天津2015年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试卷
天津2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷
天津2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师控制物资供应进度的工作内容是。
A：决定物资供应分包方式及分包合同清单B：审核物资供应合同C：审查和签署物资供应情况分析报告D：办理物资运输及进出口许可证等有关事宜E：自我评定2、【例1·单选题】在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应有审核后报建设单位。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：业主代表D：技术负责人E：自我评定3、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。
A：索赔目的B：索赔起因C：索赔的合同依据D：索赔事件的性质E：专业监理4、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。
当一方违约时，守约方__。
A．必须适用违约金条款B．必须适用定金条款C．可以选择适用违约金或定金条款D．两者都不能适用，因约定无效5、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由__。
A．保险公司承担全部损失B．保险公司承担除外责任以外的全部损失C．业主自行承担全部损失D．业主和保险公司协商分担损失6、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。
A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理7、下列费用中，属于生产准备费的是__。
A．试运转所需的原料费B．生产职工培训费C．办公家具购置费D．生产家具购置费8、某企业年初向银行借款200万元，年利率为3％。
银行规定每半年计息一次。
则企业第3年末一次向银行支付复本利和为万元。
A：218．69B：259．43C：218．55D：218．00E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
天津2015年上半年监理工程师合同管理：确定中标人考试试题
天津2015年上半年监理工程师合同管理：确定中标人考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是。
A：人为干扰B：不利于施工的气候条件C：图纸未标明的地下障碍物D：与业主提供资料不一致的不良地质条件E：专业监理2、按照设备检验质量控制的要求，设备检查验收前，设备安装单位应事先提交检查验收方案，经审查同意后实施。
A：监理工程师B：设备总工程师C：承包方项目经理D：建设单位项目负责人E：工程变更单3、生产性建设工程总投资包括两部分。
A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：静态投资和动态投资D：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
A：第一阶段B：第二阶段C：第三阶段D：三个阶段都需要E：专业监理5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，建筑安装工程费用由、规费和税金构成。
A：直接费、间接费、其他项目费B：分部分项工程、措施项目费C：分部分项工程、措施项目费、其他项目费D：直接费、间接费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人7、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理8、【例4·单选题】建筑工程一切险的保险期限开始。
A：自工地动工B：保险公司中约定日期C：自主要材料、设备运抵工地D：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生者为准E：专业监理9、【例1·单选题】确定进度协调工作制度是监理工程师控制工程建设进度的。
A：技术措施B：合同措施C：组织措施D：经济措施E：自我评定10、某施工过程在单位时间内所完成的工程量就是，也称为流水能力。
天津2015年监理工程师合同管理：验收情况考试题
天津2015年监理工程师合同管理：验收情况考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。
A：监理工作联系单B：备忘录C：会议纪要D：监理工程师通知E：工程变更单2、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。
A：主体B：客体C：标的物D：第三方E：工程保险金3、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。
A：发包人提供的材料、设备不符合要求B：发包人原因指示的暂停施工C：发包人要求提前交货D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格E：专业监理4、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E：专业监理5、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。
A：1260．00B：1271．90C：1321．50D：1330．40E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由__进行协调。
A．总包项目经理B．分包项目经理C．监理工程师D．业主代表7、工程建设中，建设单位所需的宿舍、办公室等临时设施的费用应计入。
A：建安工程费用中的临时设施费B：建设单位管理费中的开办费C：工程建设其他费用中建设单位临时设施费D：建安工程费用中的其他直接费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。
天津2015年下半年监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷
天津2015年下半年监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。
A：招标控制价B：概算C：工程标底价格D：中标价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、是投标人编制投标文件和报价的依据。
A：图纸B：招标公告C：投标人须知D：招标文件E：专业监理3、《建设工程质量管理条例》颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。
保修费用由__承担。
A．发包人B．承包人C．监理人D．造成质量缺陷的责任方4、【例1·单选题】在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的。
A：时间间隔B：间歇时间C：时差D：时距E：自我评定5、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽略不计B．主动控制是不可能的C．主动控制是不经济的D．被控制的效果比主动控制好6、【例2·单选题】世界银行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，可能不动用。
这项费用被称为。
A：不可预见准备金B：建设成本上升费C：预备费D：未明确项目准备金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。
A：1B：3C：6D：12E：工程保险金8、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差。
A：均为2周B：分别为2周和3周C：均为3周D：分别为3周和2周E：自我评定9、工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作不包括。
A：组建生产管理机构B：征地、拆迁和场地平整C：准备必要的施工图纸D：办理工程质量监督和施工许可手续E：工程保险金10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。
天津2015年下半年监理工程师《合同管理》：施工质量控制的工作程序试题
天津2015年下半年监理工程师《合同管理》：施工质量控制的工作程序试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是。
A：按照承包人完成的实际工程进行计量B：只对承包人完成的合格工程进行计量C：对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量D：承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量E：专业监理2、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。
用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。
A：项目投资B：产品价格C：产品成本D：产量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。
A：12．00B：120．00C：54．72D：42．72E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据《注册监理工程师管理规定》。
下列权利和义务中，属于注册监理工程师享有的权利是。
A：保证执业活动成果的质量B：依据本人能力从事相应的执业活动C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动D：接受继续教育，努力提高执业水准E：工程保险金5、质量管理八项原则可以指导组织通过关注顾客的需求预期而达到__目的。
A．确保顾客满足B．改进其总体业绩C．评定质量管理体系运动状况D．提高领导作用6、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是__。
A．罚金B．利息C．赔偿金D．违约金7、”由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应__。
A．由债权人承担违约责任B．由债权人追究第三人的违约责任C．由债务人向债权人承担违约责任D．由债务人追究第三人的违约责任8、初步设计阶段投资控制的目标应不超过。
2015年下半年天津监理工程师：合同法律制度考试试卷
2015年下半年天津监理工程师：合同法律制度考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、直线制监理组织形式的优点是。
A：总监理工程师负担较轻B：权力相对集中C：集权与分权分配合理D：专家参与管理E：工程保险金2、招标人对施工投标保函的正确处理方式是。
A：未中标的投标人不退还B：中标的投标人在中标的同时退还C：在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D：投标人在投标有效期内撤销投标书后退还E：专业监理3、《建筑法》规定，建筑工程开工前，__应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．建设单位B．设计单位C．承包单位D．监理单位4、《建设工程设计合同示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由提供。
A：发包人B：施工承包人C：监理人D：设计单位E：专业监理5、【例4·单选题】在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指的线路。
A：相邻两项工作之间的时距之和最大B：相邻两项工作之间时间间隔全部为零C：工作的持续时间总和最大D：相邻两项工作之间的时距全部为零E：自我评定6、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。
A：施工单位搭设的临时设施费B：工程排污费C：生产工人劳动保护费D：已完工程和设备保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。
这种编制预算的方法是。
A：工料单价法B：综合单价法C：全费用单价法D：实物单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、对建设工程监理规划进行审核时，监理工作制度主要审核的内容有。
A：监理机构内、外工作制度是否健全、有效B：监理组织工作会议制度C：监理机构的内部工作制度D：监理报告制度E：工程保险金9、我国现行建筑安装工程费用中，按税法规定税金的计税基础为。
天津2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试卷
天津2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由承担。
A：承包人B：发包人C：监理单位D：钢材供应商E：专业监理2、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和实施监理，并对建设工程安全生产承担管理责任。
A：工程监理合同B：建设工程合同C：设计文档D：工程建设强制性标准E：工程保险金3、【例1·单选题】双代号时标网络计划中，某线路不出现波形线，这意味着。
A：该线路为关键线路B：该线路不受其他工作影响C：本双代号时标网络计划的计算工期小于计划工期D：本双代号时标网络计划的计算工期大于计划工期E：自我评定4、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指__。
A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B．合同签字之日起至竣工之日止的期间C．开工之日起至结清单生效之日止的期间D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间5、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。
A：监理方B：投资方C：设计方D：施工方E：工程保险金6、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，按的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
A：重要程度B：隐蔽性C：结构分解D：投资估算E：工程变更单7、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。
承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。
工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。
天津2017年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试卷
天津2017年监理工程师《合同管理》: 施工承包单位资质的分类考试试卷一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、【例4·单选题】在工程施工组织方式中, 平行施工方式具有的特点是。
A：各工作队实现了专业化施工B：施工现场的组织、管理比较复杂C：充分利用工作面进行施工D：单位时间内投入的资源量较为均衡E：自我评定2、【例1·单选题】下列不属于工程质量评估报告的主要内容。
A: 工程概况B: 工程质量验收情况C: 工程质量评估结论D: 工程实施的主要问题分析及处理情况E: 工程保险金3、某企业拟建造一幢宿舍楼, 在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单, 该工程适宜采用形式。
A：固定总价合同B：估计工程量单价合同C：可调单价合同D：纯单价合同E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工4、调解建设单位与施工单位的合同争议, 处理工程索赔是的职责。
A：监理单位技术负责人B：专业监理工程师C：总监理工程师D：总监理工程师代表E：工程保险金5、是典型的质量控制动态分析法。
A: 排列图法B: 直方图法C: 分层法D: 控制图法E: 工程变更单6、招标投标过程中需要对现场进行考察, 以了解现场情况。
现场考察组织工作由。
A：招标人承担, 费用由投标人承担B：投标人承担．费用由招标人承担C：招标人承担, 费用由招标人承担D：投标人承担, 费用由投标人承担E：专业监理7、【例3·单选题】Project Controlling与Partnering模式的共同之处是。
A: 信息共享B: 协调机制C: 长期协议D: 不能独立存在E: 工程保险金8、【例1·单选题】建设工程项目设备材料采购招标, 对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的, 一般采用进行评标。
A：最低投标价法B：综合评标法C：综合评估法D：评标价法E: 专业监理9、施工阶段, 下列投资控制的任务中, 不属于监理机构任务的是。
天津2015年上半年注册监理工程师《合同管理》教材考试题
天津2015年上半年注册监理工程师《合同管理》教材考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按建设工程实施全过程内在逻辑关系制成流程图，针对流程图中的关键环节和薄弱环节进行调查和分析，找出风险存在的原因，从中发现潜在的风险威胁，分析风险发生后可能造成的损失和对建设工程全过程造成的影响。
这种风险识别方法是。
A：财务报表法B：初始清单法C：专家调查法D：流程图法E：工程保险金2、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款3、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是。
A：协调工程项目的外部关系B：报送监理人员情况C：保守工程秘密D：协调合同管理工作E：专业监理4、关于监理规划作用的说法，错误的是。
A：监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作B：监理规划是业主了解和确认监理单位全面履行监理合同的依据C：监理规划是政府建设主管部门对监理单位监理业绩考查的依据D：监理规划是监理单位和建设单位应长期保存的工程档案之一E：工程保险金5、有效控制项目投资应实行以为重点的建设全过程投资控制。
A：设计阶段B：施工阶段C：项目论证阶段D：详细设计阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、为了确保工程质量，对于大宗器材和材料的采购，一般宜__。
A．供货厂家考核合格后直接向厂家订货B．货比三家，直接在市场上采购C．通过样品试验、鉴定后，请中介机构代为采购D．采用招标的方式采购7、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：设区的市级人民政府C：省级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金8、在计算建设工程设备及工、器具购置费时，国产标准设备原价一般是指。
A：设备成本价B：设备出厂价C：设备预算价格D：设备出厂价加运费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、涉及保密要求直接发包的工程，在标准化合同协议书内合同价款是__填写的。
2015年下半年天津监理工程师合同管理：合同解除考试题
2015年下半年天津监理工程师合同管理：合同解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核__。
A．建设优质工程的情况B．在工程建设中是否具有良好的信誉C．质量保证措施的落实情况D．与拟建工程相似或接近的工程2、《注册监理工程师管理规定》于__起施行。
A．2005年4月31日B．2005年12月31日C．2006年4月1日D．2006年6月1日3、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。
A：-45．84B：-1．57C：27．76D：42．55E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、建设工程投资在整个建设期内需随时进行动态跟踪、调整，直至后才能真正形成建设工程投资。
A：编制估算B：概算C：预算D：竣工决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，采用的是。
A：预算定额手册中的价格B：当时当地的实际市场价格C：调价文件公布的价格D：国家计划价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。
A：索赔通知书B：索赔依据C：索赔意向通知D：施工现场的记录E：专业监理7、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理8、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。
2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析
2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析DC．指定代理D．职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8.12．《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）A．资格预审公告B．申请人须知C．资格审查方法和办法D．资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。
对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
资格预审公告具有代替招标公告的功能。
参见教材P26、35.18．工程设计招标采用的开标形式是（）A．由招标单位直接宣读各投标人报价B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D．由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
参见教材P48.22．关于《建设工程勘察合同（一）（GF-2000-0203）》和《建设工程勘察合同（二）（GF-2000-0204）》两个示范文本的说法，正确的是（）。
A．两个文本的主要内容是致的B．两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C．两个文本适用的勘察任务不同D．两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同（）和建设工程勘察合同（二）适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。
参见教材P62。
23．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A．发包人应在合同生效生支付预付款B．工程建设期间的概算调整不影响设计费C．施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D．发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。
天津2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷
天津2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。
某投标人报价io00万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为。
A：1020万元B：1000万元C：980万元D：960万元E：专业监理2、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是。
A：工作A和工作DB：工作C和工作DC：工作A和工作ED：工作C和工作EE：自我评定3、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为日。
A：承包人第一次提交竣工验收报告B：承包人修改后再次提请竣工验收C：最终验收合格D：办理竣工验收手续E：专业监理4、【例3·单选题】经计算某工程双代号网络计划的计算工期为130天。
如果计划工期为135天，则关键线路上。
A：相邻工作之间时间间隔为零B：工作的自由时差为零C：工作的总时差为零D：节点最早时间等于最迟时间E：自我评定5、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是。
A：明显不符合技术规格的允许澄清B：投标文件记载项目完成期限超过招标文件规定的允许说明C：大小写不一致的不影响其标书的有效性D：缺少联合体共同协议的允许补正E：专业监理6、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当倍返还定金。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金7、所谓工程建设强度，是指__。
A．工程结构所能承受的强度B．政府对工程建设管理的力度C．单位时间内投入的工程建设资金的数量D．单位时间内投入的工程建设人员的数量8、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20％，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为。
A：风险回避B：损失控制C：风险自留D：风险转移E：工程保险金9、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由。
天津2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试题
天津2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程监理单位与被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系，这是建设工程监理的具体表现。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公正性E：工程保险金2、在成本加酬金合同形式中，合同最不利于降低成本。
A：成本加固定百分比酬金B：成本加固定金额酬金C：成本加奖罚D：最高限额成本加固定最大酬金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失。
A：应由工程业主承担B：由工程业主和承包单位各承担一半C：应由承包单位承担D：工程业主和承包单位都不承担E：自我评定4、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时间差，则该工作。
A：必定影响其紧后工作的最早开始时间B：必定变为关键工作C：不会影响其后续工作的正常进行D：不会影响工程总工期E：自我评定5、某工程双代号网络计划如图3-37所示，其关键线路有条。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定6、关于为施工单位服务的项目管理的说法。
正确的是。
A：应用不普遍，且服务范围较狭窄B：应用不普遍，但服务范围较广泛C：应用较普遍，但服务范围较狭窄D：应用较普遍。
且服务范围较广泛E：工程保险金7、【例1·单选题】下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：建设周期长C：可以减少设计变更D：可以减少承包人的索赔E：专业监理8、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。
A：保管员负责赔偿损失B：发包人承担损失责任C：承包人负责赔偿损失D：发包人与承包人共同承担损失责任E：专业监理9、采用非匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，涂黑粗线的长度表示该工作的。
2015年天津监理工程师合同管理：最终结清考试题
2015年天津监理工程师合同管理：最终结清考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天、2天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为天。
A：40B：30C：24D：20E：自我评定2、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。
A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D．暂停施工3、【例1·单选题】关于抵押的说法，正确的是。
A：抵押的财产不转移占有B：抵押的财产应当为抵押人所有C：土地所有权可以作为抵押物D：抵押合同应自登记之日起生效E：专业监理4、物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出。
A：申请量和采购量B：采购量和库存量C：库存量和供应量D：供应量和申请量E：自我评定5、由于是工程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由承担。
A：发包人B：承包人C：甲某D：乙某E：专业监理6、下列确认工程建设最终风险清单的风险识别方法组合中．正确的组合是。
A：专家调查法和初始清单法B：专家调查法和经验数据法C：初始清单法和经验数据法D：初始清单法和风险调查法E：工程保险金7、【例1·单选题】在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为。
A：旁站B：巡视C：检查D：见证取样E：工程变更单8、在某工程网络计划中，已知工作M总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M 的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟。
A：5天，但不影响总工期B：1天，但不影响总工期C：5天，并使总工期延长1天D：4天，并使总工期延长2天E：自我评定9、监理实施细则中，监理工作涉及的流程不包括。
天津2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷
天津2015年上半年监理工程师考试《合同管理》: 仲裁考试试卷一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、分包合同发生的索赔问题, 涉及到总包合同中业主的义务和责任时, 由总承包商向业主提出索赔, 由__进行协调。
A．总包项目经理B．分包项目经理C．监理工程师D. 业主代表2、某混凝土工程, 9月份计划工程量为5000m3, 计划单价为400元/m3；而9月份实际完成工程量为4000m3, 实际单价为410元/m3, 则该工程9月份的进度偏差为__万元。
A．-36B．36C．40D．413、下列内容中, 属于FIDIC工程师职业道德准则的是。
A：能力B：科学C：守法D：诚信E：工程保险金4、单价法与实物法编制施工图预算的区别主要在于不同。
A: 分项工程项目的划分B: 工程量的计算方法C: 直接工程费的计算方法D: 间接费、利润、税金等的计算方法E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某人以8％单利借出15000元, 借款期为3年, 收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出, 借款期限为10年, 此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。
A：3．3568B：3．4209C：3．5687D：3．6589E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。
A: 专业监理工程师B: 总监理工程师C: 监理单位技术负责人D: 监理员E: 工程变更单7、FIDIC施工条件规定, 承包商租赁施工设备时, 应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时, 设备所有人应__。
A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D. 暂停施工8、编制某设备安装工程概算过程中, 发现初步设计的设备清单不完备, 或安装预算单价及扩大综合单价不全时, 宜采用的概算编制方法是。
天津2015年注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理考试试卷
天津2015年注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师2、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。
A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段3、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务4、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录5、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人6、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目7、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置8、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量9、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策10、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法11、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门12、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
天津2015年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在组织中，直接调动和组织人力、财力、物力等具体活动是的任务。
A：决策层B：协调层C：执行层D：操作层E：工程保险金2、【例3·单选题】监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施。
A：静态控制B：动态控制C：主动控制D：被动控制E：自我评定3、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程及工程范围提出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于。
A：纯单价合同B：可调工程量单价合同C：不可调值单价合同D：可调值总价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是。
A：施工投标保证B：施工履约保证C：施工预付款保证D：质量保证金保证E：专业监理5、在进行初步设计阶段，需要确定。
A：投资估算B：概算造价C：预算造价D：合同价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关的规定。
A：检验技术规程B：专业工程验收规范C：统一验收标准D：工程监理规范E：工程变更单7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为。
A：工程竣工验收报告经发包人认可后28天B：提交工程竣工验收报告后28天C：移交工程后14天D：通过工程竣工验收后14天E：专业监理8、由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在采购订货前应向__申报。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．项目法人D．项目经理9、某工程施工招标时，招标人在投标有效期满后向某投标人发出了中标通知，关于该中标通知说法正确的是__。
A．该投标人未及时通知招标人，应为新要约B．该中标通知到达该投标人后，为有效的承诺C．该投标人未及时通知招标人的，该中标通知为有效的承诺D．该中标通知为要约邀请10、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时。
宜采用的方法是。
A：扩大单价法B：修正概算指标法C：概算指标法D：预算单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．6；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。
根据价值工程原理确定的最优方案为。
A：方案一B：方案二C：方案三D：方案四E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、为确保建设工程进度控制目标的实现，监理工程师必须认真制定进度控制措施。
进度控制的技术措施主要有。
A：对工期提前给予奖励B：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度C：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工D：加强索赔管理E：自我评定13、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。
A：验收7小时后B：验收24小时后C：验收48小时后D：验收72小时后E：专业监理14、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。
A：发出中标通知书后B：完成评标后C：提交履约担保后D：合同履行完毕后E：专业监理15、网络计划工期优化的前提是。
A：计算工期不满足计划工期B：不改变各项工作之间的逻辑关系C：计划工期不满足计算工期D：将关键工作压缩成非关键工作E：自我评定16、【例1·单选题】方案经济评价指标体系中。
动态的价值性指标是。
A：投资回收期B：净年值C：总投资收益率D：内部收益率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、【例2·单选题】材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，。
A：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担E：专业监理18、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
A．项目决策咨询评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度19、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以__。
A．发出终止合同通知，终止监理合同B．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同20、【例3·单选题】当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用编制建筑工程概算。
A：预算单价法B：概算指标法C：类似工程预算法D：扩大单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为日。
A：承包人第一次提交竣工验收报告B：承包人修改后再次提请竣工验收C：最终验收合格D：办理竣工验收手续E：专业监理22、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作是。
A：审查分包单位的资质B：主持整理工程项目的监理资料C：审查和处理工程变更D：审批监理实施细则E：工程保险金23、扩大单价法编制单位工程概算首先以为依据，编制成扩大单位估价表。
A：概算指标B：概算定额C：预算定额D：类似工程预算资料E：由于传染病的影响而暂时停止的施工24、在建设工程监理实施过程中，监理人员的配备、衔接和调度等事宜属于项目监理机构内部关系的协调。
A：人际B：组织C：需求D：计划E：工程保险金25、__可以规定实行强制性监理的工程范围。
A．国务院B．质量监督管理部门C．建设行政主管部门D．设计单位二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定．保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括。
A：领有公共运输执照施工车辆的损失B：不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C：施工建筑物的损害D：业主在工地的原有建筑物受到的损害E：临时工程受到的损害2、建设项目董事会的职权包括。
A：负责筹措建设资金B：负责提出开工报告C：负责控制工程投资、工期和质量D：负责生产准备和培训人员E：负责提出项目竣工验收申请报告3、FIDIC施工合同条件下，进行下列工程变更的估价时，所涉及的工作宜采用新的费率或价格的有。
A：实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10％的工作B：工程量的变化与规定费率的乘积超过了中标合同金额的0．01％的工作C：工程量的变化直接造成单位成本的变动超过0．1％的工作D：不是合同中规定的固定费率项目的工作E：根据变更指令增减的工作4、以下有关索赔的说法中，正确的是__。
A．在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商B．工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C．通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D．工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E．承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼5、某分部工程双代号网络计划如图3-54所示(时间单位：天)，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。
A：所有节点均为关键节点B：所有工作均为关键工作C：计算工期为15天且关键线路有两条D：工作1-3与工作1-4的总时差相等E：工作2-7的总时差和自由时差相等6、施工合同的当事人包括。
A：发包人B：发包人法定代表人C：工程师D：承包人E：承包人法定代表人7、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有。
A：特殊恶劣气候造成停工B：业主采购的材料不符合合同要求C：发包人提供的资料错误导致损失D：承包商采购的材料未及时供应E：施工现场发现文物8、固定节拍流水施工的特点是__。
A．只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等B．所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等C．相邻施工过程的流水步距相等D．各施工段同时开展相同专业的施工E．同一时间内将会有多个专业队施工9、法人应当具备的条件有。
A：依法成立B：有必要的财产或者经费C：有自己的名称、组织机构和场所D：能够独立承担民事责任E：必须有人来承担10、根据FIDIC合同条件，承包商应在每个月末向监理工程师提供月报表，该报表涉及的款项有__。
A．已实施的永久工程的价值B．临时工程、计日工C．法规变更引起的价格调整D．施工缺陷修补费用E．按标书附录中注明的设备和材料发票价值的某一百分率11、现行的建筑工程施工质量验收规范体现了的指导思想。
A：验评分离B：标准统一C：强化验收D：完善手段E：过程控制12、在施工过程中，监理工程师应根据工程建设的进展情况，督促勘察单位做好勘察配合和验收工作，其验收主要是（）。
A．验槽B．基础工程验收C．初验D．工程竣工验收E．主体工程验收13、影响项目监理机构人员数量的主要因素有。
A：建设工程复杂程度B：工程建设强度C：工程监理单位的业务水平D：监理合同的要求E：建设工程组织管理模式14、【例3·多选题】下列有关确定变更价款的做法，正确的有。
A：变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B：工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C：确定的价款报送造价管理部门备案D：工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E：承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额15、FIDIC合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括__。
A．对已付款支付证书的修正B．作为保留金增加的任何款项C．本月完成的工程项目和变更项目的应付金额D．法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项E．承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额16、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的方案设计的深度应满足的需要。
A：编制招标文件B：订购主要设备C：编制初步设计文件D：编制施工图设计E：控制工程概算17、按照《建设工程文件归档整理规范》的规定，下列关于监理文件要求在不同的单位归档保存的表述中，符合规定的是__。