及设计说明B. 施工单位的资质证书C. 工程竣工报告D. 施工人员的个人简历E. 工程质量监督报告13. 建筑工程中,施工单位在施工过程中,以下哪些行为是合法的?A. 按照合同约定完成工程任务B. 使用合格的建筑材料C. 遵守国家法律法规D. 擅自更改设计文件E. 施工人员未经过专业培训14. 建筑工程中,施工单位在施工过程中,以下哪些是施工单位的主要职责?A. 遵守国家法律法规B. 保证工程质量和安全C. 负责工程的设计与规划D. 按照合同约定完成工程任务E. 定期组织安全生产培训15. 建筑工程中,施工单位在施工过程中,以下哪些是施工单位应当承担的责任?A. 工程质量责任B. 工程安全责任C. 工程进度责任D. 工程设计责任E. 工程环境保护责任【答案】11. A, B, D, E12. A, B, C, E13. A, B, C14. A, B, D, E15. A。
2024年一级建造师之一建市政公用工程实务模拟考试试卷A卷含答案

2024年一级建造师之一建市政公用工程实务模拟考试试卷A卷含答案单选题(共45题)1、在正式进行路基压实前,有条件时应做试验段,以便取得路基或基层施工相关的施工参数。
下列选项中不属于此类施工参数的是()。
A.路基预沉量值B.压实遍数C.适宜土类D.压实方式【答案】 C2、下列给水排水构筑物中,属于调蓄构筑物的是()。
A.澄清池B.清水池C.生物塘D.反应池【答案】 B3、(2010年真题)过早拆除混凝土模板、支架或支撑,支架变形下沉会引发()。
A.表面裂缝B.结构裂缝C.深层裂缝D.贯穿裂缝【答案】 B4、(2018 年真题广东海南)下列旧水泥混凝土路面经修补后,不宜用作沥青路面基层的是()路面。
A.大部分板缝处都有破损的B.局部有酥空、空鼓、破损的C.板块发生错台或网状开裂的D.路面板边有破损的【答案】 C5、从工程地质的角度,根据地下水的埋藏条件可将地下水分为上层滞水、()、承压水。
A.毛细水B.重力水C.潜水D.吸着水【答案】 C6、下列场站构筑物既属于给水处理构筑物又属于污水处理构筑物的是()。
A.配水井B.预臭氧接触池C.清水池D.混合井【答案】 A7、无粘结预应力筋的锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,张拉段无粘结预应力筋长不超过()m,且锚固肋数量为双数。
A.50B.65C.60D.70【答案】 A8、水泥稳定土(粒料)类基层进入冬期时,应在基层施工时向基层材料中掺入()。
A.缓凝剂B.速凝剂C.防冻剂D.温热水【答案】 C9、我国城市燃气管道按输气压力来分,次高压A 燃气管道压力为()。
A.0.4MPaB.0.8MPaC.1.6MPaD.2.5MPa【答案】 C10、饮用水消毒的目的是去除()。
A.水中病毒和细菌B.地下水中所含过量的铁和锰C.水中胶体和细微杂质D.水中的腐质酸和富里酸,以免产生“三致”物质【答案】 A11、适合于覆盖层较薄,平坦的岩石河床,埋置不深的水中基础,也可用于修建桩基承台的是()。
2024年一级建造师之一建市政公用工程实务全真模拟考试试卷A卷含答案

2024年一级建造师之一建市政公用工程实务全真模拟考试试卷A卷含答案单选题(共45题)1、在正式进行路基压实前,有条件时应做试验段,以便取得路基或基层施工相关的技术参数。
下列施工参数中不属于此类参数的是()。
A.路基预沉量值B.压实遍数C.适宜土类D.压实方式【答案】 C2、下列属于专项安全检查内容的是()。
A.临时用电检查B.防汛检查C.防风检查D.每周检查【答案】 A3、经返修或加固处理的分项分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足结构安全和()要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
A.使用功能B.节能C.环境保护D.其他标准【答案】 A4、()方法在松软含水地层中修建埋深较大的长隧道往往具有技术和经济方面的优越性A.明挖基坑支护法B.盖挖逆做法C.浅埋暗挖法D.盾构法【答案】 D5、喷射混凝土应紧跟开挖工作面,应分段、分片、分层,()顺序进行。
A.由下而上B.由上而下C.由前而后D.由后而前【答案】 A6、主要用于密封要求较高的地方,使用在水、蒸汽等介质上,密封性好,结构紧凑,启门灵活,寿命长,维修方便的阀门是()。
A.闸阀B.柱塞阀C.截止阀D.球阀【答案】 B7、路基施工测量主要是对已知的测量控制点进行闭合加密,建立测量控制网,再进行施工控制桩放线测量,(),补钉转角桩、路两侧外边桩等。
A.选择测量仪器B.恢复中线测量C.计算测量数据D.埋设地下管线【答案】 B8、关于水泥土,以下说法不正确的是()。
A.水泥土有良好的板体性B.水稳定性比石灰土好C.低温时不会冷缩D.抗冻性比石灰土好【答案】 C9、(2019 年真题)关于泥质防水层质量控制的说法,正确的是()。
A.含水量最大偏差不宜超过8%B.全部采用砂性土压实做填埋层的防渗层C.施工企业必须持有道路工程施工的相关资质D.振动压路机碾压控制在4-6 遍【答案】 D10、沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于()时施工。
A.-5℃B.8℃C.5℃D.10℃【答案】 C11、沿海软土地区深度小于7m的二、三级基坑,不设内支撑时,常用的支护结构是()。
市政一级建造师试题及答案

市政一级建造师试题及答案一、单项选择题(每题1分,共10分)1. 根据《城市道路管理条例》,城市道路的养护维修责任单位是()。
A. 城市道路建设单位B. 城市道路设计单位C. 城市道路施工单位D. 城市道路管理单位答案:D2. 市政一级建造师在施工过程中,对工程质量负有()责任。
A. 直接责任B. 间接责任C. 完全责任D. 部分责任答案:A3. 下列关于城市桥梁施工的说法,错误的是()。
A. 桥梁施工应遵循相关技术规范B. 桥梁施工过程中应进行定期检查C. 桥梁施工完成后不需要进行验收D. 桥梁施工应确保结构安全和使用功能答案:C4. 城市排水管道的最小管径一般不应小于()。
A. 100mmB. 200mmC. 300mmD. 400mm答案:B5. 市政工程中,下列哪项不是施工组织设计的内容()。
A. 施工进度计划B. 施工方案C. 施工预算D. 施工图纸答案:D6. 城市道路照明设施的维护管理单位应定期进行()。
A. 清洁B. 检查C. 维修D. 以上都是答案:D7. 城市绿化工程中,下列哪项不是绿化植物的选择原则()。
A. 适应当地气候B. 耐干旱C. 易于管理D. 必须为名贵品种答案:D8. 城市供水管道的施工,必须符合()的要求。
A. 供水安全B. 供水效率C. 供水质量D. 以上都是答案:D9. 城市燃气管道施工中,下列哪项不是必须遵守的安全规定()。
A. 施工人员必须持证上岗B. 施工区域应设置明显的安全警示标志C. 施工过程中可以随意改动管道设计D. 施工完成后应进行安全检查答案:C10. 城市轨道交通工程的施工,下列哪项不是必须进行的()。
A. 地质勘察B. 环境影响评价C. 施工图设计D. 施工方案审批答案:D二、多项选择题(每题2分,共10分)1. 市政一级建造师在施工过程中,应确保()。
A. 工程进度B. 工程质量C. 工程安全D. 工程成本答案:ABC2. 城市道路施工中,下列哪些因素会影响道路的使用寿命()。
一级建造师模拟试卷

一级建造师模拟试卷一、单项选择题(每题1分,共20分)1.根据最新的建筑法规,关于建筑施工许可证的申请,下列哪项说法是正确的?A. 可在工程开工后补办B. 只需提交部分关键材料C. 必须满足法定条件并提交完整申请材料D. 小型工程无需申请答案:C2.在绿色建筑施工中,下列哪项措施不属于节能减排的范畴?A. 使用高效节能灯具B. 采用太阳能热水系统C. 大量使用一次性施工用具D. 优化建筑施工能耗管理答案:C3.关于工程质量控制的最新标准,下列哪项不是必须遵循的原则?A. 全过程质量控制B. 全员参与质量管理C. 忽视细微质量缺陷D. 持续改进质量管理体系答案:C4.关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是?A. 文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B. 文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C. 全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D. 全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准答案:B(注意:此题选项表述略有歧义,但根据常规理解,B选项最符合文物保护单位建设控制地带的定义)5.工程项目建设过程中发生下列情形时,不能提起行政诉讼的是?A. 建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B. 施工单位因偷工减料被责令停业整顿C. 监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D. 建设行政管理部门对内部工作人员的奖惩决定答案:D(以下题目依此类推,每个选项均对应一个具体的知识点或情境,考生需根据所学知识和理解进行判断)二、多项选择题(每题2分,共20分)1.以下哪些因素会影响道路路基的选择和设计?A. 道路等级B. 交通量C. 地质条件D. 气候条件E. 施工条件答案:ABCDE2.价值工程提高价值的途径包括哪些?A. 成本不变,提高功能B. 功能不变,减少成本C. 功能和成本同比例提高,满足市场大量需求D. 功能略有下降,成本大幅下降E. 功能大幅度提高,成本少量提高答案:ABDE(以下题目依此类推,每个选项均对应一个或多个具体的知识点或策略,考生需根据所学知识和理解进行选择)三、案例题(每题20分,共40分)案例一:某施工单位承包了一项道路工程,在施工过程中遇到了地下水位较高的问题,导致路基施工困难。
一级建造师模拟试题及答案

一级建造师模拟试题及答案一、单项选择题(每题1分,共20分)1. 根据《建筑法》规定,建筑工程的施工单位必须具备的条件不包括以下哪一项?A. 有相应的资质等级B. 有健全的安全生产管理制度C. 有完善的施工技术规范D. 有充足的资金保证2. 在建筑工程中,施工单位应当对哪些人员进行安全教育?A. 所有施工人员B. 管理人员C. 技术人员D. 安全员3. 建筑工程项目施工前,施工单位需要编制的文件不包括以下哪一项?A. 施工组织设计B. 施工进度计划C. 施工图纸D. 施工安全措施计划4. 根据《建筑工程质量管理条例》,建筑工程竣工验收的组织者是?A. 建设单位B. 施工单位C. 设计单位D. 监理单位5. 建筑工程施工现场的安全管理责任人是?A. 项目经理B. 施工队长C. 安全员D. 监理工程师6. 建筑工程中,施工单位应当对哪些设备进行定期检查?A. 施工机械B. 施工电梯C. 施工用电气设备D. 所有上述设备7. 建筑工程竣工验收合格后,建设单位应当在多长时间内向有关部门备案?A. 15日内B. 30日内C. 60日内D. 90日内8. 建筑工程中,施工单位在施工过程中发现设计文件存在问题时,应当如何处理?A. 继续施工B. 停止施工,及时报告建设单位C. 按照自己的理解修改设计D. 忽略问题继续施工9. 建筑工程中,施工单位在施工过程中发现施工质量问题时,应当如何处理?A. 继续施工B. 立即停止施工,采取措施整改C. 隐瞒问题继续施工D. 等待监理单位发现问题10. 建筑工程中,施工单位在施工过程中发现安全隐患时,应当如何处理?A. 继续施工B. 立即停止施工,采取措施消除隐患C. 隐瞒问题继续施工D. 等待安全检查时被发现二、多项选择题(每题2分,共20分)11. 建筑工程施工现场的安全管理措施包括以下哪些内容?A. 施工现场的围挡设置B. 施工现场的照明设施C. 施工现场的排水系统D. 施工现场的消防设施12. 建筑工程中,施工单位需要编制的施工方案包括以下哪些?A. 施工技术方案B. 施工进度方案C. 施工安全方案D. 施工质量方案13. 建筑工程竣工验收时,需要检查的内容包括以下哪些?A. 工程质量B. 工程进度C. 工程安全D. 工程资料14. 建筑工程中,施工单位在施工过程中需要遵守的法律法规包括以下哪些?A. 《建筑法》B. 《建筑工程质量管理条例》C. 《安全生产法》D. 《劳动法》15. 建筑工程中,施工单位在施工过程中需要进行的记录包括以下哪些?A. 施工日志B. 施工变更记录C. 施工事故记录D. 施工验收记录三、判断题(每题1分,共20分)16. 建筑工程的施工单位必须具备相应的资质等级。
2023年-2024年一级建造师之一建建设工程项目管理模考模拟试题(全优)

2023年-2024年一级建造师之一建建设工程项目管理模考模拟试题(全优)单选题(共40题)1、下列关于项目质量控制体系的特点和构成的说法,正确的是()。
A.项目质量控制体系用于建筑企业或组织的质量管理B.项目质量控制体系需要第三方认证C.项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体D.项目质量控制体系属于永久性的质量管理体系【答案】 C2、建设工程生成安全事故应急预案中,针对深基坑开挖可能发生的事故,相关危险源和应急保障而制定的计划属于()。
A.综合应急预案B.现场处置方案C.专项应急预案D.现场应急预案【答案】 C3、某施工项目某月的成本数据如下表,应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是( )万元。
A.1.6B.6.4C.8D.12【答案】 A4、在施工过程中,因承包商原因导致了进度拖延,承包商按监理工程师的指示提出并实施了加快进度的赶工措施,则()。
A.甲承包商有权就赶工措施要求追加合同价款,监理工程师对赶工措施的效果负责B.甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款,监理工程师不对赶工措施的效果负责C.甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款,但监理工程师对赶工措施的效果负责D.业主承担赶工措施所追加合同价款,监理工程师对赶工措施的效果负责【答案】 B5、中央管理的总公司(总厂、集团公司、上市公司)的应急预案备案的部门中不包括( )。
A.国务院国有资产监督管理部门B.国务院安全生产监督管理部门C.国务院有关主管部门D.省级安全生产监督管理部门【答案】 D6、由于建设工程项目大量数据处理的需要,应重视利用信息技术的手段进行信息管理,其核心的手段是()。
A.基于互联网的信息处理平台B.基于局域网的信息管理平台C.基于互联网的信息传输平台D.基于局域网的信息处理平台【答案】 A7、专项成本分析中,工期成本分析一般采取的方法有()。
A.构成比率法B.成本盈亏异常分析C.比较法D.差额计算法【答案】 C8、下列建设工程生产安全事故应急预案的具体内容中,属于现场处置方案的是( )。
2023年一级建造师之一建市政公用工程实务通关模拟卷附有答案详解

2023年一级建造师之一建市政公用工程实务通关模拟卷附有答案详解单选题(共20题)1. 张拉机具设备使用期间的校验期限应视机具设备的情况确定,当千斤顶使用超过()个月后应重新校验。
A.3B.4C.5D.6【答案】 D2. 关于企业环境管理体系说法错误的是()。
A.企业环境管理体系重在对环境因素管理方案和运行控制B.对污染预防、资源能源节约措施的效果以及重大环境因素控制结果等环境绩效进行监测评价C.对运行控制、目标指标、环境管理方案的实现程度进行监测D.通过环境管理体系审核和管理评审等手段,促进管理水平持续改进【答案】 A3. (2019 年真题)行车载荷和自然因素对路面结构的影响,随着深度的增加而()。
A. 逐渐增加B. 逐渐减弱C. 保持一致D. 不相关【答案】 B4. (2018 年真题广东海南)关于沥青混合料人工摊铺施工的说法,错误的是()。
A.路面狭窄部分,可采用人工摊铺作业B.卸料点距摊铺点较远时,可扬锹远甩C.半幅施工时,路中一侧宜预先设置挡板D.边摊铺边整平,严防集料离析【答案】 B5. 浅埋暗挖法的主要开挖方法中沉降较大的是()。
A.正台阶法B.CRD法C.全断面法D.CD法【答案】 D6. (2013 年真题补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈的距离应大于设计要求的变形量,属于()补偿器的安装要求之一。
A.波形B.球形C.Z 形D.填料式【答案】 D7. 下列基坑围护结构中,可以拔出后重复利用的是()。
A.重力式水泥土挡墙B.SMW工法桩C.钻孔灌注桩D.地下连续墙【答案】 B8. 桥梁建筑高度是指()。
A.桥面与低水位之间的高差,或为桥面与桥下线路路面之间的距离B.设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离C.桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最下缘之间的距离D.道路定线中所确定的桥面(或轨顶)标高,对通航净空顶部标高之差【答案】 C9. 超前小导管注浆施工应根据土质条件选择注浆法,以下关于选择注浆法说法正确的是()。
2024年一级建造师之一建市政公用工程实务模考模拟试题(全优)

2024年一级建造师之一建市政公用工程实务模考模拟试题(全优)单选题(共45题)1、根据轻型井点的布置要求,当基统(槽)宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用()A.单排井点B.双排井点C.环形井点D.喷射井点【答案】 B2、关于基坑土方开挖方法,正确的是()。
A.地铁车站端头井,首先挖斜撑范围内土方B.坑底以上0.5m的土方采用人工开挖C.长条基坑遵循“分段分层、由上而下、先支撑后开挖”D.兼作始发井,从中间向两侧开挖【答案】 C3、(2013 年真题)预应力混凝土连续梁合龙宜在一天中气温()时进行。
A.最高B.较高C.最低D.较低【答案】 C4、(2014 年真题)设有支护的基坑土方开挖过程中,能够反映坑底土体隆起的监测项目是()。
A.立柱变形B.冠梁变形C.地表沉降D.支撑梁变形【答案】 A5、按《给水排水管道工程施工与验收规范》GB50268的规定,无压管道的功能性试验是()。
A.水压试验B.闭水试验C.闭气试验D.严密性试验【答案】 D6、关于混凝土桥面结构全断面连续浇筑顺序的说法,错误的是()A.顺桥向应自跨中开始向支点处交汇B.横桥向应先由中间开始向两侧扩展C.顺桥向应由一端开始浇筑D.横桥向应由两侧开始向中间聚合【答案】 D7、下列关于满水实验的说法正确的是()。
A.现浇钢筋混凝土池体满水实验之前防水层需施工完毕B.装配式预应力混凝土池体满水实验之前需施加预应力C.砖砌池体满水实验之后需施做防水层D.石砌池体满水试验之后需要进行勾缝作业【答案】 B8、下列事项,不属于城市桥梁工程模板支架和脚手架施工安全措施的是()A.脚手架与模板支架相连接时应采用连接件B.施工中不得超载,不得在支架上集中堆放物料C.严禁在脚手架上架设混凝土泵等设备D.模板支架拆除采用机械作业时应由专人指挥【答案】 A9、管道组成件的安装质量直接影响系统使用功能、运行安全,下列工序中不属于管道安装关键工序的是()。
2024年一级建造师之一建建设工程经济全真模拟考试试卷A卷含答案

2024年一级建造师之一建建设工程经济全真模拟考试试卷A卷含答案单选题(共45题)1、某施工企业按2/10、n/30的条件购入钢材50万元,企业在第20天支付了全部货款50万元,那么该企业放弃现金折扣的成本为()。
A. 36.72%B. 2.00%C. 2.04%D. 11.11%【答案】 A2、某独立土方工程,招标工程量清单中的工程数量为1000m3,承包人投标报价中的综合单价为30元/m3。
合同约定,当实际工程量超过清单工程量15%时调整单价,调整系数为0.9。
工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程量为1400m3,则该土方工程的工程量价款为()元。
A.42300B.41250C.40800D.37800【答案】 B3、关于合同类型选择,下列适合采用总价合同的情况是()。
A.紧急抢险工程B.救灾工程C.建设规模小、技术难度低的工程D.施工技术特别复杂的工程【答案】 C4、对建设工程项目使用功能影响从大到小依次排列正确的是()。
A.设计阶段——施工阶段一—决策阶段B.施工阶段——设计阶段一—决策阶段C.决策阶段——设计阶段——施工阶段D.设计阶段——决策阶段——施工阶段【答案】 C5、某项目建设期两年,第一年贷款100万元,第二年贷款200万元,贷款分年度均衡发放,年利率为10%,则建设期贷款利息为()万元。
A.15.0B.20.5C.25.5D.26.0【答案】 C6、企业的下列支出属于资本性支出的是()。
A.支付职工工资B.支付固定资产价款C.捐赠支出D.支付本季度房租【答案】 B7、计入建筑安装工程造价内的营业税,其税额为( )的3%。
A.直接费+间接费B.直接费+间接费+利润C.直接费D.营业额【答案】 D8、某企业在一个会计期间的营业收入为600万元,期初应收账款为70万元,期末应收账款为 130万元,则该企业应收账款周转率为 ( )A. 4.62B. 8.57C. 10.00D. 6.00【答案】 D9、对第二种无形磨损的局部补偿可采用现代化改装,其主要目的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一级建造师考试模拟试题附答案2017一级建造师考试模拟试题(附答案)一、单选题第1题用人单位与应聘者刘某于2011年4月5日建立劳动关系,但未订立书面劳动合同,用人单位最晚应于()订立书面劳动合同。
A.5月15日B.5月5日C.4月15日D.4月25日【正确答案】:B试题解析:已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
第2题某建筑公司中标承建某市政府办公大楼工程项目,在签订施工合同时,市政府要求建筑公司必须承诺在施工过程中无论发生什么情况都不得向市政府索赔,则市政府的这一要求违反了《合同法》的()。
A.平等原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【正确答案】:C试题解析:公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理,要大体上平衡,强调一方给付与对方给付之间的等值性,合同上的负担和风险的合理分配。
具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双力、的权利和义务,不得滥用权利,不得欺诈,不得假借订立合同恶意进行磋商;第二,根据公平原则确定风险的合理分配,根据公平原则确定违约责任。
第3题电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为()。
A.6个月B.1年C.2年D.5年【正确答案】:C试题解析:根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为2年。
第4题职工发生事故伤害被诊断为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日起()内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
A.10日B.15日C.20日D.30日【正确答案】:D试题解析:《劳动法》规定,职工发生事故伤害被诊断为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
第5题为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险是()的责任。
A.总承包单位B.分包单位C.监理单位D.建设单位【正确答案】:A试题解析:《建设工程安全生产管理条例》规定:建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
第6题国家专利主管机关依法授予专利申请人在一定期间内实施其发明创造的独占权,这是()A.专利权B.专利申请权C.专利发明权D.专利使用权【正确答案】:A试题解析:专利权是指权利人在法律规定的期限内,对其发明创造所享有的制造,使用和销售的专利权。
第7题建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内,公布期限一般为()A.6个月至3年B.1年至2年C.1年D.3年【正确答案】:A试题解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内.公布期限一般为6个月至3年。
第8题承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料,经发包人催促后()内仍未提供或没有明确答复,发包人有权根据已有资料进行审查,责任由承包人自负。
A.7天B.10天C.14天D.15天【正确答案】:C试题解析:承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料,经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复,发包人有权根据已有资料进行审查,责任由承包人自负。
第9题某当事人采用不正当手段促使合同设立的条件成就,则该条件()。
A.待定B.无效C.生效D.不成就【正确答案】:D试题解析:当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的,视为条件已成就;不正当地促成条件成就的,视为条件不成就。
第10题法定代理的成立是基于()A.代理人的请求B.被代理人的`请求C.法律的直接规定D.代理人与被代理人之间的亲属关系【正确答案】:C试题解析:法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。
第11题施工企业应在工程项目开工前,办理完投保手续。
工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理,()合理承担投保费用。
A.总承包单位B.分包单位C.施工企业D.中承包单位和分包单位【正确答案】:B试题解析:工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理,分包单位合理承担投保费用。
第12题人民法院审理某工程纠纷后,决定缺席判决,其原因是()。
A.提起诉讼一方当事人无故中途退庭B.提起诉讼一方被反诉后,其当事人无故不到庭C.被告一方提起反诉后,无故不到庭D.被告一方经法院许可中途退庭【正确答案】:B试题解析:根据《民事诉讼法》第129条、第130条的规定。
原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理:被告反诉的,可以缺席判决。
被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。
第13题下列关于招标代理的叙述错误的是()A.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C.招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜D.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜【正确答案】:A试题解析:《招标投标法》规定,任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。
第14题建筑市场主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范,经县级以上建设行政主管部门或者委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的行为记录是()A.良好行为记录B.不良好行为记录C.优良行为记录D.恶劣行为记录【正确答案】:B试题解析:不良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章豉强制性标准和执业行为规范,经县级以上建设行政主管部门或者委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良好行为记录。
第15题施工合同履行过程中,合同一方当事人提出变更合同要求。
经双方,就合同增项工程的计价达成一致,该部分工程的合同价格应自()时变更。
A.合同订立B.提出变更要求C.双方达成一致D.由人民检察院进行裁决【正确答案】:C试题解析:合同变更的成立条件:合同关系已经存在;合同内容发生变化;经合同当事人一致,或者法院、仲裁庭裁决,或者援引法律直接规定;符合法律、行政法规要求的方式。
第16题某写字楼项目于2005年3月1日领取了施工许可证,若因故未能按期开工,应向发证机关申请延期,最多可延期至()。
A.2005年6月1日B.2005年9月1日C.2005年12月1日D.2006年3月1日【正确答案】:C试题解析:《建筑法》规定:“建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。
既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
因此可延期至2005年12月1日。
第17题当事人不服地方人民法院一审裁定的,应当()。
A.自判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉【正确答案】:C试题解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。
第18题根据环境影响评价制度的规定,对可能造成轻度环境影响的,应当编制()对产生的环境影响进行分析或者专项分析。
A.环境影响报告表B.环境影响登记表C.环境影响申请表D.环境影响报告书【正确答案】:A试题解析:根据环境影响评价制度的规定,对可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表对产生的环境影响进行分析或者专项分析。
第19题招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件包括()。
A.不要求招标单位具有项目法人资格B.招标单位应当拥有专家库C.应当拥有至少2名专职招标业务人员D.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、管理等专业技术力量【正确答案】:D试题解析:招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件:(1)具有项目法人资格(或者法人资格);(2)具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量;(3)有从事同类工程建设项目招标的经验;(4)设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员;(5)熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。
第20题行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的()日内,依照《立法法》的规定报有关机关备案。
A.10B.15C.20D.30【正确答案】:D试题解析:立法法统一将报备案的时间规定为“公布后的三十日内”,这样一方面使备案工作更加规范化,另一方面可以解决延迟报备案的问题。
二、多选题第1题建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,施工单位应履行保修义务。
下列不属于保修范围的有()。
A.因使用不当造成的质量缺陷B.第三方造成的质量缺陷C.合同约定保修一年,竣工两年设备安装工程出现质量问题D.台风造成的基础设施工程质量缺陷E.屋面防水工程在竣工3年后出现质量问题【正确答案】:A,B,D试题解析:《房屋建筑工程质量保修方法》规定了三种不属于保修范围的情况:(1)因使用不当造成的质量缺陷;(2)第三方造成的质量缺陷;(3)不可抗力造成的质量缺陷。
选项C合同约定的保修期限低于国家规定的最低保修期限,违反了国家强制性规定,是无效条款,施工单位仍需继续承担保修责任。
第2题下列事件属于不可抗力事件的有()。
A.基坑坍塌导致重大伤亡B.社会暴力殴打导致工程损坏C.山洪暴发引起工程被冲毁D.社会骚乱导致工程无法继续E.政府行为导致工程被拆除【正确答案】:C,D,E第3题某工程项目施工过程中发生了不可抗力,则下列对于不可抗力及违约责任的免除认识正确的有()。
A.不可抗力具备不能预见、不能避免、不能克服三个条件B.当事人一方因不可抗力不能履行合同,应及时通知对方C.侵犯到对方人身权的免责条款无效D.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由双方共同承担E.当事人迟延履行后发生不可抗力的,可以免责【正确答案】:A,B,C试题解析:不可抗力具备不能预见、不能避免、不能克服三个条件。
《合同法》规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要球赔偿。
当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。
免责条款并非全部有效,侵犯对方人身权或财产权的免责条款是无效的。
因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。
当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。