安装合同(四)示范文本

合集下载

安装合同范本

安装合同范本
甲方，（安装服务提供方）。

乙方，（安装服务接受方）。

鉴于甲方具有安装服务的能力和资质，乙方有意委托甲方进行安装服务，双方经友好协商，达成以下合同：
一、安装内容，甲方将按照乙方的要求，对指定的设备/设施进行安装、调试和验收。

二、安装时间，双方约定安装的具体时间和工期，甲方应按时完成安装任务。

三、安装费用，乙方应按照双方商定的价格支付安装费用，具体金额为（具体金额）。

四、安装质量，甲方保证安装服务的质量符合国家标准和行业规范，如出现质量问题，甲方将承担相应的责任。

五、保修期，安装完成后，甲方将提供一定期限的免费保修服务，具体保修期为（具体时间），保修期内如出现设备故障，甲方
将免费维修。

六、违约责任，如因甲方原因导致安装延期或质量不符合要求，甲方应承担相应的违约责任。

七、其他约定，（双方可根据实际情况添加其他约定内容）。

八、合同解释，本合同如有任何争议，双方应友好协商解决，
协商不成的，提交有管辖权的法院解决。

甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），
______________。

签订日期，______________ 签订地点，______________。

安装消防合同范本

安装消防合同范本安装消防合同范本篇1发包方（以下简称甲方）：_____________承包方（以下简称乙方）：_____________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：一、工程名称：______工程。

二、承包范围：施工图纸中所包含的所有消防系统设备。

以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。

本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

三、承包方式：按中标价四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。

总工期60个工作日。

六、合同价款：（人民币）_____________________七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

八、工程质量：1、工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

2、乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：（1）由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

九、工程验收：（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：1、设备合格证2、系统工程竣工图3、按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料4、竣工报告及竣工通知书（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

建设工程施工合同示范文本(四)5篇

建设工程施工合同示范文本（四）5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：具体按甲方提供的施工图纸及工程量清单确定。

二、工期及进度安排1. 工期要求：乙方应按照甲方要求的工期完成全部施工任务。

如有变更，应经过双方协商并签订书面补充协议。

2. 进度安排：乙方应按月提交施工进度计划，甲方进行审查并提出修改意见。

如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。

三、质量与验收1. 工程质量标准：乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 验收标准与程序：工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。

验收合格后，双方签订验收合格证书。

四、合同价款及支付方式1. 工程价款：双方依据施工图纸及工程量清单确定工程价款。

如有变更，应签订书面变更协议。

2. 支付方式：甲方按照合同约定支付工程进度款，乙方应提供合法有效的发票。

工程竣工验收合格后，支付至合同价款的XX%，余款作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

五、材料设备供应1. 甲方供应的材料设备：甲方负责供应合同中约定的材料设备，并确保质量符合国家标准。

2. 乙方供应的材料设备：乙方负责供应甲方认可的其他材料设备，并确保质量合格。

六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付逾期违约金。

建设工程施工合同范本四

合同编号:________建设工程施工合同范本四甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的本合同主体如下：甲方（以下简称“发包人”）：【发包人全称】乙方（以下简称“承包人”）：【承包人全称】鉴于甲方拥有【工程名称】的建设工程项目，并具备相应的建设资质，乙方具备承担该建设工程项目的施工能力，双方为明确双方的权利和义务，经协商一致，订立本建设工程施工合同（范本四）。

合同目的与背景：1. 甲方拟将【工程名称】的建设工程项目发包给乙方施工，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，共同完成该工程项目的建设。

2. 本合同旨在明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程项目按照约定的时间、质量、投资完成。

3. 本合同的签订，旨在规范双方在施工过程中的行为，保障甲乙双方的合法权益，促进工程项目的顺利进行。

二、价格与支付条款1. 标的物价格：双方经协商一致，确定【工程名称】的建设工程施工合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额大写】）。

2. 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后【预付款支付期限】日内向乙方支付合同总价款的【预付款比例】%作为预付款，即人民币【预付款金额】元整（大写：【预付款金额大写】）。

（2）进度款：乙方按照工程实际进度，向甲方申请支付相应的进度款。

甲方应在收到乙方提交的进度款申请后【进度款支付期限】日内审核并支付相应款项。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，双方按照合同约定的计价方式及实际完成的工程量进行结算。

甲方应在验收合格后【结算款支付期限】日内支付至合同总价款的【结算款比例】%。

（4）质保金：甲方向乙方预留合同总价款的【质保金比例】%作为质量保证金，待质保期（【质保期】年）满且无质量问题后【质保金支付期限】日内一次性支付。

硬件销售安装服务合同示范文本

硬件销售安装服务合同本合同由贵司（作为购买方，简称“甲方”）与我们，即以下载明的有限公司（作为供货方，简称“乙方”）于合同约定的生效日在签署。

贵司与有限公司单方分别被称为“一方”或共同被并称为“双方”。

本合同用于明确有限公司向贵司提供所约定产品过程中双方的权利和义务。

本合同由以下部分构成：1、首页/签字页；2、通用条款；3、订单条款。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

双方在下面签署本合同，视为双方同意本合同的全部内容。

购买方（甲方）（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：签订时间：年月日联系人：部门和职务：联系电话：电子邮件：住所或主要办公地址：供货方（乙方）（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：签订时间：年月日联系人：部门和职务：联系电话：电子邮件：住所或主要办公地址：通用条款1、合同目的。

就甲方向乙方采购甲方所需的产品，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，以昭信守。

2、合同标的。

甲方同意作为买方向乙方购买，乙方同意作为卖方向甲方提供甲方指定的所有能安全稳定运行的设备、材料或备件（以下统称“合同设备”或“设备”或“货物”）。

乙方应按甲方的要求提供合同设备。

合同设备的名称、型号、数量等在订单条款详细说明。

3、合同金额。

设备单价是固定的，根据购置数量计算合同总价，未经甲、乙双方书面同意，不得调整。

如存在甲方丢失发票、造成发票过期等情形，甲方承担因此产生的费用以及损失。

如因甲方逾期付款等原因，乙方同意重新开票的，因此给乙方带来的税金损失由甲方承担。

4、运输、保险及包装。

乙方负责货到甲方指定交货地点前货物的运输及保险，但有关费用由甲方承担；设备交付甲方之前的风险由乙方承担，但因甲方无正当理由拒绝及时验收以及双方另有书面约定的除外。

设备是原厂家包装或在原厂家包装外重新加固包装、未开封（海关例行检查除外，但乙方应重新包装完好）。

如果甲方的设备最终用户要求甲方提供国家质检总局对于进口设备包装所要求的证明文件，甲方应提前书面告知乙方，乙方尽量按照甲方要求提供。

建设工程施工合同示范文本(四)5篇

建设工程施工合同示范文本（四）5篇篇1建设工程施工合同示范文本（四）第一部分：合同双方（一）甲方：【甲方名称】，统一社会信用代码：【统一社会信用代码】，法定代表人：【法定代表人】，注册地址：【注册地址】，联系电话：【联系电话】。

（二）乙方：【乙方名称】，统一社会信用代码：【统一社会信用代码】，法定代表人：【法定代表人】，注册地址：【注册地址】，联系电话：【联系电话】。

第二部分：建设工程施工项目（一）项目名称：【项目名称】。

（二）工程地点：【工程地点】。

（三）建设工程规模：【建设工程规模】。

（四）建设工程内容：【建设工程内容】。

（五）工程计划工期：【工程计划工期】，自【起始日期】至【完成日期】。

第三部分：合同约定事项（一）合同价款：本合同工程总价款为人民币【金额】元整。

（二）支付方式：合同价款按照工程进度和质量评定分批支付，具体支付方式及时间详见附件《支付计划表》。

（三）工程变更：任一方有变更设计或施工方式的需求，应经双方书面协商一致后，签订变更协议。

变更后的工程价款和工期按照变更协议执行。

（四）质量保证：乙方承诺对工程质量负责，确保按照国家相关标准和规定进行施工，保障工程的安全和质量。

如工程因乙方原因造成质量问题，乙方将承担相应责任。

（五）违约责任：任何一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。

违约方需在收到对方书面通知后，在规定的期限内进行整改，如仍不能履行义务，对方有权解除合同。

第四部分：其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清工程款时终止。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

3. 对于本合同未尽事宜，双方可协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4. 本合同的解释权归合同双方所有。

甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________签字日期：_____________ 签字日期：_____________以上是关于建设工程施工合同的示范文本，希望能够帮助您更好地制定和签订合同。

安装工程施工合同范本(标准版)

安装工程施工合同范本〔标准版合同范本〕甲方：〔XXX公司或个人〕乙方：〔XXX公司或个人〕签订日期： 20XX 年 XX 月XX 日签订地点：安装工程施工合同范本发包人全称：____________(以下简称：甲方)承包人全称：____________(以下简称：乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政治理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省________市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：工程名称：________市公路局办公新区项目水电安装工程________(以下简称：本工程);工程地点：________市冷水滩区育才路与翠竹路交界处;施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有根底、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。

具体如下：a、给排水局部：给水局部：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。

排水局部：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

b、电气局部：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

建设工程施工合同示范文本(GF-2024-0201)(复合版)

建设工程施工合同示范文本 (GF-2024-0201)甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]第一条合同标的乙方应按照甲方的要求,按照本合同约定的时间、质量、数量等完成甲方委托的建设工程施工项目。

第二条合同价款1. 合同价款为人民币 [金额] 元,该价款包括乙方完成合同标的所需的全部费用,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、运输费、保险费、税费等。

2. 甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

乙方未按照本合同的约定完成合同标的的,甲方有权拒绝支付相应的合同价款。

第三条工期1. 乙方应在合同约定的工期内完成合同标的,工期为 [具体时间]。

2. 因不可抗力等不可归责于乙方的原因导致工期延误的,乙方应及时通知甲方,并采取措施缩短工期,甲方应予以配合。

3. 乙方未按照本合同的约定完成合同标的的,每逾期一日,应向甲方支付合同价款万分之五的违约金,逾期超过三十日的,甲方有权解除本合同。

第四条质量要求1. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工,确保工程质量符合甲方的要求。

2. 乙方应按照合同约定的时间、质量、数量等完成合同标的,并保证施工过程中的安全和环保。

3. 乙方应按照甲方的要求提供完整的施工图纸、技术资料、施工方案等,并按照甲方的要求进行修改和补充。

第五条甲方权利和义务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,乙方应予以配合。

2. 甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。

3. 甲方应提供施工所需的场地、水、电、气等条件,并保证施工过程中的安全和环保。

第六条乙方权利和义务1. 乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、水、电、气等条件,并保证施工过程中的安全和环保。

2. 乙方应按照本合同的约定完成合同标的,并保证施工质量符合甲方的要求。

3. 乙方应按照甲方的要求提供完整的施工图纸、技术资料、施工方案等,并按照甲方的要求进行修改和补充。

第七条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任。

安装施工合同协议书范本

安装施工合同协议书范本安装施工合同协议书范文一建设单位：(简称甲方) 地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，水电安装施工合同样本。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。

经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。

开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件，(2) 工程量变化和设计变更;(3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4) 工程款未按时支付;(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。

但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净，为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。

安装施工合同协议书范本

安装施工合同协议书范本安装施工合同协议书范本施工合同是建筑安装工程承包合同的一种，主要目的是明确责任、分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。

下面提供安装施工合同协议书范本，供参考。

安装施工合同协议书范本一建设单位：（以下简称甲方）地址：施工单位：（以下简称乙方）地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工水电安装施工合同样本。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，甲乙双方经协商签定本合同。

第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2.经双方协商同意，以下情况可做调整：1）甲方代表确认的工程量增减；2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3）工程造价管理部门公布的价格调整；4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他损失；5）合同条款以外的其他增减或调整。

第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。

开工日期：年月日竣工日期：年月日2.如遇以下情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延：1）甲方不能按合同约定提供开工条件；2）工程量变化和设计变更；3）非乙方原因的气超过4个小时以上时；停水停电停；4）工程款未按时支付；5）不可抗力（如地震、台风、火灾等）。

3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。

但奖罚累计不超过总造价的2%。

第七条：工程质量要求第八条：材料设备第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净，为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；3）按时支付工程款项；4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。

临时用工协议(四)示范文本

临时用工协议（四）示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月临时用工协议（四）示范文本使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。

合同编号：__________甲方：____________乙方：____________甲方因施工需要雇佣乙方为临时工，经甲乙双方协商，具体事宜如下：1．甲方负责乙方上岗前的安全培训，并经过体检与安全考试合格者方可上岗，同时安排食宿及日常管理。

2．乙方人员必须遵守用工单位的各项规章制度，听从指挥服从分配，如有违章违纪，经教育不改或不服从分配，甲方有权予以辞退。

3．乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，由乙方个人负责。

4．工作期间按日工资计算，按月支付，如有加班加点按用工单位的考勤办理，乙方不享受劳动保护和福利待遇5．甲方无正当理由不能借故辞退乙方，乙方在工作中由于不按作业程序扩大作业范围等违章作业造成的事故，由乙方负法律责任，对未造成事故者可考虑后果承担损失的费用，具体数量由甲方根据情节轻重确定。

6．此合同自签订之日起生效，至本工程结束，双方要严格遵守合同内容。

甲方签字：____________乙方签字：______________________年_____________月_____________日请在此位置输入品牌名/标语/sloganPlease Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。

小区电力安装施工合同范本(6篇)

小区电力安装施工合同范本发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。

一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道____号____红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装____KVA箱变一台、____KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、____KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。

(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。

5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：(____)包干。

二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。

3、____KVA箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。

4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。

三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。

(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。

(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。

(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。

2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。

(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。

(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。

《建设工程施工合同(示范文本)》

《建设工程施工合同（示范文本）》甲方：___________________乙方：___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承揽条例》的原则，融合本工程的具体情况，双方达成一致如下协议：一、工程概况1、工程名称：_________________________;2、工程地点：_________________________;3、工程内容及承揽范围：祥见到附表14、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。

合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

二、合约工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。

三、质量建议满足设计图纸要求。

四、合约耗资工程预算总造价：1、甲方责任：(1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。

(2)甲方应当协同不好工地的其他施工单位，尽快清扫施工场地，保证施工成功进展。

(3)负责向乙方支付工程费用。

2、乙方责任：(1)乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。

(2)乙方必须严格遵守甲方工地规章制度，顺从甲方管理。

(3)乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

(4)乙方必须按合约工期竣工。

五、工期延误对以下原因完工日期延后晚点，经甲方代表证实工期适当延后。

1、工程量变化或设计变更。

2、例如突遇不容畏惧的客观因素无法施工。

3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。

六、工程验收工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。

七、工程造价、退款方式及工程完结1、工程预算造价：依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。

合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。

房屋装饰装修合同示范文本(5篇)

房屋装饰装修合同示范文本发包人（全称）：承包人（全称）建筑安装工程有限责任公司按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。

第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程项目及承包范围：具体说见《工程预算书》。

1.4施工日期：自____年____月____日始，至____年____月____日止，工期共个月。

1.5工程总额：包工包料合同总造价人民币肆拾伍万元整（￥450000.00元）。

第二条工程款付款方式的约定装修房屋合同2.1于签署本合同____日内，甲方向乙方一次性支付工程总造价的35%支付备料款，装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内由甲方扣除工程质量保修金计14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完毕。

2.2因工程项目（内容）变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在签定之后作为决算附件。

2.3工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程未支付尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。

2.4甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人。

否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。

第三条工期约定3.1施工过程中，甲方要求修改较大设计方案工期顺延;3.2施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。

3.3因非甲方原因导致的工期延误，工期不顺延。

3.4工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按每日500元标准向甲方支付延误费。

第四条工程项目（内容）变更的约定4.1签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删减部分工程项目（内容），甲、乙双方须签署《工程项目（内容）变更确认单》;第五条工程质量及验收的约定5.1乙方须按照本合同之附件《工程预算书》所列明的材料品质标准采购施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定;对乙方所采购材料按所列明标准进行验收。

2023年版建设工程施工合同示范文本4篇

2023年版建设工程施工合同示范文本4篇篇12023年版建设工程施工合同示范文本甲方（委托方）：（甲方名称）联系地址：（甲方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）联系地址：（乙方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于双方同意按照《中华人民共和国建设法律》和相关法律法规的规定，依据平等自愿、公平公正的原则，达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方承建的工程项目名称为：（工程项目名称）第二条工程范围1. 工程项目的具体范围和内容详见《工程施工设计方案》。

2. 施工现场具体位置为（施工地点）。

3. 甲方应提供施工所需的相关资料和技术支持，乙方应按照合同要求完成工程建设任务。

第三条工程造价1. 工程总造价为（具体金额）。

2. 工程款支付方式：（1）甲方应按照工程进度进行阶段支付，具体支付比例及时间节点双方协商确定。

（2）最后一次支付应在工程竣工验收合格后支付。

（3）如遇到不可抗力因素导致工程暂停或延期，工程款支付时间顺延。

3. 工程款支付方式：（1）甲方应按照工程进度进行阶段支付，具体支付比例及时间节点双方协商确定。

（2）最后一次支付应在工程竣工验收合格后支付。

（3）如遇到不可抗力因素导致工程暂停或延期，工程款支付时间顺延。

第四条工程期限1. 工程工期为（具体天数/月份），自合同生效之日起计算。

2. 工程工期延误责任：（1）如乙方在约定工期内完成工程，则无需承担延期责任。

（2）如乙方在约定工期内未能完成工程，应按日承担违约金。

3. 工程竣工验收标准：（1）工程应符合国家相关标准和设计要求。

（2）未经甲方验收合格，乙方不得擅自交付使用。

第五条变更和追加工程1. 如因设计变更、勘误或甲方其他要求，导致工程范围或工程造价发生变化，应另行签订变更补充协议。

2. 追加工程由双方协商确定，若无异议则双方共同签订追加工程协议。

第六条竣工验收1. 竣工验收应由双方共同参与，甲方验收合格后才能交付使用。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。

五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式：______________________________________。

3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。

九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。