计日工和现场签证的区别

合集下载

现场施工备忘及计日工签证单格式

现场施工备忘及计日工签证单格式

关于现场签认表说明
1、“施工备忘录”:仅记录施工备忘事宜,如对事件发生的缘由,对承包人的影响进行简要记录,包括时间、施工内容等。

如有实物工程量(人工、材料、机械)需要计量签证,附“施工(工序)计量签认表”进行计量;如有停、窝工工程量需要计量签证,则附“施工现场签证报审表”进行计量。

2、“计日工签证单”:对不能按实物工程量或不宜以工程量计量的零星施工或作业,经监理批准或通知施工的,该发生的人工、施工机械和消耗材料方等采用计日工签证单。

3、“施工现场签认表”:包括“现场施工工序报审表”及“施工现场签证报审表”,对超出合同及业主、监理指示,以及非承包人原因发生的人员、材料、设备等窝工的计量。

附:施工备忘录
施工(工序)计量报审表
施工现场签证报审表
计日工签证单
施工备忘录
承包单位:中国水电四局大坪水电站项目部合同编号:WLH/DP-SG-006、007
说明:一式四份,监理、设计各一份,业主方一份,承包人一份。

__________施工(工序)计量报审表
大坪水电站工程施工现场签证报审表
合同编号:WLH/DP-SG-006、007NO:
计日工签证单
合同编号:WLH/DP-SG-006、007。

计日工的签证原则

计日工的签证原则

计日工的签证原则一、计日工签证原则的重要性计日工签证可是很重要的呢,就像是给工人劳动成果的一个特殊小标签。

如果没有好好遵循签证原则,那可能就会在工程的钱款计算、工期安排等方面出乱子。

比如说,可能会多给钱或者少给钱,这可都是不好的情况。

这就好比你去买东西,如果不按照正确的计价方式来,要么你吃亏,要么商家吃亏。

二、计日工签证的公平性原则1. 按照实际工作量签证计日工做了多少工作就得按照这个量来签证。

不能多签也不能少签。

就像工人一天挖了10个坑,你不能写成8个坑或者12个坑。

这是最基本的公平对待。

如果少签了,工人就得不到应有的报酬,多签了,那对于雇主来说就是不公平的支出。

2. 相同工作同等对待如果有不同的工人做同样的计日工工作,那签证的标准就得一样。

不能因为这个工人和你关系好,就给他多签一些,那个工人和你不太熟就少签。

这就像在学校里,不能因为你和某个同学关系好,老师就给他更多的学分,而给别人少一些,这是不合理的。

三、计日工签证的准确性原则1. 工作内容描述准确签证的时候要把计日工做的工作内容写得清清楚楚。

比如是在做房屋建筑中的砌墙工作,就得写清楚是砌哪面墙,墙的尺寸大概是多少,用的是什么材料。

如果写得模模糊糊的,以后查账或者核对工作的时候就会一头雾水。

这就像你写日记,要是写得含糊不清,过段时间自己都不知道当时发生了什么事。

2. 工作时间记录准确计日工的工作时间得准确记录。

从几点开始工作,到几点结束工作,中间有没有休息,休息了多久,这些都要记录好。

要是不准确记录的话,可能就会出现工人多要工钱或者工钱给少了的情况。

这就好比你去兼职,工作时间没算准,那报酬肯定就会有问题。

四、计日工签证的及时性原则1. 按时签证计日工的工作完成后,要尽快签证。

不能拖拖拉拉的。

因为工人等着工钱过日子呢,你要是拖很久才签证,工人可能就会有经济上的困难。

而且拖得久了,可能有些工作细节就会忘记,这样也不利于准确签证。

这就像你答应给朋友还钱,要是拖很久才还,朋友心里肯定会不舒服的。

设计变更、工程洽商、现场签证的区别

设计变更、工程洽商、现场签证的区别

设计变更、工程洽商、现场签证的区别观点一1.工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权;2.工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。

甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是索赔等的强有力的证明材料。

3.设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。

由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。

设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。

4.工程洽商记录主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的洽商。

观点二因为在工程建设中,经常会遇到设计变更、工程洽商、现场签证这三个词,由于三者产生后共同效果就是工程成本的增减,并无明显区别。

但从提出者、产生原因及费用的责任归属三者是有明显区别的。

清晰三者的定义对于判断费用承担责任是非常重要的。

1.设计变更属于由设计单位提出的对承包合同之设计资料做出的补充、完善、优化,及根据发包方要求的功能改变而做出的相应变更。

2.工程洽商属于由非设计单位(包括发包方或承包人或工程监理)根据工程实际情况对承包合同之设计资料及非设计原因而做出的补充、完善、优化、做法确认,及根据发包方要求的功能改变而做出的相应变更。

3.现场签证属于由承包人根据承包合同约定而提出的关于零星用工量、零星用机械量、设计变更或工程洽商所引致返工量、合同外新增零星工程量的确认。

现场签证现场签证是施工过程中经常碰到,是对某种施工实施情况的书面描述,由此发生的价格不仅成为工程造价的组成部份,而且也是成为合同的补充部分。

施工现场签证是工程建设在施工期间的各种因素和条件发生变化情况的真实记录和证实。

现场签证主要是指施工企业就施工图纸

现场签证主要是指施工企业就施工图纸

现场签证主要是指施工企业就施工图纸第一篇:现场签证主要是指施工企业就施工图纸现场签证主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含而施工过程中又实际发生费用的施工内容所办理的签证。

它是施工过程中所遇到的某些特殊情况实施的书面依据,由此发生的价款也成为工程造价的组成部分。

现场签证的方式及注意点:现场签证的方式包括工程技术、工程经济、工程工期及工程隐蔽等几种,无论哪一种其最终都会直接或间接地发生现场签证价款,影响整个工程造价,现分述如下:(1)工程技术签证它是业主与承包商对某一施工环节技术要求或具体施工方法进行联系确定的一种方式,包括技术联系单,是施工组织设计方案的具体化和有效补充,因其有时涉及的价款数额较大,故不可忽视。

对一些重大施工组织设计方案、技术措施的临时修改,应征求设计人员的意见,必要时应组织论证,使之尽可能地安全适用和经济。

(2)工程经济签证它是指在工程施工期间由于场地变化、业主要求、环境变化等可能造成工程实际造价与合同造价产生差额的各类签证,主要包括业主违约、非承包商引起的工程变更及工程环境变化、合同缺陷等。

因其涉及面广,项目繁多复杂,要切实把握好有关定额、文件规定,尤其要严格控制签证范围和内容,现举例如下:a.设计变更或施工图有错误,而承包商已经开工、下料或购料。

此类签证只需签变更项目或修正项目,原图纸不变的不要重复签证,已下料或购料的,要签写清楚材料的名称、半成品或成品、规格、数量、变更日期、是否运到施工现场、有无回收或代用价值等。

b.停工损失,包括由非承包商责任造成的停工或停水、停电超过间接费规定的范围。

如停工造成的工人、机械、模板、脚手架等停滞的损失;临时停水、停电超过定额规定的时间;由于业主资金不到位,长时间中断停工,大型机械不能撤离而造成的损失。

现场实际停工工人的数量、现场停滞机械的型号、数量、规格、已购材料的名称、规格、数量、单价等。

名词解释现场签证

名词解释现场签证

名词解释现场签证现场签证是建筑施工中重要而繁琐的工作内容现场签证对于工程结算、索赔及成本控制具有很大的重要性做好现场签证可以有意想不到的效果NO.01什么是现场签证?现场签证是指供应商或承包商对施工图设计文件和图纸的修改所确定的工程内容,不包含在原合同价款中,但在施工过程中实际发生,会导致结算费用的增减。

NO.02现场签证分类现场签证依据合同范围划分为两类进行管理:(1)合同范围外项目引起的经济签证:①返工签证:因图纸修改,甲供材料设备供应不及时等“业主原因”所致已完工程返工。

非业主原因所致返工,不在本签证范围内;②临时工程签证:应业主要求或经业主同意施作的合同外临时工程项目;③施工措施签证:应业主要求或经业主同意施作的合同外施工措施项目;④零星签证:少量合同外项目用工、台班、零星工程等。

费用大于10万元时应办理零星工程委托或合同等;⑤工期质量签证:会产生结算费用增减的合同工期、创优目标的调整、变更;⑥合同调整签证:会产生结算费用增减的合同工作内容局部调整。

如合同界面进一步详细划分出现的新工作;合同界面划分的局部调整;合同项目增减、变化、调整等等。

(2)合同范围内项目引起的见证签证(计时计量):①工程量与时间的见证计量:合同范围内,必须现场确认工程量和(或)持续时间的工作内容。

具体包括土方开挖前的场地标高测量;降水过程的开泵数量和抽水时间计量等;②材料计价形象进度见证计量:总包费率合同中其人工费调整时间点的形象进度;所有合同中混凝土、钢材等材料价格计算平均价的时间点,主体阶段每栋楼每个月的形象进度等等。

(3)签证原因分类及详细原因列举:注:签证审批流转时应按以上签证原因分类描述详细原因。

NO.03现场签证的重要意义现场签证以书面形式记录了施工现场发生的特殊费用,直接关系到业主与施工单位的切身利益,是工程结算的重要依据。

特别是对一些投标报价包死的工程,结算时更是要对设计变更和现场签证进行调整。

简而言之,现场签证是记录现场发生事情的第一手资料。

设计变更、签证(现场签证)、工程量签证、工程量确认单、工程洽商、联系单、会签的区别(00001)

设计变更、签证(现场签证)、工程量签证、工程量确认单、工程洽商、联系单、会签的区别(00001)

设计变更、签证(现场签证)、工程量签证、工程量确认单、工程洽商、联系单、会签的区别(00001)设计变更、签证(现场签证)、工程量签证、工程量确认单、工程洽商、联系单、会签的区别设计变更、签证(现场签证)、工程量签证、工程量确认单、工程洽商、联系单、会签的区别①若由于设计部门的错误或缺陷造成的变更费用以及采取的补救措施,如返修、加固、拆除等费用,由造价工程师协同业主与设计单位协商是否索赔。

②若由于监理单位的失职或错误指挥造成设计变更应由监理单位承担一定费用。

③由于设备、材料供应单位供应的材料质量不合格造成的费用应由设备供应单位负责。

④由于施工单位的原因、施工不当或施工错误,此变更费用不予处理,由施工单位自负,若对工期、质量、造价造成影响的,还应进行反索赔。

二、工程签证(一)施工过程中的工程签证,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证,如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。

工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权1、由于建设单位原因,未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失。

2、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。

3、在施工过程中发生的由建设单位形成的停水停电,形成工程不能顺遂进行,且时间较长,施工企业又没法安排停工而形成的经济损失。

4、在技措技改工程中,常遇到在施工过程中由于事情面过于狭小、作业超过一定高度,形成需要使用大型机具方可包管工程的顺遂进行,施工企业在发生时应实时将现场实际前提和施工方案通告建设单位,并在征得建设单位同意后实施,此时施工企业应办理工程签证。

5、关于大检修工程、零星维修项目多数没有正规的施工图纸,每每在检修前由施工企业提出一套检修方案,检修完毕后办理工程签证,然后依据工程签证办理工程结算。

工程现场签证定义

工程现场签证定义

工程现场签证定义工程现场签证是指在施工工程进行过程中,由相关责任方对工程进行变更或调整时所进行的书面文档记录和审批程序。

它为施工工程提供了合理的变更和调整机制,以确保工程的顺利进行并满足相关法规和技术标准要求。

1. 工程现场签证的目的工程现场签证的主要目的是解决在施工过程中出现的问题和需要进行变更的情况。

它能够确保施工方与相关责任方之间的沟通和协调,促进工程的顺利进行并保障工程的质量和安全。

2. 工程现场签证的主要特点和要求•书面文档记录:工程现场签证需要以书面形式记录下变更和调整的具体内容,包括但不限于变更原因、变更范围、变更方法等。

这种记录方式能够提供便于查验和审批的依据,确保变更的合法性和有效性。

•审批程序:工程现场签证需要经过相关责任方的审批。

这些责任方可能包括建设单位、设计单位、监理单位等。

审批程序的目的是评估变更对工程的影响,确保变更能够真正满足需要并不会对工程造成风险。

•变更控制:工程现场签证需要建立健全的变更控制机制,确保变更的及时性和合理性。

在变更控制过程中,还需要考虑变更对工期、成本等方面的影响,并加以评估和管理。

•合规性:工程现场签证需要符合相关法规和技术标准要求。

在进行变更和调整时,需要确保新的方案和方法能够满足安全性、可靠性和环保性等方面的要求。

相关责任方在审批过程中应对这些要求进行评估和审核。

3. 工程现场签证的流程工程现场签证一般包括以下流程:1.变更需求提出:施工方在发现问题或需要进行变更时,向相关责任方提出变更需求。

这一步骤通常需要书面形式,并包含变更的原因和具体需求。

2.变更需求评估:相关责任方对变更需求进行评估,确定是否需要进行变更以及变更的范围和方法。

这一步骤可能需要召开会议或进行现场勘察。

3.变更方案制定:在确定变更需求后,相关责任方会制定变更方案,包括变更的具体内容、实施时间和影响评估等。

4.变更方案审批:制定好的变更方案需要经过相关责任方的审批。

审批的目的是保证变更的合法性和有效性,并确保变更符合法规和技术标准要求。

什么是现场签证

什么是现场签证

什么是现场签证1、什么是现场签证?发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

2、现场签证的重要意义现场签证以书面形式记录了施工现场发生的特殊费用,直接关系到业主与施工单位的切身利益,是工程结算的重要依据。

特别是对一些投标报价包死的工程,结算时更是要对设计变更和现场签证进行调整。

总之,现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。

这里所说的签证,不仅包括项目经理、工程师就工期顺延、增减工程款、支付费用、赔偿损失等达成的合议,如签证单、补充协议、工作联系单、会议纪要等,还包括工程师对项目经理提交的请求报告、通知等的签收。

3、总的原则:涉及费用签证的填写要有利于计价、方便结算。

4、不同计价模式下填列的内容要注意:如果有签证结算协议,填列内容要与协议约定的计价口径一致;如无签证协议,按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价,另外签证的方式要尽量围绕计价依据(如定额)的计算规则办理。

5、各种合同类型的签证内容。

可调价格合同至少要签到量,固定价格合同至少要签到量、单价;成本加酬金合同至少要签到工、料(材料规格要注明)、机(机械台班配合人工费用)、费。

如能附图的尽量附图。

另外签证中还要注明税前造价或税后造价。

6、同时注意以下填写内容的优先次序:1)能直接签总价的最好不要签单价;(金额特别大的除外)2)能够直接签单价的最好不要签工程量;3)能够直接签结果的(包括直接签工程量的)最好不要签事实;4)能够签文字说明的最好不要附图;7、其它需要填列的内容。

主要有:何时、何地、何因;工作内容;组织设计(人工、机械);工程量(有数量和计算式必要时附图);有无甲供材料。

签证的描述要求客观、准确,隐蔽签证要以图纸为依据,标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况,如果被隐蔽部位工程量在图纸上不确定,还要标明几何尺寸,并附上简图。

施工以外的现场签证,必须写明时间、地点、事由、几何尺寸和原始数据,不能笼统的签注工程量和工程造价。

如何区分工程签证单、现场签证、工程洽商

如何区分工程签证单、现场签证、工程洽商

如何区分工程签证单、现场签证、工程洽商观点一:1、工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权;2、工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。

甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是索赔等的强有力的证明材料。

3、设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。

由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。

设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过根本预备费的1/3。

4、工程洽商记录主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的洽商。

观点二:因为在工程建设中,经常会遇到设计变更、工程洽商、现场签证这三个词,由于三者产生后共同效果就是工程本钱的增减,并无明显区别。

但从提出者、产生原因及费用的责任归属三者是有明显区别的。

清晰三者的定义对于判断费用承当责任是非常重要的。

设计变更属于由设计单位提出的对承包合同之设计资料做出的补充、完善、优化,及根据发包方要求的功能改变而做出的相应变更。

工程洽商属于由非设计单位(包括发包方或承包人或工程监理)根据工程实际情况对承包合同之设计资料及非设计原因而做出的补充、完善、优化、做法确认,及根据发包方要求的功能改变而做出的相应变更。

现场签证属于由承包人根据承包合同约定而提出的关于零星用工量、零星用机械量、设计变更或工程洽商所引致返工量、合同外新增零星工程量确实认。

现场签证是施工过程中经常碰到,是对某种施工实施情况的书面描述,由此发生的价格不仅成为工程造价的组成部份,而且也是成为合同的补充局部。

施工现场签证是工程建设在施工期间的各种因素和条件发生变化情况的真实记录和证实。

也是承、发包双方承包合同以外的工程质量变化的实际情况记录的签证。

建设工程计价计量规范辅导

建设工程计价计量规范辅导

2013要点一、项目特征满足组价原则:1、凡是体现项目自身价值的都作出规定,工作内容不在项目特征中作出要求。

2、对工程计价无实质性影响的内容不作出规定。

3、对由投标人根据施工方案自行确定的不作出规定。

4、对混凝土拌合料的石子种类及粒径、砂的种类不作出规定。

二、工程量计算规则统一原则:1、不使用“估算”之类的词语。

三、术语:1、单价合同:合同中的工程量清单项目综合单价在合同约定条件内固定不变,超过合同约定条件时,依据合同约定进行调整;工程量清单项目及工程量依据承包人实际完成且应予计量的工程量确定。

2、总价合同:(1)合同价款是依据承包人根据施工图自行计算的工程量确定时,除了工程变更造成的工程量变化外,合同约定的工程量是承包人完成的最终工程量,发承包双方不能以工程量变化作为合同价款调整的依据。

(2)合同价款是依据发包人提供的工程量清单确定时,发承包双方依据承包人最终实际完成的工程量(包括工程变更、工程量清单漏项及错项)调整确定合同价格。

3、工程变更:设计图纸发生修改、招标工程量清单存在错项及漏项4、暂列金额:用于施工中可能发生的工程变更、合同价款调整、索赔、现场签证等内容。

5、暂估价:必然发生但又不能确定价格的材料、设备价格、专业工程金额。

6、计日工:工程合同范围以外的零星项目和工作。

7、现场签证:责任确认,又称为工程签证、施工签证、技术核定单。

8、招标控制价:最高投标限价。

四、下列事项(但不限于)发生,发承包双方应当按照合同约定调整合同价款:1、法律法规变化,2、工程变更,3、项目特征不符,4、工程量清单缺项,5、工程量偏差,6、计日工,7、物价变化,8、暂估价,9、不可抗力,10、提前竣工(赶工补偿),11、误工赔偿,12、索赔,13、现场签证,14、暂列金额,15、双方约定的其它调整事项。

五、项目特征必须描述的内容:1、涉及正确计量的内容:例如门窗洞口尺寸或框外围尺寸。

2、涉及结构要求的内容:例如混凝土强度等级C30还是C203、涉及材质要求的内容:例如油漆品种、管道材质及规格型号等4、涉及安装方式的内容:例如管道连接方式是螺纹连接还是焊接。

现场签证的解释

现场签证的解释

什么是现场签证现场签证是施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种书面资料。

因此,除设计变更通知书、工程更改证书或纪要、材料代用证书、施工组织设计的技术措施方案、定额中明确规定的有关问题,以及应具备有技术文件、通知单证明书,甲乙双方协调的会议纪要等项目不应签证以外,应严格控制现场签证范围。

1.土方开挖时的签证:地下障碍物的处理,开挖地基后,如发现古墓、管道、电缆、防空洞等障碍物时,将会同甲方、监理工程师的处理结果做好签证,如果能画图表示的尽量绘图,否则,用书面表示清楚;地基开挖时,如果地下水位过高,排地下水所需的人工、机械及材料必须签证;地基如出现软弱地基处理时所用的人工、材料、机械的签证并做好验槽记录;现场土方如为杂土,不能用于基坑回填时,土方的调配方案,如现场土方外运的运距,回填土方的购置及其回运运距;大型土方的机械合理的进出场费次数。

2.工程开工后,工程设计变更给施工单位造成的损失,如施工图纸有误,或开工后设计变更,而施工单位己开工或下料造成的人工、材料、机械费用的损失。

工程需要的小修小改所需要人工、材料、机械的签证。

3.停工损失:由于甲方责任造成的停水、停电超过定额规定的范围。

在此期间工地所使用的机械停滞台班、人工停窝工、以及周转材料的使用量都要签证清楚。

4.甲方供料时,供料不及时或不合格给施工方造成的损失。

施工单位在包工包料工程施工中,由于甲方指定采购的材料不符合要求,必须进行二次加工的签证以及设计要求而定额中未包括的材料加工内容的签证。

甲方直接分包的工程项目所须的配合费用。

5.材料、设备、构件超过定额规定运距的场外运输,待签证后按有关规定结算;特殊情况的场内二次搬运,经甲方驻工地代表确认后的签证。

6.续建工程的加工修理:甲方原发包施工的未完工程,委托另一施工单位续建时,对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。

7.工程项目以外的签证:甲方在施工现场临时委托施工单位进行工程以外的项目的签证。

建设项目设计变更、现场签证的区别、签发原则及注意事项

建设项目设计变更、现场签证的区别、签发原则及注意事项

建设项目设计变更、现场签证的区别、签发原则及注意事项一、设计变更(一)设计变更的含义设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。

设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。

由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。

设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。

纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。

一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。

1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上,经施工企业和建设单位提出,各方研究同意而改变施工图的做法,都属于设计变更,为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。

2、施工企业在施工过程中,遇到一些原设计未预料到的具体情况,需要进行处理;因而发生的设计变更。

如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等,需改变原设计管道的走向或标高,经设计单位和建设单位同意,办理设计变更或设计变更联络单。

这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量,以及变更后的施工图,经方签字确认后即为设计变更。

3、工程开工后,由于某些方面的需要,建设单位提出要求改变某些施工方法,或增减某些具体工程项目等,如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线,再征得设计单位的同意后出设计变更。

4、施工企业在施工过程中,由于施工方面、资源市场的原因,如材料供应或者施工条件不成熟,认为需改用其他材料代替,或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更,经双方或三方签字同意可作为设计变更。

(二)设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出,均应由建设单位、设计单位、施工单位协商,经确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并办理签发手续,下发到有关部门付诸实施。

计日工和现场签证的区别

计日工和现场签证的区别

计日工和现场签证的区别计日工和现场签证的区别计日工:计日工是指在施工过程中,承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按合同中约定的综合单价计价。

发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行。

需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价迚行计算;已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当亊人确定计日工的单价。

采用计日工计价的仸何一项工作,承包人应在该项工作实施过程中,每天提交一下报表和有关凭证报送监理人审查:(1)工作名称、内容和数量(2)投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时;(3)投入该工作的材料类别和数量;(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;(5)其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后,列入最近一期迚度付款申请单,由监理人审查并经发包人批准后列入迚度付款。

现场签证:是指发承包双方现场代表(或其委托人)就施工过程中涉及的责仸亊件所作的签认证明。

(一)现场签证的范围现场签证的范围一般包括:(1)适用于施工合同范围以外的零星工程的确认;(2)在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量;(3)非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失;(4)符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减;(5)确认修改施工方案引起的工程量或费用增减;(6)工程变更导致的工程施工措施费增减等。

(事)现场签证的程序承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责仸亊件发生时,承包人应按合同约定及时向发包人提出现场签证。

当合同对现场签证未作具体约定时,按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定处理:(1)承包人应在接受发包人要求的7天内向发包人提出签证,发包人签证后施工。

若没有相应的计日工单价,签证中还应包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料品种及数量和单价等。

工程现场签证的定义和范围---精品模板

工程现场签证的定义和范围---精品模板

工程现场签证的定义和范围1、工程现场签证(以下简称“现场签证”)是指:施工过程中出现与合同规定的情况、条件不符的事件时,针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含,而施工过程中确须发生费用的施工内容所办理的签证(不包括设计变更的内容).2、现场签证的适用范围.通常情况下,对以下内容进行现场签证:(1)不可预见施工环境条件下新采取的特殊技术措施费,如:特殊工程中采取的,依施工承包商经验无法预见的特殊施工措施所引起的工程量增减. (2)不可预见的地下障碍物的拆除与处理费用.(3)由于设计或建设单位原因造成的各项损失费用。

(4)施工图(预算)中不包括或不能确切定量(指图纸中只定性说明而需根据现场实际进行核定工程量的部分)但施工过程中确实发生的工程量。

通常情况下,对以下内容不进行现场签证:(1)能够在施工图纸反映出来的工程量以及能够通过设计变更进行明确的工程内容不予签证。

如:工程施工过程中发现图纸不完善或图纸错误,对需要变更的工作内容按设计变更程序办理,不进行现场签证。

(2)如图纸设计错误属施工承包商根据正常施工经验或相关专业图纸对比能够发现的,施工承包商应在施工前及时提出,如未发现提出而引起返工修改,不予签证。

(3)施工过程中按照操作程序、施工规范、安全规程、文明施工要求发生的施工措施费,以及施工承包商依据施工经验可以预见的有关措施费不予签证。

(4)特殊施工措施费按投标总价的一定比率包干,并在招标时予以确认的,不进行现场签证。

(5)对未经监理单位批准的施工方案改变造成的额外费用不予签证. (6)由于施工承包商施工组织措施不合理以及施工承包商不按图施工等施工承包商自身原因而造成额外费用不得进行签证。

(7)施工承包商原因引起的违规处罚不予签证。

(8)对承包范围以外的项目,建设单位要另行委托,单独支付,不得以现场签证的形式在工程中进行处理.现场签证的原则1 原则上工程不允许出现现场签证太多,对必须出现的现场签证一般实行“限额签证”原则。

工程计日工在合同中怎么写

工程计日工在合同中怎么写

工程计日工在合同中的书写是一项重要的内容,它涉及到施工过程中的一些额外工作如何计算和支付。

计日工是指在施工过程中,施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按照合同中约定的单价计价形成的费用。

那么,在合同中如何书写计日工呢?首先,合同中应明确计日工的定义和范围。

计日工是指在施工过程中,除合同约定的工程范围以外,施工单位完成建设单位提出的零星项目或工作的费用。

这些零星项目或工作可能包括临时设施的搭建、拆除,现场清理,临时用工等。

合同中应明确计日工的范围,以免在施工过程中出现纠纷。

其次,合同中应约定计日工的计价方式和单价。

计日工的计价方式通常按照实际工作天数乘以约定的日工资单价计算。

合同中应明确日工资单价的具体数额,以及适用的工作时间。

此外,合同中还应约定计日工的支付方式和时间,例如,施工单位在完成计日工作后,建设单位应在多少时间内支付相应的费用。

第三,合同中应规定计日工的签证和确认程序。

施工单位在完成计日工作后,应向建设单位提出签证申请。

建设单位应在收到签证申请后,按照约定的时间确认签证内容并进行支付。

合同中可以约定签证申请的要求,例如,需要提供的资料、签证的有效期限等。

第四,合同中应明确计日工的费用结算方式。

计日工的费用结算通常分为按月结算和工程结束时结算两种方式。

合同中应明确约定采用哪种结算方式,以及具体的结算时间。

第五,合同中应约定计日工的调整和变更条款。

在施工过程中,可能因工程变更、合同约定调整因素出现等导致计日工的费用发生变化。

合同中应明确约定如何调整计日工的费用,以及变更后的支付方式。

最后,合同中应包含计日工的争议解决方式。

在施工过程中,可能会出现关于计日工费用计算、支付等方面的争议。

合同中应明确约定争议解决的途径,例如,双方可以协商解决,也可以按照合同约定的仲裁或诉讼程序解决。

总之,在合同中书写计日工内容时,应明确计日工的定义、范围、计价方式、签证程序、费用结算方式、调整变更条款以及争议解决方式等内容,以确保施工过程中的计日工费用计算和支付顺利进行。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

计日工和现场签证的区别
计日工:
计日工是指在施工过程中,承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按合同中约定的综合单价计价。

发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行。

需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价迚行计算;已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当亊人确定计日工的单价。

采用计日工计价的仸何一项工作,承包人应在该项工作实施过程中,每天提交一下报表和有关凭证报送监理人审查:
(1)工作名称、内容和数量
(2)投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时;
(3)投入该工作的材料类别和数量;
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
(5)其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后,列入最近一期迚度付款申请单,由监理人审查并经发包人批准后列入迚度付款。

现场签证:
是指发承包双方现场代表(或其委托人)就施工过程中涉及的责仸亊件所作的签认证明。

(一)现场签证的范围
现场签证的范围一般包括:
(1)适用于施工合同范围以外的零星工程的确认;
(2)在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量;
(3)非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失;
(4)符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减;
(5)确认修改施工方案引起的工程量或费用增减;
(6)工程变更导致的工程施工措施费增减等。

(事)现场签证的程序
承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责仸亊件发生时,承包人应按合同约定及时向发包人提出现场签证。

当合
同对现场签证未作具体约定时,按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定处理:
(1)承包人应在接受发包人要求的7天内向发包人提出签证,发包人签证后施工。

若没有相应的计日工单价,签证中还应包括用
工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料品种及数量和
单价等。

若发包人未签证同意,承包人施工后发生争议的,责
仸由承包人自负。

(2)发包人应在收到承包人的签证报告48小时内给与确认或提出修改意见,否则视为该签证报告已经认可。

(3)发承包双方确认的现场签证费用与工程迚度款同期支付。

(三)现场签证费用的计算
现场签证费用的计价方式包括两种:第一种是完成合同以外的零星工作时,按照计日工单价计算。

此时提交现场签证费用申请时,应包括下列证明材料:
(1)工作名称、内容和数量;
(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;
(3)投入该工作的材料类别和数量;
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。

第事种是完成其他非承包人责仸引起的亊件,应按合同中的约定计算。

现场签证种类繁多,发承包双方在工程施工过程中来往信函就责仸亊件的证明均可称为现场签证,但并不是所有的签证均可马上算出价款,有的需要经过索赔程序,这时的签证仅是索赔的依据,有的签证可能根本不涉及价款。

考虑到招标时投标人对计日工项目的预估难免会有遗漏,造成实际施工发生后,无相应的计日工单价,现场签证只能包括单价一并处理。

因此,在汇总时,有计日工单价的,可归并与计日工,如无计日工单价的,归并与现场签证,以示区别。

当然,现场签证全部汇总与计日工也是可行的处理方式。

现场签证时要关注以下几个问题:
(1)时效性问题
(2)重复计量问题
(3)要掌握标书中对计日工的规定。

相关文档
最新文档