项目工程施工合同协议书范本

合集下载

工程施工协议书(承包合同)(范本)8篇

工程施工协议书(承包合同)(范本)8篇

工程施工协议书(承包合同)(范本)8篇篇1甲方:[甲方公司名称](以下简称甲方)乙方:[乙方公司名称](以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,为明确甲乙双方在施工过程中的权利、责任和义务,经双方友好协商,共同签订本协议,确保项目顺利完成。

本协议书作为工程承包合同之范本,其内容和条款将作为双方执行本工程的法律依据。

为确保工程质量和双方权益,甲乙双方本着友好协商的精神共同签订此协议条款如下:一、工程概况(一)工程名称:[具体工程名称]。

(二)工程地点:[具体工程地点]。

(三)工程内容:[具体工程内容]。

(四)工程规模:[具体规模描述]。

二、承包范围及方式(一)承包范围:根据甲方提供的施工图纸及工程要求,乙方承担本工程的施工任务。

包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程等。

(二)承包方式:乙方采用包工包料的方式承包本工程。

乙方负责采购所有工程所需材料并承担施工任务。

乙方需确保材料质量符合国家标准并承担相应责任。

三、工期约定及质量保证(一)开工日期:XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX 月XX日,总计工期为XX天。

如有特殊情况需调整工期,双方应友好协商解决。

(二)质量标准:本工程质量标准应达到国家相关标准的合格要求。

乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量达标。

如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部责任。

四、合同价款及支付方式(一)合同总价:人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。

该合同总价已包含完成本工程所需的全部费用。

如施工过程中发生变更或增加工程量,双方应另行签订补充协议确定费用调整事项。

(二)支付方式:甲方应按以下节点支付工程款给乙方:基础工程完成XX%;主体结构封顶XX%;装饰装修工程完成XX%;竣工验收合格后XX天内支付至总价的XX%,剩余款项作为质保金,待工程保修期满后无质量问题一次性付清。

工程施工承包合同书范本(8篇)

工程施工承包合同书范本(8篇)

工程施工承包合同书范本发包方:_____(以下简称甲方)承包方:_____(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,甲方同意将工程承包给乙方施工。

为了加强管理,健全经济责任制,经双方商定签订本合同,以供双方共同信守:_____第一条工程概况一、建设单位:_____二、工程名称:_____三、工程内容:_____四、工程地点:_____五、工程总造价:_____第二条工程质量以建设单位提供的施工图纸为依据,严格按照国家施工规范及验收标准进行施工,严格执行甲方有关质量检验的管理规定,确保工程达到国家验收标准的合格标准。

第三条工程工期本工程总工期为:_____。

由于乙方原因不按合同工期竣工,承担甲方与建设单位签订合同责任。

(具体开工见开工报告)第四条材料供应一、本工程所需材料按与业主签订的合同约定。

二、无论是何种采购材料,建设单位、联合双方都有权对材料机械审验,不合格产品不得进场,并符合环保要求。

乙方均应按照甲方Q/WJY_B_13_02物质采购控制程序对材料供应商进行评价、选择和管理,建立材料供应商动态信息台账。

第五条机械及料具的投入方式一、进场施工所需的大中型设备及工程用的小型工具等全部由乙方按市场规律租赁使用。

二、乙方严格执行甲方Q_E_OHS/WJY_GD_02_03施工机械设备租赁管理规定,对设备供应商信资能力及设备各项性能进行严格检验,经甲方工程项目管理部审批同意后方可签订设备租赁合同。

第六条结算与付款方式一、结算方式:_____按甲方与建设单位合同书执行二、付款方式:_____按甲方与建设单位合同书执行三、乙方按工程结算总价的向甲方承担管理费用(不含税金),同时必须按照国家、地方税费政策依法纳税。

四、以上付款时间以甲方收取建设单位工程款的实际到账时间为准,24小时内付款。

五、以上付款时扣减乙方应向甲方上交的管理费用、工资费用。

工程施工协议书范本6篇

工程施工协议书范本6篇

工程施工协议书范本6篇篇1工程施工协议书范本甲方(委托方):________________________乙方(承包方):________________________为了明确双方在工程施工过程中的权利义务,保证工程的顺利进行,特订立本协议。

甲方与乙方在平等、自愿的基础上,经友好协商,达成如下协议:第一条工程内容及规模1.1 甲方承担的工程内容为:________________________,工程规模为________________________,地点为________________________。

1.2 乙方接受甲方委托,承担本工程的施工任务。

第二条施工工期及费用2.1 本工程的施工工期为________年____月____日至________年____月____日。

2.2 本工程的总造价为________元,其中,乙方应按以下比例分期结算工程款:第一期(开工前)________%第二期(工程中期)________%第三期(竣工验收)________%第四期(质保期满)________%第三条施工方式甲方要求乙方按照设计图纸和相关规范,按质按量完成工程,并确保工程质量。

第四条违约责任4.1 甲方如未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为逾期未支付金额的________%。

4.2 乙方如未按照约定时间完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为工程款________%。

第五条竣工验收5.1 乙方完成工程后,应通知甲方进行竣工验收。

5.2 竣工验收合格后,甲方应支付尾款,并签订工程竣工验收合格证书。

第六条安全与质量6.1 乙方在施工过程中,应遵守相关安全规定,确保工程施工安全。

6.2 乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方要求。

第七条争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的任何争议,如协商不成,则提交____仲裁委员会仲裁。

第八条其他约定8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收之日终止。

工程施工合作协议书范本推荐7篇

工程施工合作协议书范本推荐7篇

工程施工合作协议书范本推荐7篇篇1甲方:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲、乙双方经友好平等协商,为共同推进某工程施工项目的顺利进行,达成以下合作协议书,以兹信守。

一、合作事项双方同意就[项目名称]工程施工项目进行合作,合作事项包括但不限于工程的设计、施工、质量控制、进度控制、成本控制及竣工验收等。

二、合作模式1. 甲乙双方共同组建项目团队,共同承担项目实施任务。

2. 甲方负责项目前期工作、工程组织设计及施工进度计划的制定和实施。

乙方负责工程材料采购及现场管理等工作。

双方共同完成工程项目的其他各项任务。

3. 合作过程中如遇重大事项,双方应共同协商解决并达成书面补充协议。

三、合作期限及进度安排本合作协议自双方签字盖章之日起生效,合作期限为[具体合作期限]。

合作进度按照工程施工进度计划进行,双方应按照计划按时完成各阶段任务。

四、职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)负责项目的整体设计与规划;(2)负责项目前期工作的推进与实施;(3)负责施工进度计划的制定与实施;(4)负责施工现场的技术支持与管理;(5)负责项目质量的监督与控制。

2. 乙方职责与义务:(1)负责工程材料的采购与供应;(2)负责施工现场的具体实施与管理;(3)负责协调解决施工现场问题;(4)负责工程款项的收款与支付;(5)负责合作过程中的信息沟通与反馈。

五、收益分配与费用承担1. 收益分配:本项目收益按照实际投入和贡献大小进行分配,具体分配比例双方另行协商确定。

2. 费用承担:本工程施工过程中产生的各项费用,包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等,由双方按照约定比例承担。

六、保密条款双方同意在合作过程中,对涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。

七、违约责任如一方违反本协议的任何条款,均视为违约。

工程施工项目合作协议书模板6篇

工程施工项目合作协议书模板6篇

工程施工项目合作协议书模板6篇篇1工程施工项目合作协议书模板甲方(委托方):_____________(单位名称)法定代表人:_____________联系地址:_____________电话:_____________传真:_____________邮编:_____________乙方(承包方):_____________(单位名称)法定代表人:_____________联系地址:_____________电话:_____________传真:_____________邮编:_____________鉴于甲方拟对工程项目进行施工,根据双方自愿、平等的原则,经友好协商,就甲方拟委承乙方承揽工程项目事宜达成如下协议:一、项目名称:_____________二、工程内容和范围:1. 该工程项目主要包括(具体工程内容)___________,以及其他附属工程及相关设施。

2. 工程范围包括(详细描述)___________。

三、合作方式:甲方委托乙方在合同签订后,负责完成工程项目的施工,包括但不限于设计、材料采购、施工管理、质量控制等工作。

四、合同金额:本工程项目总金额为人民币(大写)_____________元整。

合同支付方式为_____________。

五、合同期限:工程项目开始日期为_____________,结束日期为_____________。

六、合同履行方式:双方应遵守合同约定,按照进度要求和质量要求完成工程项目,确保工程质量,保证工程项目按时、安全、按量完成。

七、责任与义务:1. 乙方负责指派工程项目的专业人员,保证工程施工过程中的安全和质量。

2. 甲方负责提供施工现场,并协助乙方顺利完成工程项目。

3. 双方应保持密切联系,及时沟通协调,解决工程项目中出现的问题。

4. 若乙方不能按照合同要求完成工程项目,甲方有权要求乙方承担相应的责任。

八、合同解除:因不可抗力或其他不可抗因素导致项目无法继续施工,双方可协商解除合同,解决尚未完成的结算事宜。

工程施工合同协议书范本(3篇)

工程施工合同协议书范本(3篇)

第1篇甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就以下工程施工项目达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程承包范围:____________________5. 工程工期:____________________二、工程承包方式1. 承包方式:包工包料2. 工程价款:____________________3. 付款方式:____________________三、工程质量管理1. 工程质量标准:按照国家相关标准执行,确保工程质量符合设计要求。

2. 质量检验:甲方负责对工程进行质量检验,乙方应予以配合。

3. 工程验收:工程完工后,甲乙双方共同进行验收,验收合格后方可投入使用。

四、工程进度管理1. 工程进度安排:按照合同约定的工期进行施工,确保工程按期完成。

2. 进度调整:如遇不可抗力等因素导致工程进度受到影响,甲乙双方应协商一致调整工程进度。

3. 工程延误:因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应的违约责任。

五、工程安全与环保1. 安全生产:乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全。

2. 环保措施:乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,确保符合环保要求。

六、合同变更与解除1. 合同变更:如遇不可抗力等因素导致合同内容需要变更,甲乙双方应协商一致,签订补充协议。

2. 合同解除:在合同履行过程中,如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。

七、违约责任1. 甲方违约:甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为_____%。

2. 乙方违约:乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求,应向甲方支付违约金,违约金为_____%。

施工合作协议书范本(19篇)

施工合作协议书范本(19篇)

施工合作协议书范本(19篇)施工合作协议书范本(精选19篇)施工合作协议书范本篇1发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称:发电项目光伏板安装工程二、工程地点:_______三、承包方式:包工、包机械、包安全。

第二条工程期限合同工期总日历天数10天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。

4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

甲方:__________乙方:_______代表:__________代表:_______年_____月_____日_______年_____月_____日施工合作协议书范本篇2甲方:乙方:丙方:为明确施工过程中的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定,结合本工程具体情况,三方签订本合同。

工程施工合作协议书范本(汇编5篇)

工程施工合作协议书范本(汇编5篇)

工程施工合作协议书范本(汇编5篇)工程施工合作协议书范本第1篇发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。

第一条工程项目一、工程名称:____________二、工程地点:____________三、工程内容:____________第二条工程期限合同工期:总日历天数20天开工日期:20______年11月25日竣工日期:20______年12月15日第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。

1、本合同签订后10日内,甲方支付___元生活款;2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款;第四条建筑材料、设备的供应和采购工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。

第五条工程质量管理及验收一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。

验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。

验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

第六条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

第七条违约责任一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款___元;二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的`10-30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

第八条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

建筑工程施工合同书范本(8篇)

建筑工程施工合同书范本(8篇)

建筑工程施工合同书范本发包单位:(甲方)法人代表;承包单位:(乙方)法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,经甲乙双方多次协商,并达到双方同意,有甲方在开发的工程发包给乙方施工,而乙方同意承包本项工程,为了双方在承包工程施工期间内责、权、利,经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定,特定立如下本合同条款:一、工程名称:二、:工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式:甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容:(按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内);六、质量与工期:乙方在本工程施工中,必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工,必须达到合格工程,争取优良工程;乙方在本工程施工中,必须按照甲方下达的工期要求完成,施工工期为天,自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。

七、工程造价:经双方确定,本工程合同造价暂定元,作为拨付工程款的依据。

按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件,自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价,人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价,此部分材料及人工价差计入税前。

八、甲方工作:1、甲方在乙方进入工地时,保证三通一平;组织技术交底,向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系,及时办理工科济、技术签证,并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题,按国家的验收规范进行竣工验收。

施工协议书范本(5篇)

施工协议书范本(5篇)

施工协议书范本(5篇)篇1:施工协议书范本发包方(甲方):__________________承包方(乙方):__________________兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。

一、工程概况:1、工程名称:________________2、工程地点:________________3、承包内容:________________4、承包范围:________________5、承包方式:________________6、质量要求:________________7、工期要求:________年____月____日至____年____月____日。

二、甲方工作:1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作:1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定:1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(gb50210-XX、gb50303-XX、gb50242-XX、gb50327-XX等)作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。

保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。

工程施工项目合作协议书范本经典版6篇

工程施工项目合作协议书范本经典版6篇

工程施工项目合作协议书范本经典版6篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲、乙双方经友好协商一致,为明确双方在工程施工项目中的合作事宜,共同推进项目的顺利进行,达成如下合作协议:一、协议目的双方本着平等互利、合作共赢的原则,通过资源整合、优势互补,共同推进工程施工项目的顺利实施,实现共赢目标。

二、合作工程项目概况(一)项目名称:[项目名称](二)项目地点:[项目地点](三)项目内容:[项目内容简述](四)项目期限:自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX 日止。

三、合作模式及分工(一)合作模式:双方共同出资、共同管理、共享收益、共担风险。

(二)分工情况:1. 甲方负责[甲方工作内容],并确保项目的顺利进行。

2. 乙方负责[乙方工作内容],积极配合甲方工作,确保项目按期完成。

四、投资及资金监管(一)投资金额:双方根据项目的实际需要共同出资,具体金额及比例另行约定。

(二)投资方式:按照施工进度分期投入,确保项目资金需求。

(三)资金监管:设立共管账户,所有项目资金均通过该账户进行监管和使用。

五、权益分配与风险承担(一)权益分配:双方根据投资比例及实际贡献分配项目收益。

(二)风险承担:双方按照投资比例共同承担项目实施过程中的风险。

六、项目管理及运行机制(一)项目管理团队:组建项目管理团队,明确各成员职责,确保项目高效运行。

(二)决策机制:重大事项需经双方协商一致后决策,日常管理工作由项目管理团队负责。

(三)沟通机制:建立定期沟通机制,确保信息畅通,及时解决问题。

七、保密条款及知识产权归属(一)保密条款:双方应保守合作期间获知的商业秘密,未经对方许可,不得泄露给第三方。

(二)知识产权归属:合作期间产生的知识产权归属问题,按照实际贡献分配,具体约定另行约定。

八、合同变更与解除(一)合同变更:如需变更合同条款,应经双方协商一致,书面签订变更协议。

(二)合同解除:合同解除需经双方协商一致,任何一方不得擅自解除合同。

工程施工协议书(承包合同)(范本)6篇

工程施工协议书(承包合同)(范本)6篇

工程施工协议书(承包合同)(范本)6篇篇1甲方:[甲方公司名称](以下简称甲方)乙方:[乙方公司名称](以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程承包范围和内容:[具体承包范围和内容描述](详见施工图及附件)。

承包方式:本工程采用包工包料方式。

施工过程中所需材料、设备由乙方自行采购,自负盈亏。

甲方提供仓库及必要水电设施,其他水电、工具及日常耗材由乙方自理。

本项目依据施工设计方案内容明确责任,具体内容在合同中详细商定。

开工日期:XXXX年XX月XX日(具体开工时间以甲方书面通知为准)。

竣工日期:XXXX年XX月XX日。

工程质量标准:达到国家及行业相关施工规范标准。

合同价款:暂定人民币XXXX万元(大写:[金额汉字大写]),实际造价按本合同约定的计价方式确定。

实际合同总价款根据甲方确定的施工设计方案所含内容及甲乙双方市场价格调研约定最终定价结算工程款总额为准。

资金来源:政府投资和企业融资相结合,其中财政拨款占合同总价的XX%,其余由企业承担部分占合同总价的XX%。

项目资金拨付严格按照竣工验收和结算后的合同约定款项进行拨付(详细支付方式和期限)。

本项目涉及工程的验收以及资料的完善补漏等后期工作由乙方负责完成。

第二条合同文件的组成及解释顺序组成本合同的文件包括:工程规范、图纸及报价单等,应视为不可分割的整体组成并互相关联而具有补充与说明之意涵,进而本合同的相关组成之内容与本条款如存在某些相应约定上的不同解释应以前列之顺序为主要依据与目的进行解释。

凡未明确事项的施工行为均应视为不合理而不对甲乙双方构成法定的约束性要件约束与承担违约责任的条件,不可擅自解说不正当要求而承担任何违约责任等条件约定内容约定内容责任条件事项说明;由此而造成工程损失或因理解差异责任等后果均由乙方承担一切责任与损失承担全部责任与后果承担违约责任。

施工工程合同协议书范本(3篇)

施工工程合同协议书范本(3篇)

第1篇甲方(建设单位):________________________地址:________________________乙方(施工单位):________________________地址:________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方拟建项目,由乙方进行施工,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程规模:________________________1.4 工程类型:________________________1.5 工程投资:________________________二、工程范围及内容2.1 工程范围:本合同约定的工程范围为甲方提供的施工图纸及设计文件所确定的全部内容。

2.2 工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰装修、园林绿化等。

三、工期3.1 工程总工期:自合同签订之日起,共计______个月。

3.2 阶段工期:具体阶段工期由双方协商确定,并在合同附件中明确。

四、工程质量4.1 工程质量标准:本工程质量应符合国家现行施工质量验收统一标准及有关专业质量验收规范的要求。

4.2 工程验收:本工程验收分为分部工程验收、分项工程验收和竣工验收。

验收合格后方可进入下一阶段施工。

五、工程价款及支付方式5.1 工程价款:本工程总价款为人民币______元整(大写:______元整)。

5.2 工程款支付方式:(1)开工前,乙方需提交履约保证金,金额为工程总价的_____%,在工程竣工验收合格后无息退还。

(2)工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付,具体支付比例及时间由双方协商确定。

(3)竣工验收合格后,甲方支付工程结算款,金额为工程总价款的_____%。

建设工程施工合同范本通用版(4篇)

建设工程施工合同范本通用版(4篇)

建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币):万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间: ____年 ____月____ 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:电话:传真:传真:开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号:邮政编码:_____ 邮政编码:_____工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用语言文字。

施工项目合作协议书(模板3篇)

施工项目合作协议书(模板3篇)

施工工程合作协议书(模板3篇)施工工程合作协议书篇一乙方:__________________甲乙双方经友好协商特签订合作协议如下:甲乙双方合作工程为:代理______品牌在______商场的经营合作。

投资方式:甲乙双方共同投资该工程______万元,甲方投资人民币______元整,占总投资额______%,乙方投资人民币______元整,占投资额______%,以上投资可以根据经营开展的进度到账,且双方不得退股或抽股〔经双方协商同意的除外〕。

收入分配:按投资比例,除所有开支外,甲方得利润的______%,乙方得利润的______%。

债务及风险:1、甲乙双方在经营过程中假设赔本,甲乙双方按投资比例,甲方承担风险______%,乙方承担风险______%;2、双方投资额的筹款方式及债务和利息自行承担和解决。

1、甲方负责______品牌的开展及规划,拥有对该工程的最终决策权。

2、为使本工程可以运转正常,经分工,甲方委托乙方负责______品牌的经营及管理,含:市场开发、维护及运营管理;费用报销:单次费用______元以上必须经甲方协商获得一致意见前方可进展;员工薪酬福利,必须经甲方协商获得一致意见前方可进展;团队的`招聘、培训、鼓励的管理工作;甲方交办的其他运营事物等。

3、乙方须守法经营和管理,在经营过程中不能发生违法行为,否那么引起的一切后果自负。

财务管理:设会计一名,负责______品牌的财务和账目等手续。

甲乙双方在合作期间〔或一方退出后退出方〕不能在______再经营______品牌及危害该工程的行为。

该协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议从签订之日起生效。

乙方:________________________年______月______日施工工程合作协议书篇二甲方:乙方:丙方:经三方共同反复商讨研究决定,于xx年xx月xx日正式达成协议,愿意合作创办一所新的小型的小规模的私人民营私立医院,详细协商如下:一、甲方为创办医院的领头创办人、法人代表、主要负责人。

简单施工合同协议书5篇

简单施工合同协议书5篇

简单施工合同协议书5篇篇1简单施工合同协议书甲方(承包方):___________乙方(需方):___________鉴于甲方具有从事建筑施工的资质和能力,乙方有相应的建筑施工需求,为明确双方的权利义务,经双方友好协商,就甲方承担乙方建筑施工任务,达成协议如下:一、项目名称及工程地点1. 项目名称:___________2. 工程地点:___________二、施工范围1. 施工内容:___________2. 施工标准:按照国家有关规定以及双方协商一致的标准进行施工。

三、施工期限1. 开工日期:___________2. 完工日期:___________3. 施工周期:___________(自开工之日起至完工之日止)四、质量要求1. 施工质量保证书:甲方保证施工质量符合国家规定并承担相应的责任。

2. 质量保证期限:___________(自完工之日起至质量保证期限止)五、合同价款及支付方式1. 合同价款:___________(大写)元整2. 价款支付方式:按照以下方式支付:(1)______%作为预付款,于合同签订之日起_________天内支付;(2)______%作为工程完工后支付,于工程验收合格之日起_________天内支付。

六、施工责任1. 甲方应按照工程设计要求,严格按时按质完成施工任务。

2. 乙方应提供必要的协助和配合,保障施工的顺利进行。

3. 双方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

七、违约责任1. 若任何一方未按约定履行义务,应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所受的损失。

2. 若因不可抗力导致一方不能履行合同,应及时通知对方,并在克服不可抗力的情况后继续履行合同义务。

八、争议解决本合同如有争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,可向有关仲裁机构申请仲裁,也可提交有管辖权的人民法院裁决。

九、其他1. 本合同自双方签字盖章后生效,并生效期限为自工程完工至质量保证期限止。

施工协议书范本(精选16篇)

施工协议书范本(精选16篇)

施工协议书范本〔精选16篇〕施工协议书范本〔精选16篇〕施工协议书篇1甲方:(以下简称甲方)乙方:〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着老实守信、互惠互利、公平、公正的原那么,经甲、乙双方友好协商就建立工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:二、工程地点:三、工程工程:总建筑面积约平方米〔栋楼〕。

四、进场时间:定于年月底前〔以进场通知书为准〕。

五、承包方式:包工包料、包质量、包平安、包工期〔图纸以内的全部内容〕本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程开工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工标准及验收标准,质量必须到达合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法,按照现行《____年建筑工程消耗量定额》、《____年安装工程消耗量定额》和《____建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算;5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算根据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。

十一、付款办式:1、本工程全部由乙方垫资建立,从工程开工开场计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍____理或到人民法院提起诉讼。

利息计算从工程开工验收结算后开场计算,按建立银行同期贷款基准利率。

2、工程开工验收合格时,甲方按国家有关规定拘留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:______________
项目工程施工合同
甲方: _______________________
乙方: _______________________
签订日期: ___ 年____ 月_____ 日甲方:
法定代表人:
乙方:
法定代表人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
法规和招标文件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
就______________ 项目园林绿化工程事项协商一致,同意订立本合同,达成协
议如下:
第一条各方权利及义务
1、甲方的权利及义务:
(1)指派_____________ 为甲方驻工地代表,并委托监理公司与甲方代表共同
负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

(2)协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点,并说明使用注意事项。

(3)按合同的约定及时支付乙方工程款。

(4)按规定提供施工场地,并提供有关隐蔽、障碍物资料;
(5)合同签订后____ 天内(以收签最后一张图纸为准)向乙方提供完整的施
工图纸等技术资料______ 套;
(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;
(7)负责组织监理单位、乙方和设计单位参加的施工图纸交底,督促做好交底纪要,交与会各方签署。

(8)按合同约定组织工程验收,并按合同约定的期限办理竣工结算。

2、乙方的权利及义务:
(1)指派____________ 为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工, 保质、保量、按期完成施工任务,处理由乙方负责的各项事宜。

(2)乙方按甲方要求进场施工,并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作。

(3)按施工安全规范规定,采取施工保卫安全等技术措施,确保现场施工人员及第三者安全,负责现场设施和成品的保护工作。

(4)接受甲方及监理公司的监督和管理,并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

(5)严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,确保工程质量和合同工期。

(6)参加工程竣工验收,竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理竣工资料的移交,编制工程结算。

(7)工程完工后立即完成垃圾清运。

(8)及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。

(9)按本合同约定做好相应由乙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收工作。

(10)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理。

第二条施工组织设计
1、施工工艺流程必须明确
2、施工技术措施得当。

3、进度计划安排合理、可靠、配合措施周全。

4、安全生产、文明施工、成品保护措施得当。

5、有充足的施工人员、施工机具材料和管理人员,保证施工按时、按质、按量完成全部
合同内容。

6签订合同后一周内将实施性施工组织设计和详细施工方案提交甲方及监理单位审批后方可实施。

第三条施工工期
1、本工程要求工期为_____ 日历天。

除甲方原因或不可抗力引起的工期延误给予签证外,其余一律不予顺延。

2、本合同签订后一周内,乙方应根据甲方施工总进度要求制定具体施工进度计划表,报甲方及监理单位审批后方可实施。

第四条质量与验收
1、本工程绿化部分按国家现行《城市绿化工程施工及验收规范》进行检查验收,园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 )及其它相应国家规定标准验收。

中标质量标准即合同质量标准,竣工验收如未能达到中标质量标准的,乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金,因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。

2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工,确保
质量。

各分项工程,隐蔽工程,尤其是中间验收必须严格按规范要求规
定进行逐项检查验收,并提前48 小时通知业主、监理、设计等部门派员参加,质量不合格的承包单位无条件返工,直到合格为止。

3、绿化质量要求
(1)施工严格按照绿化种植、移植总平面图中的苗木表所列规格及设计图执行;
(2)常绿树种要求带土球,所种苗木要求根系完整、枝杆健康、无病虫害、造型完好。

观赏类树木花果鲜艳,物候期正常,生长期内黄叶、焦叶、卷叶、积尘叶的枝数在6% 以下,无枯枝死叉,基本无交叉枝、并生枝和徒长枝。

树木成活率100% 。

(3)花卉生长繁荣,植枝整齐,同种花卉高度基本一致,群体效果较好。

花卉植枝成活。

相关文档
最新文档