湖北省建设工程施工合同范本

合集下载

湖北施工合同范本

湖北施工合同范本

湖北施工合同范本合同编号:工程名称:工程地点:发包人:承包人:签订日期:第一部分合同协议书发包人(全称):法定代表人:法定注册地址:承包人(全称):法定代表人:法定注册地址:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容,包括但不限于建筑结构、建筑面积、层数等]4. 工程规模:[具体工程规模,如占地面积、总建筑面积等]二、工程承包范围承包范围:[详细说明承包的工作范围,包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等]三、合同工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 合同工期总日历天数:[总天数] 天四、质量标准工程质量标准:[具体质量标准,如合格、优良等]五、合同价款金额(大写):[大写金额] 元(人民币)¥:[小写金额] 元(人民币)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1. 本合同协议书2. 中标通知书(如果有)3. 投标函及其附录(如果有)4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 技术标准和要求7. 图纸8. 已标价工程量清单或预算书9. 其他合同文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:[具体时间]合同订立地点:[具体地点]本合同双方约定 [生效条件,如签字盖章后生效等] 后生效。

发包人(公章):____________________ 承包人(公章):____________________法定代表人或其委托代理人(签字):____________________ 法定代表人或其委托代理人(签字):____________________[联系方式] [联系方式]第二部分通用条款(通用条款内容可参考国家相关标准合同的通用条款,此处省略)第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义2. 合同文件及解释顺序3. 语言文字和适用法律、标准及规范4. 图纸二、双方一般权利和义务1. 工程师2. 项目经理三、施工组织设计和工期1. 进度计划2. 工期延误四、质量与验收1. 工程质量2. 检查和返工3. 隐蔽工程和中间验收4. 重新检验5. 工程试车五、安全施工六、合同价款与支付1. 合同价款及调整2. 工程预付款3. 工程量确认4. 工程款(进度款)支付七、材料设备供应1. 发包人供应材料设备2. 承包人采购材料设备八、工程变更九、竣工验收与结算1. 竣工验收2. 竣工结算十、违约、索赔和争议1. 违约2. 索赔3. 争议十一、其他1. 工程分包2. 不可抗力3. 保险4. 担保5. 专利技术及特殊工艺6. 文物和地下障碍物7. 合同解除8. 补充条款。

湖北建筑施工合同范本

湖北建筑施工合同范本

湖北建筑施工合同范本甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包,乙方承包的湖北建筑施工项目,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程内容:_______1.5 工程规模:_______1.6 工程质量:_______1.7 工期:_______二、合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。

2.2 合同价款支付方式:_______三、施工图纸及技术文件3.1 甲方应在合同签订后_______日内向乙方提供施工图纸及技术文件。

3.2 乙方在接到施工图纸及技术文件后,应在_______日内完成图纸会审,并向甲方提出修改意见。

四、材料和设备4.1 工程所需的材料和设备由_______方提供。

4.2 材料和设备的质量标准:_______4.3 甲方提供的材料和设备,乙方应按照甲方的要求进行验收。

五、施工组织与进度5.1 乙方应根据工程特点和施工条件,编制施工组织设计和施工方案,报甲方批准后执行。

5.2 乙方应按照甲方批准的施工组织设计和施工方案组织施工,确保工程质量和进度。

5.3 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督检查,乙方应予以配合。

六、工程变更6.1 工程变更的范围和内容:_______6.2 工程变更的价款调整:_______七、竣工验收7.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。

7.2 甲方应在接到乙方提交的竣工验收报告及相关资料后_______日内组织验收。

7.3 工程经验收合格后,甲方应向乙方支付工程结算价款。

八、质量保修8.1 乙方对工程的质量保修期为_______年,自工程竣工验收合格之日起计算。

湖北建设工程合同模板

湖北建设工程合同模板

湖北建设工程合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!标题:湖北建设工程合同模板甲方(以下简称“业主”):__________乙方(以下简称“承包商”):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,就湖北省内一项建设工程的承包事项,达成如下合同条款:一、工程概述1. 工程名称:__________2. 工程地点:湖北省__________3. 工程内容:__________4. 工程规模:__________5. 工程质量:按照国家相关标准和行业规范执行。

二、合同工期1. 工程总工期为:__________天,自合同签订之日起计算。

2. 如遇不可抗力因素,影响工程进度,经双方协商一致,可适当延长工期。

三、合同价款1. 工程总价款为:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

2. 付款方式:按照工程进度,分阶段支付。

四、双方权利与义务1. 业主:(1)负责提供工程所需的场地、水电等基础设施。

(2)负责办理相关建设手续,确保工程合法合规。

(3)按时支付工程款项。

2. 承包商:(1)严格按照设计图纸、施工方案和合同约定进行施工。

(2)确保工程质量和安全,遵守国家和行业的相关规定。

(3)按时完成工程,并配合业主办理相关验收手续。

五、违约责任1. 双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。

2. 因承包商原因导致工程延期,每延期一天,应支付业主总工程款的1%作为违约金。

3. 业主未按时支付工程款,每逾期一天,应支付承包商总工程款的1%作为违约金。

六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应优先通过友好协商解决。

协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年。

湖北施工合同范本

湖北施工合同范本

湖北施工合同范本湖北省建设工程施工合同(示范文本)甲方(建设单位):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________乙方(施工单位):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容,包括但不限于土建、安装、装饰等]4. 工程规模:[工程规模,如建筑面积、工程量等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量标准:[按照国家或行业标准执行]2. 乙方应确保工程施工符合相关质量要求,并按照合同约定的时间和质量标准完成工程。

四、合同价款及支付方式1. 合同价款:本工程的总价款为人民币[大写金额]元(¥[小写金额]元)。

(1)预付款:合同签订后,甲方向乙方支付合同价款的[预付款比例]作为预付款;(2)进度款:根据工程进度,甲方按[进度款支付比例]支付进度款;(3)竣工款:工程竣工并经甲方验收合格后,支付合同价款的[竣工款比例]。

五、双方责任1. 甲方责任:(1)提供工程所需的相关资料和文件;(2)按时支付合同款项;(3)协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

2. 乙方责任:(1)按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期;(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;(3)及时向甲方报告工程进展情况。

六、工程变更1. 如因工程需要,甲方可提出工程变更,乙方应按照甲方的要求进行变更施工。

2. 工程变更的费用计算方法按照合同约定执行。

七、竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。

2. 甲方应在接到通知后的[验收期限]内组织验收,如逾期未验收,则视为工程验收合格。

湖北省建筑工程施工合同

湖北省建筑工程施工合同

湖北省建筑工程施工合同甲方(发包方): [甲方全称]乙方(承包方): [乙方全称]鉴于甲方拟在湖北省[具体地点]建设[工程名称],乙方具备相应的施工资质和经验,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就本工程的施工达成如下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[具体地点]1.3 工程规模:[具体规模描述]1.4 工程内容:[具体施工内容]1.5 工程质量标准:[具体质量标准]第二条工程工期2.1 开工日期:[具体日期]2.2 竣工日期:[具体日期]2.3 工期要求:[具体工期要求]第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款:[具体金额]3.2 支付方式:[具体支付方式,如预付款、进度款、竣工款等] 3.3 付款时间:[具体付款时间节点]第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务:- 按合同约定支付工程款- 提供施工所需的场地和条件- 协调解决施工过程中的问题4.2 乙方权利与义务:- 按照合同约定完成施工任务- 保证工程质量符合标准- 遵守施工现场的安全规定第五条工程变更5.1 工程变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。

5.2 因变更导致的工程价款调整,按照实际发生的费用进行结算。

第六条工程验收6.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。

6.2 甲方应在收到通知后[具体天数]内组织验收。

第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付工程款,应按未付款项的[具体比例]支付违约金。

7.2 如乙方未按期完成工程,应按合同总价款的[具体比例]支付违约金。

第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议,应首先通过协商解决;协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条其他9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表(签字): [签字]乙方代表(签字): [签字]签订日期: [具体日期]请注意,以上内容仅为示例,实际合同应根据具体工程的实际情况和双方的具体协商来制定。

湖北省建设工程施工合同Y

湖北省建设工程施工合同Y

湖北省建设工程施工合同Y湖北省建设工程施工合同范本第一章总则第一条甲方及乙方为依法独立组织的企事业单位,甲方为建设工程的业主,乙方为施工单位,本合同是根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规订立的。

第二条本合同所称建设工程系指将要建设或正在进行建设的工程项目,包括房屋建筑、土建工程、公路建设、水利工程等项目。

第三条甲方授权乙方负责本工程的施工,乙方应按照合同规定负责工程质量、进度及安全,并享有相应的权益和利益。

第四条双方应本着公平、公正的原则,友好协商解决工程建设过程中的各项问题。

第五条本合同适用的法律、法规、规章等如下:1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》3. 《中华人民共和国建筑法》4. 《中华人民共和国招标投标法》5. 《中华人民共和国建筑工程施工合同暂行条款》6. 《中华人民共和国劳动法》第二章合同签订及生效第六条甲方和乙方均应当以书面形式签订本合同,并加盖公章、合同专用章。

双方各执一份,自双方完成签字后生效。

第七条本合同生效后,甲方应向乙方提供工程施工图纸、设计文件、施工许可证等必要的资料。

第八条如因甲方提供的工程资料不准确、不完整或变更,导致乙方承担的风险和责任,由甲方承担。

第九条甲方应向乙方支付合同约定的工程款项,乙方应按合同要求提供施工质量、进度和安全等方面的保证。

第十条双方应共同制定工程施工进度计划,并根据实际情况进行调整。

第三章工程质量和安全第十一条乙方应按照施工图纸和设计要求进行施工,确保工程质量符合相关标准和规范。

第十二条甲方有权对工程进度、质量进行监督和检查,乙方应积极配合。

第十三条乙方应按照相关法律法规和安全规定,采取措施确保工程施工期间的安全。

第十四条如发生工程质量问题或安全事故,乙方应及时采取补救措施,并承担相应的责任。

第四章工程款项支付及结算第十五条甲方应按照合同约定的工程款项支付时间和付款方式,及时向乙方支付。

第十六条乙方应按照合同约定的规定及时开具工程款项发票,并向甲方提供相应的资料。

湖北建设工程施工合同范本

湖北建设工程施工合同范本

湖北建设工程施工合同范本甲方:_____________(委托方名称)乙方:_____________(承包方名称)鉴于甲方有意委托乙方承担下文约定的建设工程施工任务,双方经友好协商,达成如下合同:第一章项目基本情况1. 项目名称:_____________2. 项目地址:_____________3. 项目范围:_____________4. 工程内容:_____________5. 工程造价:_____________第二章施工条件1. 甲方向乙方提供的施工条件包括但不限于:_____________2. 乙方应保证施工现场的安全,确保人员安全和材料设备不受损坏第三章工程进度1. 工程时间计划:开工日期:_____________完工日期:_____________2. 工程各阶段进度计划:_____________第四章施工质量1. 施工合同应符合国家相关标准和规定2. 如发现工程质量问题,甲方有权责令乙方进行整改,并由乙方承担相关费用第五章工程款项支付方式1. 工程款项支付总额为_____________,分期支付,支付方式如下:_____________第六章违约责任1. 任何一方违反合同规定而造成对方损失的,需承担相应的违约责任2. 如甲方违约,乙方有权要求返还已支付的工程款项3. 如乙方违约,需承担相应的经济和法律责任第七章合同变更1. 合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议第八章争议解决1. 双方如发生合同纠纷,应优先通过友好协商解决。

如协商无果,可向有关部门申请仲裁或提起诉讼第九章合同生效1. 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签署之日起生效2. 本合同项下纠纷如经调解无果,提交有管辖权的法院解决甲方(委托方):_____________ 签章:_____________ 日期:_____________乙方(承包方):_____________ 签章:_____________ 日期:_____________本合同于_________________日签署以上是湖北建设工程施工合同的范本,双方应严格遵守合同约定,共同努力完成工程任务,确保工程质量和安全。

湖北省建设工程施工合同()5篇

湖北省建设工程施工合同()5篇

湖北省建设工程施工合同()5篇篇1发包方(甲方):[甲方公司名称]承包方(乙方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程承包方式:[承包方式]4. 工程范围和内容:[范围和内容]第二条合同文件1. 施工图纸及说明、地质资料、工程概算书和预算书。

2. 施工合同及补充协议。

3. 甲方对施工图进行的合理修改、补充及变更。

4. 甲方委托设计单位编写的有关设计文件及变更。

5. 乙方编制的施组设计、施工计划、施工方案及修改变更等。

6. 招标文件及清单(如有)。

7. 甲方关于施工场地的道路、施工用水、用电、通信等约定。

8. 其他与工程有关的文件、资料及要求。

第三条甲方工作1. 负责办理有关建设手续,为乙方施工提供必要的条件。

2. 负责建设工程的各项设计工作,包括设计交底、施工中设计问题的处理及竣工验收等工作。

3. 负责建设工程的各项监督工作,包括质量监督、安全监督等。

4. 负责对建设单位(业主)的协调沟通工作。

5. 负责按合同约定向乙方支付工程款项。

6. 负责组织有关单位进行竣工验收工作。

7. 负责对乙方的施工资料进行收集、整理并协助乙方完成组卷归档工作。

8. 甲方应做的其他工作。

第四条乙方工作1. 乙方应保证具备履行本合同要求的资质和条件,并承诺按合同规定的内容和要求完成工程的施工任务。

2. 乙方应设立项目经理部,配备相应的管理人员和技术人员,确保施工顺利进行。

3. 乙方应按时向甲方提交施工计划、施工方案及施组设计,并严格按照甲方批准的计划方案实施。

4. 乙方应确保施工现场安全、文明施工,并承担相应的安全责任。

5. 乙方应确保工程质量符合合同约定和相关标准,并按合同约定向甲方提交竣工验收资料。

6. 乙方应协助甲方进行竣工验收工作,并确保验收顺利通过。

湖北工程施工合同范本(通用24篇)

湖北工程施工合同范本(通用24篇)

湖北工程施工合同范本(通用24篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!湖北工程施工合同范本(通用24篇)湖北工程施工合同范本第一篇甲方:(发包方)______________乙方:(承包方)______________根据《_合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

湖北省建设工程施工合同样本

湖北省建设工程施工合同样本

湖北省建设工程施工合同样本湖北省建设工程施工合同样本1. 引言本文档为湖北省建设工程施工合同样本,旨在明确双方在建设工程施工过程中的权益和义务,确保项目顺利进行。

本合同适用于湖北省范围内的各类建设工程项目。

2. 合同主体2.1 甲方(建设单位)甲方:[甲方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系地址:[甲方地址]2.2 乙方(承建单位)乙方:[乙方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系地址:[乙方地址]3. 工程内容3.1 工程名称工程名称:[工程名称]3.2 工程地点工程地点:[工程地点]3.3 工程范围工程范围:[工程范围描述]3.4 工程期限工程期限:[工程开始日期] 至 [工程结束日期]4. 合同条款4.1 合同总价款合同总价款为人民币[总价款金额](大写:[总价款大写])。

4.2 工程款支付方式工程款支付方式为:按照工程进度分期支付。

具体支付方式和支付比例如下:第一期支付比例:[支付比例],金额为人民币[金额](大写:[金额大写]),在合同签订后 [天数] 天内支付;第二期支付比例:[支付比例],金额为人民币[金额](大写:[金额大写]),在工程完成 [百分比] 时支付;其他支付比例和条件:[支付条件描述]4.3 变更和索赔任何关于工程变更或索赔的要求,均应以书面形式提交给对方,并双方同意在收到通知后 [天数] 天内进行答复或协商解决。

4.4 工期延误和违约责任任何一方未按合同约定履行责任,导致工期延误或违约时,应承担相应的违约责任和赔偿责任。

4.5 保修期工程竣工后的保修期为 [保修期限],乙方应负责保修期内的各类维修和保养工作。

4.6 安全与环保乙方在施工过程中应严格遵守国家和地方的安全与环保相关法律法规,确保工程施工安全和环境保护。

5. 合同生效和终止5.1 合同生效本合同自双方代表签字之日起生效,并取代之前双方的一切相关协议和合同。

5.2 合同终止如双方一致同意终止本合同,应经双方正式签署解除协议或其他书面形式,方可终止合同。

湖北省建设工程施工合同样本

湖北省建设工程施工合同样本

湖北省建设工程施工合同样本一、引言建设工程施工合同是建筑工程项目管理的重要组成部分,是规范工程建设各方行为、明确各方权利义务、保障工程质量、安全、进度和投资效益的重要法律文件。

为了进一步规范湖北省建设工程施工合同的管理,根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规,结合湖北省实际情况,制定本合同样本。

二、合同主体三、工程概况1.工程名称:湖北省X项目2.工程地点:湖北省X市(县、区)3.工程规模:总建筑面积X平方米,其中地上建筑面积X平方米,地下建筑面积X平方米。

4.工程内容:建筑工程施工,包括土建、安装、装饰、绿化等。

5.工程质量:符合国家现行施工验收规范和质量评定标准,达到合格等级。

6.工程造价:人民币X万元。

7.工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,共计X天。

四、合同价款及支付方式1.合同价款:人民币X万元(大写:X万元整)。

2.支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的20%作为预付款。

(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方申请支付工程进度款。

甲方在收到乙方申请后15个工作日内支付相应款项。

(3)结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交工程结算报告。

甲方在收到报告后30个工作日内完成结算审核,并将剩余款项支付给乙方。

五、施工管理1.乙方应按照国家有关法律法规和建筑工程施工规范,组织施工,确保工程质量和安全。

2.乙方应建立健全质量保证体系,严格按照设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量符合合同约定。

3.乙方应按照合同约定的工期组织施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应违约责任。

4.甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查,乙方应予以配合。

六、竣工验收1.工程竣工验收应按照国家现行建筑工程施工验收规范进行。

2.工程竣工验收合格后,乙方应向甲方提交完整的工程技术资料和竣工图纸。

3.工程竣工验收合格后,甲乙双方应签订工程结算协议,办理工程结算手续。

湖北施工合同范本(优选21篇)

湖北施工合同范本(优选21篇)

湖北施工合同范本(优选21篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!湖北施工合同范本(优选21篇)湖北施工合同范本第1篇发包方(甲方):______________承包方(乙方):______________双方依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同。

湖北省建设工程施工合同范本

湖北省建设工程施工合同范本

湖北省建设工程施工合同范本一、合同背景本合同是建立在湖北省建设工程施工法律法规的基础上,由施工单位和业主之间达成的协议。

本合同确立了双方之间的权利和义务,以确保施工过程的顺利进行,保证工程质量的标准和完工时间的准确。

二、合同主要内容1. 合同签署日期本合同的签署日期为(填写具体的合同签署日期)。

2. 合同双方本合同由以下双方参与:施工单位:(填写施工单位名称、地址、法定代表人)业主单位:(填写业主单位名称、地址、法定代表人)3. 工程名称和地点本施工合同涉及的工程名称和地点为:(填写工程名称和具体施工地点)4. 工程范围本施工合同的工程范围包括但不限于:(填写具体的工程范围,例如土建、钢结构、装饰等)5. 工期本施工合同的工期为:(填写具体的工期)6. 价格和支付方式本施工合同的总价为:(填写合同总价)支付方式:(填写具体的支付方式,例如按进度支付、分期支付等)7. 资质和执照施工单位需提供相应的资质证书和执照,包括但不限于: - 建筑业工程施工总承包资质证书 - 质量管理体系认证证书 - 安全生产许可证8. 质量保证施工单位需要按照相关法规和技术标准,保证工程的质量符合合同约定和工程设计要求。

若发生质量问题,施工单位将承担相应的责任和追究。

9. 安全保障施工单位需要制定合理的施工计划并落实安全管理措施,确保工程施工过程中的安全。

同时,施工单位需向业主提供施工期间的保险。

10. 变更和延期如有工程变更或工期延期需要,双方应及时协商并签订变更或延期协议。

11. 竣工验收工程竣工后,双方应进行竣工验收,确保工程达到预期的质量和要求。

若发现存在质量问题,施工单位需按照约定进行修复和处理。

12. 合同解除和争议解决双方在本合同履行过程中发生争议时,应及时协商解决。

若协商不成,可通过仲裁或法律途径解决。

三、附则1.本合同自双方盖章之日起生效,至工程竣工验收之日止。

2.本合同适用于湖北省范围内的建设工程施工合同。

湖北省建筑工程通用合同范本5篇

湖北省建筑工程通用合同范本5篇

湖北省建筑工程通用合同范本5篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本建筑工程事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容]4. 工程规模:[工程规模]二、工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日3. 工期延误:如因甲方原因造成工期延误,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

如因乙方原因造成工期延误,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

三、质量与验收1. 工程质量:乙方应保证工程质量符合相关标准,如因乙方施工质量问题导致工程不合格,乙方应负责返工并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 验收标准:按照相关行业标准进行验收。

3. 验收流程:乙方应在工程竣工后提交验收申请,甲方应在收到申请后尽快组织验收。

四、合同价款与支付方式1. 合同价款:人民币[合同价款]元整。

2. 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付款项:(1)预付款:合同签订后,甲方应支付合同价款的XX%作为预付款。

(2)进度款:工程进行到XX%时,甲方应支付合同价款的XX%作为进度款。

(3)结算款:工程竣工验收合格后,双方进行结算,甲方应支付剩余的款项。

五、违约责任1. 甲方违约责任:如甲方未按时支付款项或未履行合同约定的其他义务,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2. 乙方违约责任:如乙方未按时完成工程或未履行合同约定的其他义务,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

六、其他约定事项1. 安全施工:乙方应保证施工过程中的安全,如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。

2. 环保施工:乙方应保证施工过程中的环保,如因乙方原因造成环境污染,乙方应承担全部责任。

3. 争议解决:如双方在本合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2023湖北建设工程施工合同正规范本(通用版)

2023湖北建设工程施工合同正规范本(通用版)

湖北建设工程施工合同1. 引言本文档为湖北省建设工程施工合同的范本,包括合同的基本概念、签署、履行和违约等内容。

本合同适用于在湖北省范围内进行的各类建设工程的施工合同。

2. 合同双方本合同由双方签署:甲方:[甲方名称],注册地质:[甲方注册地质] 乙方:[乙方名称],注册地质:[乙方注册地质]3. 合同内容3.1 工程描述本合同基于工程的施工:工程名称:[工程名称] 工程地点:[工程地点] 工程范围:[工程范围]3.2 工期和进度本合同规定的工期为:[工期],工程进度计划如下: [进度计划1] [进度计划2] [进度计划3] …3.3 施工责任和义务3.3.1 甲方责任和义务•甲方应提供工程设计图纸和相关资料,并按时支付工程款项。

•甲方应确保工程的顺利进行,如有施工变更,应提前与乙方协商并签署变更协议。

3.3.2 乙方责任和义务•乙方应按照工程设计要求和安全规范进行施工,确保工程质量。

•乙方应按照工期要求完成工程,并保证进度符合合同约定。

3.4 价款与付款方式3.4.1 价款总额本合同约定的总价款为:[总价款],其中包括费用:材料费:[材料费用] 人工费:[人工费用] 管理费:[管理费用] …3.4.2 付款方式•甲方应在工程开工前支付[预付款比例]的预付款。

•乙方应在工程完成后进行验收,甲方确认合格后支付[进度款比例]的进度款。

•工程竣工后,甲方应进行最终验收,并支付剩余款项。

3.5 变更和索赔3.5.1 变更凡对工程的设计、规模、质量、进度等事项要求变更的,应经双方协商确定,并签署变更协议。

3.5.2 索赔对于因甲方原因导致的工期延误和费用增加的,乙方有权向甲方提出索赔要求。

3.6 违约和解决纠纷3.6.1 违约责任•任何一方未按合同约定履行义务的,应承担违约责任。

•违约方应承担违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。

3.6.2 纠纷解决•双方应尽量通过友好协商解决合同纠纷。

•若协商无果,可以向当地仲裁机构提起仲裁或根据双方约定提交法院解决。

湖北建设工程施工合同模板

湖北建设工程施工合同模板

湖北建设工程施工合同模板1. 引言2. 合同基本信息•合同编号:__________________•合同签订日期:__________________•乙方(建设单位):__________________•甲方(施工单位):__________________•项目名称:__________________•项目地点:__________________•工程规模:__________________•工期:__________________•工程费用:__________________•联系方式:–甲方联系人:__________________–甲方联系方式:__________________–乙方联系人:__________________–乙方联系方式:__________________3. 合同条款3.1 工程内容和范围甲方应根据合同规定的项目名称、地点和工程规模,按照双方共同商定的标准和要求完成相关工程。

3.2 工程费用和付款方式甲方应根据施工工程的完成情况按照双方商定的进度进行付款,付款方式可以是全额付款或分期付款。

乙方应提供相关的发票和收据。

3.3 工期和延期双方应根据项目的实际情况商定工程的开始日期、完成日期以及相关的工期要求。

如遇特殊情况需要延期,应提前书面通知对方并获得对方的同意。

3.4 质量保证和验收乙方应按照合同规定的质量标准进行施工,并确保最终完成的工程符合相关要求。

甲方有权对工程进行验收,并在验收合格后支付尾款。

3.5 变更和索赔双方在施工过程中如需要对合同进行变更,应通过书面形式提出,并经双方协商后签订变更合同。

如果一方认为因对方的违约行为导致自身损失,可以提出索赔请求。

3.6 违约和解除一方如发生违约行为,对方有权要求违约方承担相应的责任,并有权解除合同。

但解除合同应遵循相关法律法规的规定。

4. 合同附件•附件1:工程图纸和技术文件•附件2:施工计划表•附件3:工程进度报告•附件4:付款证明文件(发票、收据等)•附件5:变更合同(如有需要)5. 合同生效和争议解决本合同自双方盖章生效,并在甲方支付全额工程费用并工程最终验收合格后终止。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程编号:合同编号:湖北省建设工程施工合同工程名称:工程地点:发 包 人:承 包 人:湖北省工商行政管理局湖 北 省 建 设 厅二○○七年九月目录第一部分协议书一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、工程质量 (1)五、合同价款 (2)六、组成合同的文件 (2)七、发包人承诺 (2)八、承包人承诺 (2)九、合同生效 (2)十、合同备案 (2)第二部分通用条款一、总则1 定义 (3)2 合同文件及解释 (5)3 语言及适用的法律、标准与规范 (5)4 通讯联络 (6)5 工程分包 (6)7 投标文件的完备性和义务 (7)8 文物、化石和地下障碍物 (7)9 安全事故处理 (8)10 知识产权 (8)11 联合体的责任 (8)12 保障 (9)13 财产 (9)二、合同主体14 发包人 (9)15 承包人 (10)16 现场管理人员任命和更换 (12)17 发包人代表 (12)18 监理工程师 (13)19 造价工程师 (14)20 承包人代表 (14)21 分包人和另行分包 (15)22 承包人雇员 (15)三、担保、保险与风险23 工程担保 (16)24 发包人风险 (18)25 承包人风险 (18)26 不可抗力 (18)四、工期28 进度计划和报告 (20)29 开工 (21)30 暂停施工和复工 (21)31 工期延误 (22)32 加快进度 (23)33 竣工日期 (24)34 误期赔偿 (24)五、质量与安全35 质量的管理 (24)36 质量目标 (24)37 已完工程及设备材料保护 (25)38 安全防护和文明施工 (25)39 放线 (26)40 钻孔与勘探性开挖 (27)41 发包人供应材料设备 (27)42 承包人采购材料设备 (28)43 材料设备的检验 (29)44 检查和返工 (30)45 隐蔽工程和中间验收 (30)46 重新检验和额外检验 (31)47 工程试车 (31)49 竣工验收 (32)50 质量保修 (33)六、造价51 工程计量和计价 (33)52 预留金 (34)53 零星工作项目费 (34)54 提前竣工奖与误期赔偿费 (35)55 合同价款的约定与调整 (35)56 工程变更 (36)57 工程变更价款的确定 (37)58 工程价款支付 (38)59 索赔 (40)60 竣工结算与结算款 (41)61 质量保证 (42)七、合同争议、解除与终止62 合同争议 (43)63 合同解除 (45)64 合同解除的支付 (46)65 合同终止 (47)八、其他66 税费 (47)68 廉政建设 (48)69 合同份数 (48)70 补充条款 (48)第三部分专用条款1 定义 (49)2 合同文件及解释 (49)3 语言及适用的法律、标准与规范 (49)4 通讯联络 (49)14 发包人 (50)15 承包人 (50)17 发包人代表 (51)18 监理工程师 (51)19 造价工程师 (51)20 承包人代表 (52)21 分包人 (52)23 工程担保 (52)26 不可抗力 (52)27 保险 (52)28 进度计划和报告 (53)36 质量目标 (53)38 安全防护和文明施工 (53)41 发包人供应材料设备 (53)45 隐蔽工程和中间验收 (53)47 工程试车 (53)49 竣工验收 (53)51 工程计量和计价 (54)54 提前竣工奖与误期赔偿费 (54)55 合同价款与调整 (55)58 工程价款支付 (55)60 竣工结算与结算款 (56)61 质量保证 (56)62 合同争议 (57)67 保密要求 (57)69 合同份数 (57)70 补充条款 (58)第四部分附件与格式附件一工程质量保修书 (59)附件二发包人供应材料设备一览表 (61)附件三湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书 (62)附件四履约银行保函 (64)附件五支付银行保函 (65)附件六预付款银行保函 (66)第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模:工程立项批准或核准、备案文号:资金来源:二、工程承包范围招标文件的工程量清单范围内的土建及装修、安装工程三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:天。

四、工程质量工程质量标准:合格五、合同价款合同价款:(大写):元;(小写):元。

其中:安全防护、文明施工措施费:(大写):元;(小写):元。

其它约定:六、组成合同的文件组成本合同的文件包括;1、本合同协议书2中标通知书3、招标文件及附件4、投标书及附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效本合同订立时间:年月日本合同订立地点:双方约定本合同自生效。

十、合同备案本合同生效后必须送备案。

发包人:(公章):承包人:(公章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:第二部分通用条款一、总则1 定义下列词语除专用条款另有约定外,在本合同中均具有以下赋予的含义:1.1 合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修工程项目所确立权利和义务为内容的协议。

合同由通用条款和专用条款2.1所列的文件组成。

1.2 通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.3 专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.4 协议书:指发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,向对方承诺履行合同而签署的书面协议。

协议书与通用条款、专用条款共同构成合同文本内容。

1.5 中标通知书:指发包人正式接受中标人的投标文件并告知其中标的书面通知文件。

1.6 承包人投标文件:指承包人根据招标文件编制的,对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应,并为实施、完成并保修工程项目而向发包人提交的技术、经济文件。

1.7 标准与规范:指本合同依法适用和专用条款中约定的有关工程的设计、施工方法、安全和质量的技术要求。

1.8 图纸:指由发包人提供或按约定由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸,包括配套说明和有关资料。

1.9 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.10 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11 分包人:指被承包人接受且具有分包本工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12 工程造价管理机构:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.13 第三方:除发包人承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。

1.14 发包人代表:指发包人指定的履行本合同的代表。

发包人代表由发包人任命,在专用条款中约定。

1.15 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理且具有相应工程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17 监理工程师:指监理单位委派的总监理工程师。

总监理工程师由监理单位提出,在专用款条款中约定。

若发包人没有委托监理单位,监理工程师是指发包人现场管理人员中履行监理责任的工程师。

1.18 造价咨询单位:指发包人委托的负责本工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.19 造价工程师:指造价咨询单位委派的造价工程师。

造价工程师负责合同造价的计量、工程价款的审核和确认等工作。

若发包人没有委托造价咨询单位,造价工程师是指发包人现场管理人员中具有造价资格并履行造价管理责任的工程师。

1.20 承包人代表:指承包人指定的负责本工程施工管理和履行本合同的代表。

承包人代表由承包人提出,在专用款条款中约定。

1.21 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算的实施、完成本工程的天数。

1.22 开工日期:指发包人承包人在合同中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.23 竣工日期:指发包人承包人在合同中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.24 实际竣工日期:指承包人实际完成本工程或某单项工程并通过竣工验收的日期。

1.25 小时或天:指本合同中约定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);约定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。

时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。

时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.26 合同价款:指发包人承包人在合同中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内本工程并承担质量保修责任的款项。

1.27 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.28 工程价款:指为实施、完成并保修本工程,发包人支付或应支付给承包人的各种价款,包括工程预付款、进度款、结算款等。

1.29 永久工程:指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。

1.30 临时工程:指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程。

1.31 分包工程:指由承包人和分包人依法在建设工程施工分包合同中约定的承包范围内的工程。

1.32 施工场地:指由发包人提供的用于本工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.33 施工机械:指承包人用于本工程施工的仪器、机械设备、运输工具和其它物品。

1.34 书面形式:指合同文书、信件和数据电文(包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.35 变更:指经发包人批准的,由监理工程师发出的任何工程改变的指令。

1.36 索赔:指合同履行期间,对于并非本方的过错,而应由对方承担责任的情况所造成的实际损失,并向对方提出费用补偿和(或)工期顺延的要求。

相关文档
最新文档