国际工程承包与管理试卷(真题)
国际工程承包与管理
06396 国际工程承包与管理一、单选题（本大题共6小题，每小题1分，共6分）1A类设备的特点是品种______，金额______。
A. 多，大B. 小，少C. 多，小D. 少，大标准答案 :D2交钥匙工程也称A. PCTEB. CDPEC. ETCPD. EPCT标准答案 :D3某工程直接费为100万，间接费为20%，总部管理费为10%，则工程造价为A. 132万B. 140万C. 150万D. 124万标准答案 :A4工具五金是______类物质。
A. A类B. B类C. C类D. D类标准答案 :C5EXW是A. 船上交货B. 工厂交货C. 车间交货D. 船下交货标准答案 :B6______是工程项目管理的核心。
A. 财务管理B. 进度管理C. 合同管理D. 人事管理标准答案 :C二、多选题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）7发生工期索赔的原因有A. 业主违约B. 承包商违约C. 工程变更D. 不可预见事件标准答案 :ACD8危机的特点有A. 破坏性B. 紧迫性C. 意外性D. 紧急性标准答案 :ABC9工程总成本中的直接费有A. 人工费B. 材料费C. 税金D. 业务费标准答案 :AB10报价可以高一些的工程有A. 施工条件差B. 投标对手少C. 投标对手多D. 支付条件好标准答案 :AB11国际工程的特点有A. 跨国的经济活动B. 严格合同管理C. 风险与利润分离D. 发达国家垄断标准答案 :ABD三、判断题（本大题共7小题，每小题2分，共14分）12优良工作质量是文化层中的物质层。
标准答案 :正确13PDCA循环中的A代表计划。
标准答案 :错误14工作指令是一种横向沟通。
标准答案 :错误15平安险范围最广泛。
标准答案 :错误16价值=功能*成本标准答案 :错误17材料费是间接费用。
标准答案 :错误18资格预审的公司通常以8-12人为宜。
标准答案 :错误四、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）19工程总成本有 ________ 和 ________ 。
《国际工程承包》复习题及答案
国际工程承包复习题一一、填空题（30分）1.国际工程公开招标最主要的特点是、、三个方面。
2.投标文件中，标价的费用包括、、三方面内容。
3.国际工程承包的专有特征在于其国际性，主要表现在_______多国性、多样性、国际政治经济影响因素权重明显增大，_________ 庞杂，差异大。
4.施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以、确定下来作为合同的附件。
5.国际承包工程合同的计价方式一般可分为、、三类合同。
6．国际上趋向按业主要求将投标文件分为“资格包”和“报价包”，其中“资格包”包括________和___________。
7.国际工程中政治风险包括、、三方面。
8.国外工程施工中的质量管理主要内容是________和___________。
9.在国际承包工程中,_________是承包合同的核心问题。
有关付款问题,通常可以归纳为问题、问题问题三个方面。
10. 国际工程物资工作的主要特点是、、、、___________。
二、选择题(30分)1.投标文件一般包括商务条款、标的工程内容条款和（）A.造价条款B.技术要求条款C.施工方案条款D.文明施工条款2.( )承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)和利润来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚,工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程,抢险救灾工程,国防工程等. A,固定总价合同 B,计量估价合同C,单价合同 D,成本加酬金合同3.国际承包因合同文件引起的索赔主要是有关合同文件的组成问题引起索赔、关于合同文件有效性引起的索赔和( )A、地质条件变化引起的索赔B、因图纸或工程量表中的错误而索赔C、工程质量要求的变更引起的索赔D、增减工程量的索赔4．属于承包商或业主的财产损失,或其本公司和其它承包人在现场从事与工程有关工作的职工的伤亡不属于（）赔偿范围。
国际工程承包考试题及答案【最新版】
国际工程承包考试题及答案【最新版】国际工程承包考试题及答案一、单项选择题(8小题，每小题2分，共16分)1、已知某国际招标工程有10%的预付款，某承包商以2000万美元的净资产为抵押取得了2000万美元贷款用作该中标工程的流动资金。
根据常规，有合同价30%的流动资金就可保证工程施工。
该承包商信誉等级为AAA，则该工程承包价最多可能为____。
a15000万USDb10000万USDc2500万USDd5000万USD2、同一工地的A独立承包商施工干扰了另一个标段独立承包商B 的正常施工，则B 应向____索赔损失。
a工程师b保险公司cA承包商d业主3、某工程承包合同额金额为10000万美元，则保留金限额按一般的国际惯例应为____。
a250万美元b500万美元c750万美元d1000万美元4、国际工程承包资格预审通过率和中标率根据经验统计(rule-of-thumb)分别为1/3和10%，则承包商每年欲签定5000万美元的合同额至少应搜集____的招标项目信息。
a15亿元c10亿元d20亿元5、承包商中标签约后为取得动员预付款(move-in advance payment), 必须先递交____保函和预付款保函。
a投标b保留金c履约d临时进口关税6、世行贷款资助的土建项目国际招标对当地承包商或某些联营体(joint venture)有____的评价优惠。
a10%b20%c7.5%d15%7、中国国内某世界银行贷款土建招标过程ICB中经初评和随后的技术、商务评审确定了三名低标价候选中标人。
甲是中国本地承包商，报价为11000万元;乙是外国承包商，报价为10500万元;丙是中外联营体，报价为10800万元，且中方公司承包其中55%的工程份额。
若假定三个承包商除报价不同外，其它均能使业主满意，则按照世行评标规则将批准____中标。
a甲承包商b丙承包商c乙承包商d甲或乙承包商8、国际工程承包惯例____遵守。
国际工程承包试卷
国际工程承包试卷卷一一、单项选择题1.FIDIC是指国际咨询工程师联合会,它是由该联合会的()名称字头组成的缩写词.A.英文B.法文C.德文D.意大利文2.对于邀请招标来说,投标单位的资格审查在()时进行.A.签订合同B.递交投标文件C.资格预审D.评标3.投标文件不包括()内容.A.施工组织设计B.投标报价C.工程量清单D.投标函4.在评标过程中,如碰到以多种货币报价的,应当按照中国银行在()公布的汇报率中间价换算成人民币.A.发布招标公告之日B.投标文件的递交之日C.开标之日D.定标之日5.采用固定合同单价的工程,在每月(或每阶段)办理工程结算时,应根据()来结算.A.承包人报送的工程量B.合同中规定的工程量C.实际完成的工程量D.招标文件中的工程量6.()合同的适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,并且能鼓励承包单位通过提高工效等手段从成本节约中提高利润.A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定单价合同7.承包商选择合同类型时,对一些风险很大的项目,应当采用().A.可调总价合同B.不可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同8.建设项目可行性研究的核心内容是().A.项目方案设计B.投资估算与资金筹措C.项目环境评价D.项目的经济效益分析和评价9.在采用成本加酬金的合同价时,()合同形式,有利于控制工程造价,并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本.A.成本加固定百分比酬金B.成本加固定金额C.成本加奖罚D.最高限额成本加固定最大酬金10.()仅适用于工程量不太大且能精确计算,工期较短,技术不太复杂,风险不大的项目.A.总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同11.下列不属于招标文件的内容有().A.投标须知B.工程量清单C.施工组织设计D.拟签定合同的主要条款12.招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定,如果要求的工期比工期定额缩短()以上,应计算赶工措施费.A.10%B.20%C.25%D.30%13.在进行投标计算时,必须首先完成的工作是().A.编制施工方案B.研究招标文件C.根据招标文件复核工程量D.现场勘察14.最低投标价法的适用范围有().A.具有通用技术,性能标准或者招标人对其技术,性能没有特殊要求的招标项目B.利用扶贫资金实行以工代赈,需要使用农民工的项目C.涉及抢险救灾的项目D.涉及国家安全项目15.选择合同类型时,对新型的工程项目,应当采用().A.可调总价合同B.不可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同15.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.A.7天B.15天C.30天D.45天16.在投标报价,采用不平衡报价法,不正确的有().A.能够早日结帐收款的项目可适当提高报价B.预计工程量今后会增加的,单价适当提高C.工作内容解说不清楚的,单价适当降低D.工作简单,工作量大的工程,报价可适当提高17.按照FIDIC合同条件,()有权将工程部分项目交由指定分包商实施.A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商18.承包方收到竣工结算价款后()内,将竣工工程交付发包方.A.7天B.14天C.15天D.28天19.工程师不按约定时间通知承包方,使承包方不能参加计量,则().A.单独计量有效B.单独计量无效C.应推迟计量时间D.单独计量后请承包人确认20.承包方在工程变更确认后(B)内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款.A.7天B.14天C.15天D.28天21.按照FIDIC合同条件,工程师应在缺陷通知期满后28天内,向()颁发履约证书.A.承包商B.业主C.工程师代表D.分包商22.发包人供应的材料设备进入施工现场后,需要重新检验或者试验的,由()负责.A.发包人B.承包人C.工程师D.工程师和承包人共同23.分包单位履行合同时的协调管理工作应由()负责.A.发包方B.总承包方C.工程师D.分包单位自行24.在FIDIC合同条件中,不允许索赔窝工费用的是(B).A.施工中遇到文物和古迹B.变更导致竣工时间的延长C.延误发放图纸D.对竣工检验的干扰25.因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由()承担,延误的工期(B).A.发包人,不予顺延B.发包人,顺延C.承包人,顺延D.工程师,不予顺延26.具备联机无负荷试车条件的设备安装工程,由(B)组织试车.A.承包人B.发包人C.工程师D.设备供应商27.按照《建筑工程施工合同示范文本》,因(C)情况造成延误,应当顺延工期.A.雨季到来B.承包方发生重大的伤亡事故C.工程量变化或工程设计变更D.承包方采购工程材料不合格28.发包人收到竣工验收报告28天内组织有关部门验收,并在验收后(B)内给予认可或提出修改意见.A.7天B.14天31.索赔事件发生后的28天内,承包商必须向工程师提出书面的(C),否则,就丧失了索赔的权利.A.索赔事实B.索赔依据C.索赔意向通知D.索赔报告32.承包方在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料,设备的换用,因工期紧迫,未经工程师同意,()承担由此发生的费用,延误的工期(A)顺延.A.承包商,不予B.发包方,不予C.工程师,相应D.发包方,相应二、多项选择题1.单价合同包括：（）A.估计工程量单价合同B.纯单价合同C.单价与包干混合式合同D.固定工程量单价合同E.管理费单价合同2.哪些情况报价可以高些（）A.专业要求高的技术密集型工程，而本公司这方面有专长B.特殊的工程，如港口码头工程C.投标竞争对手多，竞争力强D.总价低的小工程，以及自己不愿意做而被邀请投标时E.支付条件部理想时3.货物运输保险包括哪些（）A.海运保险B.空运保险C.平安险D.水渍险E.陆运险4.选择分包商的主要条件()A.技术力量B.信誉C.资金D.报价的合理性E.施工方案5.承包商的哪里行为会引起业主对承包商的索赔（）A.承包商对业主指定的分包商拖欠工程款，长期拒绝支付，指定分包商提出索赔要求；B.承包商运送自己的材料时，损坏了沿途的公路或桥梁，公路交通部门要求修复；C.由于工商事故，给业主人员或第三方人员造成的人身或财产损失；D.工程进度太慢，要求承包商赶工时，索赔工程师的加班费；E.签订分包合同时，未按要求写入保护业主权益的条款，致使业主权益收到损害；三、名词解释1.履约保证2.资格后审3.最大成本加费用合同（MCPF）4.联营体（JV）5.索赔四、简答题 1.资格预审程序。
国际工程承包试卷
一、填空题（每空格1分，共30分）1.国际市场招标的基本形式分为、两大类。
2.资格评审常用的方法分为、、三组。
3.投标文件通常可以分为、、三大部分。
4.合同谈判应注意坚持“”和“”原则。
5.从项目管理的角度，国际工程监理的主要任务和手段是、、、。
也就是“TQCC”四大目标管理控制。
6.国际货物买卖合同的常见形式有、、、、五种。
7.从风险的来源性质来分，大体可以分为、和其它风险。
8.承包商可以通过各种方式将风险转移给、和承担。
9.按索赔的依据划分索赔分为、、三种。
10.法院审理案件采用两审终审制或者三审终审制，即、、法院三级审理。
二、简答题（每小题5分，共40分）1．国际工程招标通告的内容通常包括哪些方面？2．国际工程承包中，工程间接费用主要包括哪些内容？3．报价决策的影响因素有哪些？4．从承包商的角度简要说明合同谈判的准备工作。
5．货物买卖合同中应包括哪些基本条款？6．如何防范和利用风险？7．简要说明引起有关工程施工索赔的原因。
8. 编写索赔文件时应注意哪些问题？三、案例分析题（共15分）合同的变更和索赔我国某公司承包了一项住宅工程，共300多户，合同规定变更增减量不超过工程总量的25％。
投标时，业主和承包商都清楚这只是第一期工程，按规划该区域内还有第二期、第三期工程。
该公司希望在获得第一期工程后，创造了有利条件（节省临建和设备费用）而再获后续工程，因而报价较低。
实施中进度和质量均较好。
第一期合同工期两年，进展到18个月时，业主要求将第二期工程中的一部分住宅作为本期变更增加的工程量交给该公司做。
只要增加量不超过原合同的25％，该公司似乎无法拒绝。
考虑到原报价偏低，且是两年前编制的，两年来材料和劳务涨价幅度较大，当然不愿意将新增工程当作变更命令处理。
因合同中没有对工程变更命令的时间作任何限制。
请问承包商应如何面对此合同变更和索赔？一、填空题（每空1分，共30分）1.公开招标、限制性招标2.财务能力、技术资格、施工经验3.商务法律文件、技术文件、价格文件4.统一意志、内外有别5.工期控制、质量控制、成本控制、合同管理6.合同、确认书、协议书、备忘录、订单7.政治风险、经济风险8.保险公司、分包商、业主9.合约内索赔、合约外索赔、额外支付10.初级、中级、高级二、简答题（每小题5分，共40分）1.招标通告的内容通常应当包括以下方面：（1）项目名称和业主名称。
《国际工程承包》复习题及答案
国际工程承包复习题一一、填空题（30分）1.国际工程公开招标最主要的特点是、、三个方面。
2.投标文件中，标价的费用包括、、三方面内容。
3.国际工程承包的专有特征在于其国际性，主要表现在_______多国性、多样性、国际政治经济影响因素权重明显增大，_________ 庞杂，差异大。
4.施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以、确定下来作为合同的附件。
5.国际承包工程合同的计价方式一般可分为、、三类合同。
6．国际上趋向按业主要求将投标文件分为“资格包”和“报价包”，其中“资格包”包括________和___________。
7.国际工程中政治风险包括、、三方面。
8.国外工程施工中的质量管理主要内容是________和___________。
9.在国际承包工程中,_________是承包合同的核心问题。
有关付款问题,通常可以归纳为问题、问题问题三个方面。
10. 国际工程物资工作的主要特点是、、、、___________。
二、选择题(30分)1.投标文件一般包括商务条款、标的工程内容条款和（）A.造价条款B.技术要求条款C.施工方案条款D.文明施工条款2.( )承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)和利润来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚,工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程,抢险救灾工程,国防工程等.A,固定总价合同B,计量估价合同C,单价合同D,成本加酬金合同3.国际承包因合同文件引起的索赔主要是有关合同文件的组成问题引起索赔、关于合同文件有效性引起的索赔和( )A、地质条件变化引起的索赔B、因图纸或工程量表中的错误而索赔C、工程质量要求的变更引起的索赔D、增减工程量的索赔4．属于承包商或业主的财产损失,或其本公司和其它承包人在现场从事与工程有关工作的职工的伤亡不属于（）赔偿范围。
国际工程承包与管理试卷（真题）
国际工程承包与管理试卷（真题）湖北省高等教育自学考试国际工程承包与管理试卷（课程代码06396）一、单项选择题（下列每题只有一项正确答案，每题1分，共20分）1.承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为（）。
A、业主B、开发商C、承包商D、监理2.计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA 循环。
其中：P代表计划的编制，A代表（）A、计划的研究B、采取措施C、采取循环D、计划的分享3、一般招标文件中不构成合同文件的是（）。
A、投标邀请书和投标人须知B、工程量表C、图纸D、合同文件4、履约保函一般为工程合同总价的（）。
A、5%~10%B、8%~15%C、10%~20%D、15%~20%5、承包工程中施工机械的保险费率一般按照设备价值的（）。
A、0.4%左右计算B、0.5%左右计算C、0.6%左右计算D、0.8%左右计算6、按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为（）。
A、工程项目—分部工程-单位工程-分项工程B、工程项目—单位工程-分项工程-分部工程C、工程项目—单位工程- 分部工程-分项工程D、工程项目—分项工程-分部工程-单位工程7、下列不属于海上运输保险的险别为（）。
A、平安险B、水渍险C、一切险D、人身意外险8、在进行国际物资采购时，FOB方式是指（）。
A、船上交货B、工厂交货C、船边交货D、边境交货9、一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（）。
A、12年B、15年C、18年D、20年10、通常建设工程的保留金为合同额的（）。
A、5%B、8%C、10%D、15%11.卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及（）。
A、辨识B、分析C、应对D、实施12.合同管理的一种组织结构——矩阵式，又称为（）A、合同管理员制B、直线式C、专业划分制D、职能式13、从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则（）。
2016-2017国际工程承包试卷-带答案演示教学
2016-2017学年第二学期期末考试试卷专业：工程管理课程：国际工程承包一、填空题（每题1分，共20分）1. 国际承包工程合同的计价方式一般可分为固定总价、固定单价、成本加酬金三类合同。
2.国际市场招标的基本形式分为公开招标、邀请招标、议标三类。
3. 从项目管理的角度，国际工程监理的主要任务和手段是工期控制、成本控制、质量控制、合同管理。
也就是“TQCC”四大目标管理控制。
4.国际货物买卖合同的常见形式有合同、确认书、协议书、备忘录、订单五种。
5. 按索赔的依据划分索赔分为工期索赔、费用索赔、利润索赔三种。
6. 国外工程施工中的质量管理主要内容是_贯彻质量计划的实施__和__保证工程项目的实施质量_。
二、单项选择题（共20 题，每题1 分，共20分）1.为从众多的投标书中筛选出符合最低要求标准的合格投标书，淘汰那些基本不合格的投标，以免浪费时间和精力去进行技术评审和商务评审，对所有的投标书都要进行的一道程序是（A）A.行政性评审B.综合分析评审报告C.业主管理部门评审意见D.专家打分2.承包公司的收益率与资金年周转率之比，称作（C ）A.内部收益率B.速动比C.盈利性率D.运营资本收益率3.标价是报价书中的重要内容，标价中的人工费、材料与永久设备费以及施工机械费是（ C ）的组成部分。
A.规费B.企业管理费C.工程直接费D.工程间接费4.在标价分析中，通过“假定初步算出的暂时标价是合理的，分析标价各项组成和其合理性”这是标价的（B ）分析方法。
A.动态B.静态C.综合D.假设5.不平衡报价是投标方投标的技巧之一，它是（A）A.调整内部各个基础上的报价，不提高总价，以期获得更高的经济效益B.调整内部各个基础上的报价，通过提高总价，获得更高的经济效益C.不调整内部各个基础上的报价，通过提高总价，以期获得更高的经济效益D.调整内部各个基础上的报价，不提高总价，以期项目提前竣工结算。
6.在投标文件中，（D）是核心内容，是投标成败的关键所在。
国际工程承包与管理真题及答案
！！！！国际工程承包特点：综合性与多样性、变化性、周期较长、竞争性、风险性国际工程承包市场发展：起始于19世纪的欧美工业发达国家，真正形成于20世纪40年代（二战后），20世纪60年代，发达国家国内的建设任务基本完成，过剩的建筑力量为寻找出路，纷纷把目光对准外国市场。
20世纪70年代，中东成为最大的国际工程承包市场（石油价格的大幅度上升）国际工程承包市场的区域划分：（6个）中东市场、亚洲市场、欧洲市场、非洲市场、北美市场和拉美市场。
中国承包商优势、所遇困难、挑战（自己瞎编 17页）国际工程咨询1.招标采购的三大部分：工程、服务、货物采购2.国际工程咨询是什么？怎么做？（FIDIC）投标报价的组成（必须看书110页）：直接费间接费分包工程费（分包工程合同价、总包管理费及利润）开办费暂定金额投标报价的技巧：（1）不平衡报价法：总价不变的前提下，调整内部各个项目的标价，即提高预计早期施工项目的价格，降低后期施工项目的报价方法。
（2）按工程量变化趋势调整单价：适用于固定单价合同（3）多方案报价法：承包商课余爆出两种以上的单价，同时提出一定的条件和建议，争取野猪修改原工程说明书和合同，以达到中标目的。
（4）用减价系数调整最后总价（5）无利润报价法（6）分包商报价的采用投标报价的原则：A、以招标文件中设定的发承包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础;根据工程发承包模式考虑投标报价的费用内容和计算深度。
B、以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件。
C、以反映企业技术和管理水平的企业定额作为计算人工、材料和机械台班消耗量的基本依据。
D、充分利用现场考察、调研成果、市场价格信息和行情资料，编制基价，确定调价方法。
E、报价计算方法要严谨、简明适用。
4. 招标文件的组成：投标邀请投标人须知合同条款（包括通用条款、专用条款）合同协议书格式技术规范工程量清单图纸附件（包括投标书、投标文件格式、投标保函格式、履约保函格式）国际工程面临的风险：从风险的来源性质上看，大体可以划分为政治风险、经济风险、建设环境的风险、工程管理失误的风险和其他风险。
自考06396国际工程承包与管理试卷(答案全面)
自考06396国际工程承包与管理试卷(答案全面)自考课程综合测验：国际工程承包与管理试卷（课程代码）8.投标文件不包括施工组织设计。
9.建设工程施工公开招标的程序中，编制和发售招标文件后应进行的工作是资格预审。
10.按照FIDIC合同条件，指定分包商应与总承包商签订分包合同。
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1.BOT项目管理模式是指建造-运营-移交模式。
2.对于邀请招标来说，投标单位的资格审查在递交投标文件时进行。
3.采用固定合同单价的工程，在每月（或每阶段）办理工程结算时，应根据合同中规定的工程量来结算。
4.成本加酬金合同的适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，并且能鼓励承包单位通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。
5.选择合同类型时，对一些风险很大的项目，应当采用可调总价合同。
6.投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价。
在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则视为废标。
7.下列情况标书有效的是投标书封面无投标单位法定代表人或其代理人印章。
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分。
全选对的，得3分；未选全的，得1分；错选不得分。
）11.组建联营体的主要优点有优势互补、分散风险、易协作，迅速决策、增强融资能力。
20、指定分包商：在招标文件中，业主可以指定某些分包工程由特定的分包商承担，而不是通过竞争性招标来确定分包商。
这种做法通常是因为该分包工程对整个工程的关键性较高，需要确保分包商的技术能力和信誉度。
四、21、招标文件包含的内容一般包括招标公告、招标说明、工程量清单、技术规范、合同范本、投标文件格式、评标标准等。
22、两阶段招标是指先进行技术方案的评审，再进行价格的评审；而双信封投标是指投标人需要在一个信封内提交技术方案和价格，评标时先开技术方案信封，合格者再开价格信封。
23、承包商在选择联营体伙伴时应注意以下原则：相互信任、互补优势、责任共担、明确分工、协调配合、风险共担、公正合理、诚信守约。
《国际工程承包》复习题及答案
国际工程承包复习题一一、填空题（30分）1.国际工程公开招标最主要的特点是、、三个方面。
2.投标文件中，标价的费用包括、、三方面容。
3.国际工程承包的专有特征在于其国际性，主要表现在_______多国性、多样性、国际政治经济影响因素权重明显增大，_________ 庞杂，差异大。
4.施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的容，应以、确定下来作为合同的附件。
5.国际承包工程合同的计价方式一般可分为、、三类合同。
6．国际上趋向按业主要求将投标文件分为“资格包”和“报价包”，其中“资格包”包括________和___________。
7.国际工程中政治风险包括、、三方面。
8.国外工程施工中的质量管理主要容是________和___________。
9.在国际承包工程中,_________是承包合同的核心问题。
有关付款问题,通常可以归纳为问题、问题问题三个方面。
10. 国际工程物资工作的主要特点是、、、、___________。
二、选择题(30分)1.投标文件一般包括商务条款、标的工程容条款和（）A.造价条款B.技术要求条款C.施工方案条款D.文明施工条款2.( )承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)和利润来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和容尚不清楚,工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程,抢险救灾工程,国防工程等.A,固定总价合同B,计量估价合同C,单价合同D,成本加酬金合同3.国际承包因合同文件引起的索赔主要是有关合同文件的组成问题引起索赔、关于合同文件有效性引起的索赔和( )A、地质条件变化引起的索赔B、因图纸或工程量表中的错误而索赔C、工程质量要求的变更引起的索赔D、增减工程量的索赔4．属于承包商或业主的财产损失,或其本公司和其它承包人在现场从事与工程有关工作的职工的伤亡不属于（）赔偿围。
国际工程管理试卷
国际工程管理试卷一、单选题1、风险是遭受损失的（）可能。
A、一种B、多种C、变更D、客观【正确答案】A2、在合同变更工作中，我们要驾驭合同文件优先权依次。
在准备支持文件过程中，如出现合同文件相互抵触或冲突的地方，应当依据合同文件优先权依次执行。
假如在合同一般条款和合同特别应用条款之间出现抵触或冲突,（）。
A、由业主确定B、由总承包商确定C、前者优先D、后者优先【正确答案】D3、按风险产生的（）分为：政治风险、经济风险、金融风险、管理风险、自然风险和社会风险。
A、时间B、根源C、国家D、条件【正确答案】B4、合同签订后要刚好做（），要组织专业人员对合同文件细致探讨分析刚好发觉问题，并有针对性制定对策，实行各项预防性措施保证合同的顺当履行，提前预知发生争议的可能性，提前实行行动。
A、合同复评B、专业调整C、合同索赔D、合同评审【正确答案】A5、风险是遭受损失的（）可能。
A、一种B、多种C、变更D、客观【正确答案】A6、项目合同签订前组织管理人员和专业人员按项目（）程序进行合同评审。
A、文件管理B、专业分工C、索赔管理D、合同评审【正确答案】D7、在国际工程项目管理中，“项目经理”的主要职责包括（）。
A、负责一个区域或一个专业的施工管理B、监控项目全部的管理的施工行为C、负责项目各项指标包括支配、进度、费用、工时的限制和报告D、负责项目HSE体系的具体运作【正确答案】B8、2000年后，我国对外承包工程总额，年均增长速度到达到（）。
A、20%B、25%C、27%D、29%【正确答案】C9、在处理问题解决纠纷时，要站在（）上进行考虑，细致探讨合同条款和条款之间的内在联系，特别是从微小环节上对提出的问题赐予关注。
A、业主角度B、总承包商角度C、合同角度D、分包商角度【正确答案】C10、就项目管理特点而言，国内外工程项目管理阅历了大致相同的三种形式，包括（）。
A、业主自行管理模式B、PPP模式C、BOT模式D、PM模式【正确答案】A11、纯风险和投机风险两者常常（）存在。
国际工程承包试卷A答案
……………………………………………………………………装订线……………………………………………………………………学生期末考试试题参考答案及评分标准纸（第 1 页共 1 页）课程名称国际工程承包试卷代号 A考试班级工管063（杏）、工管064（杏）。
考试标准用时120分钟参考答案及评分标准：命题人陈威威命题时间2009年11月27日审核人审核时间年月日一、判断题（每小题1分，本大题共15分。
正确的在括号里填T,错误的填F）1.F2.T3.T4.F5.F6.T7.T8.T9.T 10.T11.T 12.F 13.T 14.T 15.T二、选择题：（每小题2.5分，本大题共55分。
其中，错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分）1.ABCD2.C3.C4.ABCD5.ABC6.ABCD7.ABCDE8.ABCDE9.C 10.D11.ACD 12.ABCD 13.A 14.ABCD 15.D16.B 17.ADE 18.ABCD 19.CDE 20.C21.A 22.ABC三、填空题：（每空1分，本大题共20分）1.买方信贷2.风险识别风险应对3.道义索赔4. 285.中东6.《工程新闻纪录》7.综合性的输出8. 10%9.工作结构分解（WBS）10.通用条件11.融资租赁12.资产收益证券化融资（ABS) 13.指定分包商业主造价工程师投标者项目管理模式私人主动融资模式设计-招标-建造模式四、绘图及论述题：（本大题共10分）解：CM模式示意图绘制如下：（5分）在CM模式中“项目的设计过程被看作一个由业主和设计人员共同连续地进行项目决策的过程。
这些决策从粗到细，涉及项目各个方面，而某个方面的主要决策一经确定，即可进行这部分工程的施工”。
（1分）采用此管理模式，业主从项目决策阶段就聘请具有工程经验的咨询人员（CM经理）参与到项目实施过程中，为设计专业人员（建筑师）提供施工方面的建议，并负责施工过程的管理。
国际工程承包与管理试卷(真题)
湖北省高等教育自学考试国际工程承包与管理试卷（课程代码06396）一、单项选择题（下列每题只有一项正确答案，每题1分，共20分）1.承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为（）。
A、业主B、开发商C、承包商D、监理2.计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA循环。
其中：P代表计划的编制，A代表（）A、计划的研究B、采取措施C、采取循环D、计划的分享3、一般招标文件中不构成合同文件的是（）。
A、投标邀请书和投标人须知B、工程量表C、图纸D、合同文件4、履约保函一般为工程合同总价的（）。
A、5%~10%B、8%~15%C、10%~20%D、15%~20%5、承包工程中施工机械的保险费率一般按照设备价值的（）。
A、0.4%左右计算B、0.5%左右计算C、0.6%左右计算D、0.8%左右计算6、按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为（）。
A、工程项目—分部工程-单位工程-分项工程B、工程项目—单位工程-分项工程-分部工程C、工程项目—单位工程- 分部工程-分项工程D、工程项目—分项工程-分部工程-单位工程7、下列不属于海上运输保险的险别为（）。
A、平安险B、水渍险C、一切险D、人身意外险8、在进行国际物资采购时，FOB方式是指（）。
A、船上交货B、工厂交货C、船边交货D、边境交货9、一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（）。
A、12年B、15年C、18年D、20年10、通常建设工程的保留金为合同额的（）。
A、5%B、8%C、10%D、15%11.卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及（）。
A、辨识B、分析C、应对D、实施12.合同管理的一种组织结构——矩阵式，又称为（）A、合同管理员制B、直线式C、专业划分制D、职能式13、从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则（）。
国际工程承包与管理试卷答案【最新版】
国际工程承包与管理试卷答案一、单项选择题(下列每题只有一项正确答案，每题1分，共20分)1.承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为()。
A、业主B、开发商C、承包商D、监理2.计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA 循环。
其中:P代表计划的编制，A代表()A、计划的研究B、采取措施C、采取循环D、计划的分享3、一般招标文件中不构成合同文件的是()。
A、投标邀请书和投标人须知B、工程量表C、图纸D、合同文件4、履约保函一般为工程合同总价的()。
A、5%~10%B、8%~15%C、10%~20%D、15%~20%5、承包工程中施工机械的保险费率一般按照设备价值的()。
A、0.4%左右计算B、0.5%左右计算C、0.6%左右计算D、0.8%左右计算6、按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为()。
A、工程项目-分部工程-单位工程-分项工程B、工程项目-单位工程-分项工程-分部工程C、工程项目-单位工程-分部工程-分项工程D、工程项目-分项工程-分部工程-单位工程7、下列不属于海上运输保险的险别为()。
A、平安险B、水渍险C、一切险D、人身意外险8、在进行国际物资采购时，FOB方式是指()。
A、船上交货B、工厂交货C、船边交货D、边境交货9、一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达()。
A、12年B、15年C、18年D、20年10、通常建设工程的保留金为合同额的()。
A、5%B、8%C、10%D、15%11.卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及()。
A、辨识B、分析C、应对D、实施12.合同管理的一种组织结构--矩阵式，又称为()A、合同管理员制B、直线式C、专业划分制D、职能式13、从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则()。
A、是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长B、不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长C、不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长D、是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长14、赢得值分析时，项目的CPI小于1表示()。
自考06396国际工程承包与管理试卷(答案全面)
自考课程综合测验国际工程承包与管理 试卷（课程代码 06396 ）一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分） 1.BOT 项目管理模式是指( )A ．设计--建造模式B ．建筑工程管理模式C ．伙伴关系模式D ．建造．运营，移交模式 2.对于邀请招标来说,投标单位的资格审查在( )时进行.A.签订合同B.递交投标文件C.资格预审D.评标3.采用固定合同单价的工程,在每月(或每阶段)办理工程结算时,应根据( )来结算.A.承包人报送的工程量B.合同中规定的工程量C.实际完成的工程量D.招标文件中的工程量4.( )合同的适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,并且能鼓励承包单位通过提高工效等手段从成本节约中提高利润.A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定单价合同5.选择合同类型时,对一些风险很大的项目,应当采用( ).A.可调总价合同B.不可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同6.投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( ).A.允许投标单位补充填写B.视为废标C.退回投标书D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中7.下列情况标书有效的是( ).A.投标单位未参加开标会议B.投标书未密封C.投标书逾期送达D.投标书封面无投标单位法定代表人或其代理人印章8.投标文件不包括( )内容.A.施工组织设计B.投标报价C.工程量清单D.投标函9.建设工程施工公开招标的程序中,在编制和发售招标文件后,应进行的工作是( ).A.资格预审B.勘察现场与召开投标预备会C.建设项目投标D.招标公告的编制与发布10.按照FIDIC 合同条件,指定分包商应与( )签订分包合同.A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共1 5分。
全选对的，得3分；未选全的，得1分；错选不得分。
国际工程承包复习题及答案
国际工程承包复习题及答案Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#国际工程承包复习题一一、填空题（30分）1.国际工程公开招标最主要的特点是、、三个方面。
2.投标文件中，标价的费用包括、、三方面内容。
3.国际工程承包的专有特征在于其国际性，主要表现在_______多国性、多样性、国际政治经济影响因素权重明显增大， _________ 庞杂，差异大。
4.施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以、确定下来作为合同的附件。
5.国际承包工程合同的计价方式一般可分为、、三类合同。
6．国际上趋向按业主要求将投标文件分为“资格包”和“报价包”，其中“资格包”包括________和___________。
7.国际工程中政治风险包括、、三方面。
8.国外工程施工中的质量管理主要内容是________和___________。
9.在国际承包工程中,_________是承包合同的核心问题。
有关付款问题,通常可以归纳为问题、问题问题三个方面。
10. 国际工程物资工作的主要特点是、、、、___________。
二、选择题(30分)1.投标文件一般包括商务条款、标的工程内容条款和（）A.造价条款B.技术要求条款C.施工方案条款D.文明施工条款2.( )承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)和利润来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚,工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程,抢险救灾工程,国防工程等.A,固定总价合同 B,计量估价合同C,单价合同 D,成本加酬金合同3.国际承包因合同文件引起的索赔主要是有关合同文件的组成问题引起索赔、关于合同文件有效性引起的索赔和( )A、地质条件变化引起的索赔B、因图纸或工程量表中的错误而索赔C、工程质量要求的变更引起的索赔D、增减工程量的索赔4．属于承包商或业主的财产损失,或其本公司和其它承包人在现场从事与工程有关工作的职工的伤亡不属于（）赔偿范围。
2016秋国际工程承包管理试题
国际工程承包管理试题一、单选题（每题2分，共40分）：1．在采用成本加酬金合同价时，为了有效控制工程造价，可采用（）形式。
A．成本加固定百分比酬金 B．成本加固定金额酬金C．成本加最低酬金 D．最高限额成本加固定最大酬金2．在确定工程变更价款时，（）提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
A．甲方在工程变更确定后14天内 B．乙方在工程变更确定后14天内C．甲方在工程变更确定后7天内 D．乙方在工程变更确定后7天内3．不属于合同变更或解除的条件是（）。
A．合同约定的解除合同的条件已经出现B．由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行C．双方当事人通过协商同意终止合同关系D．由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同4．在下列索赔事项中，施工方不能提出费用索赔的是（）。
A．业主要求加速施工导致工程成本增加B．由于业主工程师原因造成施工中断C．恶劣天气导致施工中断，工期延误D．合同中某些内容错误导致工期延误5．设备、材料采购可通过国内竞争性招标方式选定设备、材料供应商。
这种方式一般适用于（）。
A．采购额在100万美元以上B．合同金额小，工程地点分散且施工时间拖得很长C．不宜进行公开采购的事项D．现货采购或价值较小的标准规格产品6．在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料储备的逐步减少，以（）方式扣回。
A．抵充工程款 B．工程变更价款C．索赔 D．尾留款7．对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（）。
A．总价合同 B．单价合同C．成本加酬金合同 D．FIDIC合同条件8．选择合同类型时，如果项目的外部环境恶劣，则承包商较难接受（）。
A．总价合同 B．单价合同C．成本加酬金合同 D．FIDIC合同条件9．根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人代表更换，正确的做法是（）。
A．至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务B．至少提前7天以书面形式通知承包人，后任不履行合同文件约定的前任的权利和义务C．至少提前7天以口头形式通知承包人，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务D．至少提前7天以口头形式通知承包人，后任不履行合同文件约定的前任的权利和义务10．基本工程部位未经工程师质量认可，承包方自行隐蔽，工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量不符合要求，则（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖北省高等教育自学考试
国际工程承包与管理试卷
1分，共
1.承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为（）。
A、业主
B、开发商
C、承包商
D、监理
2.计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA循环。
其中：P
代表计划的编制，A代表（）
A、计划的研究
B、采取措施
C、采取循环
D、计划的分享
3、一般招标文件中不构成合同文件的是（）。
A、投标邀请书和投标人须知
B、工程量表
C、图纸
D、合同文件
4、履约保函一般为工程合同总价的（）。
A、5%~10%
B、8%~15%
C、10%~20%
D、15%~20%
5、承包工程中施工机械的保险费率一般按照设备价值的（）。
A、0.4%左右计算
B、0.5%左右计算
C、0.6%左右计算
D、0.8%左右计算
6、按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为（）。
A、工程项目—分部工程-单位工程-分项工程
B、工程项目—单位工程-分项工程-分部工程
C、工程项目—单位工程- 分部工程-分项工程
D、工程项目—分项工程-分部工程-单位工程
7、下列不属于海上运输保险的险别为（）。
A、平安险
B、水渍险
C、一切险
D、人身意外险
8、在进行国际物资采购时，FOB方式是指（）。
A、船上交货
B、工厂交货
C、船边交货
D、边境交货
9、一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达（）。
A、12年
B、15年
C、18年
D、20年
10、通常建设工程的保留金为合同额的（）。
A、5%
B、8%
C、10%
D、15%
11.卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及（）。
A、辨识
B、分析
C、应对
D、实施
12.合同管理的一种组织结构——矩阵式，又称为（）
A、合同管理员制
B、直线式
C、专业划分制
D、职能式
13、从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，
或是招标文件中根本未曾提到的，则（）。
A、是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长
B、不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长
C、不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长
D、是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长
14、赢得值分析时，项目的CPI小于1表示（）。
A、成本超支，绩效不能令人满意
B、成本节约，绩效令人满意
C、进度拖延，绩效不能令人满意
D、进度提前，绩效令人满意
15、赢得值分析中完成工作实际成本的简写为（）。
A、BCWP
B、ACWP
C、BCWS
D、ETC
16、下列关于关键线路法的说法错误的是（）。
A、关键线路上任何工作的延误，都将会导致整个工程的拖延
B、关键线路法直观地表示出每道工序间的逻辑关系，并可通过计算工序的时间
参数确定工序的自由浮动时间
C、关键线路法可以利用先进的IT技术实现网络图的设计、计算、调整和优化
D、每个项目的关键线路只有一条
17、下列不属于常用的组织形式的是（）。
A、工作队式项目组织
B、矩阵式项目组织
C、三角管理模式
D、部门控制式项目组织
18、在工程的实施阶段，业主的主要权利不包括（）。
A、必要时，有权指定分包商，进行某专业分部或分项工程的实施
B、有权增减或取消合同内的工作项目，改变工程量及质量标准
C、对于已建成的区段或部分工程，有权选择提前投入使用
D、资金紧张时，可暂缓支付工程进度款
19、在索赔管理中，合同范围以外的“新增工程”应称为（）。
A、附加工程
B、额外工程
C、非合同工程
D、变更工程
20、下列合同中，承包商承担全部风险的总价合同类型是（）。
A、固定总价合同
B、调价总价合同
C、固定工程量总价合同
D、附费率表总价合同
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
下列每题至少有两项正确答案，全选对的，得2分；选对但不全的，
得1分；错选或未选的，不得分
21、如果一家公司与业主签订合同将整个工程的全部实施过程或部分实施过程中
的全部工作承包下来叫总承包商，其英文表达可以为（）
A．General Contracter B．Main Contracter C．Prime Contracter D．Primary Contracter E. First Contracter
22、业主方在开标会上宣读的内容包括（）。
A．投标价格B．项目经理的名称
C．投标人名称D．被取消投标资格的投标人的名称
E.标底
23、选择分包商的主要条件（）。
A．报价的合理性B．技术力量C．沟通能力
D．财务力量 E.信誉
24、危机具有的特点（）。
A．长期性B．意外性或突发性C．聚焦性
D．破坏性 E.紧迫性
25、与国内工程相比较，国际工程中的物资及施工设备有许多不同之处，其主要
特点有（）。
A．技术要求差异大，材料质量要求严格B．程序复杂
C．物资采购的国际化和当地化D．价格稳定
E.潜在风险因素多
三、名词解释（本大题共5分，每小题3分，共15分）
26.咨询工程师
27.资格后审
28.不平衡报价法
29.伙伴关系管理模式
四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）
31.简述工程承包合同有效的必要条件。
32.简述招标文件包含的内容。
33.简述承包商的主要权利。
34.按索赔发生的原因分类，工程索赔包括哪些类型？
五、论述题（本大题共1题，15分）
36. 试述国际工程承包中投标的技巧。
六、案例分析题（本大题共1题，15分）
4000m2。
某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图，利用低价投标策略并中标。
该施工单位于2009年11月18日与业主签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为120天，合同造价为248万元，其中已包含风险费。
主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。
合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。
施工单位于2009年11月25日按照业主的开工指令进场施工，开工后10天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜与窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。
该施工单位收到设计变更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约30万元。
该施工单位及时向业主提出30万元的索赔要求。
工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程进度款，口头要求承包商暂停施工20天，承包商也口头答应。
恢复施工后不久，2010年元月14日至21日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进场，导致停工7天。
施工单位春节期间按有关规定放假7天，没有施工。
施工单位向业主提出顺延工期34天。
问题：
(1)该工程采用固定总价合同是否合适?为什么?
(2)该合同的变更形式是否妥当?为什么?
(3)因设计变更引起造价增加，承包商提出的索赔要求是否合理?说明原因。
(4)承包商可以提出的工期索赔应为多少天?说明理由。
答案：
(1)该工程项目采用固定总价合同是合适的。
固定总价合同适用于工程量不大且能够按标准计算、设计图纸完备、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，该工程基本符合这些条件。
(2)该合同变更形式不妥。
根据《合同法》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式.合同变更亦应当采取书面形式。
本案例中业主口头要求临时停工，承包商亦口头答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。
(3)因设计变更提出的索赔要求不合理，原因是：
①承包商应该对自己就合同文件的解释负责;
②承包商应该对自己报价的正确性和完备性负责;
③该施工合同为固定总价合同，合同约定因设计变更、现场条件变化，工程量增减都不得调整合同价格，因设计变更引起工程造价增加，其相关风险应由承包商承担。
(4)承包商可以提出的工期索赔为27天，原因是：
①因业主资金不到位，不能按期支付工程进度款，要求停工20天，业主对停工承担责任，顺延工期是合理的。
②罕见的暴风雪属于双方共同的风险，应延长工期7天。
③春节期间已包含在合同工期内，春节放假是有经验的承包商能够预见的，是承包商应承担的风险，不应考虑其延长工期要求。
单选题答案：1-5 CBACA
6-10 CDABA
11-15 DCCAB
16-20 DCDBA
多选题答案：21. ABC
22. ACD
23. ABDE
24. BCDE
25. ABCE。