2017年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板
企业分布式光伏电站项目开发合同（2017）
企业分布式光伏电站项目开发合同（2017）合同编号：BGXNY2017分布式光伏电站项目开发合同书（2017版）甲方（业主方）：乙方（开发方）：醴陵比高新能源有限公司签署日期：年月日分布式光伏电站项目开发合同甲方：法定代表人：住所：乙方：法定代表人：住所：甲方拟投资建设建筑物屋顶分布式光伏电站（下称项目），乙方具备分布式光伏发电设备组件制造、安装、调试、运行维护的资质和能力。
现甲乙双方就合作实施项目开发建设相关事宜，经充分协商一致，达成本合同以下条款，以资共同信守。
第一条开发标的1、项目所依附建筑物座落于如皋市，建筑物产权所有人为，建筑物结构为彩钢瓦屋面，建筑物用途为厂房，项目使用建筑物屋顶面积为。
建筑物所依附土地用地性质为工业，土地使用权人为，土地使用权取得方式为，使用权期限至年。
2、项目设计装机容量为KW。
所发电力消纳方式为：□自发自用，余电上网。
第二条项目备案申报乙方负责预先审核甲方的所有资料（包括贷款，并网，与供电部门签订协议等等）是否满足此项目的需要，以及负责代甲方申报备案全部工作，甲方给予必要的配合、协助。
第三条项目建设（一）项目设计乙方负责制订项目设计方案、设备选型方案，经甲方确认后根据方案进行设备采购，实施设备安装、系统调试，配合甲方组织系统验收、项目并网等工作。
乙方制订项目设计方案时，甲方应根据乙方要求提供相应的资料和数据，并保证资料和数据的准确、真实、完整。
（二）设备选型1、乙方根据项目设计方案确定本项目设备选型，详见本合同附件。
2、项目建设过程中因双方不可预见因素导致设备选型方案进行调整的，经双方协商一致，乙方可以调整部分设备选型。
（三）施工安排1、甲方同意，项目设备安装工程由乙方自行完成或乙方选任具有资质的施工单位实施，甲方不与干预。
乙方应做好设备安装管理工作，负责施工质量和施工进度，对施工过程中的安全作业承担责任。
2、甲方为项目施工提供一切便利条件，包括但不限于提供必要的施工场地和施工通道，提供施工过程中的用水用电，负责施工期间的现场安保等辅助事项。
分布式光伏总承包合同5篇
分布式光伏总承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拟建设分布式光伏项目，乙方具备相关资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目的总承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：分布式光伏项目2. 工程地点：____________________3. 工程内容：光伏发电系统的设备供应、安装、调试及运营维护等二、承包范围1. 乙方负责本项目的设计、采购、施工、试运行及培训等工作。
2. 乙方提供的服务包括但不限于：现场勘察、方案设计、设备采购、安装施工、系统调试、并网申请、验收合格及运营维护等。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的______%作为预付款。
（2）设备到货并安装完成后，甲方支付合同总价的______%。
（3）项目并网发电并验收合格后，甲方支付合同总价的剩余款项。
四、工程期限1. 本工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
2. 如因不可抗力因素导致工程延期，双方可协商相应调整工程期限。
五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
验收合格后方可视为工程完成。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
六、保修与维护1. 乙方负责本项目保修期为一年的保修工作，自工程验收合格之日起计算。
2. 保修期内，如发生非人为因素造成的设备损坏，乙方负责免费维修。
3. 保修期结束后，双方可协商签订后期维护协议。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期或工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任。
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
一、编号
（二）乙方同意的合同编号：
二、合同标的
本合同的标的是乙方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务。
三、标的项目简介
乙方愿意按照合同约定，为甲方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务，主要包括:
1、工程设计：因地制宜施工及设计，根据甲方提供的项目及建设地形概况，提供分布式光伏发电项目项目方案，给予甲方建议，并根据最后的项目进度安排
2、施工：乙方必须承担分布式光伏发电项目EPC总包服务，包括施工组织结构设计，施工的组织协调，管理及安全施工等；
3、设备采购：乙方负责根据项目要求，采购发电设备及其它必须的设备，把采购成本纳入到本项目投资中，必须按照合同的要求，认真执行合同约定的采购质量技术标准；
4、安装调试：乙方必须按照《施工图纸》执行项目安装，并负责安装前的检查，负责安装调试，负责制定安装调试计划，保证设备安装调试顺利，保证安装、调试、运行和试运转符合项目规格要求；
5、技术管理：乙方需负责整个项目的技术管理工作，包括对整个项目的技术参数进行监管。
2017年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板
2017年分布式光伏发电系统项⽬EPC总承包合同模板分布式光伏发电系统项⽬EPC总承包合同合同编号:分布式光伏发电系统项⽬EPC总承包合同发包⼈：承包⼈：合同签订地：年⽉⽇第⼀部分：合同协议书本协议由以下简称“发包⼈”）与（以下简称“承包⼈”）于年⽉⽇商定并签署。
鉴于发包⼈拟建设位于kW光伏发电系统⼯程。
发包⼈接受承包⼈以⼈民币圆整(￥元 )承担本⼯程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装⼯程施⼯、项⽬管理、设备监造、调试、验收、培训、移交⽣产、性能质量保证、⼯程质量保修期限的服务，经发包⼈和承包⼈充分协商⼀致，特签订本合同，以便双⽅遵照执⾏。
1、合同⼯程总承包范围包括本项⽬的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装⼯程施⼯、项⽬管理、设备监造、调试、验收、培训、移交⽣产、性能质量保证和⼯程质量保修期限的服务过程，承包⼈协助发包⼈申请电⼒接⼊和相关验收⼯作，电⼒接⼊费⽤和验收费⽤由承包⼈承担。
承包⼈不承担项⽬监理费⽤和项⽬本⾝的财产等保险类费⽤。
2、合同由下列⽂件构成(1) 合同协议书；(2) 合同条款及合同附件；(3) 其他有关⽂件。
3、总承包合同总价合同固定总价为⼈民币圆整(￥元 )。
4、安全⽬标杜绝⼈⾝死亡事故；杜绝重⼤机械设备事故；杜绝重⼤⽕灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重⼤交通事故；杜绝重⼤环境污染事故；杜绝重⼤垮（坍）塌事故；避免和严格控制⼀般安全事故。
5、质量⽬标本⼯程质量标准达到⾏业合格标准。
6、⼯期⽬标承包⼈收到发包⼈的预付款后，30个⼯作⽇内完成本项⽬施⼯安装调试⼯作。
发包⼈(盖章): 承包⼈(盖章):发包⼈法定代表⼈（或代理⼈）承包⼈法定代表⼈（或代理⼈）签字: 签字:地址: 地址:开户银⾏: 开户银⾏:帐号: 帐号:联系⼈：联系⼈：电话: 电话:。
分布式光伏发电项目施工总承包合同协议6篇
分布式光伏发电项目施工总承包合同协议6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方分布式光伏发电项目的施工总承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________分布式光伏发电项目2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________千瓦（kW）4. 工程内容：光伏发电设备安装及附属设施施工二、承包方式及范围1. 承包方式：施工总承包2. 承包范围：光伏发电设备的采购、运输、安装及调试，附属设施的施工，以及相关技术支持和服务。
具体包括但不限于以下内容：（1）光伏发电设备的选型、采购及供应；（2）光伏发电设备的运输及卸载；（3）光伏发电设备的安装及调试；（4）附属设施的施工及验收；（5）提供必要的技术支持和服务。
三、合同工期1. 工程开工日期：_________年_________月_________日2. 工程竣工日期：_________年_________月_________日3. 合同工期：_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款：人民币_________元整（¥_________）2. 支付方式：银行转账或电汇3. 付款节点：根据工程进度进行分期付款，具体节点和金额按照双方约定执行。
五、质量保证及验收1. 乙方应保证施工质量符合相关标准和规范，确保工程的安全性和稳定性。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。
验收过程中，如发现问题，应及时通知乙方进行整改。
整改完成后，重新申请验收。
3. 验收通过后，双方应签署验收报告并加盖公章。
验收报告作为本合同的一部分，具有法律效力。
六、违约责任及赔偿1. 甲方如未按照合同约定支付款项或未履行其他义务，应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。
光伏发电epc合同示范文本
光伏发电epc合同示范文本甲方（发包方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[电话/邮箱]乙方（承包方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[电话/邮箱]鉴于甲方希望在[项目地点]建设光伏发电项目，乙方具备光伏发电项目的设计、采购、施工（EPC）总承包能力，双方经友好协商，就光伏发电项目EPC总承包事宜达成如下协议：一、项目概况。
1. 项目名称：[具体项目名称]2. 项目地点：[详细地址]3. 项目规模：本项目预计装机容量为[X]兆瓦（MW），最终以实际建成的装机容量为准。
4. 项目内容：包括但不限于光伏发电系统的设计、光伏组件及相关设备的采购、运输、安装、调试、并网接入、试运行以及为完成本项目所需的土建工程（如支架基础、配电室等）等全部工作内容。
二、合同价格与付款方式。
1. 合同总价。
本项目EPC总承包合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
此价格为固定总价，包含乙方完成本项目所需的全部费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何其他因素调整。
2. 付款方式。
（1）预付款。
合同签订后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
乙方在收到预付款后开始项目的设计、采购等前期工作。
（2）进度款。
在光伏组件及主要设备全部运抵项目现场并经甲方验收合格后的[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为进度款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
（3）验收款。
项目完成并网发电且通过相关部门验收合格后的[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为验收款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
（4）质保金。
合同总价的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
质保期届满且无质量问题后的[X]个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。
三、项目工期。
1. 总工期。
光伏发电epc合同示范文本
光伏发电epc合同示范文本一、合同双方。
甲方（业主方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]乙方（EPC承包方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]二、前言。
甲方想要在[项目地点]建一个光伏发电项目，就像给大地铺上一层闪闪发光的能源毯子。
乙方呢，是这方面的行家，啥设计、采购、施工一手包办的那种。
所以呢，双方就开开心心地达成了这个EPC合同，准备一起把这个光伏发电项目搞得棒棒的。
三、工程概况。
1. 项目名称。
就叫[光伏发电项目具体名称]，这名字就像这个项目的小标签，以后大家一提到这个名字，就知道是咱们这个闪闪发光的发电站。
2. 项目地点。
在[具体地理位置]，这个地方可是经过精心挑选的，阳光充足得就像老天爷特别偏爱这里一样，是光伏发电的风水宝地。
3. 项目规模。
这个电站总的装机容量是[X]兆瓦，这可不得了，一旦建成，那产生的电量足够给好多好多家庭和企业供电，就像一个小太阳在那里不停地发电。
四、工作范围和内容。
1. 乙方的工作范围。
设计工作。
乙方得像一个超级设计师一样，根据项目地点的地形地貌、阳光照射情况还有甲方的各种需求，设计出一套完美的光伏发电系统。
这个设计要包括电站的布局，就像搭积木一样，每个组件放在哪里最合适；还有电气系统怎么连接，要保证电能够顺利地跑来跑去；以及监控系统怎么设置，这样甲方就能随时知道电站的运行情况，就像给电站装了个智能小管家。
设备采购。
乙方要出去买买买啦。
要买那些质量超级好的光伏组件，就像挑选最结实、最能吸收阳光的小太阳板；逆变器也不能马虎，这可是把直流电变成交流电的关键家伙，就像一个神奇的电力魔法师；还有支架、电缆等各种配件，一个都不能少，就像组建一个超级战队，每个队员都有自己的重要任务。
施工工作。
首先是场地平整，把地弄得平平整整的，就像给电站建一个舒服的小床。
然后安装光伏支架，这支架得稳稳当当的，就像大树的树干一样，支撑着那些光伏组件。
epc光伏项目合同范本三篇
epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设光伏项目，乙方具备光伏项目工程总承包（EPC）的能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：______MW（兆瓦）二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计，包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。
2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。
3. 乙方负责本项目的施工安装，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。
4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。
三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算，预计为______天，具体工期以双方确认的项目进度计划为准。
2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工，确保项目质量合格。
2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。
在质量保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元（大写：______________________），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：甲方：（全称）乙方：（全称）第二条项目概述1.2 项目名称：光伏发电项目1.3 项目地点：（详细地址）1.4 项目规模：（发电容量）第二章合同内容第三条合同范围2.1 乙方作为 EPC 总承包商，负责本项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照本合同约定的技术规格、质量标准、进度要求等完成项目。
第四条合同价格4.1 合同总金额：（大写金额）4.2 支付方式：（详细支付条款）第三章项目实施与验收第五条项目实施计划5.1 乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段工作。
5.2 乙方应提前向甲方提交项目进度报告。
第六条项目验收6.1 项目验收标准：（技术标准、质量要求等）6.2 验收程序：（验收流程、验收组组成等）6.3 验收合格标准：（具体指标）第四章合同的履行与保证第七条乙方义务7.1 按照约定完成项目设计、采购、施工等工作。
7.2 保证项目质量、安全、环保等符合相关法律法规要求。
7.3 负责项目验收、培训、移交等工作。
第八条甲方义务8.1 按照约定支付合同价款。
8.2 提供项目实施所需的场地、基础设施等。
8.3 协助乙方办理相关审批、验收手续。
第五章违约责任与争议解决第九条违约责任9.1 双方应严格按照本合同约定履行各自义务。
9.2 任何一方违反本合同，应承担违约责任，赔偿对方损失。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
10.2 若协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
第六章合同的变更、解除与终止第十一条合同变更11.1 合同的变更应书面签订，并经双方确认。
第十二条合同解除12.1 在合同履行过程中，双方同意解除合同的，应书面签订解除协议。
12.2 解除协议应明确解除原因、解除时间、责任承担等事项。
第十三条合同终止13.1 本合同在合同约定的项目验收合格后自然终止。
光伏系统EPC总承包合同范本
光伏系统EPC总承包合同范本1. 引言本合同由光伏系统EPC总承包商（以下简称“承包商”）与光伏系统业主（以下简称“业主”）签订，旨在规定双方在光伏系统工程建设过程中的权利和义务。
本合同遵循国家相关法律法规，遵循公平、公正、诚实信用的原则。
2. 定义- 光伏系统: 指包括太阳能光电池组件、支架、逆变器及相关组件等构成的整体系统。
光伏系统: 指包括太阳能光电池组件、支架、逆变器及相关组件等构成的整体系统。
- 工程: 指光伏系统的设计、采购、建设、调试、交付等全过程。
工程: 指光伏系统的设计、采购、建设、调试、交付等全过程。
- 工程图纸: 指由承包商提供的光伏系统工程设计图纸和施工图纸等。
工程图纸: 指由承包商提供的光伏系统工程设计图纸和施工图纸等。
- 竣工验收: 指工程完成并通过验收合格的承认。
竣工验收: 指工程完成并通过验收合格的承认。
- 投运: 指光伏系统完全满足设计要求，达到可稳定运行的状态。
投运: 指光伏系统完全满足设计要求，达到可稳定运行的状态。
3. 承包范围业主委托承包商进行光伏系统EPC总承包，具体承包范围包括但不限于：- 光伏系统的设计、采购、施工、安装、调试和运维。
- 所有必要的工程材料和设备的供应。
- 相关工程技术人员的配备。
4. 价格和支付方式4.1 业主同意按照合同约定的价格支付承包商。
合同价格包括光伏系统总造价和承包商的利润。
4.2 支付方式为分期付款，具体支付比例和时间参照合同附件中的约定。
5. 工期和竣工验收5.1 承包商应严格按照合同约定的工期完成工程建设，并保证工程的质量和性能满足国家相关标准。
5.2 工程竣工后，承包商应向业主提交竣工资料，并共同组织竣工验收。
验收合格后，业主应支付工程款项的尾款。
6. 违约责任6.1 若一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可向有关仲裁机构提起仲裁。
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板【题记】
本合同双方为XXX公司（以下简称“乙方”）与XXX（以下简称“甲方”），为明确双方的权利义务，就以下项目的设计、施工、调试以及运行服务等事宜，经双方友好协商，达成协议如下：
一、项目概况
二、乙方责任
1、乙方负责设计、施工、调试以及运行服务等项目，并负责相应设备的采购、安装、调试以及维护保养等工作；
2、乙方须承担该项目的整体责任，组织实施项目的全部工作，并确保所提供设备和服务质量符合项目甲方之规定；
3、乙方应确保项目在规定时间内顺利完工，同时乙方承诺按照甲方规定的项目进度要求实施该项目；
4、乙方负责任何和项目有关的行政审批，并确保取得有效的许可，保障项目的顺利实施；
5、乙方需提供保证项目的设计、施工、调试以及运行服务的有效性和质量，负责项目的安全生产，确保项目的正常运行；。
2017年光伏发电施工总承包合同
光伏发电施工总承包合同模板第一部分合同协议书发包人（全称）：xxxxxxx承包人（全称）：xxxxxxx依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：xxxxxxxx示范项目EPC总承包工程地点：xxxxxx工程承包范围：xxxxxxxx1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计（初步设计、施工图设计）、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计（xxxx）。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接（含交流侧400V母线的接入安装）不包括xx电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源承包人提供。
三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定2016年5 月 5 日。
设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定2016年 6 月 5日。
竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定2016年 6 月15日。
四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥xx（大写：xx万元整）。
具体工程造价预算表详见附件1。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：2016 年 4 月 5 日合同订立地点： xxx本合同在成立条件：经合同双方盖章签字，且发包人向承包人支付预付款后生效。
分布式光伏发电项目EPC总包合同5篇
分布式光伏发电项目EPC总包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在分布式光伏发电项目中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况项目名称：XXXX分布式光伏发电项目项目地点：XXXX项目内容：光伏发电系统的设计、采购、安装及调试二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 提供项目所需的相关资料，包括但不限于场地租赁协议、电力接入协议等。
2. 协助乙方办理项目相关的审批手续。
3. 按照合同约定支付相关款项。
（二）乙方权利和义务1. 按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、安装及调试工作。
2. 确保所供设备的质量可靠性，并提供相应的售后服务。
3. 协助甲方办理项目相关的验收手续。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方按照以下方式支付款项：- 合同签订后，支付合同总价款的XX%；- 设备到货并验收合格后，支付合同总价款的XX%；- 项目安装完成并经相关部门验收合格后，支付合同总价款的XX%。
3. 乙方需提供相应的发票。
四、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一天，需支付合同总价款XX‰的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成项目的，每逾期一天，需支付合同总价款XX‰的违约金。
3. 因一方违约给对方造成损失的，违约方需承担相应的赔偿责任。
五、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：XXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXX-EP-XXXX甲方（业主）：XXXX公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：XXXX乙方（承包商）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：XXXX鉴于甲方计划在其指定区域建设分布式光伏发电项目，乙方作为专业的光伏发电EPC总包单位，具备相应的资质和经验，愿意承接该项目的EPC总包工程。
光伏发电epc合同示范文本
光伏发电epc合同示范文本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：______________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：______________鉴于甲方有意在[项目地点]建设光伏发电项目，乙方具备进行光伏发电项目工程总承包（EPC）的能力和经验，双方经友好协商，就甲方光伏发电项目的工程总承包事宜达成如下协议：一、工程概况。
1. 工程名称：[光伏发电项目具体名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程规模：本项目预计总装机容量为[X]兆瓦（MW），具体以实际安装容量为准。
二、工程承包范围及内容。
1. 乙方负责本光伏发电项目的工程设计（包括但不限于初步设计、施工图设计等），设计方案要符合国家和地方相关标准规范，同时要确保光伏发电系统的高效性和稳定性。
乙方就像一个超级设计师，要把这个光伏项目的蓝图描绘得完美无缺。
2. 设备采购及供应，这就好比是一场光伏设备的大采购。
乙方要负责采购所有项目所需的光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备，而且这些设备得是质量过硬的，就像挑选士兵上战场一样，每个设备都得是精兵强将。
3. 工程施工，包括但不限于场地平整、基础施工、光伏组件安装、电气设备安装及调试、防雷接地系统安装等。
乙方要像一群勤劳的小蜜蜂一样，把这个项目的各个施工环节都做得妥妥当当。
4. 项目的整体调试和试运行，直到项目达到可正常运行的状态。
这就像是给一辆新车做最后的调试，确保它能在路上跑得又快又稳。
三、合同工期。
1. 本项目总工期为[X]天，自合同签订且乙方收到甲方预付款之日起计算。
这个工期就像是一场比赛的时间限制，乙方可得加油在规定时间内完成项目哦。
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
___________________ 公司_MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号：项目名称：_________________________________________________________项目地点：_________________________________________________________总发包方：_________________________________________________________总承包方：_________________________________________________________合同签署时间：年月日合同签署地点：发包方: 总承包方: __________________ 公司—MW屋顶分布式光伏发电项目（以下简称甲方）（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就_____________________ 公司_MW屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价Y ___________ 元/Wp，总价Y总价Y __________ 元（人民币大写：壹仟玖佰贰拾万元整）的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量X综合单价）。
、工程概况1.1. 工程名称：___________________________________________________1.2. 工程地点：_______________________________________1.3. 工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
光伏发电项目EPC总承包合同5篇
光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPCC-XXXX甲方（发包方）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 总经理乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务，乙方具备相应的资质和能力，愿意提供EPC总承包服务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，签订本合同。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模：XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：1. 光伏发电项目的工程设计；2. 光伏发电项目的设备采购与供应；3. 光伏发电项目的施工安装；4. 光伏发电项目的调试与试运行；5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。
三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。
四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款；3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后，提交相应阶段的验收报告，甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项；4. 保修期满后，甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一日，需向乙方支付合同总金额XX%的违约金；2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的，每逾期一日，需向甲方支付合同总金额XX%的违约金；3. 若一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿守约方的全部损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中，需严格保密对方的商业秘密及技术秘密；2. 双方在履行本合同过程中，需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
光伏项目EPC总承包工程合同6篇
光伏项目EPC总承包工程合同6篇篇1合同编号：XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担光伏项目EPC总承包工程事宜，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：XXXX3. 工程规模：XXXX4. 工程内容：光伏项目EPC总承包，包括设计、采购、施工等全流程工作。
二、承包方式及范围1. 承包方式：EPC总承包，即设计、采购、施工一体化承包。
2. 承包范围：本次承包范围包括光伏项目的全部设计工作、设备采购工作、施工安装工作以及调试工作。
具体包括但不限于以下内容：（1）设计工作：负责光伏项目的设计工作，包括方案设计和详细设计。
（2）设备采购：负责光伏项目所需全部设备的采购工作。
（3）施工安装：负责光伏项目的施工安装工作，包括土方工程、基础工程、设备安装等。
（4）调试工作：负责光伏项目的调试工作，确保项目正常运行。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXX元整（￥XXXX），具体金额以实际结算为准。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：（1）预付款：合同签订后，甲方应支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。
（2）中期款：在项目实施过程中，甲方应根据项目进展情况，向乙方支付中期款，具体金额以实际结算为准。
（3）尾款：在项目竣工验收合格后，甲方应支付合同总价的XX%作为尾款，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。
四、工期及进度要求1. 工期要求：乙方应在合同签订后XX个工作日内完成全部设计工作，并在设计完成后XX个工作日内完成设备采购工作。
施工安装工作应在设备到货后XX个工作日内完成。
调试工作应在施工安装完成后XX个工作日内完成。
2. 进度要求：乙方应每周向甲方提交项目进度报告，确保项目按照计划顺利进行。
光伏项目epc总承包合同范本
光伏项目EPC总承包合同甲方（发包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________乙方（承包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就光伏发电项目的设计、采购、施工总承包（EPC）事宜达成协议，签订本合同，明确双方的权利与义务。
一、合同总则1.1 项目名称：_______________________________________1.2 项目地点：_______________________________________1.3 工程规模：_______________________________________1.4 项目概况：本项目为光伏发电项目，乙方负责设计、采购、施工（EPC）总承包。
二、合同范围2.1 乙方负责本项目的全部设计、设备和材料的采购、施工、安装、调试、验收，直至项目竣工验收合格并交付甲方使用，具体包括：2.1.1 工程设计：光伏发电系统的初步设计、施工图设计及优化设计；2.1.2 设备和材料采购：采购符合项目要求的设备、材料，并保证其质量；2.1.3 施工安装：包括设备安装、调试、运行测试、并网接入等；2.1.4 工程竣工验收：完成所有工程后，配合甲方进行竣工验收。
三、合同金额及支付方式3.1 合同总金额：本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
分布式光伏发电项目承包合同5篇
分布式光伏发电项目承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲、乙双方经友好协商，甲方同意由乙方承包其分布式光伏发电项目，为明确双方的权利和义务，特订立本合同，以兹信守。
一、合同背景1.1 本合同所涉及的光伏发电项目位于____________________（地点）。
二、工程范围和要求2.1 乙方负责甲方分布式光伏发电项目的全过程建设，包括但不限于设备的采购、安装、调试及运行维护等。
三、承包方式及工期要求3.1 本项目采用工程总承包方式，由乙方负责项目的整体进度。
3.2 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日，共计____天。
如有变动，需双方协商一致并书面确认。
四、工程费用及付款方式4.1 本项目的总工程款为人民币____元整（大写：____元整）。
4.2 付款方式为分期付款，具体为：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方工程款的____%作为预付款；（2）设备到货并安装完成后，甲方支付乙方工程款的____%；（3）项目竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
五、工程质量与验收标准5.1 乙方应确保工程质量符合国家标准及甲方的要求。
如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担全部责任。
5.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的____日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
六、保修与维护责任6.1 项目保修期为验收合格之日起一年。
保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任及赔偿损失规定7.1 若因乙方原因未能按时完成工程，应支付违约金；若因甲方原因未能按时付款，也应支付违约金。
具体金额按照合同金额的____%计算。
7.2 若因违约造成对方损失，违约方应赔偿对方因此产生的全部损失。
八、其他约定事项以下空白供签署双方签署使用：甲方（盖章）：_____________________________ 日期：_____________________________ 乙方（盖章）：_____________________________ 日期：_____________________________ 见证人（盖章）：_____________________________ 日篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拟投资建设分布式光伏发电项目，乙方具备相关技术实力和施工经验，双方根据平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同协议：一、项目概述1. 项目名称：分布式光伏发电项目。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：XXXX分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同发包人:承包人：合同签订地：年月日第一部分：合同协议书本协议由_______________ （以下简称“发包人”）与 ________________ （以下简称“承包人”）于_______ 年_____ 月______ 日商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于______________________ 包人接受承包人以人民币_____________ 圆整（¥__________ 元）承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。
1、合同工程总承包范围包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。
承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。
2、合同由下列文件构成（1）合同协议书；（2）合同条款及合同附件；（3）其他有关文件。
3、总承包合同总价合同固定总价为人民币____________ 圆整（¥_________ 元）。
4、安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。
5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。
6、工期目标承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
承包人（盖章）:地址：开户银行：帐号：联系人：电话：传真：日期： 年 月 发包人（盖章）: 发包人法定代表人（或代理人） 签字：承包人法定代表人（或代理人）签字： 地址： 开户银行： 帐号： 联系人： 电话： 传真： 日期： 年第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1合同：编号为____________ 总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。
1.2发包人：指______________ 及其财产所有权的合法继承人或合法受让人，以下简称“发包人”。
1.3承包人：指_______________ 及其财产所有权的合法继承人或合法受让人，以下简称“承包人”。
1.4本项目：__________________ kW分布式光伏发电系统项目，系统装机容量KW。
1.5项目经理：指发包人指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人约定。
1.7合同价款：指基于发包人与承包人双方在第一部分《合同协议书》第3条款中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的项目总额。
1.8追加合同价款：指在合同履行中因发包人要求增加内容或者合同没有涉及到项目内容，所产生的费用，经发包人确认后按计算合同价款的方式追加的合同价款1.9费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.10施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.11书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.12小时或日或工作日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）：规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。
时限的最后一日是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天日，但竣工日期除外。
时限的最后一日的截止时间为当日24时；工作日为周一至周五5天，法定节假日不算工作日。
1.13关键设备验收：指关键设备到达施工现场后，在承包人组织下，由发包人或监理方检查关键设备的外观、数量及设备出厂合格证、使用说明书等质量证明文件和技术文件。
关键设备指光伏组件、光伏并网逆变器。
1.14验收：由发包人对本项目工程建设质量情况进行全面检查和总体评价的验收。
1.15最终验收：由发包人组织的符合国家电网分布式电源项目并网验收验收和本地区分布式光伏电站综合验收标准的验收。
1.16不可抗力：战争、动乱、空中飞行物坠落、暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的事件。
第二条付款方式和条件2.1付款方式：电汇或汇票2.2本合同采用分期付款。
2.3本项目kW 光伏发电系统工程（合同总价_________ ，大写：圆整）2.3.1 预付款总承包合同签订后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的40澈项，共计：________ 元（大写：_________ ）。
2.3.2工程进度款本项目承包人关键设备到场后，经发包人确认后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的30%款项，共计：__________ 元（大写：圆整）。
2.3.3验收款承包人本项目施工安装完成后，发包人验收合格后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的25嘛项，共计： __________ 元（大写：圆整）。
2.3.4质保金本项目合同价款的5%款项，共计： ________ 元（大写：圆整）,作为质保金，一年后发包人5个工作日内支付承包人（以本工程最终验收日期之日起计算）。
以上所有涉及到验收的项目，双方均以文件或会议纪要的形式签字确定为准，日期以文件或会议纪要签署的日期次日起计算第三条开工及延期开工3.1开工承包人收到发包人开工申请批复后，且发包人执行第二部分《合同条款》第二条款《付款方式和条件》后，承包人组织进场施工。
3.2工期延误在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：3.2.1因不可抗力事件或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾等事件，承包人应立即通知发包人，并采取措施尽力减少损失。
不可抗力事件结束48小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议；3.2.2因发包人提出变更计划或变更设计的；3.2.3发包人未按约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；3.2.4一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过12小时；3.2.5按施工准备规定，发包人未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工的；3.2.6发包人未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，经书面催告后15日后仍未提供相关书面指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人应按协议条款约定承担违约责任。
第四条关键设备的验收4.1承包人应在关键设备到货后2个工作日内确定验收日期，并提前2个工作日内通知发包人，发包人应委派人员或监理参加验收。
4.2发包人收到承包人关键设备验收通知单，需2个工作日内参加验收，如接到承包人验收申请通知超过5个工作日未验收视为自动验收合格。
4.3发包人对承包人供应关键设备的验收仅限于对产品外观完整情况及产品型号的验收，验收结果双方签字确认。
以上验收不涉及对产品性能的验收，产品性能验收将统一在系统整体验收时进行验收。
4.4通过验收后的产品有承包人保管，如在保管权移交前若发生产品破损、丢失等情况，由承包人负责承担相关损失，在项目整体通过最终验收后进行保管权移交第五条材料设备供应5.1承包人米购材料设备5.1.1本工程安装主材、安装辅材均由承包人按照合同验收质量要求自行选择厂家进行采购。
5.1.2承包人采购材料设备，应按国家及行业标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
5.1.3承包人供应的材料设备由承包人自行保管。
5.1.4承包人采购的材料设备在使用前，承包人应进行检验，不合格的不得使用。
5.1.5发包人发现承包人采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。
第六条发包人和承包人双方权利与义务除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：6.1发包人权利与义务6.1.1按照合同约定履行支付义务；6.1.2遵守任何适用的法律、法规和规章；6.1.3履行合同中约定的其他职责和义务；6.1.4负责办理正式项目建设许可；6.1.5负责协调接通施工现场水源、电源和公路运输道路。
6.1.6向承包人提供施工场地的工程地质和地下电缆、管线资料，对资料的真实准确性负责；6.2承包人权利与义务6.2.1在开工前5个工作日内搞好承包人驻地界区以内的用水、用电、道路和临时设施的建设，承担相应的费用；6.2.2在开工前10个工作日内，编制施工组织设计（施工方案）报发包人审批，做好各项施工准备工作；6.2.3工程开工前10工作日内提出书面开工报告。
向发包人提交施工平面布置图、施工进度计划；按发包人要求向发包人提交本月施工进度报表及下月施工作业计划；隐蔽工程或中间验收前12小时内以书面形式通知工程师验收；达到竣工条件5个工作日内向发包人提交竣工验收报告；工程事故发生后8小时内向发包人通报，并在24小时内提交书面报告；624按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工并交付使用；625遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，否则承担因自身原因造成的罚款及其它处罚；6.2.6对已完工的房屋、构筑物和安装设备，在交工前负责保管，并清理好场地；627在施工过程中如发生较大工程质量事故，应及时报告工程师和安全管理部门，经工程师、安全管理部门共同研究，明确责任，确定处理方案后方可实施；6.2.8做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，并承担相应的费用。
承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对发包人的损失给予赔偿。
第七条变更设计7.1发包人变更设计发包人应在该项工程施工前7个工作日通知承包人。
承包人已经施工的工程，发包人变更设计应及时通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工。
由于发包人原因设计变更造成承包人材料积压，应由发包人负责处理，并承担全部处理费用。
7.2承包人变更设计7.2.1承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人代表及有关部门批准。