电工劳务承包合同协议范本
电工承包劳务合同范本
电工承包劳务合同范本甲方（发包方）：_________法定代表人：_________地址：_________联系方式：_________乙方（承包方）：_________身份证号码：_________地址：_________联系方式：_________鉴于甲方有电工劳务工作需要外包，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、劳务承包内容乙方承担甲方[具体工程或项目名称]中的电工劳务工作，包括但不限于电气设备安装、线路铺设、故障维修等。
二、劳务承包期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、劳务费用及支付方式1. 甲方按照双方约定的标准向乙方支付劳务费用，具体金额为[每月/每次/其他方式]____元。
2. 支付时间：[具体支付时间安排]。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利义务1. 提供必要的工作场地、设备和材料。
2. 按照合同约定支付劳务费用。
3. 对乙方的工作进行监督和检查。
（二）乙方的权利义务1. 按照甲方要求和相关标准完成电工劳务工作。
2. 遵守甲方的现场管理规定。
3. 对工作成果的质量负责。
五、质量保证乙方应确保所承担的电工劳务工作符合国家相关标准和甲方的质量要求。
如出现质量问题，乙方应负责及时修复或承担相应责任。
六、安全责任1. 乙方应严格遵守安全操作规程，确保自身及他人的安全。
2. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的责任和费用。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付劳务费用，应按照[具体违约责任]承担违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定完成工作或违反其他义务，应按照[具体违约责任]承担违约责任。
八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________签订日期：____年__月__日乙方（签字）：_________签订日期：____年__月__日。
电工劳动合同通用版6篇
电工劳动合同通用版6篇篇1电工劳动合同甲方（雇主）：_____________（以下简称甲方）乙方（员工）：_____________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、平等的原则，就甲方雇佣乙方从事电工岗位工作事宜达成如下协议，共同遵守。
合同内容如下：一、工作内容1. 乙方接受甲方的雇佣，从事电工工作，具体工作内容包括但不限于：负责安装、维修、检测电气设备、接线、布线等相关工作。
2. 乙方应当按照甲方的工作安排，认真负责地完成自己的工作任务。
3. 乙方有义务遵守甲方的规章制度，保守甲方的商业秘密，维护甲方的正当权益。
二、工作时间1. 工作时间：乙方的工作时间为每日____小时，每周工作____天。
2. 工作时间安排：乙方应当遵守甲方的工作时间安排，如有特殊情况需要加班工作，应当提前与甲方沟通并得到甲方同意。
三、工资福利1. 工资组成：乙方的工资由基本工资和绩效工资组成，具体数额为_____________。
2. 薪资支付：甲方应当按月向乙方发放工资，具体支付方式为__________________。
3. 福利待遇：乙方享有法定的社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）和甲方发放的其他福利待遇。
四、劳动保护1. 乙方在工作中应当严格遵守相关的劳动安全保护规定，正确使用劳动防护用具，保障自身安全。
2. 甲方应当为乙方提供必要的劳动保护用具和设备，确保乙方在工作中的安全。
五、劳动合同期限1. 本劳动合同自__________________起生效，期限为____年。
2. 若无特殊情况，双方应当在劳动合同到期前________天进行续签或解除。
六、解除劳动合同1. 若乙方在劳动合同期间违反劳动合同的规定，经过甲方书面警告仍不改正的，甲方有权解除劳动合同。
2. 若乙方有特殊事由需要解除劳动合同，应当提前________天书面通知甲方，并协商解除劳动合同事宜。
电工承包合同范本(精选16篇)
电工承包合同范本（精选16篇）电工承包合同范本篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日工期：天五、合同价款：本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为。
六、双方责任：1、甲方责任：⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
⑵负责向乙方提供施工图一式_____份。
⑶ 及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)及时办理工程结算。
2 、乙方责任：⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
七、材料供应：1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
八、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
九、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，(含已付工程款在内)，甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
十一、其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
十二、补充条款：1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。
电工劳务承包合同范本大全
电工劳务承包合同范本大全电工劳务承包合同甲方：（合同拟定方名称、地址、法定代表人等信息）乙方：（电工劳务承包方名称、地址、法定代表人等信息）鉴于甲、乙双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，就进行电工劳务承包合作所确认的各项事宜，达成如下协议：第一条合同目的及范围甲方委托乙方对其电气安装、维修、改造、检测等业务进行承包服务。
第二条双方权利和义务1.甲方权利和义务：（1）提供真实有效的委托资料，包括工作内容、时间、地点、人员及资金等，并在合同期内配合乙方进行工作；（2）支付乙方服务报酬，按照合同约定的时间和费用标准进行支付，并提供相关凭证；（3）对乙方提供的劳务进行审核、验收，并对其工作进行监督和管理；（4）提供必要的安全和卫生环境，确保劳务进行的安全性、合法性和可持续性。
2.乙方权利和义务：（1）按照委托内容和约定时间及质量标准进行劳务，确保达到与甲方协商一致的工作目标；（2）按照要求完成工作，并按照合同约定的报酬标准进行支付；（3）执行甲方下达的工作指令，协同甲方完成劳务合同事项；（4）保护甲方利益，严格保密委托内容，不得向任何第三方泄露；（5）自行承担其员工的社会保险、医疗保险、工伤保险等福利及责任；（6）违约情况下，应承担相应的法律责任。
第三条服务期限本合同服务期限为（__）年/月/日，自（__）年/月/日起至（__）年/月/日止，甲方有权在合同期内根据需要延期，需提前（__）天书面通知乙方。
第四条合同变更因特殊情况需要修改合同内容，甲、乙双方应书面协商一致，变更合同，并签字确认。
第五条违约责任（1）任何一方违反本合同约定的，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任，并赔偿因此给守约方造成的损失；（2）因不可抗力原因造成无法履行合同，甲、乙双方应及时协商解决问题，但不承担违约责任。
第六条法律适用本合同适用中华人民共和国相关法律法规。
第七条争议解决若发生争议，甲、乙双方应先协商解决。
如果协商不成，可依据双方约定进行仲裁，或向有司法管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年电工承包合同协议范文（三篇）
2024年电工承包合同协议范文甲方：_____乙方：_____鉴于甲方拟委托乙方承担其水电维修业务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，为明确双方在水电维修工程中的权利与义务，基于相互信任之原则，经双方友好协商，达成如下协议条款，以资共同遵守：一、维修内容、范围及时限本协议涵盖甲方单位内所有水电设施的维修与安装工作，时间跨度为____年____月____日至____年____月____日。
二、维修承包费用全年维修承包费用总计为____元（大写：_____）。
三、日常水电维修管理规范1. 维修需求的提出需由各科室、班级负责人填写水电维修单，并提交总务处审核。
审核通过后，由总务处（甲方）向乙方下达维修任务。
乙方接到通知后，应立即安排人员进行维修，并预估所需材料，明确材料品牌、数量、规格等，同时执行交旧领新制度。
甲方需及时提供维修所需材料，以保障乙方施工顺利进行。
2. 乙方需在接到维修通知后的规定时间内抵达现场，并确保在一日内完成维修工作（未完成时需向维修申请人说明情况）。
维修完成后，由科室、班级负责人进行验收，并在《维修单》上填写相关内容。
维修单由乙方送交总务处存档。
3. 乙方在进行维修作业时，应严格遵守公司各项规章制度及国家相关施工规范和安全操作规程。
若因乙方原因导致安全事故发生，其责任及由此产生的一切费用均由乙方承担。
4. 《维修单》一式两份，甲乙双方各执一份，以便于维修工作完成后的统计、经济结算及工作分析。
甲方将根据《维修情况汇总表》每学期进行一次费用结算。
5. 在一学期内，若“一般”及以下等级的维修次数超过3次，甲方有权扣除该学期维修费的25%-30%，并保留终止维修合同的权利。
四、寒暑假集中维修管理寒暑假集中维修的管理要求与日常维修相同。
寒假维修结束时间为放寒假后的第7天，暑假维修结束时间为____月____日。
维修评价由各科室或班级负责人负责完成。
五、工程质量要求乙方必须按照国家水电维修标准进行施工，确保所有水电维修安装质量均符合甲方要求，并按甲方指定的时间完成任务。
水电安装劳务合同简易版(5篇)
水电安装劳务合同简易版甲方：_____（发包人）乙方：_____（承包人）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。
甲方现将深州新城A区4#、5#、6#、7#楼的水电暖安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：深州新城A区4#、5#、6#楼、7#楼。
2、工程地点：河北深州3、工程质量标准：优良4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）二、承包范围1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。
乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0.000以下及以上的给排水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。
在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和安全管理资料及竣工图的整理，待竣工后按海南省现行的归档格式提交给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
三、工期工期自____年____月____日开始，至____年____月____日竣工，总工期为天。
工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。
若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。
四、承包单价按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为元/M2（±0.000以下不得计算）。
本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。
2022年电工劳务承包合同范本5篇
2022年电工劳务承包合同范本5篇劳务承包是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。
那么你知道劳务承包合同怎么写吗?一般要注意什么?以下是小编为大家整理的劳务承包合同范文，欢迎参考阅读。
↓↓↓"水电合同"↓↓↓电工劳务承包合同范文1甲方：__建筑总公司__项目部工程一处乙方：年龄：性别：居民身份证号：甲方因工程建筑施工任务的需要，甲方将工程水电施工的工作内容承包给乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、公司规章制度，乙方在充分理解施工图纸、详细了解施工现场及其他实际情况后，双方在自愿、平等、互利的基础上，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方充分协商达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：郪江花园2、工程地点：仓山镇飞乌村12社3、承包范围：郪江花园栋二、承包方式：甲方将______________的水、电及防雷安装以人工费包干的方式承包给乙方。
三、承包范围：1.按设计施工图纸和变更设计及有关说明，水施、电施图纸和变更说明上内容的位置。
2.水、电安装，只做污水和雨水，给水、给气不做，不包括厕所大便器的安装;电进户分两组，预埋导管采用20、15PV阻燃管;开关、插座只做预埋线盒;弱电只到户，其余不做;不含进户配电箱及电视、电话、网线线管。
四、工程量及单价工程量：按中江县房管所勘测的建筑面积为准。
单价:按建设方给甲方计算的建筑面积给乙方相同计算，每平方米单价含辅助材料和设备及人工工资、工人安全用品，及劳保福利等费用，总计为/㎡，其中线管预埋和排水孔洞预留/㎡，防雷敷设和排水安装/㎡，不受有关政策变化影响和建筑行业人工价格波动影响(其中含1.00元/㎡的建安保险费)。
五、甲方责任1、提供施工技术管理。
2、提供施工图纸。
3、提供临时工棚。
4、按约定及时向乙方支付工程进度人工费。
六、乙方责任1、服从甲方及业主方管理，遵守工地制定的各种规章制度。
电工劳务分包合同范本7篇
电工劳务分包合同范本7篇篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务分包给乙方有关事项，经协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：二、工期要求1. 乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。
据本合同约定的工程量，乙方应在XXXX年XX月XX日前完成施工任务。
2. 乙方在制订施工计划时，应合理安排工序，尽量减少交叉作业，避免不必要的重复劳动。
三、分包工程价格及支付方式1. 分包工程价格：本工程分包单价为XX元/平方米，总价为XX 元。
该单价已包含人工、材料、机械工具、管理费、保险费、利润等全部费用。
甲方无需再向乙方支付任何其他费用。
2. 支付方式：甲方在签订合同时向乙方支付预付款XX元，剩余款项在验收合格后一次性支付。
乙方需提供相应的发票和结算清单。
四、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的设计图纸、技术交底和材料供应。
2. 甲方负责协调乙方与其他施工队伍之间的交叉作业和配合问题。
3. 甲方负责验收乙方的施工质量，并按照规定进行质量评定。
五、乙方责任1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术交底进行施工，确保施工质量符合甲方要求。
2. 乙方必须遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
3. 乙方必须按照甲方要求的工期完成施工任务，不得拖延工期。
4. 乙方必须提供施工所需的劳务人员，确保施工人员具备相应的技能和素质。
5. 乙方必须接受甲方的验收，并按照验收结果进行相应的整改和改进。
六、违约责任及赔偿金额的计算方法1. 甲方若未能按照合同约定向乙方支付预付款或结算款，则自逾期之日起，每日需向乙方支付违约金XX元。
若甲方逾期超过XX日，则乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿乙方因此遭受的全部损失。
2. 乙方若未能按照合同约定完成施工任务，则自逾期之日起，每日需向甲方支付违约金XX元。
若乙方逾期超过XX日，则甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。
经典电工劳务承包合同范本(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX经典电工劳务承包合同范本(2024版)本合同目录一览1. 劳务承包范围与内容1.1 承包范围1.2 承包内容2. 劳务费用2.1 费用计算2.2 费用支付3. 工期与质量3.1 工期要求3.2 质量标准4. 劳务人员与管理4.1 劳务人员配备4.2 劳务人员管理5. 安全生产与保险5.1 安全生产措施5.2 保险责任6. 合同的履行与变更6.1 履行期限6.2 履行地点6.3 合同变更7. 违约责任7.1 承包方违约7.2 发包方违约8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 诉讼解决9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限10. 合同的生效、终止与解除10.1 合同生效10.2 合同终止10.3 合同解除11. 其他条款11.1 合同的转让11.2 合同的附件12. 签字盖章12.1 承包方签字盖章12.2 发包方签字盖章13. 合同日期13.1 签订日期13.2 生效日期14. 附件14.1 工程图纸14.2 技术要求14.3 相关法律法规第一部分：合同如下：第一条劳务承包范围与内容1.1 承包范围承包方同意按照发包方提供的工程图纸、技术要求及相关法律法规，承担该电工工程的施工任务。
1.2 承包内容（1）电线电缆的敷设；（2）配电箱、开关箱的安装与调试；（3）照明系统的设计与安装；（4）接地系统的设计与施工；（5）其他与电工工程相关的施工任务。
第二条劳务费用2.1 费用计算（1）按照工程量清单计算；（2）按照实际施工天数计算；（3）按照完成的工作量计算。
2.2 费用支付发包方应在每月末按照实际完成的工程量支付劳务费用。
支付方式为转账支付，账户信息由双方协商确定。
第三条工期与质量3.1 工期要求承包方应按照发包方提供的施工时间表完成工程。
如有特殊情况导致无法按时完成，承包方应提前通知发包方，并商讨延期事宜。
电工劳务承包合同
电工劳务承包合同第一篇范文：合同编号：[请插入合同编号]合同签订日期：[请插入合同签订日期]甲方（发包方）：[请插入甲方全称]地址：[请插入甲方地址]乙方（承包方）：[请插入乙方全称]地址：[请插入乙方地址]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供电工劳务事宜，经友好协商，达成以下协议：一、合同范围1.1 乙方同意按照甲方的要求，为甲方提供电工劳务服务。
1.2 乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规，完成甲方指定的电工工作。
二、合同金额2.1 双方经协商一致，确认本合同的劳务费用为：[请插入具体金额]元。
2.2 乙方完成合同约定的工作内容后，甲方应按约定及时支付乙方劳务费用。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[请插入具体期限]个月。
3.2 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约。
四、乙方的义务和责任4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规，提供合格的电工劳务服务。
4.2 乙方应对其在合同期间提供的电工劳务质量负责，并承担相应的法律责任。
五、甲方的义务和责任5.1 甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。
5.2 甲方应对乙方在合同期间提供的工作条件和安全保障。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 具体违约责任按照双方协商确定的方式进行赔偿。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同附件为：[请插入附件名称]，附件与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：[请插入合同签订日期]以上为“电工劳务承包合同”的范本，请根据实际情况进行修改和完善。
电工承包合同怎么写7篇
电工承包合同怎么写7篇第1篇示例：电工承包合同是指电工与需求方签订的一种合同，约定电工为需求方提供一定的电工服务，并按照约定的条件和价格进行报酬。
电工承包合同通常包括双方的基本信息、服务内容、工作标准、工作时间、报酬形式、违约责任等内容。
下面将对电工承包合同怎么写进行具体介绍。
一、双方基本信息电工承包合同首先应明确合同的双方基本信息，包括需求方和电工的名称（或称呼）、联系方式（如邮箱、传真等）、地址等。
双方应当确认自己的身份和联系方式，并保证提供的信息真实有效，以便在合同履行过程中进行及时有效的沟通。
二、服务内容电工承包合同应明确约定电工需要提供的具体服务内容，包括但不限于电器维修、电路布线、配电箱安装等。
双方应当就服务内容进行逐条明确约定，以避免后期产生争议。
服务内容可以根据实际需要进行具体调整，但必须经过双方协商一致并进行书面确认。
三、工作标准电工承包合同还应明确约定电工提供的服务应符合的工作标准，如国家标准、行业标准、安全要求等。
双方可根据实际情况约定具体的工作标准和品质要求，并确保电工提供的服务符合相应标准和要求。
四、工作时间电工承包合同应明确约定电工提供服务的工作时间和工作地点。
双方应当就工作时间进行详细的约定，包括工作日期、工作时间段等。
双方还应明确约定工作地点，确保电工能够在约定的地点提供服务，并按时按量完成工作。
五、报酬形式电工承包合同应明确约定电工为提供服务应当获得的报酬形式和金额。
报酬形式可以是一次性支付、阶段性支付或按工作量计费等。
双方应当就报酬金额和支付方式进行详细的约定，并确保支付过程安全可靠。
六、违约责任电工承包合同应明确约定双方的违约责任和补偿方式。
双方应当就各种违约情况进行明确约定，并约定相应的违约金金额和补偿方式。
违约责任条款可以有效保障合同的履行，避免双方出现违约行为。
以上就是关于电工承包合同怎么写的具体内容。
在签订电工承包合双方应当谨慎审查各项条款，确保合同内容明确，且符合双方的利益。
电工劳务合同范本(精选5篇)
电工劳务合同范本（精选5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电工劳务合同范本（精选5篇）水电气人员要严格执行电气操作规程,严禁违规操作,预防线路事故和人身意外,对供电设备和供水设备进行及时维护,保证供水和供电的正常运行。
电工劳务承包合同范文(热门6篇)
电工劳务承包合同范文（热门6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电工劳务承包合同范文（热门6篇）电工劳务承包合同范文第1篇1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
水电工劳务承包合同5篇
水电工劳务承包合同5篇篇1甲方（发包方）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX水电工团队地址：XXXXXXXXX负责人：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供水电工劳务承包事宜，达成如下协议：一、合同双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方保证为乙方提供必要的工作条件和安全保障，确保施工过程中的安全。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方的劳务费用。
3. 甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。
4. 甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关证明文件。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定完成水电工劳务工作，确保施工质量。
2. 乙方应遵守甲方的施工安排，按时完成施工任务。
3. 乙方应保证施工过程中的安全，如发生安全事故，乙方应承担相应的责任。
4. 乙方应提供施工过程中的相关证明文件，如施工记录、验收报告等。
5. 乙方应积极配合甲方的质量监督工作，按照甲方提出的整改意见进行整改。
二、合同双方的权利和责任（一）甲方违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付乙方的劳务费用，乙方有权要求甲方支付拖欠的劳务费用，并有权要求甲方支付滞纳金。
2. 甲方如未提供必要的工作条件和安全保障，导致乙方在施工过程中发生安全事故，甲方应承担相应的责任。
3. 甲方如未按照合同约定对乙方的施工质量进行监督，导致施工质量不符合要求，甲方应承担相应的责任。
（二）乙方违约责任1. 乙方如未按照合同约定完成水电工劳务工作，甲方有权要求乙方进行整改，并有权要求乙方支付违约金。
2. 乙方如未遵守甲方的施工安排，未按时完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。
3. 乙方如在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的责任。
4. 乙方如未提供施工过程中的相关证明文件，甲方有权要求乙方提供相关证明文件，并有权要求乙方支付违约金。
电工承包合同协议格式范文(六篇)
电工承包合同协议格式范文甲方：_____(以下称甲方)乙方：_____(以下称乙方)甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用友好合作的态度，按照依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合弱电工程的具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守。
甲乙双方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包资质的企业法人。
甲方委托乙方完成本工程施工安装的相关事项，具体内容参见合同附件之《网络及监控设备系统集成造价表》。
1、工程概况⑴工程名称：⑵工程地址：⑶工程承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)⑷工程施工概况：①甲方负责协调处理业主工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
乙方应按合同规定的时间施工、完工。
②甲方应及时将工程材料运到施工现场，由乙方负责搬运并存放在业主指定的安全仓库。
2、甲乙双方的权利、责任和义务⑴甲方责任：⑵乙方责任：3、工程施工造价预算⑴工程施工劳务造价：大写：(人民币)_____小写(RMB)____元整。
其中：材料费：_____，人工费：_____，现场管理费：_____，设计费：_____，垃圾清运费：_____，开挖回填费：_____根基预埋管路预埋费_____税金：_____，其他费用：_____。
⑵经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实际另计。
4、结算方式⑴工程施工人员进场预付合同造价工程款20%，即____元⑵线路施工完毕经业主初验合格支付工程款的70%，即____元5、附则⑴甲乙双方已明确本协议所规定的所有内容，并无异议，双方一致同意严格遵守本协议的要求进行合作。
⑵本协议经甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。
⑶本协议一式两份，甲方、乙方各持一份。
每份具有与本项目主合同同等法律效力。
⑷本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
⑸未尽事宜，双方协商解决。
甲方代表：_____ 乙方代表：_____ (签章) (签章)____年____月____日 ____年____月____日电工承包合同协议格式范文（二）甲方：_____公司甲方甲方：_____ 乙方：_____工程项目名称：_____工程项目地点：_____计划工作时间：____年____月____日至____年____月____日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
电工承包合同
电工承包合同电工承包合同（精选12篇）随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编精心整理的电工承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
电工承包合同篇1甲方(发包方)：乙方(承包方)：一、工程概况：_________________1、工程名称：_________________2、工程范围：_________________乙方按图施工，C区图纸范围内水电工的一切内容3、承包单价：_________________二、承包内容及范围：_________________1.乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工，包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
2.乙方包工包料，涉及水电所有的材料及施工用到的工具。
3.提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
三、双方的权利和义务水电工程承包合同1、甲方提供必要的安全设施及生活设施及水电。
2、乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。
3、乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权承担。
施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。
4、乙方需文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
5、乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成每月下达的施工任务。
如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。
6、乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
7、乙方需按照规定为水电工人购买人身保险。
四.付款方式：_________________每月25日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月25日支付给乙方进度款的百分之七十(依据总承包方合同付款方式)。
电工劳动合同书标准范文(六篇)
电工劳动合同书标准范文甲方（用人单位）用人单位名称：用人单位住所：法定代表人或负责人：乙方（劳动者）姓名：性别：文化程度：联系方式：户籍所在地：实际居住地：居民身份证号码：甲乙双方根据《中华人民共和国_____》和有关法律、法规、规章规定，在遵循合法、公平、诚实信用原则的基础上，经平等自愿、协商一致签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限甲乙双方约定按下列_____种方式确定劳动合同期限：A、有固定期限的劳动合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
并约定试用期自____年____月____日起至____年____月____日止。
B、无固定期限的劳动合同自____年____月____日起。
并约定试用期自____年____月____日起至____年____月____日止。
C、以完成_____工作任务为劳动合同期限，自____年____月____日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。
二、工作内容和工作地点（一）乙方根据甲方要求，经过协商，从事_____工程部电工_____工作。
甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则，经与乙方协商一致或依法变动乙方的工作岗位。
（二）甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合国家规定的劳动基准和甲方依法制定的并已公示的规章制度。
乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务。
（三）甲乙双方约定劳动合同履行地：_________________。
三、工作时间和休息休假（一）甲乙双方经协商确认执行下列____条款。
A、甲方实行每天____小时工作制。
具体作息时间，甲方安排如下：每周工作____天，每周休息____天。
B、甲方实行轮班制，安排乙方实行_____班_____运转工作制，每班工作时间____小时。
（二）甲方安排乙方的工作岗位，经批准属于实行不定时工作制岗位，双方依法执行不定时工作制规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电工劳务承包合同
发包方：（简称甲方)
承包方：（简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况。
为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：
第一条工程名称：
第二条承包内容及范围：图纸设计的强弱电的布管、强电穿线、安装、防雷、接地。
施工现场的临电所用电，所有配电箱（柜）
的安装及维修。
第三条承包要求：
1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部（分项）
工程，按主体、装修工程进度配合施工。
2、质量要求：乙方承包的分部（分项）工程，其质量按国家现行验
收标准验收。
3、安全文明要求：乙方必须遵守甲方工地项目部的安全文明生产制
度。
服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。
4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序
的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。
5、合同价款：
乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。
（以监理公司及政府质检部门的检验结果为准）。
承包形式：劳务工资总承包，按实际施工建筑面积以元/平方米计算。
第四条承包形式、付款方法及结算程序：
1、承包形式：劳务工资承包（含施工所需的所有机械及所用小型工
具和机械工具耗材），甲方承担切割片、焊条、胶布等。
2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要
求。
每月予借生活费，待工程完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。
第五条双方的权利和义务及管理
1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按
照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵循甲方的技术质量管理制度。
1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。
1.3、甲方有义务按约定向乙方提供大型施工机械（如塔吊等）、安全设施。
1.4、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时向乙方提供材料，
所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度。
2、乙方的权利和义务
2.1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规，施工规范及安全操作规程的。