工程建筑技术服务协议示范文本
2024建筑工程施工合同示范文本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024建筑工程施工合同示范文本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 监理人1.4 施工场地第二条合同标的及工程量2.1 工程概况2.2 工程量清单2.3 工程质量标准第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 预付款3.3 进度付款3.4 竣工结算3.5 支付方式及期限第四条工期及进度4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工程进度计划4.4 工期延误及提前完工第五条施工技术要求及规范5.1 施工方案5.2 技术规范5.3 材料及设备要求5.4 质量检验及验收第六条合同的变更与解除6.1 合同变更6.2 合同解除第七条违约责任7.1 发包人的违约责任7.2 承包人的违约责任7.3 违约赔偿第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁或诉讼第九条合同的生效、暂停和终止9.1 合同生效条件9.2 合同暂停9.3 合同终止第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约责任第十一条知识产权保护11.1 知识产权归属11.2 侵权责任第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果第十三条税费13.1 税费承担13.2 税费支付第十四条其他条款14.1 通知与送达14.2 合同的转让14.3 附件及补充协议14.4 合同解除或终止后的义务14.5 争议解决及法律适用14.6 合同的完整性14.7 合同的修订第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包人发包人是指按照本合同的规定，承担合同义务，有权获得合同工程的设计、施工、竣工、保修等服务的当事人。
在本合同中，发包人指甲方。
1.2 承包人承包人是指按照本合同的规定，承担合同义务，有权获得合同工程的设计、施工、竣工、保修等服务的当事人。
在本合同中，承包人指乙方。
1.3 监理人监理人是指由甲方聘请，对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等合同目标的实现的专业机构或个人。
工程项目技术服务协议
工程项目技术服务协议甲方：（公司名称）地址：传真：乙方：（公司名称）地址：传真：鉴于甲方拥有一项工程项目，并需要乙方提供技术服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.乙方将按照甲方的要求，提供相关的工程项目技术服务，包括但不限于：（2）项目设计和规划；（3）项目施工过程中的技术指导和监督；（4）项目竣工验收和后期维护；2.乙方在提供技术服务时应遵守国家的相关法律法规，并保证服务内容符合业界标准和质量要求。
3.双方将按照工程项目的进展情况，商定具体的服务内容和服务期限，并可以根据实际情况进行调整。
二、服务报酬1.甲方向乙方支付的服务报酬为人民币（大写）___万元整。
2.服务报酬的支付方式和时间由双方共同商定，并在协议中明确。
3.如果因甲方原因导致服务项目无法完成或变更，甲方应向乙方支付已经完成的工作量对应的服务报酬，具体金额按照双方事先协商的标准确定。
三、知识产权1.在提供技术服务过程中，乙方保留所有的知识产权。
2.甲方在支付全部服务报酬后，可获得相应的使用权，但不得将乙方的技术和资料用于非授权范围内的其他用途，也不得自行复制、转让或向第三方提供。
3.乙方保证其提供的技术和资料不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵权行为，乙方将承担相应的法律责任。
四、保密条款1.在协议有效期内及终止后，双方应保守对方的商业秘密和技术资料，不得向任何第三方泄露或使用。
2.乙方在提供技术服务期间可能会接触到甲方的商业秘密和机密信息，乙方应采取必要的措施确保这些信息的保密性。
3.违反保密条款的一方应赔偿对方因此而遭受的一切直接或间接损失。
五、风险责任1.乙方在提供技术服务时，应尽职尽责，保证提供的服务内容合法、安全、稳定。
2.如因乙方在服务过程中造成的损失由乙方承担，包括但不限于技术质量问题、人员安全问题等。
3.如果因甲方的原因导致服务项目无法按时完成或导致工程项目发生问题，甲方应承担相应的责任。
六、争议解决1.双方在执行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决。
建筑综合技术服务合同范本
建筑综合技术服务合同范本甲方：（委托方）乙方：（技术服务方）鉴于甲方拟进行建筑项目，为确保项目顺利进行，甲、乙双方经友好协商一致，达成以下合同：一、服务内容1. 乙方将为甲方提供建筑综合技术服务，具体包括但不限于项目规划、设计方案、施工图纸编制、工程监理等；2. 乙方在服务过程中需遵守相关法律法规，保证服务质量，提供专业意见和解决方案；3. 甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查，对不符合要求的服务有权要求乙方进行整改。
二、服务费用及支付方式1. 甲方需按照合同约定支付乙方服务费用，具体费用标准及支付时间如下：（1）服务费用：________元；（2）支付方式：分期支付，按照工作进度支付，首付款占总费用的30%，余款在工程验收合格后支付；2. 若服务中出现额外费用，甲、乙双方需另行协商确定支付方式。
三、合同变更1. 若因不可抗力或其他不可抗拒因素而导致合同无法履行，双方应尽快协商变更合同内容，变更后的合同具有同等法律效力；2. 任何一方需变更合同内容时，应提前书面通知对方。
四、保密条款1. 双方应对对方提供的商业机密、技术资料等进行保密，未经许可不得泄露；2. 合同终止后，双方应归还对方所有涉密文件及资料。
五、合同终止1. 合同有效期自双方签署之日起开始计算，至服务完成并经甲方验收合格之日终止；2. 若一方未能按合同约定提供服务或支付费用，导致无法继续履行合同的，对方有权提前终止合同。
终止合同需提前书面通知对方。
六、法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行及解释适用中华人民共和国法律；2. 因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院解决。
七、其他事项1. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为建筑综合技术服务合同范本，甲、乙双方应严格遵守合同约定，共同维护合同权利和义务，确保项目顺利进行。
建筑师负责制工程建设项目建筑师服务合同示范文本
建筑师负责制工程建设项目建筑师服务合同示范文本建筑师负责制工程建设项目建筑师服务合同示范文本一、前言在工程建设项目中，建筑师的角色至关重要。
建筑师负责制是一种有效的管理方式，它强调建筑师在工程项目中的责任和提供的专业服务。
本文将提供一个建筑师负责制工程建设项目建筑师服务合同示范文本，旨在帮助相关各方建立明确的合同关系，确保项目的顺利进行和高质量完成。
二、合同背景1. 项目名称：（在此处填写项目名称）2. 建筑师尊称：（在此处填写建筑师尊称）3. 业主尊称/单位名称：（在此处填写业主尊称或单位名称）三、合同条款以下是建筑师负责制工程建设项目建筑师服务合同的主要条款：第一条：合同目的根据工程建设项目需要，业主委托建筑师提供相关服务，以确保项目的设计、施工和交付符合相关标准和标准要求。
第二条：服务内容2.1 建筑师将根据相关法律法规和建筑行业标准，提供与工程建设项目相关的设计、咨询、监督和管理等服务。
2.2 服务内容包括但不限于：项目可行性研究、项目概念设计、施工图设计、招标及合同管理、工程施工过程监督等。
第三条：服务方式3.1 建筑师将按照合同约定的工作时间和工作地点，履行其职责和提供所需的服务。
3.2 建筑师有权组织和管理相关的专业团队，并按照合同约定的工作计划和进度，参与项目的各个阶段。
第四条：服务报酬4.1 业主应按照合同约定，向建筑师支付合理的服务报酬。
4.2 服务报酬的支付方式和期限将在合同中另行约定。
第五条：知识产权5.1 项目设计、图纸和相关文件的知识产权属于建筑师，除非另有约定。
5.2 未经建筑师书面许可，业主不得擅自使用、复制、传播项目设计和相关文件。
第六条：保密条款6.1 建筑师和业主应对与项目有关的商业秘密和敏感信息保密，并在合同终止后继续履行保密义务。
6.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露或公开披露相关信息。
第七条：合同变更7.1 任何一方希望对合同内容进行变更，应事先与对方协商并达成书面协议。
工程合同技术服务协议书
工程合同技术服务协议书甲方（委托方）：________乙方（服务方）：________鉴于甲方需进行__________（工程项目名称）的施工，并需要相关的技术支持与服务；乙方具备相应的技术力量和资源，愿意为甲方提供所需的技术服务。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，达成如下技术服务协议：一、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求，提供__________（具体技术服务内容）的技术支持与服务。
2. 乙方应确保所提供技术服务的专业性和准确性，满足甲方工程项目的技术需求。
二、服务期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至__________（具体日期或条件）终止。
三、服务费用1. 甲方应按照约定向乙方支付技术服务费，总计人民币_______元。
2. 付款方式：__________（分期付款、一次性付款等）。
3. 付款时间：技术服务完成后____天内支付完毕。
四、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供符合约定标准的技术服务。
2. 乙方有义务按协议约定完成技术服务，并对其质量负责。
3. 甲方应按时支付约定的服务费用。
4. 双方应保守商业秘密和技术秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、违约责任如一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因执行本协议所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交__________仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项1. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：____________ 乙方代表（签字）：____________ 签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
建设工程技术服务合同标准模板
建设工程技术服务合同标准模板《建设工程技术服务合同》甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，经双方平等协商，就乙方向甲方提供建设工程技术服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方根据甲方的委托，提供以下技术服务：（1）建设工程设计方案及施工图设计；（2）建设工程施工技术指导及现场管理；（3）建设工程质量检测及验收；（4）甲方委托的其他技术服务事项。
二、服务期限2.1 乙方向甲方提供技术服务的期限为____年，自双方签订本合同之日起计算。
2.2 乙方应在合同约定的服务期限内完成服务事项，并保证服务质量。
三、服务费用3.1 乙方向甲方提供技术服务的费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。
四、保密条款4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密和其他保密信息，应予以严格保密。
4.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的服务期限届满之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日请注意，本合同模板仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士的意见。
工程技术服务协议合同模板
工程技术服务协议合同模板甲方：（委托人）地址：联系人：电话：身份证号码：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：统一社会信用代码：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方为其提供工程技术服务，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方接受甲方的委托，为其提供工程技术服务，具体服务内容包括但不限于：设计、施工、监理、咨询等。
1.2 乙方应按照国家有关法律法规和标准规范要求，完成所承接的工程技术服务，并保证服务质量符合客户要求。
二、服务时间及地点2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年，具体服务时间由双方另行协商确定。
2.2 服务地点为_______（具体地址）。
三、服务费用3.1 甲方应按照双方协商的费用标准支付服务费用给乙方。
3.2 服务费用支付方式：甲方应于服务开始前支付_______%的预付款给乙方，剩余款项在服务结束后结算支付。
四、保密责任4.1 乙方承诺对甲方的商业机密、技术资料等保密，未经甲方书面许可，不得向任何第三方披露。
4.2 乙方应建立并严格执行保密制度，保障甲方信息的安全。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应向对方承担违约责任，并承担相应的赔偿责任。
5.2 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方不承担违约责任，但应在合理范围内通知对方，尽快恢复履行合同义务。
六、法律适用和争议解决6.1 本合同的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交_______仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同正本一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。
7.2 本合同如有变更，应经双方协商一致，作出书面变更协议。
7.3 本合同如有未尽事宜，由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建筑工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-039883建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本(2020版)建筑工程施工合同示范文本(一)(GF―1999―0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：元(人民币)￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效本合同双方约定后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间：年月日合同订立地点：建筑工程施工合同示范文本(二)一、工程名称及建设地点：1、工程名称：xxxxxxx2、建设地点：xxxxxxx二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币( 人民币) ￥元，大写：佰拾万佰拾元角分)。
工程技术服务合同范本
工程技术服务合同范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系人电话）乙方：（技术服务提供者）地址：（地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系人电话）鉴于甲方需要进行（工程描述），乙方具有相关的工程技术服务能力和经验，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下合作协议：一、项目范围1.1 甲方委托乙方提供工程技术服务，包括但不限于技术咨询、设计、施工、监理、检测等相关工程服务。
1.2 具体项目范围详见附件（附件需详细列明项目名称、工作内容、工作时间、工作成果等）。
二、工作要求2.1 甲方要求乙方按时保质完成双方约定的工作任务。
2.2 乙方在完成工作任务的过程中，应根据项目的实际情况，向甲方提供相关建议和技术支持。
三、费用及支付方式3.1 乙方提供的工程技术服务费用为（具体金额），费用结算方式为（如：一次性支付、分期支付）。
3.2 乙方完成工作任务后，向甲方提供相应的发票，并按照合同约定的支付方式进行结算。
四、合同期限本合同的工程技术服务期限为（具体期限）。
如需延长合同期限，应双方协商并签订书面补充协议。
五、知识产权5.1 在工程技术服务过程中，双方应共同保护知识产权。
如有侵权行为，应由侵权方承担责任。
5.2 在工程技术服务完成后，相关的工作成果归甲方所有，乙方不得擅自使用或向第三方转让。
六、保密条款6.1 在工程技术服务过程中，双方应保守商业秘密，不得泄露对方的商业机密、技术资料等。
6.2 在合同有效期内及合同终止后，双方应继续遵守保密义务。
七、违约责任7.1 如一方违约，给对方造成损失的，应按照损失金额进行赔偿。
7.2 如因不可抗力等不可预见的原因导致无法继续履行合同，双方应及时进行协商解决。
八、解决争议方式本合同的解释和争议应按照中华人民共和国法律进行解决，如双方无法协商解决，应提交甲方所在地的人民法院裁决。
九、其他约定事项9.1 双方共同遵守合同约定的其他条款和约定事项。
建筑工程施工合同示范文本举例2024年
建筑工程施工合同示范文本举例2024年合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 合同解释第二章：合同主体2.1 甲方权利与义务2.2 乙方权利与义务2.3 合同双方的一般规定第三章：工程概况3.1 工程名称与地点3.2 工程规模与性质3.3 工程质量要求第四章：工程承包范围4.1 工程承包内容4.2 工程承包方式4.3 工程承包期限第五章：合同价款与支付5.1 合同价款的确定5.2 工程预付款5.3 工程进度款支付第六章：工程变更与签证6.1 工程变更程序6.2 工程签证管理6.3 变更与签证的价款调整第七章：工程质量与验收7.1 工程质量标准7.2 工程验收程序7.3 质量保证与保修第八章：工程进度管理8.1 工程进度计划8.2 进度控制与调整8.3 延期与赶工第九章：安全生产与环境保护9.1 安全生产责任9.2 环境保护措施9.3 事故处理与报告第十章：材料与设备供应10.1 材料供应责任10.2 设备供应与管理10.3 材料与设备的质量控制第十一章：工程结算与决算11.1 工程结算程序11.2 工程决算编制11.3 结算与决算的审核第十二章：违约责任12.1 违约责任的确定12.2 违约赔偿12.3 违约处理程序第十三章：争议解决13.1 争议解决方式13.2 仲裁与诉讼13.3 争议解决的费用第十四章：合同生效、变更、解除与终止14.1 合同的签订14.2 合同的生效条件14.3 合同的变更与解除14.4 合同的终止14.5 合同的保存与备案14.6 其他约定事项第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。
1.2 合同适用范围本合同适用于由甲方委托乙方承担的建筑工程施工项目。
1.3 合同解释合同条款的解释应遵循公平、公正的原则，任何疑义应由甲乙双方协商解决。
第二章：合同主体2.1 甲方权利与义务甲方应按照合同约定支付工程款项，并有权监督工程进度和质量。
建筑装饰工程施工合同示范文本2024
建筑装饰工程施工合同甲方（发包方）：_______________________地址：_______________________联系电话：____________________________乙方（承包方）：_______________________地址：_______________________联系电话：____________________________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方为甲方提供建筑装饰工程施工服务事宜达成如下协议：一、工程内容和要求1.1 乙方负责完成甲方指定的建筑装饰工程项目，包括但不限于室内装修、外墙装饰等。
1.2 乙方需按照甲方提供的设计方案和技术要求，保证工程质量满足相关标准。
二、工程款项2.1 甲方同意按照下述付款方式向乙方支付工程款：_______________________。
2.2 工程总价为：__________________元，付款细节如下：- 首付款（占总价的____％）：在合同签订后___天内支付。
- 进度款（占总价的____％）：在工程完成____％后支付。
- 尾款（占总价的____％）：在工程验收合格后___天内支付。
三、工程期限3.1 工程开工日期为：______________________。
3.2 工程竣工日期为：______________________。
3.3 如遇不可抗力或双方同意的其他情况，工程期限可以相应调整。
四、质量保证与验收4.1 乙方必须保证工程质量，符合国家及行业标准。
4.2 甲方或甲方指定的第三方有权对工程质量进行定期检查。
4.3 工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合做好相关验收工作。
五、违约责任5.1 如乙方未按期完成工程，需按未完成部分的__%/日向甲方支付违约金。
5.2 如甲方迟延支付工程款项，需按延迟支付金额的__%/日向乙方支付违约金。
六、合同的变更和终止6.1 双方可协商一致，书面形式对合同条款进行修改或补充。
建设工程施工合同示范文本最新版本
建立工程施工合同示范文本最新版本建立工程施工合同示范文本最新版本【一】发包人〔全称〕：__________________承包人〔全称〕：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：___________________________。
2.工程地点：___________________________。
3.工程立项批准文号：__________________。
4.资金___________________________。
5.工程内容：___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程工程一览表》〔附件1〕。
6.工程承包范围：_____________________________________________。
二、合同工期方案开工日期：_________年_________月_________日。
方案开工日期：_________年_________月_________日。
工期总日历天数：_________天。
工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；其中：〔1〕平安文明施工费：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；〔2〕材料和工程设备暂估价金额：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；〔3〕专业工程暂估价金额：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；〔4〕暂列金额：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；2.合同价格形式：__________________。
建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同(7篇)
建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同（7篇）随着社会一步步向前发展，经过书写合同协议，能够将自己的各种事务记录在里面。
我敢肯定，大部分人都对拟定协议书很是头疼的，下面是作者可爱的小编帮家人们分享的7篇建筑工程施工合同榜样文本的相关范文，希望大家能够喜欢。
施工合同榜样文本篇一发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）（小写）：元（人民币）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、招标文件及答疑澄清6、投标文件7、工程建设标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。
本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：年月日年月日建筑工程施工合同榜样文本篇二发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》以及建筑工程承包合同的有关法律法规，甲方现将常青花园二小区35#楼部分项目工程以包工不包料的形式委托乙方施工。
为了明确双方各自的责任，本着公平、公正、诚信守则的原则，经双方协商一致同。
土建技术服务类合同模板
土建技术服务类合同模板一、甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：传真：电子邮箱：二、乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方需要进行土建工程项目，为了保障双方的合法权益，特制定本合同，共同遵守，达成如下协议：第一条服务内容。
1. 乙方承诺为甲方提供土建技术服务，包括但不限于项目规划、设计、施工、监理等全程服务。
2. 乙方应确保提供的服务符合国家相关法律法规和标准，保证工程质量和安全。
3. 乙方应根据甲方的实际需求，提供专业的技术咨询和解决方案。
第二条服务期限。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
2. 若因不可抗力等特殊情况需要延长服务期限，须经双方协商一致并签订书面补充协议。
第三条服务报酬。
1. 甲方应按照双方协商的报酬标准及付款方式向乙方支付服务费用。
2. 乙方应按照合同约定的时间和标准提供服务，确保工程质量和进度，否则甲方有权拒绝支付相应的服务费用。
第四条保密条款。
1. 双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密、技术资料等应当予以保密，不得向第三方泄露。
2. 乙方应对甲方提供的相关资料和信息严格保密，不得擅自使用或向他人透露。
第五条违约责任。
1. 若乙方未能按照合同约定的时间和质量完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
2. 若甲方未能按照合同约定的时间和方式支付服务费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
第六条合同变更。
1. 若因项目变更等原因需要修改合同内容，须经双方协商一致并签订书面补充协议。
2. 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
第七条争议解决。
1. 若双方在履行合同过程中发生争议，应当通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可向有关部门申请调解，如仍不能解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他。
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签订书面补充协议。
建筑工程施工合同示范文本6篇
建筑工程施工合同示范文本6篇建筑工程施工合同示范文本 (1) 甲方：_____公司，乙方：______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______(包括手机、笔记本d)业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。
2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。
二、甲方权利及义务(一)甲方的权利1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号;2、甲方对订购终端制定销售政策;3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：(1)提供终端备机;(2)在________________区至少设有一个售后服务站;(3)要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题;(4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。
4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：(1)车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人;(2)终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员;(3)财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员;(4)业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等;5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串。
(二)甲方的义务1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策;2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统;3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务;4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施;5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款。
2024建筑工程施工合同示范文本(GF
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024建筑工程施工合同示范文本(GF 本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 工程1.4 施工场地1.5 施工期第二条合同标的及内容2.1 工程范围2.2 工程量及质量要求2.3 工程进度2.4 工程价款第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算3.6 支付方式第四条合同履行及保证4.1 承包人义务4.2 发包人义务4.3 工程质量4.4 工程安全4.5 环境保护第五条工期及延期5.1 施工期限5.2 延期条件5.3 延期违约金第六条工程变更6.1 变更条件6.2 变更程序6.3 变更价款第七条违约责任7.1 承包人违约7.2 发包人违约7.3 违约责任免除第八条争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 诉讼解决第九条合同的解除9.2 合同解除程序9.3 合同解除后的处理第十条合同的转让10.1 合同转让条件10.2 合同转让程序第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力责任第十三条税收条款13.1 税费承担13.2 税收申报第十四条其他条款14.1 合同的生效、变更和解除14.2 合同的争议解决14.3 合同的履行地点和法院管辖14.4 合同的份数和保存第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包人发包人是指按照本合同约定，承担工程发包义务的一方，即工程项目的投资方或委托方。
1.2 承包人承包人是指按照本合同约定，承担工程施工义务的一方，具有相应的施工资质。
1.3 工程工程是指本合同约定的施工项目，包括工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。
1.4 施工场地施工场地是指本合同约定的工程项目的施工地点，包括施工所需的地面及地下空间。
建筑工程施工合同示范文本gf2007
建筑工程施工合同示范文本（GF-2007）一、前言为规范建筑工程施工合同的签订和履行，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，结合建筑工程施工的实际情况，制定本示范文本。
二、工程概况1. 工程名称：____________建筑工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：主要包括____________等。
4. 工程立项批准文号：____________。
5. 资金来源：____________。
6. 工程质量标准：符合____________。
三、合同主体1. 发包人（以下简称甲方）：____________。
2. 承包人（以下简称乙方）：____________。
四、工程承包范围乙方承包范围包括但不限于：____________。
五、合同工期1. 开工日期：____________。
2. 竣工日期：____________。
3. 合同工期总日历天数：____________天。
六、质量标准1. 工程质量应符合国家现行____________等法律法规、规范标准及设计文件的要求。
2. 工程质量保证期：____________。
七、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2. 合同价款支付方式：____________。
八、合同履行1. 乙方应按合同约定完成工程施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
2. 甲方应按合同约定支付合同价款及其他应当支付的款项。
3. 双方应严格遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护合同的合法权益。
九、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，具体包括但不限于：____________。
2. 甲方未按合同约定支付合同价款及其他应当支付的款项，应承担违约责任，具体包括但不限于：____________。
建筑施工工程合同示范文本
建筑施工工程合同示范文本第一部分：合同基本信息本合同由甲方（业主）与乙方（承包商）于[日期]签订，双方同意按照以下条款和条件进行合作。
本合同涉及的建筑施工项目位于[具体地址]，包括[具体施工内容]等相关工作。
第二部分：合同双方信息甲方（业主）：[详细名称、地址、联系方式]乙方（承包商）：[详细名称、地址、联系方式]第三部分：工程概述本合同所涉及的工程项目为[工程名称]，位于[具体地点]，工程预计开工日期为[开始日期]，竣工日期为[结束日期]。
第四部分：合同金额与支付方式合同总金额为[金额]元人民币，支付方式如下：1. 预付款：甲方需在合同签订后[天数]内支付总金额的[百分比]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方将按照合同约定的节点支付相应款项。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的[百分比]%。
第五部分：工程进度与质量要求乙方应按照合同约定的时间表推进工程进度，并确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
第六部分：违约责任若甲方或乙方违反合同条款，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。
第七部分：争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构]进行仲裁。
第八部分：其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九部分：合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
结语：以上是一份建筑施工工程合同示范文本范本，实际使用时应根据具体情况进行调整和完善。
合同的制定需要专业知识和经验，建议在签订正式合同前，咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和有效性。
工地项目技术服务合同范本
工地项目技术服务合同范本甲方（承包方）：地址：联系人：电话：乙方（技术服务方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方承接工地项目，为提高项目质量和效率，现委托乙方提供技术服务，双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方向甲方提供工地项目的技术支持和咨询服务，包括但不限于项目进度管理、质量控制、安全生产、现场协调等方面的专业指导。
1.2 乙方应根据甲方实际需求，提供相应的技术解决方案，并协助甲方进行实施和执行。
第二条服务费用2.1 甲方应按照双方约定的服务标准及时间结算服务费用，具体金额为（具体金额）。
2.2 服务费用支付方式：甲方应在每月（具体日期）前将服务费用支付至乙方指定账户，如逾期支付，甲方应承担相应的违约责任。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，至项目完工验收之日止。
3.2 若项目延期或需要变更，则经双方协商一致后可以对服务期限进行调整。
第四条保密协议4.1 双方应对对方的商业秘密和技术资料保密，不得擅自泄露或用于其他非授权目的。
4.2 保密期限自本合同终止之日起至（具体年限）止。
第五条合同解除5.1 在服务期限履行期间，若有一方违反合同约定，严重影响项目进展和质量，则对方有权解除合同。
5.2 解除合同应提前书面通知对方，并在收到通知之日起7日内完成相关结算和清偿，双方互不扩展。
第六条其他6.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
6.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为工地项目技术服务合同范本，双方应严格按照合同规定履行各自义务，确保合同的有效执行和项目顺利完成。
希望双方能够真诚合作，共同促进工地项目的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
技术服务协议编号：HMD/：委托单位（甲方）：设计单位（乙方）项目名称：项目地点：第一条协议依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规，本着公平、公正的原则，经甲、乙双方协商，甲方委托乙方就项目（以下简称弱电项目）进行相关弱电系统的设计工作，并达成以下共识。
第二条项目概况项目名称：项目地址：建筑面积平方米，建筑高度米，地下层，建筑智能化工程总投资约万元，计划开工日期年月日，计划竣工日期年月日。
第三条服务内容1.乙方可以根据甲方的具体要求，提供项目各设计阶段的设计服务，具体设计内容包括：第一阶段：规划设计咨询阶段（1）乙方按甲方要求，完成本项目建筑智能化的需求分析、方案设计，并对建筑智能化提供品牌选择、功能定位、造价分析等方面理论依据。
（2）乙方配合甲方其他建筑设备专业设计公司调整相应的智能化专业设计方案；并满足对空调、消防及低压配电等建筑专业提出的智能化技术要求。
（3）乙方按甲方认可的需求分析及初步方案，进行图纸初步设计，包括图纸目录、设计说明、图例、主要设备材料表、系统图和原理图、平面图、大样图及室外设计图等。
（4）乙方按初步设计图纸，完成设备选型和工程量清单以及项目弱电系统造价估算。
（5）乙方依据需求分析及初步方案、初步设计图纸、设备材料选型及配置清单、造价估算，协助甲方（或甲方指定招标单位）完成招标文件的编制，并提供专业咨询意见。
第二阶段：投标文件编制阶段乙方依据甲方招标文件要求，协助甲方完成投标文件的编制，包括系统技术方案，施工组织设计，）1（．设备材料清单及报价，成本核算等；（2）根据招标文件要求以及甲方提供的相关资料编制商务标书；（3）工程报价：乙方根据招标文件要求以及乙方平台设备材料报价或按国家标准《工程量清单计价规范》（GB50500-2013）要求，提供工程量清单和相关费用组价，提供弱电项目的建筑智能化工程成本核算和预算，成本核算和预算有效期为6个月。
第三阶段：项目实施阶段（1）乙方依据甲方提供的弱电项目工程合同（主要是技术部分相关条款）以及招投标文件完成弱电项目的相关系统的深化设计，并提出专业咨询意见；（2）乙方按照甲方提供项目施工过程中的变更文件（如变更草图、变更指令等）修改原设计施工图，并据此完成竣工图的编制工作；（3）当甲方对乙方设计成果已审核完成并签订《设计成果确认函》后，如果发现施工图与实际施工中有较大出入，应以现场实际为准，乙方不承担由此造成的经济损失。
2.本项目实际涉及设计服务范围甲方按照智能化工程技术服务范围勾选（“√”）下列表格内容。
3.乙方原则上不提供现场设计服务，如甲方确有需要，乙方按以下标准另行计费：4.本项目约定乙方现场服务次数：1.设计成果所需要的时间（1）乙方各设计阶段设计成果核定设计时间如下：（2）甲方在购买设计服务产品时，需要了解上述时间表，初步判断上述时间能否满足项目设计要求。
（3）上表约定所需设计时间自本合同签订且甲方已向乙方递交满足设计需求的全部资料时开始起计；（4）以上均为十万平米以下的标准建筑智能化系统技术服务所需时间，如甲方委托项目为超过十万平米及如智慧城市、智慧社区、平安城市、大型数据中心等特种项目，设计时间按工作量评估决定设计成果交付时间。
2.设计成果的交付时间（1）本项目设计成果约定交付时间一览表：（2）若约定设计成果交付时间超出乙方核定时间，视同选择加急服务，甲方承诺按设计服务费总额的15%支付设计服务加急费，且加急服务设计成果所需要的时间亦不能小于乙方核定时间的50%；（3）由于甲方递交的设计资料缺损或无法满足设计要求，则约定自资料补充完整日起计算工作时间，如已约定交付时间，则按延迟提交资料时间顺延。
第五条设计资料1.常规项目按设计内容不同需甲方提交的资料如下（包括并不仅限于以下内容）：（1）常规智能化工程子系统：甲方须提供准确的建筑平面图纸，为了弱电点位设计的准确、美观，最好能有装修图纸及其他与本专业相关的图纸。
（2）数据中心广场（机房建设工程）：甲方须提供准确的建筑平面图纸、电气图纸，尽可能提供暖通图纸、给排水图纸、装修图纸及其他与本专业相关的图纸。
（3）楼宇自控系统：甲方须提供准确的建筑平面图纸、电气图纸、暖通图纸、给排水图纸，尽可能提供装修图纸及其他与本专业相关的图纸。
（4）音视频系统：甲方须提供准确的建筑平面图纸、电气图纸、装修图纸，尽可能提供暖通图纸、给排水图纸及其他与本专业相关的图纸；2.如项目属重大特种项目设计，如智慧城市、智慧社区、平安城市、智能交通、大型数据中心等，不同设计阶段所需设计资料另行约定。
3.本项目属常规设计项目，约定设计资料包括并不仅限于如下：1.甲方的职责（1）甲方在签订按本协议前先行按乙方规定填制《设计项目评价表》，确定设计需求，并递交与设计需求对应的设计资料予乙方进行审核，甲方对其完整性、正确性负责。
（2）甲方对设计过程中乙方认为需要补充的设计资料，必须在接到乙方通知时及时予以补充；（3）甲方应及时审批并书面（或电子邮件）回复乙方提交的设计成果，如有设计修改，请以电子邮件或书面形式3个工作日内回复。
（4）乙方的深化设计图纸在甲方实际施工中，如出现与实际图纸位置小范围不符合的情况下，中标施工单位应以现场实际环境进行设备及辅材配件的安装，并及时通报乙方报备竣工图设计。
（5）当甲方对我们提交的设计成果满意后，应及时确认收货，并对乙方的服务做出相应的评价。
（6）当甲方对乙方投标文件设计成果审核完成并签署《设计成果确认函》后，视为乙方设计服务完毕，乙方对投标结果（如是否中标、废标等）不承担任何责任。
（7）甲方对乙方完成的设计成果确保仅适用于本协议约定的项目工程，不得抄袭或修改后用于其他同类项目，并对设计成果承担保密责任。
2.乙方的职责（1）乙方应按协议规定的内容和时限向甲方提交设计成果，并对其完整性、正确性、适用性、经济性、合理性及时限负责。
（2）如果乙方设计存在不符合甲方书面系统建设要求应及时修改，直至符合甲方书面系统建设要求为止。
（3）乙方必须对其交付的设计文件的质量负责,设计文件应当符合国家、国际、行业技术规范和标准。
（4）乙方对甲方项目有衔接其它专业设计单位的提供本专业的咨询及技术支持。
（5）预算控制：乙方应做到所有设计方案经济合理，并做到计算基本准确，如甲方认为乙方在设计过程中存在经济上的超预算现象，有权向乙方提出质疑，必要时可要求乙方提供诸如计算书等技术资料，乙方应予合理解释并积极配合。
在此必须特别说明的是：乙方所有的成本核算及预算有效期均为6个月。
（6）乙方负责原定设计范围内的必要修改设计，包括变更设计及补充设计。
（7）乙方就甲方委托之设计任务必须承担保密责任，对项目信息、设计方案、造价成本预算等成果承担不得外泄之责任。
技术服务费及付款方式第七条．1.普通会员或VIP超出核定次数后项目设计：(1)本次弱电智能化工程技术服务费用总计：元（大写：）。
其中：规划设计咨询阶段设计服务费为：元；投标文件编制阶段设计服务费为元；项目实施阶段设计服务费为元；(2)合同签订之后，在落实设计阶段设计前乙方必须支付该阶段设计服务费的80%；阶段余款在交付阶段设计成果后3个工作日内一次性支付完毕；(3)根据甲方设计成果完成时间要求，需另外支付乙方加急服务费总计：元（大写：），并于阶段设计成果后3个工作日内一次性支付完毕；(4)根据甲方需求，乙方需提供现场服务人次，差旅费、住宿费发生时由甲方据实报销，现场服务费总计：元（大写：），并在实际提出现场服务需求日前3天按次支付完毕；2.VIP会员：（1）甲方为乙方VIP 级会员，根据《会员服务协议》约定，本次项目设计为□专项工程设计服务□投标设计，将在《会员服务协议》对应的核定次数中予以扣除。
（2）根据甲方设计成果完成时间要求，需另外支付乙方加急服务费总计：元（大写：），并于阶段设计成果后3个工作日内一次性支付完毕；（3）根据甲方需求，乙方需提供现场服务人次，差旅费、住宿费发生时由甲方据实报销，现场服务费总计：元（大写：），并在实际提出现场服务需求日前3天按次支付完毕；第八条设计成果交付1.乙方向甲方各阶段交付设计成果如下：2.设计成果交付给甲方后，甲方应在收到设计成果个工作日内予以确认，并及时对乙方的技术服务进行评价确认。
3.设计成果均为电子版，如甲方需要纸质装订成套的，则需提前通知乙方，另外须向乙方支付相应的资料打印、装订等费用。
．第九条知识产权本协议中所述之知识产权是指由乙方为本项目编制的技术成果及相关资料，包括方案、图纸、设备材料表、工程量清单及预算、成本核算等文件（含电子版）的知识产权，本协议中所有技术成果的知识产权归乙方所有，但就本协议项目甲方和甲方指定的建设单位享有使用权。
第十条保密条款双方均应保护对方的技术资料、管理资料、商务资料、知识产权等，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条协议生效本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
第十二条其他本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，有关协议及甲乙双方认可的来往电子邮件、传真、会议纪要及其他相关文件等，均为本服务协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字盖章之日起生效。
（以下无正文）甲方：乙方：法定代表人或授权委托人：法定代表人或授权委托人：地址：地址：邮编：邮编：电话/传真：电话/传真：。