(完整版)2017年最新建设工程施工合同(示范文本)
2017年最新建设工程施工合同(示范文本)

说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
(完整版)建设工程施工合同GF-2017-0201住建部(可编辑修改word版)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计 13 条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计 20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同(示范文本)(2017年版)

建设工程施工合同(示范文本) (1)第一部分协议书 (1)第二部分通用条款 (2)第三部分专用条款 (14)建筑安装工程设计合同 (17)建筑安装工程设计合同 (17)附: (19)附件(2): (20)___________工程设计补充协议书 (20)房屋建筑工程质量保修书 (21)房屋建筑工程质量保修书(示范文本) (21)建设工程可行性研究合同 (22)测绘合同(示范文本) (23)工程建设监理合同标准条件 (26)建设工程设计合同(一)(示范文本) (30)(民用建设工程设计合同) (30)建设工程勘察合同(一)(示范文本) (33)工程建设监理委托合同 (36)购房解约协议 (39)建设工程征用土地合同 (40)房产抵押借款合同 (42)委托物业管理合同 (49)物业管理服务合同 (52)附:业主公约 (55)城市住宅区业主管理委员会章程 (56)附:住户手册 (58)房屋拆迁安置补偿合同 (64)房屋拆迁安置补偿合同 (66)建筑安装工程拆迁房屋合同 (68)建设工程施工合同(示范文本)第一部分协议书发包人(全称):__________________________________________________________________承包人(全称):__________________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:______________________________________________________________________工程地点:______________________________________________________________________工程内容:______________________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________资金来源:______________________________________________________________________二、工程承包范围承包范围:______________________________________________________________________三、合同工期:开工日期:______________________________________________________________________竣工日期:______________________________________________________________________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准:__________________________________________________________________五、合同价款金额(大写):_____________________________元(人民币)¥:_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)10月1日执行

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示文本》)。
为了便于合同当事人使用《示文本》,现就有关问题说明如下:一、《示文本》的组成《示文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
(完整版)2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)10月1日执行

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》).为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要.(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-

(GF—2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成.(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务.(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1。
专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

发包人(全称):
承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:。
2.工程地点:。
3。工程立项批准文号:.
4。资金来源:。
5。工程内容:。
(三)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合ห้องสมุดไป่ตู้条款时,应注意以下事项:
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2。合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
1。1。3。6施工设备:是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1。3。7施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
1。1。3.8临时设施:是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施.
(GF—2017—0201)
建设工程施工合同
(示范文本)
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017-0201)(以下简称《示范文本》).为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同(2017示范文本)

建设工程施工合同(2017示范文本)
住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知
建市[2017]214号
各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局,直辖市建委、工商行政管理局(市场监督管理部门),新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司,有关中央企业:
为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),现印发给你们。
在执行过程中有何问题,请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。
本合同示范文本自2017年10月1日起执行,原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)同时废止。
中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家工商行政管理总局
2017年9月22日
责任编辑:yyh
感谢您的阅读,欢迎下载使用。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第一章总则第一条合同目的为确保建设工程施工过程的合法性、规范性和安全性,保护各方的合法权益,加强合同管理,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,制定本合同。
第二条合同定义1. 建设工程:指根据项目需求,按照技术标准和规范,进行规划、设计、施工、监理、验收等环节的工程项目。
2. 承包人:指合同中约定的承担建设工程全部或部分施工任务的单位。
3. 发包人:指合同中约定的委托承包人承担建设工程施工任务的单位或个人。
4. 监理人:指合同中约定的对建设工程施工过程进行监督和管理的单位或个人。
第三条合同形式本合同采用书面形式,并由双方签字盖章或者电子文本形式确认。
第四条合同的解释本合同的解释以中文为准,如有其他语言版本,以中文版本为准。
...第九章法律适用根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,本合同的解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十章附件所涉及附件如下:附件一:合同付款计划表附件二:施工进度计划表附件三:工程质量验收标准附件四:建设工程设计图纸第十一章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 中华人民共和国合同法:指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1999年3月15日通过并自1999年10月1日起施行的法律。
2. 中华人民共和国建设工程质量管理条例:指中华人民共和国国家发展和改革委员会于2009年6月30日发布的关于建设工程质量管理的规定。
第十二章执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 质量问题:如出现建设工程质量问题,可根据合同约定进行工程质量验收和责任追究。
2. 进度延迟:如发生施工进度延迟,双方可根据合同约定协商解决,涉及费用和工期的调整。
3. 变更和索赔:如有变更设计或其他需要索赔的情况,应按照合同约定和相关法律法规进行申请和处理。
(完整word版)建设工程施工合同(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)2019.9.12住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 建设工程施工合同(示范文本)(2017版)第一章总则第一条合同的基本情况本合同一式两份,甲乙双方各持一份,共同遵守。
第二条合同的签署本合同由甲方和乙方订立,经甲方法定代表人和乙方授权代表签字盖章后生效。
第三条合同的生效期限本合同自双方签字之日起生效,至竣工验收合格之日止。
第二章工程范围与工期第四条工程范围本工程包括但不限于以下内容:1. 土方工程2. 基础设施建设3. 主体结构施工4. 装饰装修工程5. 给排水工程6. 电气工程7. 环保设施建设第五条工程工期本工程的总工期为天,具体工期安排详见工期计划表。
第三章价款与支付方式第六条工程价款本工程的总价款为万元人民币,具体分期付款方式详见付款计划表。
第七条价款支付方式根据工程进展情况和竣工验收结果,乙方将按付款计划表规定的付款比例分期支付价款。
第四章质量保证与验收第八条工程质量要求本工程应符合相关法规和技术标准的要求,保证施工质量符合合同约定。
第九条工程验收工程完成后,甲方有权委托第三方进行竣工验收,验收合格后方可交付使用。
第五章变更、解除和仲裁第十条变更合同任何一方欲变更本合同内容,应书面通知对方,并经双方协商一致后方可变更。
第十一条合同解除如发生严重违约、无法履行合同义务等情形,任何一方有权解除本合同。
第十二条争议解决双方如发生争议,应协商解决,如协商不成,可通过仲裁解决。
第六章其他条款第十三条公司保密约定在合同履行过程中,双方应对相关商业秘密和技术资料予以保密。
第十四条合同的变更和补充本合同的任何变更或补充,需经双方书面同意并签字盖章方可生效。
第十五条其他约定其他未尽事宜,可由双方另行协商确定。
结束。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 第一章总则第一条合同的目的和基本内容第二条合同的签订和生效第三条工程的范围和内容第四条工期和竣工日期第五条合同价款和支付方式第二章工程质量与安全第六条工程质量的要求第七条施工安全与环境保护第八条质量验收与验收标准第三章分包与转包第九条分包第十条转包第四章材料与设备供应第十一条材料与设备的供应要求第十二条材料与设备的验收第十三条材料与设备的保管与使用第五章变更和索赔第十四条合同变更第十五条索赔和争议解决第六章违约责任第十六条违约责任的种类第十七条解决争议的方式第七章合同的解除和终止第十八条合同的解除第十九条合同的终止第八章其他事项第二十条附则附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3.施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释:1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。
2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。
3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。
4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3.施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释:1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。
2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。
3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。
4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
建设工程施工合同示范文本2017版

1.3工程规模:________________
1.4工程内容:根据甲乙双方确认的设计方案进行施工,包括但不限于土建、装修、安装、拆除、运输等工作。
二、工程进度及工期
2.1开工日期:双方确认的工程开工日期。
2.2竣工日期:双方确认的工程竣工日期。
2.3工期延误:因乙方原因导致工程延期,乙方应按逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×0.1%×逾期天数。
(2)竣工结算:工程完工后,甲乙双方按照确认的工程量清单进行竣工结算。
4.3支付时间:按照双方确认的付款节点进行支付。
五、施工要求及安全保障
5.1乙方应严格按照设计方案和施工图纸进行施工,确保工程质量。
5.2乙方应遵守施工现场的管理规定,确保施工安全,防止安全事故的发生。
5.3乙方应做好施工现场的环保工作,遵守环保法规,防止环境污染。
联系人:________________
联系电话:________________
鉴于业主拟进行建设工程(以下简称“工程”),并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就工程的施工事项达成如下协议:
一、工程内容
1.1工程名称:________________
六、违约责任
6.1任何一方违反合同的约定,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2017年版施工合同示范文本

施工合同合同编号:签订日期:[填写日期]签订地点:[填写地点]发包人(甲方):名称:[甲方全称]统一社会信用代码:[统一社会信用代码] 地址:[详细地址]法定代表人:[姓名]联系电话:[联系电话]电子邮箱:[电子邮箱]承包人(乙方):公司名称:[乙方全称]统一社会信用代码:[统一社会信用代码] 建筑业企业资质证书编号:[资质证书编号] 地址:[详细地址]法定代表人:[姓名]联系电话:[联系电话]电子邮箱:[电子邮箱]鉴于甲方计划建设[项目名称],乙方具有相应资质愿意承担该项目的施工任务,双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经协商一致,签订本施工合同。
一、工程概况1.1 工程名称:[项目全称]1.2 工程地点:[具体地址]1.3 工程内容:[具体施工内容,如土建、安装、装修等]1.4 工程规模:[建筑面积、造价等]1.5 工程承包范围:[详细承包范围]二、合同工期2.1 开工日期:[预计开工日期]2.2 竣工日期:[预计竣工日期]2.3 合同工期总日历天数:[天数]天三、工程质量3.1 工程质量标准:[具体标准,如国家现行的施工质量验收规范等]四、合同价款与支付4.1 合同总价:人民币[金额]元(大写:[大写金额]元)4.2 工程款支付方式:[详细支付条款,包括预付款、进度款、结算款等]五、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务:[包括提供施工图纸、组织验收、支付工程款等]5.2 乙方权利与义务:[包括施工准备、质量保证、安全生产、按时完工等]六、安全施工与环境保护6.1 乙方应遵守有关安全施工和环境保护的法律法规,确保施工安全和环境不受污染。
七、工程变更7.1 工程变更的处理程序和原则应符合相关法律法规及双方约定。
八、违约责任8.1 双方应严格履行合同,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。
九、争议解决9.1 双方因合同执行发生争议,应协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)建设工程施工合同(示范文本)(2017版)甲方:(委托人)地址::邮编:乙方:(承包方)地址::邮编:鉴于甲方及乙方双方均同意进行以下建设工程合同,特此约定:一、项目名称、位置和内容:(详细描述建设工程名称、位置、内容、规模、标准、质量要求等)二、合同价款:(详细列明工程造价,包括设备、材料、人工费用等)三、预期完工日期:(对完工时间的约定,应按照实际情况确定,包括工程开始时间、施工期限、交付日期等)四、付款方式及合同约定:(详细描述付款方式,包括价款支付期限、付款方式、扣款标准、违约金等约定)五、质量标准:(详细描述工程质量标准、检验标准、验收标准等)六、保证金:(约定双方应缴纳的保证金,缴纳方式及退还方式等)七、违约责任:(双方在合同履行过程中应承担的违约责任及赔偿范围、方式等)八、合同变更:(规定在合同履行过程中如何变更约定事项的程序)九、合同终止:(规定合同终止的条件及程序)十、争议解决:(约定争议解决方式,如双方协商、仲裁、诉讼等)十一、签约及生效:(双方签字盖章,合同生效时间)注:本合同未尽事项,双方应依据有关法律、法规、规章及常识进行约定。
列举本文档所涉及附件:(列举附件名称及需要提供的相关资料)1.2.3.……列举如下本文档所涉及的法律名词及注释:(列出法律名词及对其的解释注释)1.2.3.……列举如下本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:(列出可能出现的困难及解决办法及解决方案)1. 承包方在施工中因原因无法按时完成合同要求,造成甲方损失,乙方应依法承担赔偿责任。
2. 甲方对货物质量进行检验时出现纠纷,应根据合同的约定进行调解或者仲裁。
3. 建设工程在施工过程中发生违法违规行为或者擅自变更原设计方案引发的争议,必须按照有关法律规定做出处理,具体方法按照合同条款进行。
以上文档仅供参考,具体执行过程中请严格按照当地法律法规以及相关条例规定执行。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)建设工程施工合同(示范文本)(2017版)1. 引言本文档为建设工程施工合同的示范文本,适用于2017年版的合同。
建设工程施工合同在建设工程中起到了重要的法律约束作用,确保了工程建设的顺利进行。
本合同内容包括合同的签订主体、工程范围、工程期限、费用支付方式等重要条款。
2. 合同主体本合同由以下双方签订:甲方:【填写甲方名称】乙方:【填写乙方名称】双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,达成以下合作协议。
3. 工程范围乙方应按照甲方的要求,按时、按质、按量完成以下工程项目:1. 【填写工程项目1】2. 【填写工程项目2】工程项目由甲方提供详细的设计图纸和技术要求,并在工程前期与乙方共同进行工程方案的研究和讨论。
4. 工程期限工程期限按照以下约定进行:工程开始日期:【填写工程开始日期】工程结束日期:【填写工程结束日期】工程期限可根据实际情况进行调整,双方应及时协商并书面确认。
5. 工程费用乙方应按照合同约定,按阶段性提交的工程进度报告进行费用支付。
工程费用包括以下项目:1. 工程材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 其他相关费用甲方按照乙方提供的费用明细进行逐项核对,并在核对无误后,按照约定的支付方式及时支付工程费用。
6. 竣工验收工程竣工后,甲方有权对工程进行验收。
验收标准按照相关法规和设定的工程质量要求进行。
如果发现工程存在质量问题,乙方应及时修复并重新提交。
甲方对于工程的竣工验收应及时作出书面确认,乙方获得甲方的竣工验收确认后,工程合同即为完全履行。
7. 违约责任若一方未履行合同义务或未按时履行合同义务,则违约方应依法承担相应的民事责任。
双方同意,发生争议应首先通过友好协商解决。
如协商不成,可以选择仲裁或向法院提起诉讼。
8. 其他条款本合同还包括以下重要条款:1. 变更与解释:本合同的任何变更或补充应提前经双方书面协商一致,并签订变更协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、。
完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分合同协议书发包人(全称):__________________承包人(全称):__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:___________________________。
2.工程地点:___________________________。
3.工程立项批准文号:__________________。
4.资金来源:___________________________。
5.工程内容:___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:_____________________________________________。
二、合同工期计划开工日期:_________年_________月_________日。
计划竣工日期:_________年_________月_________日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写__________________) (¥_________元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写__________________) (¥_________元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);(4)暂列金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);2.合同价格形式:__________________。
五、项目经理承包人项目经理:__________________。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于_________年_________月_________日签订。
十、签订地点本合同在___________________________签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自_________生效。
十三、合同份数本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。
发包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:_________________________(签字)______________________(签字)组织机构代码:________________ 组织机构代码:________________地址:_______________________ 地址:_______________________邮政编码:____________________邮政编码:____________________法定代表人:__________________法定代表人:__________________委托代理人:__________________委托代理人:__________________电话:_______________________电话:_______________________传真:_______________________传真:_______________________电子信箱:____________________ 电子信箱:____________________开户银行:____________________开户银行:____________________账号:_______________________ 账号:_______________________第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1 合同1.1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人:是指按照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表:是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理:是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。