工程索赔报告书实例
工程索赔申请书模板(3篇)

第1篇【标题】关于[项目名称]工程[具体问题]索赔的申请书【申请人信息】申请人:[申请人全名]单位名称:[申请人单位名称]地址:[申请人单位地址]联系电话:[申请人联系电话]联系人:[联系人姓名]职务:[联系人职务]【被申请人信息】被申请人:[被申请人全名]单位名称:[被申请人单位名称]地址:[被申请人单位地址]联系电话:[被申请人联系电话]联系人:[联系人姓名]职务:[联系人职务]【申请事项】鉴于[项目名称]工程在施工过程中,由于[具体原因],导致工程进度、成本等方面受到影响,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特向贵方提出如下索赔申请:一、索赔事项概述1. 索赔事项:[简要描述索赔事项,如:设计变更、不可抗力、工程延误、材料设备问题等]2. 索赔原因:[详细说明导致索赔的具体原因,包括但不限于以下方面:]a. 设计变更:[说明设计变更的具体情况,包括变更原因、变更内容、变更日期等]b. 不可抗力:[说明不可抗力的具体表现,如自然灾害、政策调整等,并提供相关证明材料]c. 工程延误:[说明工程延误的具体情况,包括延误时间、延误原因等]d. 材料设备问题:[说明材料设备问题的具体情况,包括问题类型、影响范围、处理情况等]二、索赔依据1. 合同约定:[引用合同中关于索赔的相关条款,如:合同第X条、第Y款等]2. 法律法规:[引用相关法律法规条款,如:《中华人民共和国合同法》第X条、第Y条等]3. 事实证据:[列举支持索赔的事实证据,如:工程记录、会议纪要、相关文件等]三、索赔金额及计算方法1. 索赔金额:[明确提出索赔金额,如:人民币XX万元整]2. 计算方法:[详细说明索赔金额的计算方法,包括但不限于以下方面:]a. 直接费用:[列出直接费用的具体项目,如:人工费、材料费、机械费等,并分别计算]b. 间接费用:[列出间接费用的具体项目,如:管理费、利润等,并分别计算]c. 其他费用:[如有其他相关费用,也应列出并计算]四、索赔期限根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特提出以下索赔期限要求:1. 索赔期限:[提出索赔期限,如:自本申请书递交之日起X日内]2. 逾期处理:[如超过索赔期限,提出相应的处理意见,如:继续履行合同、解除合同等]五、其他事项1. 请求贵方对本次索赔事项给予高度重视,并尽快组织相关人员对此进行核实和处理。
工程施工索赔范文

工程施工索赔范文:一、背景介绍某建筑工程有限公司(以下简称“乙方”)于2019年与某房地产开发有限公司(以下简称“甲方”)签订了一份建筑工程施工合同,合同编号为XXXX,工程名称为XXXX小区。
合同约定乙方负责该小区的建筑工程施工,合同总价款为人民币XXXX万元。
合同签订后,乙方按照约定开始了工程施工。
二、索赔事由在工程施工过程中,乙方遇到了以下不利因素,导致工程进度延误和额外费用产生,现根据合同条款向甲方提出索赔:1. 不可抗力因素:自2019年10月起,施工所在地连续遭受强降雨天气,导致施工现场积水严重,道路中断。
根据气象部门数据,该地区上述时间段内降雨量超过历年同期平均值的两倍。
由于降雨天气持续时间长,乙方不得不多次暂停施工,导致工程进度受到严重影响。
2. 设计变更:在工程施工过程中,甲方根据市场调研和销售需求,对建筑设计进行了多次变更。
累计变更次数达到五次,每次变更均导致工程量增加和施工难度提升。
乙方在接到变更通知后,均及时进行了调整和施工。
但由于变更频繁,导致工程进度受到进一步影响。
3. 甲方供应材料延误:根据合同约定,甲方负责供应工程所需的建筑材料。
然而,在工程施工过程中,甲方供应的部分材料多次延误,最长延误时间达到一个月。
由于材料延误,乙方不得不暂停施工,导致工程进度受到影响。
三、索赔依据1. 合同条款:根据合同通用条款第11.3条“不可抗力”规定,因不可抗力导致工程进度延误,乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。
本次降雨天气符合不可抗力的认定条件,乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。
2. 合同条款:根据合同通用条款第14.2条“设计变更”规定,甲方如需对设计进行变更,应提前通知乙方,并承担因变更导致的额外费用。
本次设计变更导致乙方额外付出了人力、物力和时间成本,甲方应承担相应赔偿责任。
3. 合同条款:根据合同通用条款第14.4条“甲方供应材料”规定,甲方应保证材料供应的及时性。
本次材料延误导致乙方施工进度受到影响,甲方应承担相应赔偿责任。
工程施工索赔实例(3篇)

第1篇随着我国建筑行业的快速发展,工程项目的规模不断扩大,技术含量日益提高。
在施工过程中,由于各种原因,常常会出现合同双方因工程变更、工期延误、费用增加等问题产生争议。
以下是一起典型的工程施工索赔实例,以供参考。
一、项目背景某住宅小区项目,总建筑面积10万平方米,总投资约5亿元。
该项目由某房地产开发公司投资建设,某建筑施工公司负责施工。
合同约定工期为2年,采用固定总价合同形式。
二、索赔事件1. 工期延误在施工过程中,由于以下原因导致工期延误:(1)业主未按合同约定时间提供施工图纸,导致施工进度滞后。
(2)业主未能及时提供施工场地,导致施工队伍无法进场。
(3)市政配套设施建设滞后,影响施工进度。
2. 费用增加(1)由于业主未按合同约定时间提供施工图纸,导致施工队伍窝工,产生窝工费用。
(2)市政配套设施建设滞后,导致施工队伍加班加点,产生加班费用。
(3)因业主原因导致的工程变更,增加施工成本。
三、索赔处理1. 工期延误索赔(1)根据合同约定,业主应承担因自身原因导致的工期延误责任。
(2)施工方按照合同约定的索赔程序,提交工期延误证明材料,包括工程进度计划、施工日志、监理报告等。
(3)经双方协商,业主同意给予施工方工期顺延,共计3个月。
2. 费用增加索赔(1)施工方按照合同约定的索赔程序,提交费用增加证明材料,包括工程变更通知单、材料价格证明、劳务工资证明等。
(2)经双方协商,业主同意支付施工方因工期延误产生的窝工费用、加班费用和工程变更增加的费用,共计1000万元。
四、结论通过以上案例,我们可以看到,在工程施工过程中,合同双方应严格遵守合同约定,确保项目顺利进行。
当出现争议时,应按照合同约定的索赔程序进行处理,以维护自身合法权益。
同时,施工方应加强合同管理,提前做好风险防范,降低工程索赔风险。
第2篇一、背景某市某工程项目,甲方为该市房地产开发公司,乙方为某建筑工程公司。
该项目为高层住宅楼,合同总价为1.2亿元,工期为18个月。
工程施工索赔范文(3篇)

第1篇一、背景某建筑工程项目位于我国某市,由某建筑集团有限公司承建。
项目合同约定工期为两年,采用固定总价合同。
然而,在施工过程中,由于业主方原因导致工程变更频繁,严重影响了施工进度和成本。
承包方根据合同约定,向业主方提出施工索赔。
二、索赔原因分析1. 业主方原因导致工程变更频繁(1)设计变更:在施工过程中,业主方提出多次设计变更,导致施工图纸反复修改,增加了施工难度和成本。
(2)材料供应不及时:业主方未能按照合同约定及时提供所需材料,导致施工进度延误。
(3)施工场地问题:业主方未能及时提供施工场地,导致承包方不得不临时租用场地,增加了施工成本。
2. 施工过程中遇到不可抗力因素(1)自然灾害:在施工过程中,当地发生地震,导致部分工程受损,需要重新施工。
(2)政策调整:政府调整相关政策,导致部分工程需重新设计,增加了施工成本。
三、索赔计算1. 工期延误索赔根据合同约定,工期延误索赔按照每天计算,每延误一天,索赔金额为合同总价的千分之一。
2. 工程变更索赔根据变更工程量和合同约定单价,计算变更工程款。
3. 不可抗力因素索赔根据不可抗力因素对工程造成的影响,计算损失费用。
四、索赔依据1. 工程变更记录、设计变更通知单2. 材料供应记录、合同约定材料价格3. 施工场地租赁合同、临时租用场地费用4. 自然灾害证明、政策调整文件5. 工程量清单、合同约定单价五、索赔处理1. 承包方向业主方提交索赔报告,详细说明索赔原因、计算依据和索赔金额。
2. 业主方对索赔报告进行审核,如有异议,双方协商解决。
3. 如协商不成,可向相关仲裁机构申请仲裁。
六、总结通过以上案例分析,我们可以看出,在建筑工程施工过程中,索赔问题是一个常见的现象。
承包方应充分了解合同条款,掌握索赔技巧,确保自身合法权益。
同时,业主方也应严格按照合同约定履行义务,避免不必要的纠纷。
第2篇一、背景某市一大型住宅小区项目,由A建筑公司承建,合同工期为18个月。
工程索赔报告三篇

工程索赔报告三篇篇一:xxxx总承包工程索偿报告致:xxx有限公司我司承接的xxxx总承包工程,根据双方合同约定,本工程的合同工期为393个日历天,指令发出开工日期为20XX年xx月xx日;根据合同条款,贵司发出的竣工证书,本工程的竣工日期为20XX年xx月xx日,总工期1083日历天,较总承包工程要求的合同工期延期690日历天。
我司作为本工程的总承包单位,保证工程进度是我司的责任和义务,我司一直以来对施工工期和进度予以极大的关注,并采取各种措施予以促进和保证(在施工过程中已有说明工期的延误报告)。
因为工程工期的延误,会直接导致施工单位的管理费用的增加,机械设备延期使用费用、施工班组停工、窝工费用的增加,将直接增加施工单位的施工成本,影响企业的声誉。
但由于本工程受到了各种因素的影响,使得工期延期严重,尽管我司积极地采取了一切措施竭力缩短工期,但造成工程工期延期的主要原因并非是我司造成的,主要原因包括有:不可抗力的因素(例如政策及不可预测的因素(如天气等)的影响);地下室无证施工及开关房迁移工程及电缆保护工程影响;设计图纸修改及变更的影响;受原设计不符合验收要求的影响;贵司外派指定分包单位施工的影响;贵司决定待精装修完工统一办理竣工备案的影响等等。
以上因素导致了我司施工进度放缓,工期延长,亦造成我司成本增加亏损严重,具体内容如下:一、主要影响因素及相关数据(一)具体延期天数1、不可抗力的政府及社会关系原因影响39日历天;2、地下室F区位置桩基础子分部验收影响350日历天;3、设计图纸修改及变更等影响378日历天;4、原设计标准与新验收要求不符及备案影响233日历天;5、甲方外派指定分包单位施工的影响555日历天;6、受甲方决定精装修重招投标施工待完工后统一办理竣工备案的影响377日历天;7、不可抗拒的自然灾害气候影响136日历天;(二)、主要因素阐述说明1、因不可抗力的政府及社会公共关系原因1.120XX年11月十八大三中全会召开期间政府建管部门要求各建筑工地全面停工,会议召开前后一周均实行交通管制、施工噪音、粉尘等的严格管制,相关部门要求作三周的停工处理,工地只能无声作业,进行简单的室内工作,严重影响正常施工,施工降效70%,影响工期约15天;1.2由于本工程项目临近学校及居民小区,为配合高考,在20XX、20XX年高考前及高考期间;按政府相关部门的要求,停止高噪音项目施工、夜间施工及物料装卸,致使工效降低,材料供应延误。
2024工程索赔报告范本

2024工程索赔报告范本甲方(委托人):_________________乙方(承接商):_________________鉴于:甲方与乙方签订了关于_________________工程项目的合同,双方在履行合同过程中可能发生索赔事件。
为了明确双方在索赔事件中的责任和义务,保障双方的合法权益,特订立本工程索赔报告范本。
第一条基本信息1.1 甲方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式等)1.2 乙方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式等)第二条权利和义务2.1 甲方的权利和义务:(1)按照合同约定支付工程款项;(2)对乙方提供的工程质量、工期、安全等方面进行监督;(3)在发现乙方存在违约行为时,有权要求乙方承担违约责任;(4)在发生索赔事件时,有权要求乙方进行赔偿。
2.2 乙方的权利和义务:(1)按照合同约定完成工程项目;(2)对工程质量、工期、安全等方面承担责任;(3)在发生索赔事件时,应当及时进行调查、分析,提出合理的赔偿方案;(4)在收到甲方的索赔通知后,应当在规定的时间内提交索赔报告。
第三条赔偿方式和免责条件(1)对于已经发生的损失,乙方应当承担全部赔偿责任;(2)对于尚未发生的损失,乙方应当采取措施予以预防或减少损失的发生;(3)对于因不可抗力导致的索赔事件,乙方不承担赔偿责任。
(1)因甲方原因导致的索赔事件;(2)因不可抗力导致的索赔事件。
第四条问题发生时的赔偿范围和免责具体情况(1)工程质量问题,包括但不限于工程质量不符合合同约定的质量标准、工程存在安全隐患等;(2)工期延误问题,包括但不限于未按合同约定的时间完成工程、工程延期交付等;(3)其他因乙方原因导致的索赔事件。
4.2 免责具体情况:对于因不可抗力导致的索赔事件,乙方不承担赔偿责任。
具体包括但不限于:自然灾害(如地震、洪水等)、政府行为(如征收、拆迁等)、战争、罢工等。
第五条合同的终止和解除条件5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
工程施工索赔范本

工程施工索赔范本一、前言根据合同条款及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的工程(以下简称“本项目”)进行施工,现因乙方在施工过程中遇到了一些特殊情况,故向甲方提出索赔。
为确保双方权益,经双方友好协商,特制定本索赔报告。
二、工程概况1. 工程名称:XXXX工程2. 工程地点:XXXX地区3. 工程规模:XXXX平方米4. 工程合同金额:XXXX万元5. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日6. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日三、索赔事由1. 甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料,导致乙方施工进度延误。
2. 甲方提供的施工场地不具备施工条件,导致乙方施工设备损坏,额外增加维修费用。
3. 甲方未按合同约定及时支付工程进度款,影响乙方施工资金的正常运转。
4. 甲方擅自变更设计,导致乙方施工方案调整,增加施工成本。
5. 甲方原因导致工程质量问题,乙方进行返工处理,增加施工费用。
四、索赔金额及工期顺延1. 甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料,导致乙方施工进度延误,乙方要求顺延工期XX天。
2. 甲方提供的施工场地不具备施工条件,导致乙方施工设备损坏,额外增加维修费用XX万元。
3. 甲方未按合同约定及时支付工程进度款,影响乙方施工资金的正常运转,乙方要求甲方支付逾期付款利息XX万元。
4. 甲方擅自变更设计,导致乙方施工方案调整,增加施工成本XX万元。
5. 甲方原因导致工程质量问题,乙方进行返工处理,增加施工费用XX万元。
五、证据材料1. 合同文件:施工合同、补充协议等。
2. 施工图纸及技术资料:甲方未按时提供或不完整的图纸及技术资料。
3. 施工记录:施工进度表、施工日志等。
4. 付款凭证:工程进度款支付凭证、银行流水等。
5. 变更设计文件:甲方擅自变更设计的文件及乙方提交的调整方案。
6. 质量问题处理记录:工程质量问题描述、返工处理记录等。
七、解决办法1. 甲方应按合同约定履行义务,提供齐全的施工图纸及技术资料。
施工企业工程损失索赔状(3篇)

第1篇案由:工程损失索赔原告:XX建筑工程有限公司(以下简称“原告”)住所地:XX市XX区XX路XX号法定代表人:张三,职务:董事长被告:XX房地产开发有限公司(以下简称“被告”)住所地:XX市XX区XX路XX号法定代表人:李四,职务:总经理一、诉讼请求1. 判令被告支付原告因工程损失而产生的赔偿金人民币叁拾万元整(¥300,000.00)。
2. 判令被告承担本案诉讼费用。
二、事实与理由一、事实原告与被告于2019年10月签订《建设工程施工合同》,约定由原告承建被告开发的XX住宅小区项目。
合同工期为一年,合同总价款为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。
合同签订后,原告按照合同约定进行施工。
在施工过程中,由于连续降雨,导致施工现场积水严重,基坑出现坍塌。
原告立即采取应急措施,投入大量人力、物力进行抢险,但仍然造成了一定程度的损失。
经评估,原告因此次工程损失共计人民币叁拾万元整(¥300,000.00)。
二、理由1. 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 本案中,由于连续降雨导致施工现场积水严重,基坑出现坍塌,属于不可抗力因素。
但被告在签订合同时并未充分考虑到此类风险,也未在合同中约定不可抗力条款。
因此,被告应承担由此造成的损失。
3. 根据《中华人民共和国建筑法》第五十二条规定,建设单位应当保证施工现场的安全、文明施工,并承担因不可抗力等原因造成的损失。
4. 原告在此次工程损失中,已尽到合理注意义务,采取应急措施进行抢险,但仍然造成了损失。
因此,被告应当承担赔偿责任。
综上所述,原告认为被告应承担因不可抗力造成的工程损失,支付原告人民币叁拾万元整(¥300,000.00)的赔偿金。
为此,特向贵院提起诉讼,请求依法判决。
此致XX市XX区人民法院原告:XX建筑工程有限公司法定代表人:张三2019年12月15日第2篇原告: [原告企业名称]住所地: [原告企业住所地]法定代表人: [原告法定代表人姓名]联系电话: [原告联系电话]被告: [被告企业名称]住所地: [被告企业住所地]法定代表人: [被告法定代表人姓名]联系电话: [被告联系电话]案由:工程损失索赔事实与理由:一、基本事实原告[原告企业名称](以下简称“原告”)与被告[被告企业名称](以下简称“被告”)于[合同签订日期]签订了《[工程名称]施工合同》(以下简称“合同”),约定由原告承担[工程名称]的施工任务。
工程索赔报告书三篇

工程索赔报告书三篇篇一:工程索赔报告书一、总论前言:20XX年4月,XX(集团)有限公司参与了由XX有限公司(下称贵司)投资建设的XX大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在20XX年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了XX项目部,委派XX为本项目总指挥,组建了以XX为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20XX年4月20日正式进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。
为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,20XX年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。
20XX年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于XX市20XX年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至20XX年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。
20XX年5月31日前,我司XX项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。
工程索赔申请书范文(精选14篇)

工程索赔申请书范文(精选14篇)工程索赔范文篇1核心内容:本文书是工程费用索赔申请书。
主要包括违反的合同条款、违反原因、赔偿金额、事实理由等。
下面法律快车小编为您介绍工程费用索赔申请书格式。
工程名称:_____________致: (监理单位)____________根据条款___条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:____________索赔金额的计算:____________附:证明材料承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________工程索赔申请书范文篇2中国人民财产保险股份有限公司:兹有我院住院患者李全三,男,45岁。
因右小腿砸伤,当时诊断:右胫骨下1/3粉碎性骨折。
于20xx年11月6日在我院做骨折切开复位钢板内固定术。
术后一年拆除内固定钢板,患者行走后出现右小腿骨折处疼痛、肿胀,经X线检查发现右胫骨发生二次骨折。
于20xx年12月7日再次住院行右小腿夹板外固定,右小腿免负重,应用促进骨折愈合药物及改善局部血液循环类药物等治疗,于20xx年5月31骨折愈合出院。
用人单位凌源钢达集团公司认为二次骨折与内固定钢板拆除过早有关,属医院方医疗失误。
要求负担20xx年12月7日至20xx年5月31日住院期间的医疗费(.22元)。
凌源钢城中心医院已在中国人民财产保险股份有限公司参加《医疗责任保险》,特此申请索赔,索赔金额壹万伍仟壹百玖拾肆元贰角贰分整。
¥:x元。
申请人:20xx年6月10日工程索赔申请书范文篇3中国人民财产保险股份有限公司:兹有我院住院患者李全三,男,45岁。
因右小腿砸伤,当时诊断:右胫骨下1/3粉碎性骨折。
于20xx年11月6日在我院做骨折切开复位钢板内固定术。
术后一年拆除内固定钢板,患者行走后出现右小腿骨折处疼痛、肿胀,经X线检查发现右胫骨发生二次骨折。
工程施工索赔报告(3篇)

第1篇一、项目背景本项目为某市某住宅小区建设工程,项目合同金额为人民币壹仟万元整。
我方为承包商,业主为甲方。
合同签订日期为2021年5月1日,开工日期为2021年5月15日,竣工日期为2022年5月15日。
二、索赔事件概述1. 事件原因:在项目施工过程中,由于甲方未按合同约定提供施工现场,导致我方无法按期开工。
同时,甲方在施工过程中频繁变更设计,导致我方施工进度延误。
2. 事件时间:2021年6月1日至2021年10月31日。
3. 事件影响:我方施工进度延误,导致工程成本增加,设备闲置,人员窝工。
三、索赔理由1. 甲方未按合同约定提供施工现场,导致我方无法按期开工。
根据《建设工程施工合同》第十七条第一款规定:“甲方应按照合同约定的时间、地点,提供施工现场。
”我方在合同约定的时间内,多次向甲方提出施工现场问题,但甲方未予解决,导致我方无法按期开工。
2. 甲方在施工过程中频繁变更设计,导致我方施工进度延误。
根据《建设工程施工合同》第二十一条第一款规定:“甲方应按照合同约定的设计图纸进行施工。
”但在施工过程中,甲方多次变更设计,导致我方施工进度延误。
四、索赔金额1. 工期延误赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十七条第一款规定:“因甲方原因导致工期延误的,甲方应向承包商支付工期延误赔偿金。
”根据实际情况,工期延误赔偿金额为人民币叁拾万元整。
2. 设备闲置赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十八条第一款规定:“因甲方原因导致设备闲置的,甲方应向承包商支付设备闲置赔偿金。
”根据实际情况,设备闲置赔偿金额为人民币壹拾万元整。
3. 人员窝工赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十九条第一款规定:“因甲方原因导致人员窝工的,甲方应向承包商支付人员窝工赔偿金。
”根据实际情况,人员窝工赔偿金额为人民币伍万元整。
综上所述,我方共计索赔金额为人民币肆拾伍万元整。
五、结论我方根据《建设工程施工合同》的相关规定,认为甲方在项目施工过程中存在违约行为,导致我方施工进度延误,设备闲置,人员窝工。
工程施工索赔案例(3篇)

第1篇一、案例背景某住宅小区建设项目,由A建筑公司承包,合同工期为24个月。
工程总投资约1.2亿元,合同约定按照工程进度分阶段支付工程款。
在项目实施过程中,由于多种原因导致工期延误,A建筑公司遂向业主提出工期延误及费用索赔。
二、工期延误原因分析1. 业主原因:- 业主拖延提供场地,导致工程延期开工;- 业主未按时提供设计图纸,导致施工进度受阻;- 业主未按时支付工程进度款,影响施工资金周转。
2. 不可抗力因素:- 地震、洪水等自然灾害,导致部分工程受损,需重新施工;- 雨季施工,影响部分工程进度。
3. 承包商原因:- 施工人员不足,导致施工进度缓慢;- 施工机械故障,影响施工进度。
三、索赔内容及计算1. 工期索赔:- 业主原因导致工期延误6个月;- 不可抗力因素导致工期延误3个月;- 承包商原因导致工期延误2个月。
综上,工期延误共计11个月。
根据合同约定,A建筑公司可索赔工期延误赔偿金,计算如下:工期延误赔偿金 = 工期延误天数× 日赔偿金额日赔偿金额 = 合同总额× 1%工期延误赔偿金= 11 × 120,000,000 × 1% = 1,320,000元2. 费用索赔:- 业主原因导致的费用损失,包括材料损失、人工费增加等,共计200万元;- 不可抗力因素导致的费用损失,包括修复费用、停工损失等,共计150万元;- 承包商原因导致的费用损失,包括人工费增加、机械租赁费增加等,共计50万元。
综上,A建筑公司可索赔费用共计400万元。
四、案例总结本案例中,A建筑公司通过详细分析工期延误原因,提出了合理的索赔要求,并按照合同约定进行计算。
最终,业主同意A建筑公司的索赔请求,双方达成和解。
五、启示1. 建设工程项目中,各方应严格按照合同约定履行义务,确保工程顺利进行;2. 承包商应加强合同管理,及时收集证据,为索赔提供有力支持;3. 业主应积极配合承包商,确保工程按期完工。
工程索赔申请书范文8篇

工程索赔申请书范文8篇第1篇示例:工程索赔申请书范文尊敬的贵公司/单位:我是某工程项目的业主,我在此向贵公司申请索赔。
根据合同约定及工程实际情况,我认为我有权获得合理的赔偿。
以下是我申请索赔的具体内容及理由:一、工程延期索赔根据合同约定,工程项目应于某日期完成,但由于种种原因,工程出现了延期。
延期导致了工程周期的延长,给我带来了不必要的损失。
我要求贵公司根据合同约定为我进行工程延期索赔。
二、工程质量问题索赔在工程建设过程中,出现了一些质量问题,这些问题不仅影响了工程的进展,也给我带来了额外的费用。
质量问题的出现是贵公司责任范围内的,我要求贵公司承担相应的赔偿责任。
三、额外费用索赔在工程建设过程中,由于一些特殊原因,我不得不承担了一些额外的费用。
这些费用是在合同约定范围外发生的,我认为贵公司应当予以赔偿。
四、其他索赔事项除上述三点外,还有一些其他方面的索赔事项,我会在后续的索赔函中详细说明。
对于以上所述的索赔事项,我已经与贵公司进行了沟通,并得到了一定程度的理解和支持。
但鉴于涉及到一定金额的赔偿,我希望能够得到贵公司的进一步确认和协助。
希望贵公司能够慎重对待我的索赔申请,提供必要的支持和赔偿。
我希望能够和贵公司保持友好的合作关系,我相信通过双方的合作和沟通,可以妥善解决我们之间的纠纷。
谢谢!此致业主敬上第2篇示例:工程索赔申请书尊敬的领导:我公司在贵单位积极参与了某工程项目的施工,为完成工程任务尽心尽力。
由于工程设计、管理等方面存在问题,导致我们在工程进展过程中遇到了一系列困难和损失。
故向贵单位提出合理索赔,以维护我公司正当权益。
一、工程变更导致损失在工程实施过程中,贵单位多次要求进行工程设计、施工等方面的变更。
这导致我们需要重新调整施工进度、人员安排和材料采购等工作。
这些变更不仅增加了我们的工作量,还带来了额外的成本支出。
特此申请索赔。
二、工程设计不合理引发问题在工程实施过程中,我们发现部分工程设计存在不合理,导致我们在施工过程中遇到了困难和延误。
工程施工阶段索赔实例(3篇)

第1篇一、背景某工程项目位于我国某城市,总投资约10亿元人民币。
项目合同工期为两年,由某施工单位承建。
在施工过程中,由于多种原因,导致工程进度延误,施工单位向建设单位提出索赔。
二、索赔原因及证据1. 延期原因(1)设计变更:在施工过程中,由于建设单位要求增加部分功能,导致设计变更,施工单位需重新进行设计、采购和施工,影响了工程进度。
(2)材料供应问题:部分建筑材料供应商未能按时供货,导致施工单位无法按计划进行施工。
(3)自然灾害:在施工期间,当地发生了一次强降雨,导致部分施工区域被淹没,影响了工程进度。
2. 索赔证据(1)设计变更通知单:建设单位要求施工单位进行设计变更的相关文件。
(2)材料供应合同及延期通知:建筑材料供应商未能按时供货的合同及相关通知。
(3)气象灾害预警信息:当地气象部门发布的强降雨预警信息。
三、索赔计算1. 工期延误索赔根据合同约定,工期延误索赔按照每天赔偿合同价的0.5%计算。
由于设计变更、材料供应问题及自然灾害等原因,工程实际工期延误了6个月。
因此,工期延误索赔金额为:10亿元× 0.5% × 6个月 = 3000万元2. 费用索赔(1)设计变更费用:根据变更设计通知单,设计变更费用为500万元。
(2)材料供应延误费用:由于材料供应延误,施工单位需支付额外费用200万元。
(3)自然灾害损失费用:由于自然灾害,施工单位遭受损失100万元。
因此,费用索赔金额为:500万元 + 200万元 + 100万元 = 800万元四、索赔处理结果建设单位经审核,认为施工单位提出的索赔理由充分,同意支付工期延误索赔和费用索赔共计3800万元。
五、总结本案例中,施工单位在施工过程中遇到多种原因导致工程进度延误,通过合理索赔,成功获得了相应的经济补偿。
此案例提醒施工企业在施工过程中,应充分了解合同条款,合理应对各种风险,确保自身权益。
同时,建设单位也应严格履行合同义务,保障施工单位合法权益。
工程施工合同索赔报告范本

工程施工合同索赔报告范本一、前言根据工程施工合同(以下简称“合同”)的相关条款,承包人(以下简称“我方”)认为在合同执行过程中发生了一些特殊情况,导致我方遭受了额外的费用支出和工期延误。
为此,我方依据合同条款,向发包人(以下简称“贵方”)提出索赔。
二、索赔事件及理由1. 工程变更在合同执行过程中,贵方提出了多次工程变更,包括设计图纸的修改、施工方案的调整等。
这些变更导致我方在施工过程中需要额外投入人力、物力和财力,从而增加了合同约定的工程总价款。
根据合同条款19.1,我方有权要求贵方追加付款。
2. 工期延误由于贵方的原因,包括但不限于设计图纸延迟提供、施工现场准备不足、审批手续延迟等,导致合同约定的工程进度受到影响,工期延误。
根据合同条款19.1,我方有权要求贵方延长工期。
3. 不可抗力在合同执行期间,我国部分地区发生了严重的自然灾害(如洪水、地震等),直接影响了我方的施工进度和工程质量。
根据合同条款19.1,我方有权要求贵方延长工期和追加付款。
三、索赔金额和工期延长1. 工程变更导致的额外支出:根据变更后的工程量和价格,我方统计出额外支出为人民币【具体金额】。
2. 工期延误导致的损失:由于工期延误,我方无法按照原计划完成工程,导致设备租赁、人员工资等费用支出增加。
根据实际损失,我方统计出额外支出为人民币【具体金额】。
综上,我方要求贵方支付工程变更导致的额外支出【具体金额】、工期延误导致的损失【具体金额】共计人民币【总金额】。
四、证据材料1. 工程施工合同及相关附件。
2. 工程变更通知、设计图纸修改记录等。
3. 工期延误证明文件,如施工进度计划、延期审批文件等。
4. 不可抗力事件证明文件,如自然灾害发生证明、政府公告等。
5. 额外支出相关发票、支付凭证等。
6. 其他支持索赔的文件和材料。
五、结论贵方应当根据合同条款,审慎处理我方的索赔请求。
我方期待与贵方友好协商,共同解决此次索赔问题,维护合同双方的合法权益。
工程索赔范本[五篇模版]
![工程索赔范本[五篇模版]](https://img.taocdn.com/s3/m/cca6b12f6ad97f192279168884868762caaebbb5.png)
工程索赔范本[五篇模版]第一篇:工程索赔范本工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。
四、索赔项目索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。
工程索赔报告范本最新通用

工程索赔报告范本最新通用合同编号:__________合同方信息:甲方:(全称)乙方:(全称)一、工程概况1.1 本项目位于__________________,主要包括__________________等内容。
1.2 工程规模:__________________。
1.3 工程质量标准:__________________。
1.4 工程合同价款:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
1.5 工程工期:自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方应向乙方提供完整的工程设计文件、施工图纸及有关技术资料,并保证其真实、准确、完整。
2.2 甲方应按照约定的时间和金额支付工程进度款和竣工结算款。
2.3 甲方应按照约定提供施工场地、施工条件及施工所需的证件和批文。
2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题,确保工程的顺利进行。
2.5 甲方应按照约定承担因自身原因导致工程变更、签证等产生的费用。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照工程设计文件、施工图纸及有关技术资料进行施工,并保证工程质量达到约定的标准。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程,因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应按照约定的价格向甲方提供工程,工程竣工后,乙方应按照约定的方式进行工程结算。
3.4 乙方应按照约定承担施工过程中出现的安全事故及质量问题的责任。
3.5 乙方应遵守国家的法律法规,严格按照施工规范操作,确保施工安全。
四、工程变更和签证4.1 工程变更和签证应由甲方提出,经乙方确认后报批相关部门。
4.2 工程变更和签证的费用按照约定的方式计算,并调整合同价款。
五、工程结算5.1 工程竣工后,乙方应按照约定的方式向甲方提交工程结算报告。
5.2 甲方应在收到工程结算报告后__天内进行审核,如有异议,应在__天内提出,双方协商解决。
施工工程索赔报告(3篇)

第1篇一、报告概述项目名称:XX建筑工程项目地点:XX市XX区承包单位:XX建筑有限公司监理单位:XX工程监理有限公司一、索赔事件概述1. 索赔事件发生时间:2021年5月15日至2021年6月30日2. 索赔事件原因:因业主方未能按合同约定提供施工图纸及现场条件,导致我方施工进度延误。
3. 索赔事件影响:我方施工进度延误,造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
二、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》第一百一十九条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 《建设工程施工合同》第七条:业主方应按合同约定提供施工图纸及现场条件,因业主方原因导致施工进度延误,承包方有权要求赔偿损失。
三、索赔计算1. 窝工损失:根据现场实际情况,窝工时间为45天,窝工人员100人,每人每日工资为200元,共计90000元。
2. 机械闲置损失:因施工进度延误,机械闲置时间为45天,机械每日租金为5000元,共计225000元。
3. 材料积压损失:因施工进度延误,材料积压时间为45天,材料积压金额为100000元。
4. 误期损失:根据合同约定,误期赔偿金为每日10000元,共计450000元。
四、索赔要求1. 要求业主方赔偿窝工损失90000元。
2. 要求业主方赔偿机械闲置损失225000元。
3. 要求业主方赔偿材料积压损失100000元。
4. 要求业主方赔偿误期损失450000元。
五、索赔处理建议1. 业主方应严格按照合同约定提供施工图纸及现场条件,确保施工进度不受影响。
2. 业主方应与承包方保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。
3. 业主方应按照合同约定,及时支付工程款,保障承包方合法权益。
4. 双方应共同协商,寻求合理解决方案,确保工程顺利进行。
六、结论综上所述,我方因业主方原因导致施工进度延误,造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
根据相关法律法规及合同约定,我方有权要求业主方赔偿上述损失。
工程索赔费用报告书五篇

工程索赔费用报告书五篇工程索赔费用报告书五篇篇一:工程索赔费用报告书XX小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书一、总论前言:XXXX建设工程有限公司参与了由XX城XX公司(下称贵司)投资建设的XX小区7#、9#、16#工程投标,且我司获得中标,中标合同价为2300多万元,该工程设计为11层全剪力墙现浇结构,建筑面积约16212m2。
按照贵司要求和监理工程师指示,我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了XX城项目部,委派彭图强为本项目项目经理。
为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程,从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工(均签署劳务合同)参与本项目的施工建设,投入520万元的现金确保施工资金的需要,为保障材料能够保质、保量,并设立了材料采购组。
在施工工程中我司精心组织施工,实行三班倒,加班加点按时按节点按计划顺利施工。
二、索赔事项索赔事项一:(一)、索赔费用事项概述:当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工,但贵司各种原因,致使我司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面直接和间接损失。
(二)、索赔费用:(1)人工费。
包括:A、由于国家政策性人工费调整,我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人,为了能完成工程量,不得不给劳务队将人工费上调增加费用568638.78元(未含规费、税金)。
(2)利润。
原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商,我方认为材料费中还能有些利润,因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价,但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商,致使我方按原计划的利润为零利润,等于我方只干了一个人工。
众所周知,西安市目前的市场行情,预算中的人工费都是赔钱的,更别说什么利润了,因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元(未含规费、税金)。
2024工程索赔报告范本

2024工程索赔报告范本合同编号:__________合同方信息:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为工程项目的业主,乙方为工程项目的施工方,双方为明确工程索赔事宜,经友好协商,特订立本工程索赔报告范本,以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程合同价款:__________第二条合同履行2.1 乙方按照合同约定的施工进度和质量要求完成工程。
2.2 甲方按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。
2.3 双方按照合同约定的方式进行工程验收。
第三条索赔事项3.1 乙方在合同约定的工期内完成工程,如因甲方原因导致工程延期,乙方有权向甲方提出索赔。
3.2 乙方按照合同约定的质量要求完成工程,如工程出现质量问题,乙方有权进行返修,甲方应承担由此产生的费用。
3.3 乙方在合同约定的付款时间内未收到工程款,有权向甲方提出逾期付款的利息索赔。
3.4 如因不可抗力因素导致工程无法正常进行,双方可协商调整工程进度和费用。
第四条索赔程序4.1 乙方发现索赔事项时,应及时通知甲方,并提供相关证据。
4.2 甲方收到乙方索赔通知后,应在约定时间内对乙方索赔事项进行核实,并给予答复。
4.3 双方根据核实结果,协商确定索赔金额和支付方式。
4.4 双方签订索赔协议,乙方据此办理相关手续。
第五条违约责任5.1 乙方未按照合同约定的质量要求完成工程,甲方有权要求乙方返修,并承担由此产生的费用。
5.2 甲方未按照合同约定的付款方式和时间支付工程款,乙方有权向甲方提出逾期付款的利息索赔。
5.3 双方未按照合同约定履行各自义务,导致合同无法履行,双方应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程索赔报告书(某某)工程索赔报告书一、总论前言:2006年4月,乙公司参与了由甲公司(下称贵司)投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工,并要求加班加点,必须在2006年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了永川项目部,委派汪某为本项目总指挥,组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于2006年4月20日正式进场施工,按照设计施工内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。
为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,2006年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。
2006年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的情况下,承诺不低于重庆市2005年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至2006年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。
2006年5月31日前,我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。
索赔事项概述:2006年6月1日,当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工,且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时,贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层,原三、四层施工内容全部取消,致使我司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任,造成多项直接和间接损失。
索赔要求:由于我司向贵司索赔的事由是贵司单方变更施工内容,故索赔要求包括下列方面:(1)人工费。
包括:A、2006年6月1日前,为了完成原工程总量加班、加点而额外支付的人工费用;B、因总工程量减少,按照劳务合同支付给民工的补偿金及路费。
(2)材料费。
包括租赁材料(钢管、模板)、购买材料(线管、电线、塑钢窗、钢材、木材)两方面。
A、由于购买材料超过实际用量而增加的材料购买费用及相应资金利息损失;B、按原施工组织设计租赁但超过实际需要的周转材料的租赁费损失;C、缩短使用期限,提前终止周转材料租赁合同违约金;(3)施工机械损失(塔机、挖掘机)。
A、2006年6月1日前,为了按计划完成施工任务而采用塔机垂直运输使用费(含实际使用费和违约金);B、2006年6月1日前,为了按计划完成施工任务而采用挖掘机,比人工挖掘增大部分损失;C、因减少总工程量致使塔机、挖掘机租赁合同提前解除的违约损失;(4)工地管理费。
指我司按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费;包括A、增大活动板房、临时房屋、道路、围墙等临时设施投资损失及生活用品损失;B、2006年5月31日前,为了满足贵司施工期限要求,我司加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出;(5)利息。
由于工程变更而我司实际多投资资金的利息,包括:A、为满足施工需要,多支付商品砼合同预付款利息损失;B、多垫付工程款资金利息损失;(6)利润。
指原计划和现在实际施工部分利润差额。
索赔编写组及审核人员:二、索赔根据部分索赔事件发生情况:我司从2006年4月20日正式进场施工至2006年5月31日,除我司与监理工程师及贵司正常往来的工作联系外,三方没有任何分歧意见,特别是我司在接到贵司的相关指令后,均在合理范围内予以处理,没有任何违约或其他原因出现工程质量问题及延误工期。
2006年6月1日,监理工程师及贵司事前没有透露任何信息的情况下,贵司突然通知大幅度变更施工量,导致我司在施工组织和材料准备、人员安排等方面没有任何时间和机会避免和减少损失,致使我司损失特别大。
递交索赔意向书情况:我司除组织工作组到施工现场问题情绪外,也按照施工行业索赔普遍做法,在索赔事件发生后28 天内(实际在2006年6月日递交索赔意向书),向贵司工程师发出了索赔意向通知,充分表明了我司的索赔要求,并列明了索赔的基本项目。
索赔事件处理情况:在索赔事件发生并书面通知我司现场负责人李某,当日我司董事会获悉变更通知后,立即召开公司高层管理人员会议,会议研究决定:服从贵司的变更指令,但同时提出因此造成的我司的损失应由贵司承担,便委托现场负责人李某与监理工程师和贵司联系,客观反映我司因此而面临的诸多问题和造成的损失,我司现场管理人员、技术人员十分不理解,特别是130余民工及劳务负责人获悉此消息后,立即全面停工并到永川项目部提出要求:一、立即结算并支付所有工资,停止施工;二、如果不立即结算并支付,可以暂时继续施工,听从现场安排。
但在通知减员时,应按照劳务合同约定,补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费。
我司获悉消息后,为了稳定民工情绪,减少施工现场因民工问题而震荡和停工,顺利完成余下施工任务,立即抽调相关人员组成工作组到现场办公,最后与民工达成协议,同意按照劳务合同约定补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费;同时通知正在履行的其他合同立即暂停履行,并积极协商处理善后事宜,尽力减少因工程量变更而造成的损失。
我司在处理本事件中,付出了艰辛的劳动,化解了众多矛盾,协调了各方面关系,也支付了许多额外费用,我司认为在避免和减少损失方面,已竭尽全力。
在索赔事件发生后,我司与贵司是积极配合的,在处理事件时是快速有效,不存在任何过错和不当行为。
索赔要求的合同依据:由于贵司的学生食堂及活动中心工程招投标时间紧迫,且在招投标后还没来得及签署合同,贵司便要求我司进场施工,而至今贵司仍没有与我司签署正式书面施工合同书,故本项目的索赔合同依据仅有:①中标通知书;②投标书及其附件;③开工通知书。
三、计算部分索赔总额:依据本事件产生的原因和涉及的范围,我司按照建筑行业施工索赔及永川项目部实际损失分为9大项,共计索赔总额为:2064673.00元各项计算单列如下(详细计算清单见索赔计算书):(1)前期投资损失合计为:191760.00+5476.67=197236.70元。
(2)周转材料租金损失为:101600.00+222620.00=324220.00元(3)项目部采购的材料和签定的材料采购合同的违约损失:315438.10+176585.00+25649.04+115567.20=633239.30元。
(4)工程管理费用、经营费用损失及公司完成减少工程合法的利润损失合计为 115014.90+76629.32+288022.00=479666.20元。
(5)塔吊设备的租赁损失,各类机械设备的租赁损失合计为132390+7010.00=139400元.(6)工程临设费用增大的损失: 6463.79+52734.00=59197.79元(7)工程垫付资金利息损失合计为20932.04元(8)提前解除劳务合同损失合计为元(9)商品砼预付款资金利息损失为2580.88元。
各项计算依据及证据:(1)前期投资损失:197236.70元按照工程原设计建筑面积12302.84㎡,设计变更后的建筑面积6405.04㎡,减少建筑面积5897.8㎡.减少工程量比例为47.94%,本工程的所有前期投资为40万元,按照比例损失额为191760.00元,相应资金利息为5476.67元(预计4个月期限,即2006年9月30止,超过此期限,利息损失继续计算);两项合计为197236.70元。
证据:财务报表。
(2)周转材料租金损失:546840元A、钢管租赁损失:按照租赁合同约定支付租金至少为113天(2006年5月10日---2006年8月31日),变更后工期为66天,减少实际使用期限为47天,应当多支付钢管租金59690.00元;同时,施工组织设计的变更,导致租赁钢管比实际需要钢管多一倍,其多租赁部分钢管损失41910.00元,两项合计为324220.00元。
证据:租赁合同B、模板租赁损失:按照租赁合同约定支付租金至少为113天(2006年5月10日---2006年8月31日),变更后实际施工期限为66天,减少47天,多支付租金为120320.00元。
同时,施工组织设计的变更,导致租赁模板比实际需要模板多一倍,其多租赁部分模板损失102300.00元,两项合计为222620.00元。
证据:租赁合同(3)购销合同损失:633239.30元。
A、钢材采购损失:由于我司总部不在永川,且在永川尚无其他施工项目,而多购销钢材80吨已经运抵永川项目部,现在无法处理,损失额为263200.00元。
同时,因我司变更购销数量承担违约责任损失52238.10元,合计为:315438.10元。
B、木材、竹模板采购损失:我司为永川项目已采购木材比现在实际使用木材比较,规格500×100×2000、500×100×4000规格分别多购18.5立方米和30立方米,竹模板1000×2000规格多采购3200平方米,其损失为109625.00元,同时,因我司变更购销数量承担违约责任损失66960.00元,合计为:176585.00元。
证据:购销合同C、线管采购、电线合同违约损失:依据采购合同约定:我司单方变更货物数量,应向对方支付合同总价款30.00%的违约金,导致违约损失为25649.04元。
证据:购销合同D、塑钢窗购销合同违约损失:按塑钢窗购销合同约定,我司单方变更合同约定数量、价款均应向对方支付合同总价款30.00%的违约金,违约损失为:115567.20元。
证据:购销合同(4)工程管理费用、经营费用损失及公司完成减少工程合法的利润损失合计为479666.20元。
证据:财务报表(工程管理费用汇总,各项经营费用汇总)(5)塔机、挖掘机租赁损失139400元。
A、塔机租赁及增大费用损失:132390元B、挖掘机租赁及增大费用损失:7010.00元(6)工程临设费用增大的损失: 59197.79元A、临设活动板房增大损失:6463.79元;B、其他临设增大损失(含临时房屋、道路、围墙及生活用品):52734元;证据:租赁合同,财务报表(7)工程垫付资金利息损失合计为20932.04元证据:财务报表(8)提前解除劳务合同损失合计为元证据:劳务合同,领取补偿费名册表(9)商品砼预付款资金利息损失为2580.88元。