专用合同条款范本
合同专用条款(范本)

第三部分专用条款1、定义1.39所采用的书面形式包括:□文书□信件□电报□传真□电子邮件□其他:2、合同文件及解释□.2下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。
当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:(1)协议书;(2)履行本合同的相关补充协议(含会议纪要、工程变更、签证等修正文件);(3)中标通知书;(4)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)(适用于招标工程);(5)专用条款;(6)通用条款(广东省建设工程施工合同范本2006年);(7)标准、规范及有关技术文件;(8)图纸;(9)工程量清单;(10)组成合同的其他文件:招标文件3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称:相关的全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。
4、通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人:发包人:佛山市顺德区城区建设开发中心通讯地址:顺德区大良德民路行政服务中心西座四楼收件人:邮编:528300承包人通讯地址:收件人:邮编:监理单位:通讯地址:收件人:邮编:造价咨询单位:通讯地址:邮政编码:528300收件人:邮编:(2)视为送达的其他方式:无5、工程分包5.1(3)指定分包工程:无14、发包人14.1发包人完成下列工作的约定:(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:提供现场的日期与开工期相同,场地清理、平整等工作由承包人负责办理,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付。
(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:由承包人自行解决,费用已包含在投标价中。
(4)提供有关资料的时间:工程地质资料与设计文件同时提供;地下管线资料由承包人自行调查核实,并承担由此引起的责任和损失,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付,发包人可提供可能的协助和方便。
合同范本的专用条款

合同范本的专用条款
第一条合同标的
第二条合同金额
2.1 标的的总金额为人民币【金额】元(大写:【金额】元整)。
第三条付款方式
3.1 乙方应在合同签订后【付款期限】日内,将合同款项支付至甲方指定的银行账户。
第四条交付及验收
4.1 甲方应按照约定的时间、地点和方式将标的交付给乙方。
4.2 乙方应在收到标的后【验收期限】日内完成验收,并将验收结果通知甲方。
第五条质量保证
5.1 甲方保证标的的质量符合【质量标准】。
5.2 若标的在质量保证期内出现质量问题,甲方应承担相应的赔偿责任。
第六条知识产权
6.1 甲方保证标的不侵犯他人的知识产权。
6.2 双方在合同履行过程中产生的知识产权归各自所有。
第七条违约责任
7.1 任何一方违反合同规定,应承担相应的违约责任。
第八条争议解决
8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效、变更和解除
9.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
9.2 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
9.3 在合同履行过程中,双方同意对合同内容进行变更或解除,应书面通知对方,并经双方协商一致。
第十条其他
10.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
10.2 本合同自签订之日起【合同期限】内有效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:【签订日期】。
专用合同条款(范本,仅供参考)

第三部分专用合同条款般约定 1.词语定义 1.1合同1.1.1其他合同文件包括:双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.3监理人: 名 称: ________资质类别和等级: 联系电话:— 电子信箱:— 通信地址: 1.1.4设计人: 名 称: ________ 资质类别和等级: 联系电话:— 电子信箱: _____ 通信地址: 永久占地包括:施工图纸。
临时占地包括:详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件:《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.1.5 1.1.6 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括: 1.1.7 1.1.81.2.2适用于工程的标准规范包括:现行中华人民共和国以及省、自 治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范 。
1.2.3发包人提供国外标准、规范的名称:厶:发包人提供国外标准、规范的份数:J__: 发包人提供国外标准、规范的名称:J__。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: J__。
1.3合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为: 见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件 1.5图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:发包人向承包人提供图纸的数量: 案馆及发包人等相关部门:发包人向承包人提供图纸的内容: 1.6承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:1.6.1现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: 1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等 书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点:另行通知:开工前7日: 肆套,其中贰套作为竣工图交档 完整的施工图纸。
承包人提供的文件的期限为: 5日内承包人提供的文件的数量为: 按总包要求 承包人提供的文件的形式为: 纸质版 发包人审批承包人文件的期限: 5日内按有关规定执行 :发包人指定的接收人为:另行通知。
合同条款及格式参考范本(货物类)

合同条款及格式参考范本(货物类)合同编号:_______合同名称:_______甲方(卖方):_______乙方(买方):_______签订日期:_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就以下货物买卖事项达成一致,特订立本合同,以共同遵守。
一、合同标的1.1 乙方同意向甲方购买,甲方同意向乙方出售以下货物:货物名称:_______规格型号:_______数量:_______单价:_______总价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
1.2 货物质量标准:_______1.3 货物交付期限:_______二、支付方式2.1 乙方支付货款的方式为:(1)一次性付款;(2)分期付款,具体分期方式如下:第一期:_______元,支付时间为_______;第二期:_______元,支付时间为_______;……2.2 乙方支付货款时,应向甲方提供以下凭证:(1)乙方开具的付款凭证;(2)乙方银行转账凭证;(3)其他相关凭证。
2.3 甲方在收到乙方支付的货款后,应向乙方开具正规发票。
三、交付及验收3.1 甲方应按照合同约定的期限、数量、质量标准向乙方交付货物。
3.2 乙方对货物进行验收,确认货物数量及质量无误后进行支付。
3.3 若乙方对货物有异议,应在验收期内提出,并书面通知甲方。
甲方应在接到通知后_______个工作日内予以答复,否则视为默认乙方提出的异议。
3.4 货物交付后,乙方应妥善保管,如因乙方原因导致货物损失或损坏,乙方应承担相应责任。
四、售后服务4.1 甲方提供以下售后服务:(1)质量保证期:_______个月;(2)售后服务内容:_______;(3)售后服务电话:_______。
4.2 乙方在质量保证期内,如发现货物存在质量问题,应及时通知甲方,甲方应在接到通知后_______个工作日内予以处理。
合同专用条款(标准范本)

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:协议书、洽商变更等明确双方权利义务的往来函件、合同补充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。
进一步规定如下:对于同一类合同文件及往来文件,以其最新版本或最新颁发者为准;除非另有约定,合同履行过程中,双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件,以及双方往来函件也视为本合同组成部分。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除用汉语外,还使用不约定语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,国家及本地区现行有关法律、法规。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。
发包人提供标准、规范的时间:由承包人自行解决。
国内没有相应标准、规范时的约定:不采用。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:进场前提供基础施工图;发包人提供施工图陆套给承包人(包括竣工图用图)发包人对图纸的保密要求:承包人应对施工图妥善保管,未经发包人同意,不得将施工图外传。
工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
4.4 使用国外图纸的要求及费用承担:不采用。
二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师发包人委托的职权:对本合同工程范围内各施工过程中的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权:开工、停工、复工令的下达,设计变更和技术签证,现场经济技术签证,工程款支付和施工图预算结算审核。
建筑工程合同范本专用条款

建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
专用条款合同范本大全

专用条款合同范本大全甲方(全称):__________乙方(全称):__________鉴于甲乙双方就__________(以下简称“项目”)达成合作意向,为明确双方的权利、义务和责任,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,经双方协商一致,订立本合同。
第一条合同目的本合同旨在规范甲乙双方在项目中的合作行为,确保项目的顺利进行,并为双方提供法律保障。
第二条合作内容1. 甲方负责提供项目所需的资金支持,具体金额为人民币(大写)__________元整(¥__________)。
2. 乙方负责项目的实施与管理,确保项目按照双方约定的时间节点和质量标准完成。
第三条双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:- 甲方有权监督乙方的项目实施情况,并提出合理建议。
- 甲方应按照合同约定及时支付项目资金。
- 甲方应保守乙方的商业秘密,未经乙方书面同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方的权利和义务:- 乙方有权按照合同约定使用甲方提供的资金。
- 乙方应按照合同约定的时间节点和质量标准完成项目。
- 乙方应定期向甲方报告项目进展情况,并接受甲方的监督。
第四条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付项目资金,应向乙方支付违约金,违约金为逾期支付金额的__________%。
2. 如乙方未能按照合同约定的时间节点和质量标准完成项目,应向甲方支付违约金,违约金为项目总金额的__________%。
第五条合同变更和解除1. 合同一经双方签字盖章,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,互不承担违约责任。
第六条争议解决双方因履行本合同所发生的争议,应首先通过协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至项目结束。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________授权代表(签字):__________ 日期:__________乙方(盖章):__________授权代表(签字):__________ 日期:__________(以下无正文)(本页为签字页)。
工程合同范本专用条款

工程合同范本专用条款一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细工程地点]3. 工程内容:[详细描述工程的范围和工作内容]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期延误:如因不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应另行协商确定新的工期。
三、工程质量1. 质量标准:[按照国家或行业相关标准规定的质量标准]2. 质量验收:工程竣工后,由双方共同进行验收,验收合格后方可交付使用。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价:[具体工程造价金额或计算方式]2. 支付方式:预付款:合同签订后[具体比例]支付预付款。
进度款:按照工程进度分阶段支付进度款,每次支付前需经双方确认工程进度。
竣工结算款:工程竣工并验收合格后,支付剩余的竣工结算款。
五、双方责任与义务1. 发包方责任与义务:提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按合同约定支付工程款项。
协助解决施工过程中遇到的外部协调问题。
2. 承包方责任与义务:按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工。
负责施工过程中的安全管理,确保施工人员的安全。
提供施工所需的设备、材料和劳动力。
负责工程的竣工验收和保修工作。
六、工程变更1. 如因设计变更、施工条件变化等原因需要进行工程变更,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致工程造价增加或减少的,双方应按照变更协议进行调整。
七、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。
2. 违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 合同生效:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
招标文件专用合同条款约定参照模板

招标文件专用合同条款约定参照模板范本一:招标文件专用合同条款约定参照模板第一章总则第一条本合同是依据中华人民共和国相关法律法规制定的,以及根据【招标文件名称】(以下简称“招标文件”)规定的对投标人之间、中标人与招标人之间的权利和义务进行约定,以确保工程项目能够按时、优质、合规地完成。
第二条本合同一经签订即对各方具有法律约束力,双方应全面履行合同条款,并遵守招标文件中的相关规定。
第三条本合同适用于【工程项目名称】项目的实施,工程项目的具体要求和规范详见招标文件。
第二章合同主体及签订第四条招标人:【招标人名称】,注册地址:【注册地址】。
第五条中标人:【中标人名称】,注册地址:【注册地址】。
第六条合同主体应为具有相应工程实施能力的法人或其他组织,必须能够履行合同的义务并承担相应的责任。
第七条本合同的签订须由招标人和中标人共同签署,并经法定代表人或其授权代表签字盖章。
第三章价款及支付方式第八条本合同的合同价款为人民币【金额】万元整,具体支付方式按招标文件要求进行。
第九条合同价款的支付应符合招标文件所规定的进度和方式,合同工程款项经招标人和中标人双方确认后支付。
第四章工程实施及验收第十条工程实施过程中,中标人应按照招标文件的要求,完成工程质量、进度和安全等方面的要求。
第十一条工程竣工验收应由招标人依法组织,并根据招标文件的规定进行验收。
第十二条工程竣工验收合格后,招标人应及时向中标人支付合同尾款。
第五章违约责任第十三条任何一方未按合同约定履行合同义务的,应承担相应的违约责任。
第十四条如中标人未能按招标文件的要求履行合同义务,招标人有权要求中标人进行整改,并可按合同约定进行处罚。
第十五条若一方因不可抗力原因无法履行合同义务,应及时通知对方,并提供相关证明材料。
双方可协商解除合同或延期履行。
第六章争议解决第十六条合同争议的解决方式按照招标文件中的争议处理机制进行解决。
如招标文件未明确规定,应依法选择适当的解决方式。
合同专用条款填写

合同专用条款填写
在签订任何合同之前,双方必须仔细阅读并理解以下专用条款:
1. 合同目的,本合同的目的是明确双方的权利和义务,确保双方达成一致,并
最终达成合作协议。
2. 合同期限,本合同自双方签字之日起生效,有效期为______年/月/日。
合同
到期前,双方应协商是否续签或解除合同。
3. 合同内容,本合同包括但不限于双方合作的具体内容、合作方式、合作期限、合作费用等,双方应严格按照合同内容执行。
4. 合同履行,双方应按照合同约定的时间和方式履行各自的义务,并积极配合
对方完成合作目标。
5. 合同变更,双方如需变更合同内容,应经过双方协商一致,并签订书面变更
协议。
未经书面变更协议确认的,任何一方不得擅自变更合同内容。
6. 合同解除,双方如需解除合同,应提前______天书面通知对方,并经过双方
协商一致。
解除合同后,双方应按照约定的方式处理合同所涉及的权利和义务。
7. 合同争议解决,双方如发生合同纠纷,应首先通过友好协商解决。
协商不成的,应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁解决。
8. 合同生效,本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
特此确认,(甲方签字)(乙方签字)。
以上是合同专用条款的填写内容,双方在签订合同之前应认真阅读并理解,以
确保合同的有效性和双方的合作顺利进行。
监理合同范本专用条款

监理合同范本专用条款一、定义与解释1. 本合同中所涉及的术语和定义应按照通用的行业规范和惯例进行理解和解释。
二、监理服务范围1. 明确监理工作的具体内容和范围,包括但不限于工程建设的各个阶段和环节的监督、检查、协调等。
2. 详细说明监理服务的对象,如工程项目的名称、地点、规模等。
三、监理服务期限1. 确定监理服务的起始时间和结束时间,明确服务期限的计算方式和起止节点。
2. 约定在特殊情况下可能需要延长或缩短服务期限的条件和程序。
四、监理人员1. 规定监理机构应配备的监理人员的数量、资质和专业要求。
2. 明确监理人员的职责和权限,包括但不限于质量控制、进度控制、费用控制、合同管理等方面的职责。
五、监理工作依据1. 列出监理工作所依据的法律法规、规范标准、设计文件、合同文件等。
2. 明确监理人员在执行监理工作时应遵循的原则和方法。
六、监理费用1. 确定监理费用的计算方式和支付标准,包括预付款、进度款、尾款等的支付比例和时间节点。
2. 约定可能发生的费用调整情况,如因工程变更、延长服务期限等导致的费用增减。
七、双方的权利和义务1. 明确双方在合同履行过程中的权利和义务,包括业主方的提供必要条件、支付费用等义务,监理方的提供监理服务、履行保密义务等权利。
2. 规定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
八、违约责任1. 约定双方违反合同约定应承担的违约责任,包括违约金的计算方式和支付金额。
2. 明确因监理方失职或违约给业主方造成损失时的赔偿责任和赔偿方式。
九、保密条款1. 规定双方在合同履行过程中应保守的商业秘密和技术秘密,包括但不限于工程设计、施工方案、技术资料等。
2. 明确保密期限和保密责任的承担方式。
十、其他条款1. 约定合同的生效条件、变更和解除的程序、争议解决的补充条款等其他相关事项。
2. 注明合同的份数、签署方式和生效日期等。
软件采购合同范本专用条款

软件采购合同范本专用条款一、定义与解释1.1 本合同以下简称“本合同”,由以下双方签订:(1)甲方:____________(以下简称“甲方”);(2)乙方:____________(以下简称“乙方”)。
1.2 以下词语在本合同中具有如下含义:(1)“软件”:指乙方根据本合同的约定开发的、拥有完全知识产权的、可以独立运行的计算机软件产品。
(2)“交付”:指乙方按照本合同的约定,将软件产品及相关文档、技术支持等提供给甲方。
(3)“验收合格”:指甲方对乙方交付的软件产品进行测试、检查,确认软件产品符合本合同约定的技术指标、功能要求,并无重大缺陷。
(4)“培训期”:指乙方按照本合同的约定,为甲方提供软件操作培训的时间段。
二、软件采购2.1 乙方向甲方提供如下软件产品:(1)软件名称:____________;(2)版本号:____________;(3)技术指标:____________;(4)功能要求:____________。
2.2 乙方应在合同签订后的____个工作日内,将软件产品及相关文档交付给甲方。
2.3 甲方应在收到乙方交付的软件产品后____个工作日内进行验收。
如甲方在规定时间内未提出异议,视为验收合格。
2.4 乙方应在验收合格后____个工作日内,为甲方提供软件操作培训。
培训期为____个工作日。
三、技术支持与服务3.1 乙方在合同有效期内,为甲方提供如下技术支持与服务:(1)软件技术咨询;(2)软件版本升级;(3)软件故障排除;(4)软件维护。
3.2 乙方应在接到甲方技术支持请求后的____小时内,响应并解决问题。
四、合同价格与支付4.1 本合同软件采购价格为人民币____元(大写:_________________________元整)。
4.2 甲方应在本合同签订后的____个工作日内,向乙方支付合同约定的软件采购价格。
4.3 乙方开具的发票类型为:增值税普通发票/增值税专用发票。
合同专用条款范本

合同专用条款范本鉴于:2. 本合同由合同通用条款和合同专用条款共同组成,通用条款与专用条款如有抵触,以专用条款为准。
定义:除非另有明确规定,在本合同中使用的下列词语应具有如下含义:1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2. “合同价格”系指根据合同规定,乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件,包括工具、手册等相关技术资料。
4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
技术规范:1. 提供和交付的货物及服务应与合同中技术规格所述的标准相一致。
若没有提及适用标准,则应符合相应的国际标准。
这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
2. 所有使用的计量单位均应采用国际单位制。
知识产权:1. 乙方应保证甲方在使用货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉及索赔。
2. 如发生此类起诉或索赔,乙方应负责交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
包装和运输:1. 乙方应提供货物适合于长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装,并根据货物的特点和需要,采取防潮、防锈、防震、防腐蚀等必要的保护措施,以确保货物安全无损地到达合同约定的目的地。
2. 包装费用应包含在合同价格中。
3. 货物的包装标识应符合国家或行业标准,包括但不限于唛头、标记、标签等。
4. 乙方应在每件包装上清晰地标注合同号、收货人、目的地、件号、毛重、净重、尺码等必要信息。
5. 乙方应在货物发运后[X]个工作日内,将详细的货物发运资料,包括但不限于运单号、提单副本、发票等,以电子或书面形式通知甲方。
交货和验收:1. 交货时间:乙方应在合同签订后的[X]个工作日内,将货物交付至甲方指定的地点。
专用合同条款范本

专用合同条款范本甲方(全称):__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系方式:__________________乙方(全称):__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系方式:__________________鉴于甲方与乙方就 [具体事项] 达成合作意向,为明确双方在合作过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成如下专用合同条款:一、合同标的详细描述合同所涉及的具体标的,包括但不限于货物、服务、工程等。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:[具体说明支付的时间节点、方式等]。
三、履行期限及地点1. 履行期限:自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 履行地点:[明确具体的履行地点]。
四、质量标准明确合同标的应达到的质量标准。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:[列举甲方的具体权利和义务]。
2. 乙方的权利和义务:[列举乙方的具体权利和义务]。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定履行义务,应承担的违约责任为:[具体说明违约责任]。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务,应承担的违约责任为:[具体说明违约责任]。
七、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
八、其他条款1. [可约定保密条款、不可抗力条款等其他相关条款]。
2. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):__________________日期:____年__月__日乙方(盖章):__________________法定代表人或授权代表(签字):__________________日期:____年__月__日。
2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)

建设工程施工合同示范文本专用条款1. 背景和目的本文是建设工程施工合同示范文本的专用条款,旨在规范建设工程施工合同的订立和履行过程,保护合同各方的权益,确保建设工程的顺利进行。
2. 定义和解释2.1 合同方指本合同的当事人,包括建设单位和承包商。
2.2 建设单位指委托承包商进行建设工程的单位,也称为甲方。
2.3 承包商指承担承包工程的责任并按照约定完成施工任务的单位,也称为乙方。
2.4 建设工程指根据建设单位的要求和合同约定,由承包商负责承包施工的工程项目。
3. 合同的订立和履行3.1 合同的订立3.1.1 合同双方应当通过书面形式订立建设工程施工合同,约定合同的有效期、工程范围、工程价格、工期、质量要求等关键条款。
3.1.2 合同的订立应当符合相关法律法规的规定,双方需提供法律法规要求的相关资格证明和申报材料。
3.2 合同的履行3.2.1 承包商应按照合同约定和工程实施方案,按时高质量地完成施工任务。
3.2.2 承包商在施工过程中,应当严格遵守相关法律法规,并承担相应责任。
3.2.3 建设单位有权对施工过程进行监督,承包商应积极配合。
4. 价款支付4.1 价款的确定4.1.1 价款根据工程范围、质量要求、工期等因素确定,双方应当在合同中明确约定。
4.1.2 价款的支付方式和时间应当在合同中明确约定,一般可以按工程进度支付或分期支付等方式。
4.2 价款的支付条件4.2.1 承包商应提供符合规定的工程进度、工程质量等相关证明,以便建设单位支付相应的价款。
4.2.2 若承包商不按合同约定提交相关证明,建设单位有权暂停支付未支付的价款。
5. 变更和索赔5.1 变更5.1.1 若建设单位需要对原合同进行变更,应当提前以书面形式通知承包商,并双方协商确定变更内容和变更费用。
5.1.2 变更后的合同应继续履行,双方应按照变更后的约定进行施工和支付。
5.2 索赔5.2.1 若其中一方认为对方违约或不履行合同义务,应当提出索赔请求,双方应进行协商处理,如协商不成,可依法解决。
合同专用条款范本

合同专用条款范本合同是人们在经济交往中不可或缺的法律文书,通过合同可以确保各方的权益得到保护,避免纠纷的发生。
而在编写合同时,一些常用的专用条款也是必不可少的。
本文将针对合同中的专用条款进行讨论和举例,希望能对读者有所帮助。
一、合同目的和背景合同的目的和背景部分是对合同的基本情况作简要的介绍。
主要包括合同的缔约方、缔约日期、合同目的和背景等内容。
例如,在一份销售合同中,可以写明合同的缔约方为卖方与买方,缔约日期为签署日期,合同目的为买卖交易等。
二、约定事项约定事项是合同中重要的部分,它包括了合同所约定的具体内容、要求和条件。
这部分内容通常比较具体,需要根据具体情况进行个别约定。
例如在一份劳动合同中,约定事项可以包括劳动报酬、工作岗位、工作时间、工作内容等。
而在一份租赁合同中,约定事项可以包括租金的支付方式、租赁期限、租赁物的规格等。
三、履行与解决争议履行与解决争议是合同中不可或缺的条款。
通过约定合同的履行方式和解决争议的方式,可以确保双方在合同履行过程中的权益得到保护,并为解决潜在争议提供明确的方案。
例如,在一份合作协议中,可以约定合作方需要以书面形式通知对方变更合同内容,以确保合作过程中的信息畅通;同时,可以约定任何争议在首先通过友好协商解决的基础上,如果仍然无法解决,则提交相关仲裁机构进行裁决。
四、违约与赔偿违约与赔偿是合同中重要的权益保护条款。
通过约定违约方需要向守约方承担的赔偿责任,可以有效避免合同的违约情况发生,增加合同的约束力。
例如在一个借款合同中,可以约定借款方在逾期未还款的情况下,需要按照合同规定的利率向出借方支付逾期利息。
五、附则合同的附则部分一般是对合同的其他相关事项进行约定。
例如,约定合同的可变更事项需要以书面形式经过双方同意才可进行;或是约定合同的生效条件和终止条件。
这部分内容可以根据实际情况进行约定,确保合同的灵活性和合理性。
综上所述,合同专用条款是合同中重要的组成部分,它们可以起到保护双方权益、明确双方责任和义务的作用。
标准施工合同范本专用条款怎么写

标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。
2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。
3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。
4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。
5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。
如有质量问题,甲乙双方应协商解决。
6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。
二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。
2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。
三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。
2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。
四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
特此确认,以示双方同意。
甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。
合同范本 专用合同条款

合同范本专用合同条款
甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
鉴于甲方与乙方就______________事宜达成一致意见,特订立本合同,以资共同遵守,共同遵守以下条款:
第一条合同目的
甲方与乙方双方就______________事宜,经友好协商,达成一致意见,特订立本合同。
第二条合同期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,至______________止。
第三条合同内容
1. 甲方______________。
2. 乙方______________。
第四条合同履行
1. 甲方应______________。
2. 乙方应______________。
第五条合同变更
经双方协商一致,对本合同内容进行变更的,应当签订书面变更协议,变更协议与本合同具有同等法律效力。
第六条合同解除
1. 本合同在履行过程中,如因不可抗力因素导致不能履行的,应及时通知对方,并在合理期限内提供书面证明,免责解除合同。
2. 本合同在履行过程中,如一方违反合同约定,经对方书面通知后仍未改正的,对方有权解除合同,并有权要求违约方承担违约责任。
第七条争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方有权向______________仲裁机构申请仲裁。
第八条其他
本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________
签订日期:______________签订日期:______________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:施工组织设计:施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:。
1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:(1)《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(2)《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知(杭建工发〔2011〕130号)(3)《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》(杭建工发【2012】426号)(4)《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》(杭政办函(2011)32号)(5)《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》(杭建工发【2011】237号)(6)《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》(杭建市【2011】198号)(7)《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》(杭建市【2012】240号)(8)新工艺、新技术的约定:(9)其他:1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:(1)按通用条款约定;1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: ;发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称: 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书(或项目发承包基本情况表);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件:①施工组织设计;②其他:1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:; 发包人向承包人提供图纸的数量:;发包人向承包人提供图纸的内容:。
1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:。
监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:。
1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
本工程的超大件:本工程的超重件:1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:(除发包人指明外)承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是;允许调整合同价格的工程量偏差范围:;调整合同价格的修正时间:。
2. 发包人发包人应根据工程所需配备发包人代表,同时配备1-2名相关人员到岗履职。
2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:。
2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:。
2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:。
发包人是否提供支付担保:。
发包人提供支付担保的形式:。
3.承包人3.1承包人的一般义务(5)承包人提交的竣工资料的内容:。
承包人需要提交的竣工资料套数:。
承包人提交的竣工资料的费用承担:。
承包人提交的竣工资料移交时间:。
承包人提交的竣工资料形式要求:。
(6)承包人应履行的其他义务:。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:(1)承包人确需更换项目经理的,继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定:。
(2)承包人擅自更换项目经理的违约责任:。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:。
3.3.2承包人需更换主要施工管理人员的,继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定: 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:。
3.5 分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括:。
主体结构、关键性工作的范围:。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:。
其他关于分包的约定:。
3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:。
3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:。
3.7履约担保承包人是否提供履约担保:。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:。
4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:。
关于监理人的监理权限: 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。
4.2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2) ;(3) 。
5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1特殊质量标准和要求:。
关于工程奖项的约定:5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:。
监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:施工现场按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)评定达到“合格”标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:。
关于编制施工场地治安管理计划的约定: 。
6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求:(1)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定,并办理相关审批手续。
(2)承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染,需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
(3)其他: 。
(4)上述手续办理费用约定如下:。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定,按以下第()种方式约定:(1)发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%,剩余部分支付按以下第( )种方式约定:①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。
②其他:。
(2)其他: 。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:。
7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后( )天内提供详细施工组织设计(施工方案)和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:。
7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:。
7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限: 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 。
7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:。
7.5 工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①重大设计变更引起的工期延误;②其他:。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:。
7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:(1)施工场地周围地下管线;(2)地下障碍物和污染物;(3)邻近建筑物、构筑物的保护要求;(4)其他。
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:;。
7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:。
8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:。
8.6 样品8.6.1ﻩ样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:。
8.8 施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所:。
施工现场需要配备的试验设备:。
施工现场需要具备的其他试验条件:。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验试验、检测单位资质条件约定:;试验、检测单位选择约定: ;试验、检测费用约定: 。