工程签证要求及标准
工程签证要求及附表--模板
施工现场签证制度
一、现场签证范围
根据应急工程特点，施工图以外的工程量或费用变化，通过现场签证形式予以确认,主要内容包括：
1.无法确认工程量零星用工或零星机械。
2.零星工程。
3.其它与工程有关或不可预见的，应由建设单位承担的合理工程量或费用。
4.可计量的签证内容，不得签证零星工日、机械、材料量等，需要附图、现场影像资料。
二、现场签证流程
承包人应在该项工作实施结束后的 48小时内，向发包人提交现场签证报告一式五份。
建设单位、管理单位、监理单位到现场核查；如属签证范围，需填写现场签证单，由建设、施工、管理、监理单位共同签字并盖章确认，留下相应签证内容的影像资料存档。
三、现场签证单（见附表）
现场签证单
签证单编号：。
工程签证管理办法及实施细则(试行)
工程签证管理办法及实施细则(试行)工程签证管理办法及实施细则(试行)第一章总则第一条为了加强工程签证管理，规范工程签证的制度，促进工程施工的顺利进行，根据国家相关法律法规，制定本工程签证管理办法及实施细则。
第二条工程签证是指工程施工过程中因设计变更、功能扩展、材料更换、施工方法调整等原因所做的相关调整及审批的程序。
第三条工程签证的管理应当坚持公开、公平、公正的原则，保障各方的合法权益。
第四条工程签证的实施应当依法进行，注重风险预防，切实保障工程施工的安全和质量。
第五条工程签证的审批机构应当依法设立，加强组织管理，提高审批效率，确保审批结果的合法、合理、及时。
第二章工程签证的内容和程序第六条工程签证的内容包括但不限于以下方面：1. 工程设计变更的调整及审批；2. 工程功能扩展的调整及审批；3. 工程材料更换的调整及审批；4. 工程施工方法调整的调整及审批。
第七条工程签证应当按照以下程序进行：1. 工程施工单位向工程签证审批机构提出签证申请，并提交相关资料；2. 工程签证审批机构对申请材料进行审查，并进行现场勘察；3. 工程签证审批机构根据审查结果进行评审，并作出审批决定；4. 工程签证审批机构将审批结果及时通知工程施工单位。
第三章工程签证的管理责任第八条工程签证的管理责任由下列各方负责：1. 工程签证审批机构负责对工程签证申请的受理、审查、评审及决策；2. 工程设计单位负责对工程签证设计进行编制和审核；3. 工程施工单位负责按照工程签证的要求进行施工，并提交相关验收文件。
第九条工程签证审批机构应当建立健全内部管理制度，提高工作效率，保障审批结果的合法和及时。
第十条工程设计单位应当依法编制工程签证设计，并进行审核，确保工程签证的合理和安全。
第十一条工程施工单位应当严格按照工程签证的要求进行施工，确保工程施工的安全和质量。
第四章附件所涉及附件如下：附件1：工程签证申请表附件2：工程签证审批流程图附件3：工程签证设计规范第五章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 工程施工单位：具备相应资质并承担工程建设任务的法人或其他组织。
工程签证制度范本
工程签证制度范本一、总则1. 为规范建设工程项目的管理，确保工程质量，保障建设方、监理方、施工方的合法权益，特制定本工程签证制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于建设方、设计方、监理方、施工方及其他相关服务提供者。
3. 工程签证应当遵循公正、公开、公平的原则，确保签证内容真实、准确、完整。
二、签证内容及要求1. 设计变更签证：任何设计变更必须经过建设方书面同意，并由设计方出具相应的设计变更通知单。
2. 现场签证：涉及施工过程中的临时性调整或变更，应由监理方现场确认并记录，必要时需附上图纸或照片。
3. 隐蔽工程签证：在隐蔽工程施工前，施工方应通知监理方进行检查验收，并做好记录。
4. 材料设备签证：进场材料和设备应符合设计和合同要求，由监理方进行验收并记录。
5. 工程量签证：实际完成的工程量应由施工方申报，监理方审核确认。
三、签证程序1. 提出申请：施工方应在需要签证的事件发生后及时提出签证申请。
2. 审核确认：监理方应对施工方提出的签证申请进行审核，确认其真实性和合理性。
3. 签发签证：审核通过后，监理方应及时签发工程签证单，并由双方签字确认。
4. 归档管理：签发的工程签证单应妥善保存，作为结算和验收的依据。
四、签证效力与责任1. 工程签证是确认工程事实的重要依据，具有法律效力。
2. 未经签证或签证不实的行为，将影响工程款的支付和工程验收。
3. 若因签证问题导致纠纷，相关责任人应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由建设方负责解释。
2. 本制度如有更新，将另行通知。
工程签证有哪些注意事项
工程签证有哪些注意事项
申请工程签证时需要注意以下事项：
1. 资格要求：工程签证通常需要申请人具备相关领域的学历和工作经验。
确保自己符合申请要求并准备好相关证明文件。
2. 工作机会：在申请工程签证前，先了解目标国家的工程行业就业机会和市场需求，确保有足够的工作机会。
3. 语言能力：不同国家对申请人的语言要求不同，例如英语、法语、德语等。
需要提前准备和考取相关的语言能力证明。
4. 资金证明：申请工程签证需要提供资金证明，证明自己有足够的经济能力在目标国家生活和工作。
5. 寻找雇主或招聘机构：在申请工程签证前，可以尝试联系目标国家的雇主或专门的招聘机构，寻求他们的支持和帮助。
6. 咨询专业移民机构：如果对申请工程签证的流程和要求不了解，可以咨询专业的移民机构或律师，获得更准确的指导和帮助。
7. 准备材料：申请工程签证需要准备大量的文件和证明材料，如护照、学历证书、工作经验证明、语言能力证明、资金证明等。
确保所有材料的准备齐全和准确。
8. 递交申请：在准备好所有申请材料后，按照目标国家的要求
递交申请。
确保在规定的时间内递交申请以避免延误。
9. 跟进申请进度：一旦申请递交，需要跟进申请的进度，并随时保持联系以获取任何进展或要求补充材料的通知。
10. 合法居留：如果工程签证申请成功，需要按照目标国家的规定办理合法居留手续，如办理居住许可、注册工作等。
民法典关于工程签证的条款
民法典关于工程签证的条款一、工程签证的定义工程签证是指在工程建设过程中，由于各种原因导致工程量、费用或其他施工条件发生变化，双方当事人对变化情况进行书面确认的一种协议。
二、工程签证的适用范围工程签证适用于以下情况：1.合同约定的工程范围、内容、工期等发生变化；2.合同约定的工程质量标准、验收程序等发生变化；3.合同约定的工程款支付方式、数额等发生变化；4.合同约定的其他事项发生变化。
三、工程签证的申请流程1.提出申请：承包商在发生工程变更时，应向发包人提出签证申请。
2.审核：发包人应对承包商提出的签证申请进行审核，包括核对工程变更的实际情况、评估工程变更的影响等。
3.协商：发包人和承包商应就工程变更的具体情况、影响及责任等方面进行协商，达成一致意见。
4.签署协议：发包人和承包商应在协商一致的基础上签署工程签证协议。
四、工程签证的审核标准工程签证的审核标准主要包括以下几个方面：1.真实性：工程签证的内容必须真实反映实际情况，不得虚构或隐瞒。
2.合理性：工程签证的申请必须合理，符合合同约定和相关法律法规的规定。
3.规范性：工程签证的申请必须符合规范要求，包括填写格式、提供必要的证明材料等。
4.及时性：工程签证的申请必须在规定的时间内提出，并及时进行审核和签署。
五、工程签证的有效期工程签证的有效期应根据实际情况确定，一般应不超过合同约定的工期。
在特殊情况下，如遇到不可抗力等因素，导致工期延误或工程变更等情况，双方当事人可以在工程签证协议中约定相应的有效期延长。
六、工程签证的法律责任1.虚假签证：如果承包商提供虚假签证，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿发包人因此遭受的损失。
2.未及时签证：如果承包商未在规定时间内提出签证申请，导致无法核实实际变更情况，则无法进行工程签证，由此产生的后果由承包商自行承担。
工程施工签证
工程施工签证一、签证范围工程施工签证是施工单位在完成合同约定的工程施工任务过程中，对承建工程中发生的变更情况进行确认、调整和统一的文件。
签证的范围包括但不限于设计变更的签证、工程变更的签证、工程量变更的签证、材料及设备变更的签证等。
二、签证程序1. 变更情况确认：施工单位应及时将工程变更情况以书面形式报告给建设单位或监理单位，并提供详细的变更内容、原因、影响及相关证明文件。
2. 签证审核：建设单位或监理单位对施工单位提交的变更情况进行审核，包括技术、经济、安全方面的影响评估。
3. 签证协商：建设单位、监理单位和施工单位根据审核结果进行签证协商，就变更的内容、费用、工期等进行商议，并达成一致意见。
4. 签证确认：双方在签证协商达成一致意见后，签署工程施工签证书，并及时通知相关部门和人员。
三、签证内容1. 工程施工签证应包括但不限于以下内容：（1）变更的内容及原因；（2）变更的影响及解决方案；（3）变更的费用，包括人工、材料、设备等费用；（4）变更的工期安排及影响。
2. 签证内容应明确、清晰，避免歧义，确保双方权益。
四、签证原则1. 变更必须经过签证程序，未经签证同意不得擅自施工；2. 签证应遵循合同约定、法律法规及相关规定，确保合法合规；3. 签证应遵循公平、公正、透明的原则，维护双方的利益。
五、签证管理1. 施工单位应建立健全签证管理制度，规范签证流程、责任分工；2. 监理单位应对签证过程进行监督，确保签证程序合规；3. 建设单位应审核签证结果，提供必要支持和协助；4. 工程变更的签证应及时办理，避免对工程进度和质量造成影响。
六、签证的重要性1. 工程施工签证是工程管理的重要手段，能够规范变更管理，维护工程质量和工程进度；2. 签证能够保障双方合法权益，避免争端和纠纷，维护良好的施工合作关系；3. 签证能够促进工程施工的顺利进行，确保工程质量和安全。
七、签证实施案例某工程项目在施工过程中，发现设计图纸中存在错误，需要对某一部分管道进行调整。
工程施工签证管理制度
工程施工签证管理制度一、总则为规范和加强工程施工签证管理，保障工程施工质量和安全，提高工程管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全公司的工程施工签证管理工作。
三、工程施工签证的定义工程施工签证是指工程建设单位或监理单位签发的，施工方或施工单位在进行施工作业时必须持有的各种审批文件、资质证书或许可证等。
四、工程施工签证的管理要求1、工程施工签证的种类众多，包括但不限于施工许可证、安全生产许可证、施工合同、质量检测报告等，各类签证在施工现场必须齐全并随时提供给相关部门审核查验。
2、工程施工签证的合法性必须经过相关部门的审批和颁发，不得伪造、篡改或使用过期的签证。
一经发现上述行为，将依法处理。
3、施工方或施工单位必须建立完善的签证管理制度和档案，对每一份签证文件进行编号、归档和备份，确保签证的真实性和有效性。
4、施工方或施工单位必须配备专业的签证管理人员，负责签证的领取、管理和使用，并及时更新签证信息，确保施工过程中无缺漏。
五、工程施工签证的变更和作废1、如果施工方或施工单位的施工签证发生变更或作废，必须及时告知相关部门，并按照相关规定重新申请和办理新的签证手续。
2、未经授权或未经批准擅自变更施工签证的，一经查实将追究相关责任人的法律责任。
3、作废的施工签证必须及时处理，不得继续使用，一经发现继续使用将受到处理。
六、违规处罚1、对于未按照规定办理工程施工签证、伪造签证或篡改签证的，将根据相关法律法规受到相应的行政处罚或刑事处罚。
2、对于发现违规行为的承包商或施工单位，将取消其在本公司的合作资格，并列入黑名单。
七、附则1、本制度自颁布之日起正式执行，如需修改或补充，必须经过公司领导批准并公布。
2、本制度解释权归公司管理部门所有。
以上制度自发布之日起生效，如有需要修改或增补，必须经公司领导批准并公布。
工程现场签证法律规定(3篇)
第1篇一、引言工程现场签证是指在建设工程施工过程中，由于设计变更、现场条件变化等原因，需要调整合同内容或增加新的工程内容，经建设单位、施工单位、监理单位协商一致后，对原合同进行补充或修改的法律行为。
工程现场签证是建设工程合同管理的重要组成部分，对于保障工程顺利进行、维护各方合法权益具有重要意义。
本文将详细阐述工程现场签证的法律规定。
二、工程现场签证的法律依据1.《中华人民共和国合同法》：合同法是调整建设工程合同关系的基本法律，其中涉及工程现场签证的相关规定包括合同的订立、履行、变更、解除等方面。
2.《中华人民共和国建筑法》：建筑法对建设工程的施工、监理、质量、安全等方面进行了规定，其中也涉及工程现场签证的相关内容。
3.《建设工程质量管理条例》：条例对建设工程质量、安全生产、施工许可、监理等方面进行了规定，其中也涉及工程现场签证的相关内容。
4.《建设工程施工合同示范文本》：示范文本对建设工程施工合同的主要内容进行了规范，其中也包括工程现场签证的相关条款。
5.其他相关法律法规和规范性文件。
三、工程现场签证的适用范围1.设计变更：由于设计图纸、施工图等设计文件发生变化，导致原合同内容需要进行调整。
2.现场条件变化：如地质条件、周边环境、交通状况等发生变化，影响施工进度和质量。
3.合同约定：合同中约定的其他需要签证的事项。
四、工程现场签证的程序1.提出签证：施工单位根据现场实际情况，提出需要签证的事项，并附上相关资料。
2.审核签证：监理单位对施工单位提出的签证进行审核，确认签证的合法性和必要性。
3.协商签证：建设单位、施工单位、监理单位就签证事项进行协商，达成一致意见。
4.签署签证：协商一致后，各方签署工程现场签证单。
5.签证备案：将签证单报送给相关管理部门备案。
五、工程现场签证的内容1.签证事项：明确需要调整或增加的工程内容。
2.签证原因：说明导致签证发生的原因。
3.签证内容：详细描述签证事项的具体内容。
建设工程签证的法律及规范依据
建设工程签证的法律及规范依据
建设工程签证的法律依据主要包括以下几个方面：
1.《中华人民共和国承揽合同法》：该法律规定了承揽合同的基本要素和签订程序，对建设工程签证的相关规定进行了规范。
2.《中华人民共和国建设法》：该法律对建设工程管理进行了全面规范，明确了建设工程各方的权利和义务，为建设工程签证提供了法律基础。
3.《中华人民共和国招标投标法》：该法律规定了招标投标活动的制度和有关要求，对建设工程签证中的招标程序和相关规定进行了明确规定。
4.《中华人民共和国建筑法》：该法律规定了建筑工程的设计、施工、监理等各个环节的管理规范，为建设工程签证提供了依据。
此外，建设工程签证还需要遵守相关的行业规范和技术标准，例如：
1.《建设工程质量验收规范》：该规范规定了建设工程竣工验收的程序和内容，要求建设单位提供相关验收手续和文件。
2.《建设工程质量评定规范》：该规范规定了建设工程质量评定的方法和标准，要求建设单位按照评定规范提供相关资料和证明。
3.《建设工程施工图审查管理办法》：该办法规定了建设工程施工图审查的程序和要求，要求建设单位按照相关规定提供施工图纸和设计文件。
综上所述，建设工程签证的法律及规范依据主要包括《承揽合同法》、《建设法》、《招标投标法》、《建筑法》以及相关行业规范和技术标准。
建设工程施工签证规范
建设工程施工签证规范一、编制依据1.1 本规范依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规和标准规定，结合建设工程施工实际情况，制定本规范。
1.2 本规范适用于新建、扩建、改建的建设工程施工签证活动。
二、术语和定义2.1 施工签证：施工签证是指在施工过程中，因设计变更、合同约定之外的工作或者工程量增减等原因，需要对原合同价款进行调整时，由发包人、承包人、监理人和其他有关方协商一致，以书面形式确认的一种工程造价管理文件。
2.2 发包人：发包人是指委托他人完成工程建设任务的法人、其他组织或者个人。
2.3 承包人：承包人是指接受发包人委托，按照合同约定完成工程建设任务的法人、其他组织或者个人。
2.4 监理人：监理人是指由发包人委托，对工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制等进行监督管理的法人、其他组织或者个人。
三、签证办理3.1 签证申请3.1.1 承包人应根据施工进度和工程实际情况，向监理人提出签证申请。
签证申请应包括签证原因、工程量、工程部位、签证费用等内容，并附有相关证明材料。
3.1.2 监理人应在收到签证申请后3个工作日内进行审查，并根据合同约定和工程实际情况，提出审查意见。
3.2 签证审核3.2.1 发包人应在收到监理人审查意见后5个工作日内对签证申请进行审核。
审核同意的，发包人应签字确认，并将签证费用支付给承包人。
3.2.2 发包人审核不同意签证申请的，应书面通知监理人和承包人，并说明理由。
监理人和承包人可依据合同约定和工程实际情况，就签证申请进行协商。
3.3 签证确认3.3.1 签证申请经发包人审核同意后，监理人应与承包人、发包人共同签署签证确认书。
签证确认书应包括签证原因、工程量、工程部位、签证费用、支付时间等内容。
3.3.2 签证确认书一经签署，即作为调整合同价款和工程结算的依据。
四、签证管理4.1 签证资料的保存4.1.1 承包人应将签证资料归入工程档案，并按照合同约定和有关法规要求进行保存。
工程签证国家法律规定(3篇)
第1篇一、工程签证的定义工程签证是指建设单位、施工单位、监理单位等在施工过程中，对工程变更、增减工程量、调整施工方案等事项达成一致意见后，由监理单位或建设单位出具书面文件，确认变更事项和相应工程量的行为。
二、工程签证的法律依据1.《中华人民共和国建筑法》：规定了建筑工程的施工、监理、验收等环节，明确了工程签证的法律地位。
2.《建筑工程质量管理条例》：对建筑工程施工过程中的质量、进度、安全等方面进行了规定，明确了工程签证的相关要求。
3.《建筑工程施工合同》：明确了工程签证的办理程序、内容、责任等。
4.《建筑工程施工监理规范》：对工程签证的办理流程、内容、标准等进行了详细规定。
三、工程签证的办理程序1.提出签证申请：施工单位在施工过程中，发现工程变更、增减工程量、调整施工方案等情况，应及时向监理单位或建设单位提出签证申请。
2.审核签证申请：监理单位或建设单位对施工单位提出的签证申请进行审核，确认变更事项和相应工程量。
3.签订签证协议：监理单位或建设单位与施工单位就签证事项达成一致意见后，签订签证协议。
4.实施签证内容：施工单位按照签证协议内容进行施工。
5.签证确认：施工完成后，监理单位或建设单位对签证内容进行确认，并办理签证确认手续。
四、工程签证的注意事项1.签证内容应真实、准确，不得虚构、夸大或隐瞒事实。
2.签证办理应在工程变更、增减工程量、调整施工方案等事项发生后及时进行，避免影响工程进度和质量。
3.签证办理过程中，各方应遵循公平、公正、公开的原则，确保工程签证的合法性和有效性。
4.签证办理过程中，各方应严格按照国家法律法规和工程合同约定执行，不得违反规定。
5.签证办理过程中，监理单位或建设单位应加强对施工单位的管理，确保签证内容的实施。
6.签证办理完成后，监理单位或建设单位应将签证资料归档保存，以便日后查阅。
五、工程签证的作用1.确保工程质量和进度：通过工程签证，对施工过程中发生的变更、增减工程量、调整施工方案等事项进行确认和审批，有利于确保工程质量和进度。
工程签证介绍及注意事项
工程签证介绍及注意事项工程签证是指在国外从事工程建设、工程技术或相关领域的人员在该国居留和工作所需的签证。
在当前全球化的背景下，越来越多的人士选择出国参与工程项目，并为之申请工程签证。
下面将从工程签证的种类、申请流程以及注意事项等方面进行详细介绍。
一、工程签证的种类1.工作签证：工作签证是一种允许持有人在国外从事临时性工作的签证。
不同国家针对工程人员的工作签证要求不同，常见的工作签证包括技术移民、临时工作签证等。
2.商务签证：商务签证适用于在国外从事工程技术相关商务活动的人员。
商务签证一般不允许从事实际施工和建设工作，主要是为了培训、交流、展览等目的。
3.投资签证：投资签证适用于在国外投资工程项目，并从中获得收益的人员。
该签证通常要求申请人提供相关投资证明和项目计划等文件。
二、工程签证的申请流程1.确定目标国家：首先需要确定项目所在国家和地区，了解目标国家的签证政策和要求。
2.准备申请材料：根据目标国家的要求，准备申请材料，包括个人简历、学历证明、工作经验证明、相关资质证书等。
3.提交申请：将申请材料递交给目标国家的使馆或签证中心。
根据目标国家的要求，可能需要预约、面试或进行体检等。
4.等待审批：递交申请后，需等待目标国家的签证机构进行审批。
审批时间因国家和个人情况而异，一般需要几周到几个月不等。
5.签证领取：签证审批通过后，前往目标国家的使馆或签证中心领取签证。
三、申请工程签证的注意事项1.提前了解目标国家的签证政策和要求：不同国家对签证的要求各不相同，需要提前了解和准备相关材料。
可以通过目标国家的大使馆、领事馆或签证中心网站获取相关信息。
2.准备充分的申请材料：提供真实、准确的个人信息和材料，包括学历证明、工作经验证明等。
如果需要提供中文材料的翻译件，应找专业翻译机构进行翻译。
3.注意申请时限：一些国家的签证申请需要提前数月甚至半年办理，所以务必提前规划和准备。
4.注意签证费用和退款政策：不同国家的签证费用不同，申请人应提前了解签证费用和退款政策。
工程技术签证
工程技术签证工程技术签证是指在工程领域中，为了确保工程项目的安全、质量和合规性，需要进行的一项审批程序。
该程序通常由相关的政府部门或专业机构负责，旨在对工程技术人员的资质和能力进行评估和认证。
一、申请条件1. 学历要求：申请人需要具备相关工程技术领域的学士或以上学位，或者具备与该领域相关的工作经验。
2. 工作经验要求：申请人需要具备一定的工作经验，通常要求在该领域从业不少于5年。
3. 语言要求：申请人需要具备良好的语言能力，能够熟练使用本领域的专业术语。
4. 健康状况：申请人需要体检合格，确保身体健康。
二、申请流程1. 填写申请表格：申请人需要填写相关的申请表格，包括个人基本信息、学历、工作经验、语言能力等。
2. 提供支持文件：申请人需要提供相关的支持文件，如学历证书、工作经验证明、语言能力证书等。
3. 缴纳申请费用：申请人需要缴纳一定的申请费用，用于处理申请和评估过程。
4. 材料审核：相关部门会对申请人提交的材料进行审核，确保其真实有效。
5. 技术评估：申请人需要参加相关的技术评估考试或面试，以评估其在工程技术领域的能力和知识水平。
6. 签证发放：经过审核和评估后，如果申请人符合相关标准，签证将会发放给申请人。
三、签证类型1. 临时签证：适用于短期工程项目，签证有效期通常为6个月至1年。
2. 长期签证：适用于长期从事工程项目的人员，签证有效期通常为3年至5年。
3. 多次入境签证：适用于需要多次入境进行工程项目的人员，签证有效期根据具体需求而定。
四、签证权益1. 合法工作：持有工程技术签证的人员可以在目标国家合法从事与其专业领域相关的工作。
2. 家属陪伴：签证持有人的配偶和未成年子女可以随同签证持有人一起居住和工作。
3. 教育福利：签证持有人的子女可以享受目标国家的教育福利，包括免费或优惠的教育资源。
4. 社会保障：签证持有人可以享受目标国家的社会保障福利，包括医疗保险、失业保险等。
五、注意事项1. 提前准备：申请人在申请前需要提前准备好相关的支持文件和证明材料，确保申请的顺利进行。
工程需要办理签证内容及要求
签 证
模板
确认采用木支撑还是钢支撑，组合钢模板、大钢模还是复合木模版；确 定对拉（止水）螺栓直径、布置及尺寸；
抹灰
确认墙体交接处钢丝网或网格布的宽度，抹灰是否采用预拌砂浆；
防水
确认防水卷材施工工艺，如热熔满铺、冷粘等
脚手架 确认高层型钢卸载使用的型号及做法，附做法图及平面布置图；
其他
图纸及图纸指向图集做法不明确的须对做法确认 现场以重量等计取工程量且无法通过尺寸计算的须对工程量确认并附相 应证明材料；
签证办理填写要求
序号 1 2 3
4
5
签证类型 设计变更签证
填写要求
变更前已完成工程量，附原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化 照片、设计变更通知单及变更附图；
大型施工机械进 进场时确认大型机械型号、数量，提供说明书；需要做大型机械进出场 出场签证 的为塔吊及施工电梯；
小型土方原地面 标高
明确坐标及标高；
5、块料面层签证应明确块料的规格、尺寸、品名、粘结砂浆配合比或
7
其他
粘结剂的种类。 6、涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料
等）。
7、用附图计算工程量的签证必须标注清晰准确详细，可计算。
8、拆除工程的签证如有可回收再利用的，必须标明具体的数量。
9、签证的材料品牌、数量、规格型号、材质均需标注清晰明了。
土方工程签证
1.土方开挖前后测量数据； 2.土方的开挖方式； 3.土方开挖的工作面、放坡系数； 4.回填土的方式； 5.明确是自然体积、虚方体积，人工还是机械开挖； 6.明确运距，是人工、机械还是人力车运输，运输机械及装土机械的规 格，装土是人工装土还是机械装土。
机械台班签证
工程签证管理办法
工程签证管理办法工程签证是指对已经立项的工程项目，在施工过程中由设计方或建设方提出的对原设计文件或施工图纸进行修改、补充或调整的要求的一种管理方式。
为了确保工程施工的顺利进行，保证质量和安全，合理的进行工程签证管理是十分必要的。
一、工程签证的范围和条件1. 工程签证范围工程签证的范围包括但不限于以下几个方面：- 监理方、施工方提出的对设计文件、施工图纸的修改、补充或调整要求；- 施工现场因实际情况需要对工程施工方案进行调整的情况；- 材料供应商提出的对已选用材料进行更换或升级的请求。
2. 工程签证的条件工程签证必须满足以下条件：- 已经通过项目立项审批，获得施工许可证；- 工程设计方案已经完成并获得审批；- 已经与施工方签订合同，并明确了工程签证管理的责任及义务。
二、工程签证管理流程1. 提出工程签证申请在项目施工过程中，当设计方、监理方或施工方发现需要对原设计文件或施工图纸进行修改、补充或调整时，应及时向工程管理部门提出工程签证申请。
工程签证申请应包括签证要求、原设计文件或施工图纸的相关信息以及签证的理由和必要性等。
2. 工程签证评审工程管理部门收到申请后，将组织相关专业人员进行签证评审。
评审内容包括对签证要求的合理性、对工程质量、安全和进度的影响程度进行评估，并出具签证建议意见。
3. 工程签证审核施工方案需要经过工程管理部门的审核。
审核内容包括对施工方案的技术可行性、符合相关法规和标准以及对质量、安全和进度的影响进行评估。
4. 工程签证批复工程管理部门根据评审和审核的结果，对工程签证进行批复。
批复内容包括签证的具体要求、修改范围、时间限制以及需要重新编制的文件和图纸等。
5. 工程签证执行施工方按照工程签证的要求进行修改、补充或调整，并及时报工程管理部门备案。
工程管理部门对签证执行情况进行监督和检查，确保签证的质量、安全和进度要求得到满足。
三、工程签证管理的注意事项1. 工程签证的合理性和必要性工程签证应严格审查申请的合理性和必要性，避免因为频繁的工程签证导致工程质量和进度受到不必要的影响。
工程施工签证金额要求
工程施工签证金额要求工程施工签证是指在工程施工过程中，由于设计变更、工程量增减、合同约定等原因，导致施工合同价款发生变动的情况下，双方协商确定变动金额的一种方式。
签证金额的要求是双方关注的焦点，合理的签证金额既能保障双方的权益，又能确保工程顺利进行。
本文将从签证金额的确定原则、签证金额的计算方法和签证金额的支付要求三个方面进行阐述。
一、签证金额的确定原则1. 实际发生原则：签证金额应根据实际发生的工程量增减、设计变更等情况确定，确保签证金额的真实性和合理性。
2. 合同约定原则：签证金额的确定应遵守合同约定，包括合同中的计价方式、单价、工程量等。
3. 公平合理原则：签证金额的确定应兼顾双方的利益，公平合理，避免一方利益受损。
二、签证金额的计算方法1. 单价签证：根据实际发生的工程量，按照合同约定的单价计算签证金额。
计算公式为：签证金额 = 实际工程量× 合同单价。
2. 总价签证：根据实际发生的工程量增减、设计变更等情况，按照合同约定的总价计算签证金额。
计算公式为：签证金额 = 合同总价× 签证比例。
3. 系数签证：根据实际发生的设计变更、工程量增减等情况，按照合同约定的系数计算签证金额。
计算公式为：签证金额 = 合同总价× 签证系数。
三、签证金额的支付要求1. 签证金额的支付时间：签证金额在双方确认后，应按照合同约定的支付时间进行支付。
如合同未约定，应根据工程进度和签证金额的实际情况协商确定支付时间。
2. 签证金额的支付方式：签证金额的支付方式应按照合同约定执行。
如合同未约定，可采用银行转账、现金支付等方式。
3. 签证金额的支付条件：签证金额的支付条件应符合合同约定。
一般情况下，签证金额的支付条件为签证金额经双方确认且无争议。
4. 签证金额的支付责任：签证金额的支付责任应明确。
如因一方原因导致签证金额未能按时支付，应承担相应的违约责任。
综上所述，工程施工签证金额的要求应遵循实际发生原则、合同约定原则和公平合理原则。
工程签证管理办法及实施细则(试行)
工程签证管理办法及实施细则(试行)[]工程签证管理办法及实施细则(试行)[正文]第一章总则第一条为规范工程签证管理，保障工程质量和工期安全，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工许可管理办法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于所有工程签证活动的管理与实施。
第三条工程签证是指施工单位在工程建设过程中，对原设计文件进行变更或补充，经审查批准后进行实施的行为。
第四条工程签证应符合安全、经济、合理的原则，不得违反法律法规和技术规范。
第五条工程签证的内容包括但不限于设计变更、施工方案调整、材料设备替换、施工工序调整等。
第六条工程签证的审批程序包括设计单位初审、审批单位审查批准、监理单位监督等环节。
第二章工程签证申请与审批第七条工程签证申请应提交以下材料：1. 变更或补充的设计文件；2. 工程签证申请表；3. 施工单位提供的合理解释；4. 监理工程师意见；5. 其他相关证明文件。
第八条工程签证审批应根据下列要求进行：1. 审批单位应在收到申请后五个工作日内进行初审；2. 初审合格后，审批单位应在十个工作日内进行细审；3. 审批单位应对细审结果做出审批决定，并书面通知申请单位；4. 审批决定分为同意、不同意、需补充材料三种形式。
第九条若工程签证审批同意的，应在签证文件上加盖审批单位公章，并告知施工单位。
第十条工程签证审批不同意的，应填写《工程签证审批不同意通知书》，并告知申请单位理由。
第十一条工程签证审批需补充材料的，应填写《工程签证审批补充材料通知书》，并告知申请单位所需补充的材料及期限。
第三章工程签证的实施与管理第十二条施工单位在取得工程签证后，应按照批准的方案和要求进行实施。
第十三条工程签证实施过程中，施工单位应配合监理单位的监督检查，并及时报告工程变更情况。
第十四条工程签证实施过程中，如需再次变更或有相关问题需要解决的，应重新进行审批流程。
第十五条工程签证的实施与管理应按照相关法律法规和技术规范执行，不得擅自变更。
工程合同签证相关规定
工程合同签证相关规定一、总则1. 为了规范工程项目的合同管理，确保工程质量、安全和进度，特制定本工程合同签证规定。
2. 本范本适用于所有参与工程项目的承包商和业主之间的合同签订与管理。
3. 合同签证是指业主对承包商完成的工作内容、质量、数量等进行确认，并据此支付相应工程款项的法律行为。
二、合同签证的基本要求1. 合同签证应当基于真实、准确的工程实际情况进行，不得有虚假记载或误导性陈述。
2. 签证内容应包括工程名称、合同编号、施工部位、完成工程量、工程质量情况、签证日期等关键信息。
3. 签证应当由业主或其授权代表签字确认，并加盖公章。
三、签证程序1. 承包商应在完成合同约定的工程内容后，及时向业主提出签证申请。
2. 业主应在收到签证申请后的合理时间内，组织相关人员对工程进行检查验收。
3. 检查验收合格后，业主应出具签证文件，明确工程完成情况及应付款项。
4. 若发现问题，业主应及时通知承包商进行整改，直至满足合同要求。
四、签证的效力1. 签证一旦签署，即视为业主对工程完成情况的认可，具有法律效力。
2. 签证是承包商请求支付工程款项的依据之一，对于未签证的工程内容，业主有权拒绝支付相关款项。
3. 签证文件应妥善保管，作为日后结算、索赔和纠纷处理的重要依据。
五、变更与调整1. 如工程内容发生变更，应及时修订合同并办理相应的签证手续。
2. 任何合同变更或调整都应以书面形式进行，并经双方协商一致后签字确认。
六、争议解决1. 双方在执行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本范本自发布之日起实施，由业主和承包商共同遵守。
2. 对本范本的解释权归业主所有，如有未尽事宜，双方可另行协商补充。
工程签证要求及标准
工程签证工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
依据承发包合同约定分类现场经济签证包括：(1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运拆除用工等。
（2）零星工程。
(3）临时设施增补项目。
（4)隐蔽工程签证。
（5)窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失.如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料,需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用.工期签证包括停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
注意事项及时办理现场签证。
凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。
并且要马上向你的领导汇报办理情况。
不适合以签证形式出现的如议价项目、材料价格等，应在合同中约定而合同中没约定的，应由有关管理人员以补充协议的形式约定。
签证七原则1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价(或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2 、实事求是原则:如无法套用综合单价(或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握,实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。
3 、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理,以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷,且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程签证工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
依据承发包合同约定分类现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用。
工期签证包括停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
注意事项及时办理现场签证。
凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。
并且要马上向你的领导汇报办理情况。
不适合以签证形式出现的如议价项目、材料价格等，应在合同中约定而合同中没约定的，应由有关管理人员以补充协议的形式约定。
签证七原则1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2 、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。
3 、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
4 、避免重复原则：在办理签证时，必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复项目内容不得再计算签证费用。
5 、废料回收原则：因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程，所以，凡是拆除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明），应签明回收单位，并由回收单位出具证明。
6 、现场跟踪原则：为了加强管理，严格控制投资，凡是费用数额较大（具体额度由业主根据工程大小确定）的签证，在费用发生之前，承包商应与现场监理人员及造价审核人员一同到现场察看。
7 、授权适度原则：分清签证权限，加强签证管理，签证必须由谁来签认，谁签认才有效，什么样的形式才有效等事项必须在合同中予以明确。
存在的问题1．应当签证的未签证。
有一些签证，如零星工程、零星用工等，发生的时候就应当及时办理。
有很多业主在施工过程中随意性较强，施工中经常改动一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，到结算时往往发生补签证困难，引起纠纷。
还有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺乏签证的意识。
2．不规范的签证。
现场签证一般情况下需要业主、监理、施工单位三方共同签字。
盖章才能生效。
缺少任何一方都属于不规范的签证，不能作为结算的依据。
3．违反规定的签证。
有些业主没有配备专业工程投资控制人员，不了解工程造价方面的有关规定，个别施工单位就采取欺骗的手段，获得一些违反规定的签证。
这类的签证也是不能被认可的。
签证注意问题现场签证不可避免，它不仅在单位工程中影响工程成本，而且在工程造价管理中存在着“三超”的隐患。
因此，加强现场签证管理，堵塞“漏洞”，把现场签证费用缩小到最小限度，应注意以下问题：1．现场签证必须是书面形式，手续要齐全。
2．凡预算定额内有规定的项目不得签证。
3．现场签证内容应明确，项目要清楚，数量要准确，单价要合理。
4．现场签证要及时，在施工中随发生随进行签证，应当做到一次一签证，一事一签证，及时处理。
5．甲、乙双方代表应认真对待现场签证工作，提高责任感，遇到问题双方协商解决，及时签证，及时处理。
现场签证现场签证是施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种书面资料。
因此，除设计变更通知书、工程更改证书或纪要、材料代用证书、施工组织设计的技术措施方案、定额中明确规定的有关问题，以及应具备有技术文件、通知单证明书。
甲乙双方协调的会议纪要等项目不应签证以外，应严格控制现场签证范围。
1．土方开挖时的签证：地下障碍物的处理，开挖地基后，如发现古墓、管道、电缆、防空洞等障碍物时，将会同甲方、监理工程师的处理结果做好签证，如果能画图表示的尽量绘图，否则，用书面表示清楚；地基开挖时，如果地下水位过高，排地下水所需的人工、机械及材料必须签证；地基如出现软弱地基处理时所用的人工、材料、机械的签证并做好验槽记录；现场土方如为杂土，不能用于基坑回填时，土方的调配方案，如现场土方外运的运距，回填土方的购置及其回运运距；大型土方的机械合理的进出场费次数。
2．工程开工后，工程设计变更给施工单位造成的损失，如施工图纸有误，或开工后设计变更，而施工单位己开工或下料造成的人工、材料、机械费用的损失。
工程需要的小修小改所需要人工、材料、机械的签证。
3．停工损失：由于甲方责任造成的停水、停电超过定额规定的范围。
在此期间工地所使用的机械停滞台班、人工停窝工、以及周转材料的使用量都要签证清楚。
4．甲方供料时，供料不及时或不合格给施工方造成的损失。
施工单位在包工包料工程施工中，由于甲方指定采购的材料不符合要求，必须进行二次加工的签证以及设计要求而定额中未包括的材料加工内容的签证。
甲方直接分包的工程项目所须的配合费用。
5．材料、设备、构件超过定额规定运距的场外运输，待签证后按有关规定结算；特殊情况的场内二次搬运，经甲方驻工地代表确认后的签证。
6．续建工程的加工修理：甲方原发包施工的未完工程，委托另一施工单位续建时，对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。
7．工程项目以外的签证：甲方在施工现场临时委托施工单位进行工程以外的项目的签证。
签证影响工程价款结算是指承包商在工程实施过程中，依据承包合同中关于付款条款的规定和己完成的工作量，按照规定的程序向建设单位收取工程价款的一项经济活动，是工程造价管理的最终结果，所以施工企业必须加强工程结算管理工作。
1．核对合同条款。
按合同的约定结算方式、执行的定额、取费的标准、主要材料约定的价格等，对工程进行竣工结算。
2．检查隐蔽工程验收记录。
例如土方的验槽记录以及钢筋砼等隐蔽工程施工记录和验收签证，均需两人以上签字，手续必须完整，工程量与竣工图一致方可列入竣工结算。
3．设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸，设计人员必须签字并加盖公章，经建设单位同意并签证才能列入结算。
4．竣工结算的工程量应依据竣工图纸、设计变更单和现场签证等进行计算，并按定额的计算规则计算工程量。
并套用合同规定的定额单价或甲乙双方商定单价，计取合同规定的取费标准。
5．工程结算子目多，工程量大，往往有计算误差，在计算时应认真核算，防止多计与少算的情况发生。
总之，施工企业对工程造价的控制是在施工阶段中，由设计向现实转变的过程中实现的，是在特定的技术、质量、进度和预期成本等的前提下进行的，这一阶段的造价控制，其技术难度的复杂程度很高，对施工企业的发展很关键，所以要求施工企业的造价管理人员要不断提高整体素质，在工作中坚持“守法、诚信、公正、科学”的准则，认真做好每一份签证，在实践中不断积累经验、积累资料、收集信息及不断地提高专业技能，来适应施工企业造价管理工作的需要。
工程签证技巧工程签证在工程施工管理中很重要，特别是低价中标后必须注意勤签证；当发生诸如合同变更、合同中没有约定、合同约定前后矛盾、对方违约等情况，需要及时办理费用签证、工期签证或者费用+工期签证。
各类合同类型签证内容。
可调价合同至少要签到量；固定单价合同至少要签到量、单价；固定总价合同至少签到量、价、费；成本加酬金合同要签到工、料（材料规格要注明）、机（机械台班配合人工问题）费。
如能附图的尽量附图。
另外签证中还要注明列入税前造价还是税后造价。
同时要注意以下填写内容的优先次序：1、能够直接签总价的最好不要签单价；2、能够直接签单价的最好不要签工程量3、能够直接签结果（包括直接签工程量）的最好不要签事实；4、能够签文字形式的最好不要附图其他需要填写的内容。
主要有：何时、何地、何因；工作内容；组织设计（人工、机械）；工程量（有数量和计算式，必要时附图）；有无甲供材料；签证的描述要求客观，准确，隐避签证要以图纸为依据，标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况，如果被隐蔽部位工程量在图纸上不确定，还要标明几何尺寸，并附上简图，施工以外的现场签证，必须写明时间、地点、事由，几何尺寸或原始数据，不能笼统地签注工程量和工程造价。
签证发生后应根据合同规定及时处理，审核应严格执行国家定额及相关规定。
涉及费用签证的填写要有利于计价不同计价模式下填列的内容要注意：如果有签证结算协议，填列的内容要与协议定价口径一致：如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价。
另外签证的方式要尽量围绕计价依据（如定额）的计算规则办理。
划分原则（一）变更设计分类变更设计按其内容的重要性、技术复杂程度和增减投资额等因素分为I、Ⅱ、Ⅲ类。
1、I类变更设计凡符合下列条件之一者属I类变更设计：(1)变更已经批准的建设规模、基本原则、技术标准、重大工艺方案等；(2)外立面形式、颜色和风格的变更；(3)房型的改变；(4)围墙、绿化景观方案的变更；(5)能源供给方式和方案的变更；(6)招标文件规定品牌的变更；(7)非上述变更，而一次变更增减投资在20万元(含20万元)以上者。
2、Ⅱ类变更设计凡变更已经批准的工程的一般设计原则；变更技术比较复杂，影响工程主体结构、整体布置和使用性能；或虽不属于上述范围的简单变更技术，而一次变更设计增减投资在5万元(含5万元)至20万元(不含20万元)者，属Ⅱ类变更设计。
简单的变更技术主要有以下内容：(1) 基坑支护方式的变更；(2) 建筑物基础形式变更（包括桩基、条基及其他类型的变动）或其工艺工序的变更；(3) 建筑预留预埋的变更影响面较大，返工严重者；(4) 建筑主体框架局部结构形式的改动。
(5) 防水做法、材料及施工方式变更；(6) 装修材料、做法的变更；(7) 个别房型的变更；(8) 机房、服务用房的位置变动或面积的增减；(9) 室内墙面装修材料或铺贴方式、拼花、颜色的局部变更；(10) 门窗材质、位置、大小、开启形式及颜色、涂料的变更；(11) 吊顶、天花板做法、安装修改；(12) 外立面材料安装、铺贴的局部变更；(13) 水池、台阶、道路、假山、雕塑、字牌形式的局部更改；(14) 绿化树种的局部更改；(15) 喷泉、景观照明的局部更改；(16) 室外停车位的移动或数量变更；(17) 垃圾处理设备功率的变更；(18) 个别房间使用功能的变更；(19) 室外显示屏位置、尺寸或显示方式的变更；(20) 小区电动门、楼宇单元们、楼梯栏杆扶手形式的变更；(21) 室外艺术钢结构的加工安装及涂装情况更改；(22) 特殊房间的更改，包括：多功能厅、会议厅、酒吧音响灯光效果及装修造型改变；(23) 由用电容量的增加导致变更供电设备的改变；(24) 电缆桥架/电缆的更改及重布；(25) 弱电系统任一项子项的变更及设备更换；(26) 视频设备及总控室、监控室的改变及设备改变；(27) 供暖/制冷设备改变及管道更改；(28) 供水、回水及卫生器具设备改变、管道修改及变更；3、Ⅲ类变更设计凡变更技术简单，不影响工程主体结构或整体布置，不降低技术条件、使用功能，一次变更设计增减投资在5万元者以下者，属Ⅲ类变更设计。