锅炉及附属供热设备安装施工合同
供暖维修协议书3篇(完整版)
供暖维修协议书甲方：___________________________________________乙方：___________________________________________经双方协商，职教中心院内20XX年度供暖设施维修施工（限取暖锅炉维修、采暖管线拆旧换新两项）工程由包，具体施工内容及有关事项双方达成以下协议：一、取暖锅炉维修施工1、乙方负责组织有关技术人员安装施工，安装工具、机械由施工队自备。
2、乙方要做好施工前的准备工作。
施工前要认真审查熟悉锅炉现状，制定切实可行的施工方案，报甲方备案。
3、施工项目包括：锅炉本体及附属设备维修、更换安装与调试。
详见本合同附件：20XX年取供暖锅炉维修要点。
4、所有维修及安装设备必须保证质量，所用材料及更换设备为正规厂家合格产品，乙方应向甲方提供产品鉴定书或产品合格证备查，自制设备需经甲方认。
并为后期运行提供技术指导。
5、施工中所需材料、人工费除原先约定外均由乙方负责，转换下废旧金属物品交甲方保管，乙方不得擅自处置。
6、乙方负责在供暖期内对所施工的部位及设备进行技术性检修，保障设备的正常运行，施工部位出现故障免费维修或更换。
7、取暖锅炉为耐用设备，应经受足够长的正常使用年限，重点更新维修事项保修五年。
二、供暖管线维修施工（一）拆除旧线：1．由乙方组织人员对现有旧管线气割拆除，运送仓库保存。
2．拆除旧线施工所用人工、材料、设备均由乙方自备，此项发生费用计入结算款总额。
（二）安装更换新线：1．承包方式为工料大包。
2．所用管材为普通钢管，壁厚达标。
（需提供产品合格证，检验证及相关票据）3.保温采用聚苯管外包沥青布，同时刷沥青油一遍。
4.按旧线设置弯头、碟阀、节门等附件，由乙方按双方约定配置，约定为牌合格产品，取暖管线施工符合国家规范要求，所用款项计入承包费总额一同决算。
(需提供产品合格证，检验证及相关票据)。
三、施工期限:20XX.10.16-20XX.11.13，工期每延误一天，按总造价10%扣除违约金。
安装锅炉施工安全合同书6篇
安装锅炉施工安全合同书6篇第1篇示例：安装锅炉是一项涉及到火力及煤气的施工工程，对施工人员的技术要求比较高。
为了保障安装锅炉施工过程中的安全，双方应当签订一份安装锅炉施工安全合同书，明确双方的责任和义务，以确保施工过程中的安全和顺利进行。
一、甲方和乙方应当在签订合同前，对施工现场进行全面的安全检查，保证施工现场的安全条件符合国家相关法律法规的要求。
双方应当在施工前制定详细的安全方案，并明确实施安全责任人及应急预案。
二、甲方和乙方应当对施工人员进行安全教育和培训，确保每位施工人员具备相应的安全防护意识和技能。
施工人员应当配戴符合标准的安全防护装备，并严格按照安全操作规程进行作业，做到安全第一。
三、甲方和乙方应当对施工现场进行定期巡查和检查，发现安全隐患及时整改，并向相关主管部门报告。
任何存在安全隐患的设备或场所都应当及时停止使用，直至安全隐患得到彻底解决。
四、甲方和乙方应当遵守国家相关法律法规，严格按照标准进行施工，杜绝使用假冒伪劣产品及违规施工行为。
如发现任何违法违规行为，应当立即停止并向有关部门报告。
五、如因不可抗力因素造成合同无法履行，甲方和乙方应当及时进行协商解决，并向其他受益方做出合理补偿。
双方应当保持良好的合作关系，共同推动项目顺利完成。
第2篇示例：安装锅炉施工安全合同书甲方：（甲方单位名称）地址：（甲方单位地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系人：（甲方联系人姓名）联系电话：（甲方联系电话）鉴于甲方委托乙方进行锅炉安装施工，为了保障双方的合法权益，特签订本安装锅炉施工安全合同书，共同遵守以下条款：一、本合同的有效期为从甲、乙双方签字盖章之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、乙方应按照相关法律法规和国家标准要求，对锅炉安装施工进行认真负责的具体操作。
确保施工过程中不发生任何安全事故，保障工程质量。
三、乙方在施工过程中，应遵守相关规范，做到文明施工、守时守纪，严格遵守工程安全生产管理制度。
安装锅炉施工安全合同书6篇
安装锅炉施工安全合同书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方就锅炉安装施工安全问题达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：锅炉安装及相关配套设备的施工二、安全责任1. 甲方责任（1）甲方应向乙方提供施工所需的安全环境，确保施工现场的安全设施符合国家标准。
（2）甲方有权对乙方的施工过程进行安全监督，提出安全改进意见。
（3）甲方应对乙方提出的安全问题及时进行处理，确保施工安全。
2. 乙方责任（1）乙方应建立健全安全管理体系，制定安全技术措施，确保施工过程的安全。
（2）乙方应对施工人员进行安全教育，提高员工安全意识。
（3）乙方应遵守国家相关法律法规及甲方的安全规定，严禁违章操作。
（4）乙方应接受甲方的安全监督，对甲方提出的安全问题及时整改。
三、安全措施1. 甲乙双方应共同制定详细的安全施工方案，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应按照国家标准配备安全设施，如安全网、安全带、防护栏等。
3. 乙方应定期对施工设备进行检查维护，确保设备正常运行。
4. 施工过程中，乙方应严格遵守操作规程，严禁违章作业。
5. 甲乙双方应建立应急预案，对突发事件进行及时有效的处理。
四、违约责任1. 若因甲方原因导致施工现场安全设施不符合国家标准，造成安全事故的，甲方应承担相应责任。
2. 若因乙方违反国家相关法律法规及甲方的安全规定，造成安全事故的，乙方应承担相应责任。
3. 若因乙方未按照合同约定履行安全责任，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
安装锅炉合同模板
安装锅炉合同模板甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方有安装锅炉的需求，乙方具备安装锅炉的资质和能力，双方本着互利互惠、合作共赢的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条项目内容1.1 甲方委托乙方进行锅炉安装工程，具体包括但不限于设计、采购、施工、验收等工作。
1.2 本项目的具体要求和工作范围由双方商定，并以书面形式确认。
第二条工作地点2.1 本项目工作地点为甲方指定的地点，具体地址为__________。
2.2 如需调整工作地点，应提前通知对方，并经双方确认同意。
第三条工期3.1 本项目的工期为______天/月，工期开始自双方签订合同之日起计算。
3.2 工期延长的原因和处理方式由双方协商确定，必要时可以进行工期调整。
第四条费用及支付方式4.1 本项目的总费用为人民币______元整。
4.2 甲方应按以下方式支付费用：首款______元，验收合格后支付尾款______元。
4.3 费用支付方式：（1）银行转账；（2）现金支付。
第五条设备材料采购5.1 锅炉安装所需的设备材料采购由乙方组织采购，采购过程中应充分考虑甲方的实际需求和要求。
5.2 设备材料的品质和数量应符合合同约定，如有问题应及时通知甲方并协商解决。
第六条设计方案及变更6.1 乙方应提供与本项目相关的设计方案，设计方案应符合相关法规标准和甲方的实际需求。
6.2 如需要调整设计方案，应经双方协商确认后方可实施。
第七条施工及验收7.1 乙方应按照设计方案和合同约定进行施工，确保施工过程顺利进行。
7.2 完工验收前，乙方应严格按照要求进行内部验收，确保工程质量符合要求。
第八条质量保证8.1 乙方承诺提供的服务和设备材料符合相关标准和规定，保证施工质量达标。
8.2 若在保修期内出现质量问题，乙方应及时解决并承担相关责任。
第九条违约责任9.1 若一方未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于资金赔偿和工期延长等。
9.2 如因不可抗力等不可预见因素导致工程暂停或延期，双方应及时协商解决，并经书面确认。
锅炉工程合同模板
锅炉工程合同模板在现代工程建设中，锅炉不仅承担着供热和发电的任务，也是工业生产中不可或缺的重要组成部分。
因此，签订一份规范的锅炉工程合同对于保障工程质量、维护合同双方的合法权益具有重大意义。
本合同模板范本将围绕锅炉的供货、安装及后续服务等方面展开，力求达到条款明确、权责分明的效果。
一、合同基本信息合同编号：________甲方（买方）：________乙方（卖方）：________签订日期：________签订地点：________二、产品规格与技术要求本合同所涉及的锅炉产品应满足以下规格和技术要求：________（详细描述产品的型号、主要参数、性能指标等）。
三、供货范围及交付时间乙方应按照合同约定的时间，将锅炉设备安全、完整地交付至甲方指定地点。
交付时间为合同签订后的________天内。
四、安装与调试乙方负责锅炉的安装和调试工作，确保锅炉达到设计要求和相关行业标准。
安装调试期间，甲方应提供必要的协助和支持。
五、验收标准锅炉安装完成后，甲乙双方应根据国家及行业相关标准进行验收。
验收合格后，双方共同签署验收报告。
六、售后服务与保修乙方应对所供锅炉提供不少于________年的质保期，并在质保期内提供免费维修服务。
乙方应承诺长期提供技术支持和备件供应。
七、价格条款与付款方式合同总价为人民币（大写）________元。
付款方式分为预付款、进度款和尾款，具体支付条件和比例如下：________（详细说明）。
八、违约责任若任何一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于违约金的支付、损失赔偿等。
九、争议解决因执行本合同所产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
十、其他事宜本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：________。
锅炉安装施工合同协议书
锅炉安装施工合同协议书甲方（甲方名称）与乙方（乙方名称）就锅炉安装施工项目达成以下协议：第一条项目概述1.1 项目名称：（锅炉安装施工项目名称）1.2 项目地点：（具体安装地点）1.3 项目内容：包括但不限于锅炉设备的安装、调试、试运行及相关辅助工作。
第二条合同范围2.1 乙方负责按照甲方提供的设计图纸和技术要求完成锅炉的安装施工。
2.2 乙方应确保安装施工过程中的安全，并遵守相关法律法规及行业标准。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价为（金额），包括所有材料费、人工费、管理费等。
3.2 支付方式：（具体支付方式，如预付款、进度款、竣工款等）。
第四条施工期限4.1 施工开始日期：（具体日期）4.2 施工结束日期：（具体日期）4.3 如遇不可抗力因素，双方应协商解决延期事宜。
第五条质量保证5.1 乙方应保证安装施工质量符合甲方要求及国家相关标准。
5.2 乙方应提供必要的质量保证措施，并在施工过程中接受甲方的质量监督。
第六条安全责任6.1 乙方应遵守安全生产法规，确保施工安全。
6.2 乙方应对施工过程中发生的安全事故承担相应责任。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条合同变更与解除8.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
8.2 如遇特殊情况需变更或解除合同，双方应协商解决。
第九条争议解决9.1 合同执行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决。
9.2 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
10.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日（注：以上内容为模板，具体条款需根据实际情况调整。
）。
锅炉厂安装合同模板
锅炉厂安装合同模板甲方（安装厂商）：_____________公司乙方（购买方）：_____________公司鉴于甲、乙双方就乙方需安装锅炉的事宜达成协议，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条甲方应根据乙方的要求，按照双方商定的安装方案和要求，为乙方提供锅炉产品及相应的安装服务。
第二条乙方应向甲方提供详细的安装要求和现场情况，保证提供的信息真实完整，以便甲方进行安装工作。
第三条甲方在安装过程中，应按照双方商定的时间节点和工作进度，按时完成各项安装工作，并确保安装质量符合国家相关标准和乙方的要求。
第四条甲方应派遣技术人员前往乙方现场进行安装工作，保证技术人员的资质和技术能力符合要求，并提供相应的工具和设备。
第五条乙方应提供安装过程中所需的必要协助和配合，包括但不限于场地、电源、水源等基础设施的准备，确保安装工作的顺利进行。
第六条安装完成后，甲乙双方应共同验收工程，确认安装质量和功能符合要求，方可验收合格。
第七条在安装过程中，如出现因甲方原因造成的迟延或质量问题，甲方应承担相应责任并补救措施，以保证安装工作的顺利完成。
第八条在安装合同生效之日起，甲方应为乙方提供一定期限的售后服务，包括但不限于设备维护、技术支持等服务。
第九条本合同生效后，任何一方不得擅自解除合同，如有特殊情况需解除合同，应提前书面通知对方，并经过双方协商一致达成协议。
第十条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（安装厂商）：签字：_____________公司日期：______________乙方（购买方）：签字：_____________公司日期：______________以上为《锅炉厂安装合同》，甲乙双方遵照执行。
包工包料安装锅炉合同模板
包工包料安装锅炉合同模板甲方（委托方）：甲方名称乙方（承包方）：乙方名称鉴于：为了满足甲方的需求，甲乙双方达成以下合同约定：第一条合同目的甲方委托乙方进行锅炉的包工包料安装工程，并由乙方负责采购所需的材料进行安装。
第二条工程范围1. 安装设备：锅炉2. 安装位置：具体位置详见附图3. 安装要求：符合国家相关标准和安装要求第三条工程价格1. 本次合同的总价为XXX元（大写），具体分解如下：（1）人工费：XXX元；（2）材料费：XXX元；（3）其他费用：XXX元。
2. 如发生工程变更或增减项，需重新协商确定价格。
第四条施工周期1. 乙方承诺在收到甲方预付款后，工程将在XX天内完成。
2. 如有特殊情况导致工程延误，乙方需及时通知甲方并协商解决方案。
第五条材料购买1. 乙方负责采购所需的材料，并保证材料质量符合相关标准。
2. 甲方应按时支付材料费用，如果延误支付导致工程进度延迟，责任由甲方承担。
第六条质量保证1. 乙方承诺安装工程符合国家相关标准和要求，保证设备安全运行。
2. 安装后乙方对工程质量负责，如有质量问题，乙方需按照约定时间内保修并解决问题。
第七条付款方式1. 甲方向乙方支付工程预付款XXX元，在工程完成后支付工程尾款XXX元。
2. 付款方式：XXXXX。
3. 拖欠款项将会对乙方产生违约责任，甲方有权要求赔偿损失。
第八条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力导致无法履行合同，对方应及时通知并协商解决方案。
第九条合同解释本合同如有任何争议，双方应友好协商解决，协商不成可向有关部门申诉。
第十条其他1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程完成并双方确认结束之日止。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：以上是包工包料安装锅炉合同范本，双方签字后方可生效。
希望双方能够按合同约定共同完成工程，达到双方的期望目标。
锅炉施工安装合同范本
锅炉施工安装合同范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本工程具体情况，为明确双方责权，保证工程顺利进展，经甲乙双方友好协商，达成如下条款：第一条：工程内容乙方所承揽的锅炉安装系包工包料。
应保质、保量、保工期、保安全、保文明施工达到合格工程标准。
第二条：甲方提供设备甲方只提供一台蒸汽锅炉（型号、规格：____________），其他设备及辅助件均由乙方承担。
第三条：施工标准乙方所有施工均应按照国家安全质量标准施工，锅炉安装使用应符合各项国家标准。
第四条：工程造价及付款方式该锅炉承揽工程总造价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
工程给付方式为分期给付，安装前需给付工程款40%；乙方的所有材料到厂后给付工程款30%；锅炉安装验收合格后给付工程款20%；剩余10%的工程款于验收合格起一年后给付。
第五条：施工工期施工工期从____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日完工，项目工期为____________天。
第六条：安全责任乙方在施工过程中的设备使用安全及人员安全责任由乙方独立承担。
第七条：验收乙方按锅炉国家安装标准施工后，由乙方负责组织进行验收，验收费用由乙方承担。
第八条：双方责任与义务甲方：1. 为乙方现场施工提供施工用电、场地，为乙方安装人员提供住宿。
2. 按照合同约定，及时拨付工程款。
乙方：1. 按合同和甲方的技术要求，确保安装工期与工程质量。
2. 符合安全生产要求，确保施工过程中的人员安全。
第九条：违约责任双方违反合同条款，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第十条：争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
锅炉施工合同范本
锅炉施工合同范本甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行锅炉施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括但不限于锅炉的安装、调试、验收等。
二、合同价款1. 合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%，甲方支付合同总价款的_______%；（3）尾款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付剩余的合同总价款。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______2. 工程竣工日期：_______3. 工程总日历天数：_______天四、质量标准1. 工程质量符合国家、行业及地方的相关标准和规范要求；2. 工程质量保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、甲方权利与义务1. 提供工程所需的场地、水电等基础设施；2. 协助乙方办理工程所需的各项手续；3. 对乙方施工过程进行监督，并有权要求乙方整改不符合要求的部分；4. 按照合同约定支付合同价款。
六、乙方权利与义务1. 按照国家、行业及地方的相关标准和规范要求进行施工；2. 严格按照合同约定的工程期限、质量标准完成工程；3. 负责工程所需的材料、设备、人员等；4. 配合甲方办理工程所需的各项手续；5. 负责工程的保修期内维修工作。
七、违约责任1. 甲方违约：甲方未按照合同约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的_______%；2. 乙方违约：乙方未按照合同约定的工程期限、质量标准完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。
2024年锅炉安装工程合同
2024年锅炉安装工程合同合同编号：____-XX-XXXX甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）经甲乙双方协商，就____年锅炉安装工程事宜，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：____年锅炉安装工程1.2 项目地点：（地点）1.3 项目规模：（规模）1.4 项目工期：（工期）第二条工程内容2.1 本工程主要包括锅炉的安装、调试及相关设备的管道布置等工作。
2.2 乙方应按照相关技术规范和标准，完成工程设计和施工，并保证工程质量符合国家标准和乙方承诺的要求。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供工程进度计划，并及时报告工程进展情况。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为（金额），合同价款以人民币计算。
3.2 乙方应根据工程进度和合同约定的支付方式，向甲方提出付款申请。
甲方收到合规的付款申请后，将在合同约定的期限内支付相应款项。
第四条工期和延期4.1 乙方应按照合同规定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
4.2 如因不可抗力原因导致工程延期，乙方应在延期发生后立即通知甲方，并提供相关证明文件。
甲方有权根据延期的情况，决定是否同意延长工期，并协商解决相关问题。
第五条质量保证5.1 乙方应对本工程所提供的设备和材料负责。
在保证工程质量的前提下，乙方可根据实际情况选择适宜的设备和材料。
5.2 乙方应按照合同规定的要求，对工程提供适当的质量保证，并在合同期内对工程进行免费维修。
第六条合同违约责任6.1 若乙方未按合同约定的工期完成工程，乙方应按每延迟一天支付合同价款总额的千分之一作为违约金。
6.2 若乙方在施工过程中发生严重违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 合同履行过程中，如发生任何纠纷或争议，乙方和甲方应首先通过友好协商解决。
7.2 若协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条合同生效8.1 本合同自双方签订之日起生效，并具有法律约束力。
燃气锅炉安装施工合同(电锅炉安装合同)
燃气锅炉安装施工合同(电锅炉安装合同)一、合同背景二、合同内容1.服务范围：本合同的服务内容为：燃气锅炉安装施工（电锅炉安装施工）。
具体包括但不限于燃气锅炉（电锅炉）的安装、调试、检验和相应的管道、配件等。
2.合同期限：本合同自双方签订之日起生效，有效期为【填写具体时间】。
3.服务费用及支付方式：需方支付给服务商的总服务费用为【填写具体金额】，支付方式为【填写具体支付方式】。
4.需方提供的条件和安装位置：需方应提供符合相关安全规范的安装位置，保证施工过程的安全性、环境的卫生性和施工队伍的顺利施工。
5.服务商的责任：–按照约定时间和质量同需方完成安装任务；–完成施工后，对安装工程进行必要的检验和试运行，确保燃气锅炉（电锅炉）运行正常；–安装保修期内，对因施工质量问题造成的故障进行免费维修。
6.需方的责任：–提供符合要求的安装位置，保证安全和卫生；–为安装施工提供必要的协助，包括但不限于安装空间的准备、材料的保管等；–按约定时间支付服务费用。
7.风险和保险责任：–在施工过程中，如果因需方提供的安装位置、条件不符合要求导致施工效果欠佳或出现其他问题，需方应承担相应的责任；–施工过程中如发生事故造成人身或财产损失，由服务商承担相应的保险责任。
8.合同解除：–若一方未履行合同中约定的义务且在收到对方书面通知后15天内未纠正，则对方有权解除合同；–若因不可抗力因素导致不能履行合同，双方可协商解除合同，但应提前书面通知对方。
9.争议解决：–若因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决；–如协商仍未解决，可提交相关争议给有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
三、合同附件•燃气锅炉（电锅炉）的安装图纸和相关规格说明•服务商及需方的企业营业执照副本复印件四、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
2.任何变更、补充或附加的协议，须经双方签字盖章方有效。
注：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
锅炉安装承包合同8篇
锅炉安装承包合同8篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为确保锅炉安装工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就锅炉安装承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________锅炉安装工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程内容：包括锅炉主体、辅助设备、管道、电气及控制系统的安装等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包锅炉安装工程，包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费等。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时向甲方报告并协商解决方案。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款包括乙方为完成本合同工程内容所需的全部费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：（节点及金额根据实际情况填写）五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行锅炉安装工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
六、安全施工及保修责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全法规，采取必要的安全措施，确保施工安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应承担质量保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工之日起计算。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
锅炉安装施工合同范本
锅炉安装施工合同范本锅炉安装施工合同范本3篇锅炉安装施工合同范本1工程发包方（以下称甲方）：湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司工程承包方（以下称乙方）：就锅炉安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：一、供货范围（详见附件）二、安装范围1、由乙方负责进行锅炉设备安装就位；2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。
3、锅炉房水电（含总配电箱）由甲方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。
4、安装材料及配件均由甲方自行进行采购。
三、设备装备、调试、验收1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。
安装审批手续由乙方办理，乙方代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等，乙方承担一切办证手续费用。
2、乙方负责锅炉设备调试工作。
调试所需水、电、气由甲方提供。
3、除按国家规定的锅炉验收标准和设计图纸要求验收外，其它部分由甲乙双方协商而定。
四、工程总价及结算方式1、工程预算总价________元（______圆整）；2、合同签订时甲方付给乙方________元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方________元，余款________元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。
五、其他约定1、施工期限_____年____月____日至_____年____月____日。
2、锅炉安装开工至验收交付甲方使用期间，乙方必须严格执行安全操作规程，若操作不当或疏于管理引起的一切安全事故费用，均由乙方承担。
六、解决纠纷方式1、解决协议纠纷，如协商不成，可由当地仲裁委员会仲裁。
2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。
3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。
2.锅炉所属辅机安装，包括：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机（除尘器用户安装）；甲方负责土建基础制作。
锅炉安装工程施工合同书
锅炉安装工程施工合同书甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟开展锅炉安装工程施工项目，为明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵照履行。
一、工程内容1. 甲方委托乙方进行锅炉安装工程施工，包括但不限于锅炉设备的安装、管道连接、电气线路铺设等工作。
2. 工程地点：3. 工程规模及要求：二、工程时间1. 工程施工时间自合同生效之日起开始，预计工期为（具体天数/月份），乙方应按时保质保量完成工程。
2. 若因不可抗力等原因致使工期延长，需提前向甲方报备，并取得同意后方可进行工期调整。
三、工程费用1. 工程总造价为人民币（金额大写），其中包含人工费、材料费、设备费以及其他相关费用。
2. 乙方应按照工程进度提供相应的结算单据，甲方应按照约定时间及时支付工程款项。
四、质量要求1. 工程施工过程中，乙方应严格遵守工程质量标准，确保施工质量达到相关规定。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料和相关保修期服务，确保工程达到预期效果。
五、工程保修1. 工程竣工后，乙方提供（保修期限）的保修服务，保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行维修或更换，费用由乙方承担。
2. 保修期满后，如有需要，双方可协商续签维修合同。
六、违约责任1. 若一方未履行合同规定的义务，构成违约，应承担违约责任，对方有权要求违约方支付违约金并承担相应的赔偿责任。
2. 违约金标准为合同总金额的（百分比），具体数额由双方协商确定。
七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院进行解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经双方确认验收完成后终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章签字）：乙方（盖章签字）：日期：日期：。
锅炉安装施工合同
锅炉安装施工合同项目名称：XXXX锅炉安装工程项目地点：XXXX施工单位：XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方（以下简称“业主”）：地址：XXXX联系人：XXXX联系电话：XXXX乙方（以下简称“施工方”）：地址：XXXX联系人：XXXX联系电话：XXXX根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：一、项目概况：1. 项目名称：XXXX锅炉安装工程2. 项目地点：XXXX3. 项目内容：锅炉本体安装、锅炉辅助设备安装、烟风道连接、除尘系统安装、水、电气线路安装、相关行政质检手续办理、锅炉安装验收、配合煮炉、锅炉试运行等。
二、承包方式：本工程采用包工包料方式，乙方负责锅炉安装工程的所有施工工作，包括土建、设备安装、调试等。
乙方应保质、保量、保工期、保安全、保文明施工，达到合格工程标准。
三、项目技术与质量要求：1. 验收标准：按甲方提供的土建基础图及甲乙双方共同约定的工程施工方案验收。
2. 项目材料及设备：本项目范围内的锅炉本机及厂家所提供的配套设备（厂家的发货清单为准）由甲方提供，其余工程安装材料及安装辅材耗材等由乙方全部提供承担。
所有进场材料及外购设备质量必须达到国家规定的现行质量标准。
四、工程价款：1. 本工程总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 工程给付方式为分期给付，具体如下：a. 工程开工前，甲方应支付乙方工程款的40%；b. 乙方所有材料到厂后，甲方应支付乙方工程款的30%；c. 锅炉安装验收合格后，甲方应支付乙方工程款的20%；d. 剩余10%的工程款于验收合格起一年后支付。
五、施工工期：本工程工期自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日完工，项目工期为XX天。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
六、安全责任：1. 乙方在施工过程中的设备使用安全及人员安全责任由乙方独立承担。
单位安装锅炉合同模板范文
单位安装锅炉合同模板范文甲方：（委托方）（单位名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）乙方：（承包方）（单位名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）为了明确双方的权利和义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行锅炉安装工程事宜，达成如下本合同：一、安装内容及要求1. 甲方委托乙方进行锅炉的安装工程，包括锅炉本体、管道安装、电气设施、附属设备等内容。
2. 甲方需提供锅炉安装的基础工作，包括土建施工、承重层浇筑、电缆铺设等。
3. 乙方需按照甲方提供的技术要求和相关标准进行安装，保证安装质量符合国家相关标准。
4. 安装过程中，如遇到材料不足、设备故障等问题，乙方应及时通知甲方，甲方协助解决。
如因乙方原因导致施工延期，乙方需承担相应责任。
5. 安装完成后，乙方需进行设备调试、质量检测等工作，确保锅炉安全运行。
二、合同价款及结算方式1. 本合同总价款为（具体金额），甲方需按照工程进度支付工程款，分期支付比例如下：1）签订合同后支付XX%的合同价款；2）锅炉安装完成并通过验收后支付XX%的合同价款；3）整个工程完工并交付使用后支付剩余XX%的合同价款。
2. 甲方支付方式为（款项支付方式）。
3. 乙方如有合同外的增项工程，需提出书面变更合同申请，经双方协商一致后，方可进行相关工程。
三、工程质量保证1. 按照国家相关标准和规范进行安装，确保锅炉运行安全、稳定。
2. 在工程保修期内，如发现质量问题或设备故障，乙方应及时进行修复或更换。
3. 工程保修期为XX（单位）年，保修期间，乙方应享有设备维修的权利。
四、违约责任1. 如乙方未按合同要求履行义务，导致工程质量不达标或无法按时完成工程，需承担相应的违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按期支付合同价款，并拖延了工程进度，导致乙方经济损失，甲方需承担相应的违约责任。
五、保密条款双方保证在合同履行过程中，对涉及商业秘密或技术机密的信息予以保密，并不得擅自向第三方透露。
电锅炉安装合同范本
电锅炉安装合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、安装工程概况1. 工程名称：电锅炉安装工程2. 工程地点：甲方指定地点（详细地址：____________________）3. 工程内容：乙方负责为甲方安装[电锅炉品牌及型号]电锅炉一套，包括设备的运输、安装、调试及相关配套设施的安装。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币：______元（大写：____________________元整），此价款包含设备费、安装费、运输费、调试费及税费等一切费用。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：____________________元整）。
3. 设备安装调试完毕，经甲方验收合格后______个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的______%，即人民币：______元（大写：____________________元整）。
4. 剩余工程总价款的______%作为质保金，在质保期满后______个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。
四、质量标准及验收1. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行安装，确保电锅炉的安装质量符合要求。
2. 安装完成后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收，如逾期未验收，则视为验收合格。
发电厂锅炉安装合同
发电厂锅炉安装合同1. 合同背景2. 合同目的本合同的目的是确保甲方向乙方购买并安装符合要求、高效可靠的锅炉设备，满足甲方发电厂的供热需求，并确保项目的顺利进行。
3. 合同内容锅炉设备及配件的提供：乙方将按照甲方的要求，提供符合国家标准、技术规范的锅炉设备和配件。
锅炉安装工程：乙方将组织专业施工队伍，按照甲方的工程进度要求，进行锅炉设备的安装和调试。
工程交付：乙方在完成锅炉安装工程后，向甲方提供工程完工报告，并进行工程验收。
甲方确认工程合格后，乙方负责交付锅炉设备给甲方。
保修期及维护：乙方提供锅炉设备的保修期为12个月，自工程验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方将负责锅炉设备的维护和修理。
4. 合同条款4.1 违约责任任何一方违反本合同的约定，导致合同无法继续履行的，应向对方承担违约责任，并赔偿因此产生的损失。
如果乙方在约定的工期内未能按时完成工作并交付锅炉设备，甲方有权要求乙方支付每日延期金额作为违约金，迟延期限不超过工期的30%。
如果甲方未能在约定工期内支付合同款项，乙方有权暂停工程进行，并要求甲方支付违约金，违约金的计算标准为每天合同金额的0.5%。
4.2 变更和解释任何关于合同执行过程中的事项变更，必须经双方书面协商一致，并签署变更协议。
对于合同中的模棱两可之处或不明确之处，合同双方应本着友好合作的态度进行解释和协商，不得采取单方面解释和行动。
4.3 法律适用和争议解决本合同适用的法律。
双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。
如果协商解决不成的，争议应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
5. 合同生效和解除5.1 合同生效本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效，在合同生效前，双方已经确认各自承担的责任和义务，并且同意按照合同内容进行合作。
5.2 合同解除合同解除应由双方共同协商一致，并以书面形式表达。
如果一方擅自解除合同或违反合同的约定而导致另一方受损，应向受损方支付相应的违约金或赔偿金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
锅炉及附属供热设备
安装施工合同书
发包方:
承包方:
签订地点：
二零年月日
锅炉安装工程施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，甲方将锅炉及附属设备安装工程交由乙方施工。
为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，保证工程按期交付使用，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，共同遵守。
一、工程名称：锅炉及附属设备安装工程
二、工程地点：。
三、工程内容：热水常压锅炉和附带燃气燃烧机板式换热系统，水泵及附属管道的安装和调试，与现有燃气常压热水锅炉的并网和旧锅炉拆除。
直至甲方能正常使用。
（设备清单和工程量见附表）
四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：万元整。
五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在年月日进场施工，年月日前完成锅炉及附属设备安装及调试工作，具备供热条件，在乙方安装过程中，如遇人力不可抗拒自然因素，工期顺延。
如乙方原因造成工期延误，则按照每日1000元人民币为标准赔偿甲方。
六、付款方式：
（1）工程预付款：在本合同签订后2天内，甲方按合同总价的50%支付工程预付款人民币万元整（小写：元），便于乙方购买设备、及人员进场。
（2）工程进度款：乙方主要设备安装完毕后，经甲方阶段经验收合格后，甲方支付乙方合同总价的25%，合计人民币万元整，（小写：元）。
作为工程进度款。
（3）工程竣工，设备调试完毕，具备供热条件，并在试运行中达到能满足大厦供热需要（客房温度20℃以上，每天保证能生产25t左右45℃洗浴热水），并获得经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的20%的剩余工程款，合计人民币元整（小写：元）。
（４）甲方预留合同总价的５％，合计人民币元整（小写：元），作为质量保证金，质保期二年，质量保证金在工程竣工验收后满一年未发现质量问题和事故，在期满１０日内，甲方支付乙方人民币万元整（小写：元）。
工程竣工验收后满二年未发生质量问题和事故，甲方支付乙方人民币元整（小写：元）
七、双方责任：
甲方责任：
1、提供施工图纸、技术资料１套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方责任：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后，在３天内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从甲方监理工程师的质量检查，凡属隐蔽工序和部位的施工，均按质检规定，书面报请甲方进行中间验收，甲方监理在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。
如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。
以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。
如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。
由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。
如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。
违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1）设计图纸及安装规范的技术要求。
2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3）设计变更通知等技术文件。
2、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，当发生矛盾时，通过组织协调，防止事态扩大。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十三、合同份数：
本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。
甲方：乙方：
法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：联系电话：联系电话：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
供热系统主要设备明细。