施工合同备案申请表(直接发包)

九、施工监理直接发包及合同备案业务

九、施工监理直接发包及合同备案业务1园区施工监理直接发包、合同备案的办理流程及受理方式？答：先由发包人向园区合同备案部门提交材料，办理直接发包手续，再由承包单位（监理单位）登录省一体化平台网上提交合同备案，备案部门在网上确认。

须通过省一体化平台填报生成二维码合同的项目，可在直接发包手续前登录该平台生成合同（只要不提交备案申请，先行生成合同并不意味着合同备案先于直接发包手续进行）。

2办理施工监理直接发包、合同备案需提供哪些材料及注意哪些事项？答：详见“苏州工业园区公共资源交易中心网站→办事指引→建设工程→直接发包、施工合同备案、监理合同备案”。

3施工监理直接发包、合同备案的办结时间？答：合计3个工作日。

4办理施工监理直接发包、合同备案是否收费？答：不收取费用。

5施工企业首次进江苏省是否须在直接发包、合同备案前办理相关备案手续？答：省外施工企业首次承接业务须办理进省备案，否则合同备案时将无法从省一体化平台人员库中选取到项目组人员，此业务由该企业驻江苏省办事处所在地或项目所在地的建设主管部门负责。

6直接发包的项目负责人如何录入园区企业诚信库及购买入库所需CA锁？答：项目负责人信息录入园区企业诚信库是为省一体化平台备案数据能回本地平台，录入网址http://58.210.186.140/yqztbhy，诚信库录入由系统自动审核，无须现场核验原件。

登录企业诚信库的CA锁办理详见“苏州工业园区公共资源交易中心网站→办事指引→建设工程→CA证书办理流程”。

7入园区企业诚信库的CA锁与合同备案锁是否同一把锁？答：不同的锁。

入园区企业诚信库的CA锁用于登录园区建设工程电子招投标平台，由江苏国泰软件开发。

合同备案的USB 锁用于登录省一体化平台，由常州三优软件开发。

8办理直接发包时通常提供什么材料证明建设单位国资不占控股或者主导地位？答：一般提供企业章程，A股上市公司可以提供公司最新年报、大型财经网站前十大股东网页截图，或者工商等权威行政主管部门出具的国资不占控股或者主导地位的证明等。

工程合同备案申请

工程合同备案申请---尊敬的[建设行政主管部门]：兹有我司（以下简称甲方）与[施工单位全称]（以下简称乙方）就[项目名称]达成合作意向，并已签订《建设工程合同》（以下简称“合同”），现根据《中华人民共和国建筑法》及相关法规规定，向贵局提交以下合同备案资料，请予以审核备案。

一、合同基本情况1. 工程名称：[填写项目名称]2. 工程地址：[填写工程具体地址]3. 工程规模：[描述项目规模，如建筑面积、层数等]4. 工程造价：[填写合同总价]5. 开工日期：[预计或实际开工日期]6. 竣工日期：[预计或实际竣工日期]7. 质量标准：[工程质量要求，如合格、优良等]8. 合同编号：[合同的唯一编号]二、甲乙双方信息甲方（建设单位）：[全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[联系电话]邮编：[邮政编码]乙方（施工单位）：[全称]法定代表人：[姓名]资质等级：[资质等级及证书编号]地址：[详细地址]联系电话：[联系电话]邮编：[邮政编码]三、合同主要内容1. 工程范围：[详细说明工程项目的范围，包括施工内容、技术要求等]2. 工期要求：[具体的工期安排和节点要求]3. 质量保证措施：[列出确保工程质量的措施和方法]4. 安全生产管理：[描述安全生产的管理措施]5. 环保要求：[符合国家环保要求的说明]6. 付款方式：[详细的付款计划和支付条件]7. 违约责任：[双方约定的违约责任条款]四、附件材料随函附上以下材料，以供审查：1. 营业执照副本复印件；2. 法定代表人身份证明；3. 授权委托书（如有代理人）；4. 资质证书复印件；5. 合同正本；6. 其他相关文件。

五、声明我司承诺上述提供的所有信息真实有效，并承担相应的法律责任。

若有任何变更，将及时通知贵局，并按规定办理变更手续。

敬请[建设行政主管部门]依法进行审核，并予以备案。

如需补充材料或有疑问，请及时联系我方。

我们将积极配合，以便顺利完成合同备案工作。

智能化合同备案申请表

心之所向，所向披靡
深圳市建设工程施工分包合同备案申请表
申请单位（分包发包人）
（请加盖公章）
深圳**工程集团有限公司
法定代表人
***
委托经办人
高**联系电话ຫໍສະໝຸດ （手机号码）经办人身份证号
430623*****273035
通讯地址
深圳市****************************
邮政编码
518***
□市交易中心 □其他
分包工程合同价
4603881.98元
分包承包人
深圳市***建筑装饰设计工程有限公司
资质类别及等级
专业承包壹级
分包工程项目经理（或劳务作业队长）
***
资格等级
及证书号
*级建造师
粤*******
分包工程的
施工范围
****花园弱电智能化工程的所有内容，包括但不仅限于图纸、招标文件、投标文件、工程变更等工程范围。
□5、建设单位同意工程分包的证明原件（劳务分包或已在总承包合同中约定分包的专业工程可不提供）；
□6、分包工程承包人为外地企业的应提交其资质证书、项目经理（建造师）资格证书复印件（核原件）；
□7、直接发包的工程，应提供分包工程承包人安全生产许可证、项目经理安全生产考核合格证复印件（核验原件）
□8、建筑劳务企业的营业执照，资质证书复印件（核验原件）；
分包类型
□专业分包 □劳务分包
开竣工时间
应提
交的
资料
清单
□1、施工分包合同（4份原件）；
□2、合同当事人法定代表人证明书或法定代表人授权委托证明书原件和委托人身份证复印件（核验原件）；
□3、非招标工程应提交经注册造价工程师签字、并加盖注册执业专用章及编制单位公章的预算书原件；

直接发包备案书

常州市建设工程施工
直接发包备案书
常建招直[ ] 号
：
经调查和核实的实际情况，该工程符合《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工直接发包管理暂行办法》第条第项规定的情形，同意采取直接发包方式。

请自本通知书发出之日起30日内与承包人签订书面合同，并于合同签订之日起7日内将合同报我办备案。

一、工程基本情况：
工程地点：结构跨度：
建筑面积：合同额：
发包内容：
二、承包人及拟选派项目经理基本情况：
承包人名称：
承包人资质等级：资质证书编号：
承包人拟派项目经理姓名：
项目经理资质等级：资质证书编号：
经办人：签发人：
市建设工程招标投标办公室（盖章）
年月日。

直接发包建设工程项目报建备案须知

直接发包建设工程项目报建备案须知一、受理部门州住房和城乡建设局招投标管理科二、办理程序领取《建设工程项目报建登记表》→收取所需资料并审查→资料存档。

三、申报材料《建设工程项目报建登记表》一式二份；以下附件一式二份（编页装订成册，前面附资料目录）：（一）建设单位资料：1.项目报建申请公函；2.公司资质证书、营业执照；3.计划或其他立项文件；4.土地手续（如《建设用地批准书》、《国有土地使用权证》）；5.规划手续（《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）；6.施工图审查合格证明；7.资金证明（不少于发包价的30%）；8.项目总平面布置图；9.工程预算。

（二）施工单位资料：1.企业资质、营业执照、安全生产许可证；2.项目经理证或建造师证及注册证；3.施工组织设计；4.施工合同。

若为外省企业需提供入黔备案手续。

（三）监理单位资料：1.企业资质、营业执照；2.总监理工程师注册证；3.监理合同。

若为外省企业需提供入黔备案手续；以上资料凡复印件提供原件审查并加盖单位公章。

四、备案条件1.已经按照国家规定办妥建设工程项目审批、核准或者备案手续；2.已经依法办妥环境保护、土地使用、地震安全性评价、地质灾害危险性评估、资源利用、安全生产、城市规划等许可手续；3.已经向县级以上建设行政主管部门或者有关部门办妥工程项目登记手续；4.有满足项目相应发包阶段所需的技术文件；5.有项目资金证明、付款保函或者担保证明；6.法律、法规规定的其他条件。

五、备案依据《贵州省建筑市场管理条例》、住房和城乡建设部《关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》建市（2011）86号六、办理时限：符合条件的两个工作日内办结。

办理科室电话：。

直接发包申请（建设单位）

1.1.1.直接发包申请（建设单位）1.1.1.1.业务简介略1.1.1.2.业务办理流程1、业务正常办理流程如下：2、业务委托流程如下：此流程适用于：如果业务办理方（申请人）不能够将手续办理所需要的表单和材料填写完成，则可以委托与此业务有关的企业来填写业务数据，被受托人填写完数据后，提交给委托人，最终由委托人（业务办理方亦叫申请人）提交相关科室审批。

(业务受托人（工程承包方）1.1.1.3.操作说明1.1.1.3.1.进入直接发包申请列表页面用户登录进入“数字建管”系统后，在系统左侧的菜单区点击“行政审批—行政审批”菜单项，进入“工程项目列表”页面，如下图所示：在此页面选择您要办理业务的工程项目，然后点击业务申报按钮，进入行政审批手续办理中心，如下图所示：在此页面我们可以找到需要办理的行政审批业务事项，点击“”，则可以进入直接发包申请列表页面，如下图所示：注意：此列表页中列出的是某一个项目下已经做过直接发包业务的所有工程（标段）列表。

如果该项目还未做过此业务，那么此列表为空，没有数据！1.1.1.3.2.新增直接发包申请在直接发发包申请列表页面，新增页面，如下图所示：依次填写（选择）上图所示页面中的各项信息，注意：交易类型：本次直接发包的交易类型只有施工总承包工程名称：1）填写总包工程名称，然后“选择工程范围”2）也可以选择，点击，进入工程选择页面：选择一个工程，确定即可选择好工程后，工程范围会自动读取出来，不需要再次选择。

承包方：手动输入承包方的名称，输入全称后，系统会自动核验该单位是否在系统中。

直接发包业务数据填报及业务提交页面，如下图所示：1.1.1.3.3.业务数据填写1.1.1.3.3.1.填写申请表在直接发包业务数据填报及业务提交页面进入直接发包申请表填写页面：依次填写申请表里的各项信息。

——如能成功保存，则系统会提示“数据保存成功”；注意一定要及时保存数据，以免数据丢失耽误时间，反之，如果表中的或某些项的内容填写不符合系统要求（如必填项忘了填写），系统会弹出下图所示对话框：在上图对话框中，点击选择任意一行关于某项信息填写不符合系统要求的提示，系统就会自动定位到该项信息的填写位置，方便用户填写所需信息。

工程施工备案_规定(3篇)

第1篇一、备案范围1. 施工合同备案：包括建设工程施工合同、工程分包合同等。

2. 工程质量监督手续备案：包括工程质量监督机构出具的工程质量监督手续。

3. 工程安全生产监督手续备案：包括工程安全生产监督机构出具的安全生产监督手续。

4. 其他法律法规规定的备案事项。

二、备案主体1. 施工合同备案：发包方（建设单位）和承包方（施工人）。

2. 工程质量监督手续备案：建设单位。

3. 工程安全生产监督手续备案：施工单位。

三、备案程序1. 施工合同备案：自合同签订之日起15日内，发包方和承包方应将施工合同报送工程所在地建设行政主管部门备案。

2. 工程质量监督手续备案：建设单位在开工报告批准之日起30日内，将安全施工保证措施报送有关主管部门备案。

3. 工程安全生产监督手续备案：施工单位在开工前，将有关资料报建设行政主管部门备案。

四、备案材料1. 施工合同备案：合同文本、中标通知书、合同备案申请表等。

2. 工程质量监督手续备案：开工报告、安全施工保证措施、工程质量监督手续备案申请表等。

3. 工程安全生产监督手续备案：安全生产许可证、施工组织设计、安全生产监督手续备案申请表等。

五、备案期限1. 施工合同备案：自合同签订之日起15日内。

2. 工程质量监督手续备案：开工报告批准之日起30日内。

3. 工程安全生产监督手续备案：开工前。

六、备案后果1. 未按规定备案的，将受到行政处罚，包括罚款、责令改正、暂停施工等。

2. 对备案材料弄虚作假的，将依法追究法律责任。

3. 备案完成后，相关部门将对备案内容进行抽查，确保工程质量和安全。

总之，工程施工备案规定是为了确保工程建设过程中的合法权益，保障工程质量和安全，促进工程建设行业的健康发展。

各相关主体应严格按照规定进行备案，确保工程建设顺利进行。

第2篇一、备案范围1. 施工合同备案：发包人与承包人应在施工合同签订之日起15日内，将施工合同报送工程所在地建设行政主管部门备案。

2. 分包工程备案：分包工程发包人与承包人应自订立分包合同后7个工作日内，按照施工合同备案规定报送备案。

建筑工程施工备案要求

一、备案主体1. 施工合同备案主体为施工单位，即承包人。

2. 监理合同备案主体为项目法人，即发包人。

3. 建设单位在施工合同签订后，需将合同报送工程所在地合同备案机关备案。

二、备案时限1. 施工合同签订之日起30日内，监理合同签订之日起15日内，应将合同报送备案。

2. 分包工程发包人与承包人应自订立分包合同后7个工作日内，按照规定报送备案。

三、备案程序1. 申请单位在合同签订前，将拟签订合同报送备案。

2. 发包人与承包人在报送备案前，应在相关网站上完成中标通知书或直接发包通知书的备案。

3. 实行网上备案与书面备案相结合，以网上备案为主。

4. 登录备案管理系统，完成备案流程，取得备案编号，打印书面合同，报送备案机关确认。

四、备案材料1. 合同备案申请表。

2. 合同双方身份证明材料。

3. 合同文本。

4. 中标通知书或直接发包通知书。

5. 施工单位资质证书。

6. 施工现场关键岗位人员备案表。

7. 其他相关证明材料。

五、备案人员要求1. 施工项目部关键岗位人员，包括项目负责人（注册建造师）、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员等。

2. 依法招投标的工程，网上备案的项目负责人须与中标通知书中的人员一致。

3. 施工单位应根据工程规模、技术难度、进度、工期要求等，完善施工项目经理部人员配备。

4. 质量安全监督等机构应加强现场人员配备及履职情况的检查。

六、备案变更1. 关键岗位人员变更需在施工合同备案系统中办理。

2. 未经发包人同意及中标（开工）后没有办理网上合同备案的，关键岗位人员不予变更。

3. 所有投资性质的工程在单位工程或分部工程竣工（交工）之前发生人员变更的，变更人员信息将被锁定6个月（因发包单位原因停工的除外）。

4. 人员变更时，需在施工合同备案系统相应模块中提交变更申请表及有关变更附件材料。

总之，建筑工程施工备案是确保工程质量、维护建筑市场秩序的重要环节。

施工单位和建设单位应严格按照相关规定进行备案，确保备案工作的顺利进行。

工程直接发包备案登记表

肥城市公共资源交易中心工程直接发包备案表
肥城市公共资源交易中心
声明
一、工程直接发包备案是我中心依据工程发承包双方申请，为其提供的工程发包资料备案存档服务。

二、工程直接发包备案资料的真实性、完整性、有效性，由发承包双方自负，并承担相应的法律责任。

三、我中心出具的《工程直接发包备案表》，仅对发承包双方提交的备案资料有效，证明下列事宜：
（一）备案项目为依法可不招标或因特殊原因不再招标的项目；
（二）备案合同中的承包方及其项目负责人的资质，符合国家规定的有关强制性标准要求。

四、《工程直接发包备案表》一式三份，发包人、承包人、我中心各存一份。

(施工)直接发包通知书

沈丘县非国有资金投资
工程建设项目（施工）直接发包通知书
发包单位（盖章）：申请时间：年月日
项目名称
项目地址
工期工程造价
万元，其中安全文明施工措施费：万元
发包价
万元
单方发包价
万元
跨度（单跨）
层数
高度
结构
直接发包条件
☑发包人已经依法成立☑建设项目已经批准☑有用地批准手续☑有建设工程规划批准手续☑建设资金或资金来源已经落实☑有施工图审查合格书或相关技术资料
☑有相应资质的造价咨询机构编制的工程造价
拟定承包企业
名称(盖章)
承包人
资质等级
承包人拟派
项目经理姓名
专业类别
级建造师
证书编号
拟定承包人
条件
☑企业法人营业执照☑施工企业资质证书☑安全生产许可证☑其它条件
监督机构
意见
经办人：监督机构负责人：
（监督机构盖章）
年月日
备注
此表一式四份。

备案直接发包程序

关于“一站式”办公受理窗口的受理事项与其受理标准为适应“一站式”办公需要，统一受理窗口的受理事项X围与其受理标准，规X受理行为，确保受理工作优质高效、规X有序地进行。

根据招投标有关政策法规的规定，结合建设工程招标投标和“一站式”办公实际情况，明确以下“一站式”办公受理窗口的受理事项与其受理标准。

一、受理窗口的受理事项（一）受理窗口的受理事项包括以下各事项：1、项目入场登记（由受理岗位工作人员即时办理）；2、招标人自行招标条件备案或委托招标登记；3、招标方式抄报；4、招标公告发布；5、资格预审文件备案；6、资格预审评审专家抽取或登记；7、投标人投标资格登记；8、招标文件备案；9、评标专家抽取；10、中标结果公示；11、招投标情况书面报告备案（包括非政府、非国有资金投资项目招标投标文件资料集中备案）；12、合同备案（包括招标投标文件资料集中备案的非政府、非国有资金投资项目合同签订备案和直接发包项目合同签订备案，以与合同变更、解除和终止备案）；13、直接发包登记。

备注：为提高办事效率，申办人应当同时申办以下事项，一并提交其申请材料。

申请材料重复的，申办人不再重复提交。

1、对于公开招标的项目，其“项目入场登记”、“招标人自行招标条件备案或委托招标登记”、“招标方式抄报”和“招标公告发布”四项事项；2、对于邀请招标的项目，其“项目入场登记”、“招标人自行招标条件备案或委托招标登记”、“招标方式抄报”和“投标人投标资格登记”四项事项；3、对于直接发包的项目，其“项目入场登记”和“直接发包登记”两项事项；4、对于招标人对招标投标文件资料集中备案的非政府、非国有资金投资的招标项目，其“项目入场登记”和“评标专家抽取”两项事项。

（二）受理窗口的受理事项不包括以下各事项，由当事人携带相关文件资料直接到交易中心、招标办或园林绿化招投标监管部门等相应的服务窗口办理。

1、手工投标报名；2、投标报名表领取；3、开标室确定；4、交易服务费收取；5、履约保证担保和支付保证担保保函与本市公证机构出具的赋予保函强制执行效力的公证文书保存；6、投标IC卡办理（包括投标企业信息资料库内容的修改和更新）；7、园林绿化招标预登记。

非国有投资建设工程直接发包项目提供资料清单

非国有资金投资房地产项目直接发包项目提供资料清单
一、填表联系电话：23859592
发包人填写
《开封市非国有资金投资建设项目直接发包申请表》
《开封市建设工程合同备案申请表》
二、提供资料：
（一）发包人
1、工程项目审批、核准或备案的文件批复（批准立项文件）；
2、建设用地规划许可证或房地产权证;
3、资金证明（银行部门出具）；
4、经审批的工程总平；
5、房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书和房屋建筑工程施工图设计文件审查备案表；
6、营业执照、资质证；
7、法人委托书和授权代理人身份证明
8、企业注册地工商部门出具的非国有投资企业的证明。

（二）承包人
1、营业执照（施工、监理企业提供）；
2、资质证书（施工、监理企业提供）；
3、安全生产许可证（施工企业提供）；
4、施工企业项目经理资质证书（建造师资格证书）、安全生产考核合格证、五大员资格证书及相关证件、拟派项目经理无在建工程承诺书；机构组成人员
5、监理企业项目总监注册监理工程师证书及项目监理机构组成人员执业或职业资格证书。

市区合同备案网上直报操作指南-南京市建筑安装管理处

总承包及专业承包合同备案网上直报操作指南依据《关于全面推行企业合同备案网上直接申报的通知》(宁建管字[2012]3号)的要求，从2012年3月1日起，四城区、雨花台区、栖霞区（含新港开发区）和化学工业园区（以下简称“市区”）的建筑工程施工合同备案，企业应首先由进行网上直报，然后有办事处管理的，经办事处审核，最后应在7个工作日内带着纸质资料（按市区合同备案要求报送资料）到江东中路265号市政府服务中心一楼A区219窗口申请备案。

江宁区、溧水区、高淳区、浦口区和六合区（不含化学工业园区）（以下简称“五区”）的建筑工程施工合同备案，从6月1日起，企业也要进行网上直报（与市区合同备案登陆的是同一个系统，即南京市建筑安装管理处“网上信息管理系统”），其中有办事处统一管理的，还得经办事处初审，网上申报成功后，应在7个工作日内带纸质资料（按五区合同备案要求报送资料）到项目所在地建筑（建设）行业主管部门申请备案。

为了便于企业具体工作人员了解这项工作，我处特编写《市区合同备案网上直报操作指南》，该指南包括三章：㈠系统登陆；㈡总包合同备案；㈢分包合同备案。

五区合同备案网上直报操作与市区类同。

第一章系统登陆企业要登陆我处网上信息管理系统，首先要到南京建筑业协会建筑市场分会（解放路44号南楼603室，电话：86613037）领取身份认证锁（以下简称“USB锁”），然后凭USB锁登陆我处网上信息管理系统（:9000/jgcWeb/）：点击“下载加密锁驱动”下载USB锁驱动程序，并按照要求安装该驱动，安装成功后，直接点击“建管系统平台”进入我处网上信息管理系统操作界面，进行相关业务操作：USB锁安装说明：如果安装了建设部或其它部门发行的USB锁驱动程序，则可以直接使用USB锁，不需要再下载驱动程序；如果没有安装过USB加密锁的驱动，请下载驱动程序，然后将USB锁拨下来后，再安装驱动程序。

加密锁安装成功，右下角出现或的标志。

施工许可阶段审批申请表

（单位盖章）
报建人签名
日期
合同信息
中标通知书编号
中标价/合同价
承包范围
填写须知：
根据有关法律规定，申请人应如实提交有关材料和反映真实情况，并对申请材料实质内容的真实性负责。以虚报、瞒报、造假等不正当手段取得批准文件的，将依法予以撤销。
我单位已阅知有关填写须知，并承诺对申报材料的真实性及数据的准确性（含电子文件与图纸的一致性）负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段而产生的一切法律责任。
法定代表人
通讯地址
邮政编码
项目负责人
联系电话
授权申报人
联系电话
身份证件类型
身份证、军官证、护照（外籍人员）
身份证件号码
立项文号
立项日期
立项级别
部级、省级、地市级、区县级
工程分类
设置下拉列表
项目投资概算（万元）
非必填项，政府投资房建项目需填写
规划预制装配率（%）
非必填项，如有，填写
以下内容仅限房建项目填报
非必填项
经度
纬度
施工合同开工时间
施工合同竣工时间
工程类别
□道路工程 □桥梁工程 □隧道工程 □给排水 □河道厂站（□污水处理厂□给水厂□泵站□垃圾处理厂□公交场站 □其他） □其他
结构类型
市政工程：□梁式桥 □拱式桥 □斜拉桥 □钢构桥 □悬索桥 □组合体系桥 □沥青混凝土+水稳碎石 □开槽施工管道 □不开槽施工管道 □沉管和桥管施工 □钢筋混凝土挡墙 □块石挡墙 □其它
人防工程所在层数
人防战时用途
参照图纸上标注的功能用途填写
人防平时用途
参照图纸上标注的功能用途填写
专项工程信息填报
土建面积（m2）

建设工程直接发包备案表表一

建设工程直接发包备案表表一背景在建设工程领域中，为了规范工程建设的程序和流程，保障建设工程的质量和安全，避免施工企业的违法行为，国家对建设工程的直接发包备案进行了规定和要求。

建设工程直接发包备案表表一是根据该规定制定而成，是基础性文档之一。

内容建设工程直接发包备案表表一主要记录建设工程直接发包的信息，包括以下内容：•工程名称：填写该建设工程的名称。

•建设单位：填写该建设工程的建设单位名称。

•建设方式：填写该建设工程的建设方式，如总承包、施工图设计等。

•工程地点：填写该建设工程的具体地理位置。

•工程概况：简要描述该建设工程的概况，包括建设内容、工程规模、设计单位等。

•发包日期：填写该建设工程直接发包的日期。

•合同价款：填写该建设工程直接发包的合同价款。

•承包单位：填写该建设工程的承包单位名称。

•承包人：填写该建设工程的承包人名称。

•承包人联系方式：填写该建设工程的承包人联系方式，包括联系电话、地址等。

编制要求按照规定，建设工程直接发包备案表表一须由建设单位依法组织编制并报送监管部门备案。

编制要求如下：•建设单位须严格按照规定填写该表格，确保填写的信息准确无误。

•表格应以电子文档形式编制，提交时应按照要求进行归档并妥善保存。

•建设单位应与承包单位进行协商确定相关信息，确保承包单位填写的信息真实可信。

建设工程直接发包备案表表一是建设工程直接发包过程中必不可少的文档之一，对规范工程建设、保障工程质量和安全具有重要作用。

建设单位应认真履行相关义务，按照规定编制该表格并报送监管部门，确保建设工程的顺利进行。

直接发包工程合同备案

直接发包工程合同备案合同编号： [填写合同编号]甲方（发包方）： [填写甲方全称]乙方（承包方）： [填写乙方全称]鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]项目的建设达成如下协议，特订立本合同，以资信守。

第一条工程基本信息1.1 工程名称： [填写工程名称]1.2 工程地点： [填写工程地点]1.3 工程规模： [详细描述工程规模和内容]1.4 工程造价： [填写工程预算或造价]1.5 开工日期： [填写预计开工日期]1.6 竣工日期： [填写预计竣工日期]第二条合同金额与支付方式2.1 合同总金额为[货币单位及金额]。

2.2 付款方式： [详细描述付款时间点、条件和比例]2.3 进度款支付： [详细描述进度款的支付条件和流程]2.4 尾款支付： [详细描述尾款的支付条件和流程]第三条工程质量与验收标准3.1 乙方必须按照国家有关质量标准及甲方要求施工，确保工程质量。

3.2 工程验收应依据[相关行业标准或文件]进行。

第四条工程变更与索赔4.1 如遇设计变更或工程量增减，应及时协商并签署书面补充协议。

4.2 因一方原因导致工程延误或损失，另一方有权提出索赔。

第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担相应责任。

5.2 如因不可抗力因素导致不能履行或完全履行合同，应及时通知对方并提供证明。

第六条争议解决6.1 合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

第七条其他事项7.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

7.2 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

7.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_____________日期：____年____月____日。

施工工程合同备案说明(3篇)

第1篇一、备案目的施工工程合同备案是指发包人与承包人在签订施工合同后，按照国家相关法律法规的要求，将合同报送工程所在地建设行政主管部门进行备案。

备案的目的是为了规范施工工程合同管理，保障合同当事人的合法权益，促进建筑市场的健康发展。

二、备案范围1. 依法必须进行招标的施工工程合同；2. 依法直接发包的施工工程合同；3. 分包工程合同。

三、备案时间发包人与承包人应在施工合同签订之日起15日内，将施工合同报送工程所在地建设行政主管部门备案。

分包工程发包人与承包人应自订立分包合同后7个工作日内，按照前款规定报送备案。

四、备案流程1. 登录备案系统：承包人登录辽宁省建设工程施工合同备案管理系统，录入合同信息，选取备案人员，人员录入企业锁。

2. 提交申请：承包人提交备案申请，打印《预约办理单》和《合同用工备案花名册》。

3. 初审：建管处企管科对备案申请进行初审。

4. 终审：建设工程劳务发包承包交易中心对初审通过的备案申请进行终审。

5. 办理备案手续：合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理备案手续。

6. 正式签发备案表：备案机构审核合同当事人提供的备案资料，符合要求的，加盖合同备案专用章，正式出具《合同备案表》。

五、备案所需材料1. 《建设工程施工分包合同备案申请表》原件；2. 合同正式文本一式4份原件；3. 合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件；4. 招标工程，应提交招标文件和建设工程招标（发包）程序完成证明书或中标通知书复印件（核原件）；5. 非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书。

六、备案注意事项1. 合同备案实行网上备案与书面备案相结合，以网上备案为主的方法。

2. 未经备案的建设工程项目，将不能在辽宁省建设工程施工合同备案管理系统完成施工合同备案工作。

3. 合同备案资料应真实、完整、有效，不得有虚假、伪造、篡改等情况。