全国建设工程合同管理试题多选及答案
建设工程合同法规习题和答案
建设工程合同法规习题和答案一、单项选择题1. 下列关于建设工程合同的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同B. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同C. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同D. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同答案：A2. 下列关于建设工程合同的要约和承诺的说法，正确的是（）。
A. 发包人向承包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺B. 承包人向发包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺C. 发包人向承包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约D. 承包人向发包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约答案：B3. 下列关于建设工程合同的履行的说法，正确的是（）。
A. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务B. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务C. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务D. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务答案：A4. 下列关于建设工程合同的解除的说法，正确的是（）。
A. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款B. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款C. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款D. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款答案：B5. 下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金B. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金C. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，发包人可以解除合同D. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，承包人可以解除合同答案：C二、多项选择题1. 下列属于建设工程合同的特征的有（）。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
建设工程合同管理-试题及答案5篇
建设工程合同管理－试题及答案5篇篇1一、填空题1. 建设工程合同是承包人根据发包人的要求，______完成一定工作，发包人据以支付报酬的合同。
2. 建设工程合同包括______、勘察合同、设计合同、施工合同。
3. 建设工程合同的发包人，即建设工程的投资人，可以是______、合伙企业、企业法人、事业法人。
4. 建设工程合同的承包人，即从事工程建设的施工单位，可以是______、合伙企业、企业法人、事业法人。
5. 建设工程合同的标的物是______，具体包括建设工程的土地、建筑物、构筑物等。
二、选择题1. 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程合同是承揽合同的一种特殊形式B. 建设工程合同包括工程咨询合同、勘察设计合同、施工合同等C. 建设工程合同的发包人可以是自然人、私营企业、企业法人等D. 建设工程合同的承包人必须是具有法人资格的企业单位2. 下列关于建设工程合同的表述中，正确的是（）A. 建设工程合同是诺成合同B. 建设工程合同是双务合同C. 建设工程合同是有偿合同D. 建设工程合同是实践合同3. 关于建设工程合同的成立，下列说法中正确的是（）A. 建设工程合同的成立，必须经过发包人和承包人的协商一致B. 建设工程合同的成立，只需发包人或承包人一方的意思表示即可成立C. 建设工程合同的成立，需要国家建设主管部门的批准才能成立D. 建设工程合同的成立，不需要任何条件即可成立三、简答题1. 简述建设工程合同的特征。
2. 简述建设工程合同的类型。
四、论述题1. 论述建设工程合同的成立条件。
2. 论述建设工程合同的生效条件。
五、案例分析题1. 某建设单位与一施工单位签订了一份建设工程施工合同，合同中约定了工程的开工日期、竣工日期、工程造价等内容。
但在施工过程中，由于建设单位的原因，导致施工单位无法按时完成施工任务。
请问，在这种情况下，施工单位应该如何维护自己的合法权益？篇2一、填空题1. 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，包括（）、（）、（）、（）等合同。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理试题及答案第一篇：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题(共30题，每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。
A.100B.110C.120D.1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。
A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。
A.14B.28第 1 页（共 7 页）C.7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
工程合同管理试题(带答案)7篇
工程合同管理试题(带答案)7篇篇1一、填空题1. 《建设工程施工合同》是______年颁布的，自______年______月______日起施行。
2. 《建设工程施工合同》由______部分构成，包括______个专用条款。
3. 《建设工程施工合同》规定了合同的______、______、______、______和变更等主要内容。
4. 工程质量验收规范是评价工程质量是否达到______的重要依据。
5. 工程质量验收规范包括______、______、______、______和验收规范等。
6. 工程质量验收规范中，对于结构安全、耐久性和使用功能等方面都有明确的规定。
7. 工程质量验收规范中，对于结构安全的规定主要包括______、______和______等。
8. 工程质量验收规范中，对于耐久性的规定主要包括______、______和______等。
9. 工程质量验收规范中，对于使用功能的规定主要包括______、______和______等。
10. 工程质量验收规范中，对于验收规范的规定主要包括______、______和______等。
二、选择题1. 下列关于《建设工程施工合同》的说法中，正确的是（）A. 《建设工程施工合同》是自愿签订的合同B. 《建设工程施工合同》是双方协商一致的合同C. 《建设工程施工合同》是格式合同D. 《建设工程施工合同》是官方制定的合同2. 下列关于《建设工程施工合同》专用条款的说法中，正确的是（）A. 专用条款是合同的主要部分B. 专用条款是合同的补充部分C. 专用条款是双方协商一致的条款D. 专用条款是官方制定的条款3. 下列关于《建设工程施工合同》主要内容的说法中，正确的是（）A. 合同规定了工程的发包方和承包方B. 合同规定了工程的开工日期和竣工日期C. 合同规定了工程的价款支付方式D. 合同规定了工程的验收标准和程序4. 下列关于工程质量验收规范的说法中，正确的是（）A. 工程质量验收规范是评价工程质量是否达到合格的重要依据B. 工程质量验收规范包括结构安全、耐久性和使用功能等方面的规定C. 工程质量验收规范中对于结构安全的规定主要包括抗震性能、承载力和变形能力等D. 工程质量验收规范中对于耐久性的规定主要包括抗腐蚀性能、耐久年限和维修保护等5. 下列关于《建设工程施工合同》变更的说法中，正确的是（）A. 合同变更是指对合同内容的部分修改或补充B. 合同变更必须经过双方的协商一致并签订书面协议C. 合同变更不影响双方的权利和义务关系D. 合同变更后，原合同内容继续有效三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同》的主要构成部分及其内容。
建设工程合同管理试题A卷及答案7篇
建设工程合同管理试题A卷及答案7篇篇1一、填空题1. 建设工程合同管理的基本原则包括：主体合格、（）、权利义务相一致、诚实信用。
2. 建设工程合同管理的基本内容主要包括：合同管理组织机构的设置、（）和合同管理人员的配备。
3. 建设工程合同的订立，必须遵循（）原则，必须符合法律法规的规定。
4. 合同双方当事人应当诚实守信，履行自己的义务，这是合同管理中的（）原则。
5. 建设工程合同中，发包人的义务包括：提供有关基础资料、支付合同价款、提供必要的条件等，承包人的义务包括：按期完成工程、保证工程质量、服从发包人的管理等。
这些义务是双方当事人应当遵循的（）原则。
6. 建设工程合同管理的主要环节包括：合同的订立、（）和合同的履行。
7. 合同的订立是指：双方当事人就合同内容协商一致，达成协议的过程。
这一过程必须遵循（）原则。
8. 合同的履行是指：合同双方当事人按照合同约定，全面履行自己的义务，实现合同目的的过程。
在合同履行过程中，必须遵循（）原则。
9. 建设工程合同的变更和解除，必须遵循法律法规的规定，遵循（）原则。
10. 合同管理人员的配备，应当根据合同的复杂程度、工程规模大小等因素来确定，一般应配备（）名以上具有相应资质的合同管理人员。
二、选择题1. 下列关于建设工程合同管理基本原则的说法中，正确的是（）。
A. 主体合格是指合同双方当事人必须具备相应的资质条件B. 权利义务相一致是指合同双方当事人的权利和义务应当相互对应C. 诚实信用是指合同双方当事人应当诚实守信，履行自己的义务D. 以上说法均正确2. 下列关于建设工程合同管理基本内容的说法中，正确的是（）。
A. 合同管理组织机构的设置应当根据工程规模大小和合同复杂程度来确定B. 合同管理人员的配备应当根据工程规模大小和合同复杂程度来确定C. 合同管理的主要内容是合同的订立、履行和变更解除D. 以上说法均正确3. 下列关于建设工程合同订立原则的说法中，正确的是（）。
建设工程合同管理考试试题及答案7篇
建设工程合同管理考试试题及答案7篇篇1一、填空题1. 《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应建立、实施、保持和改进_____，形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力。
2. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，合同协议书的生效条件一般为：合同经_____签字或盖章后生效。
3. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应按照合同约定以及_____在施工现场进行工作。
4. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在承包人提交结算文件后，按照合同约定进行_____。
5. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应对其承包范围内的_____负责。
二、选择题1. 下列关于建设工程施工合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程施工合同是发包人和承包人为完成建设工程施工任务而订立的书面协议B. 建设工程施工合同的发包人可以是自然人，也可以是法人或其他组织C. 建设工程施工合同的承包人必须是法人或其他组织，不能是自然人D. 建设工程施工合同的效力自合同成立之日起生效2. 关于建设工程的竣工验收，下列说法中错误的是（）A. 竣工验收是建设工程的最后一道工序，是全面考核建设工作质量的重要环节B. 竣工验收应由发包人组织，邀请设计、施工等单位参加C. 竣工验收应按照国家有关标准、规范和设计要求进行D. 竣工验收应在承包人提交结算文件后进行3. 在建设工程施工过程中，承包人应对其承包范围内的哪些内容负责？（）A. 工程的质量B. 工程的进度C. 工程的安全D. 工程的设计4. 关于建设工程施工合同的生效条件，下列说法中正确的是（）A. 合同经双方签字或盖章后生效B. 合同经公证机关公证后生效C. 合同经发包人审查批准后生效D. 合同经承包人提交结算文件后生效5. 在建设工程施工过程中，承包人应按照合同约定以及哪些要求在施工现场进行工作？（）A. 发包人的指令B. 设计文件的要求C. 施工图纸的要求D. 监理人的指示三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同（示范文本）》中关于承包人的主要义务。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案版
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A. 承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B. 开通施工场地与城乡公共道路的通道C. 因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D. 施工现场古树名木的保护工作E. 办理施工许可证2.(多项选择题)(每题 2.00 分)保证担保的范围包括（）。
A. 抵押物的全款B. 主债权及利息C. 违约金D. 损害赔偿金E. 实现债权的费用3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于无权代理说法正确的是（）。
A. 作为被代理人或者代理人的法人终止B. 超越代理权限而为的代理行为C. 限制行为能力人的利益而设立的代理方式D. 监护关系消灭4.(单项选择题)(每题 1.00 分)卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。
是指（）A. FOBB. FCAC. CIFD. CIP5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由( )负责。
A. 供货方B. 运输部门C. 采购方D. 供货方和运输部门共同6.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程合同的特征包括 ( )A. 合同主体的单一性B. 合同履行期限的长期性C. 合同标的的特殊性D. 计划和程序的严格性E. 合同形式的多样性7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（）A. 及时完成施工场地的拆迁工作B. 配备专职质量检查人员C. 负责修建施工所需临时道路D. 对施工场地和周围环境进行查勘E. 发出开工通知8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 订立施工合同时需要明确的内容不包括（）。
A. 施工现场范围B. 施工临时占地C. 发包人提供的材料D. 花费资金的预算9.(单项选择题)(每题 1.00 分)设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
建设工程合同管理考试题及答案
建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。
A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。
合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。
A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D：先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1 ）经营状况严重恶化。
4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。
A:和解B:民间调解C:行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为（）。
A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元，B银行1200万元C:A , B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。
A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。
A:内容具体明确B：具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。
建设工程合同管理试题及答案汇总
建设工程合同管理试题及答案汇总一、选择题1. 以下哪项不属于建设工程合同的主要内容？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程款项支付答案：D2. 建设工程合同中，以下哪项是承包人的主要义务？A. 按约定的时间、地点、方式交付工程B. 按约定的价格支付工程款C. 负责工程的保修D. 提供施工现场答案：A3. 以下哪种合同不属于建设工程合同？A. 建筑工程合同B. 安装工程合同C. 勘察合同D. 购销合同答案：D4. 在建设工程合同中，以下哪项是发包人的主要权利？A. 按约定的时间、地点、方式接收工程B. 按约定的价格支付工程款C. 要求承包人提供履约保证金D. 对工程质量提出整改要求答案：A5. 建设工程合同中，以下哪项不属于不可抗力？A. 自然灾害B. 政府行为C. 突发公共卫生事件D. 承包人资金链断裂答案：D二、判断题1. 建设工程合同必须采用书面形式，否则无效。
（对/错）答案：对2. 建设工程合同中，如果合同条款不明确，可以按照交易习惯确定合同内容。
（对/错）答案：对3. 建设工程合同中，如果一方违约，另一方可以立即解除合同。
（对/错）答案：错4. 建设工程合同中，如果承包人未按约定完成工程，发包人可以要求承包人支付违约金。
（对/错）答案：对5. 建设工程合同中，如果发包人未按约定支付工程款，承包人可以暂停施工。
（对/错）答案：对三、案例分析题1. 甲公司与乙公司签订了一份建设工程合同，约定乙公司承建甲公司的一座办公楼。
合同总价款为1000万元，合同工期为12个月。
合同签订后，乙公司按约定进行了施工。
在施工过程中，因甲公司原因导致工程停工3个月。
请问：（1）乙公司是否可以要求延长工期？答案：可以。
因甲公司原因导致工程停工，乙公司有权要求延长工期。
（2）乙公司是否可以要求支付停工期间的损失赔偿？答案：可以。
因甲公司原因导致工程停工，乙公司有权要求支付停工期间的损失赔偿。
2. 丙公司与丁公司签订了一份建设工程合同，约定丁公司承建丙公司的一座住宅小区。
建设工程合同条款真题与答案
建设工程合同条款真题与答案一、单选题1. 下列关于建设工程合同的说法，错误的是（）。
A. 建设工程合同是指发包人与承包人之间，就完成特定建设工程的目标、质量、安全、进度和投资等事项达成的协议B. 建设工程合同的承包人应当具备相应的资质条件C. 建设工程合同的发包人应当按照约定的时间和方式支付工程价款D. 建设工程合同的解除应当符合法律、法规和合同的约定答案：A解析：建设工程合同是指发包人与承包人之间，就完成特定建设工程的目标、质量、安全、进度和投资等事项达成的协议，选项A说法错误。
2. 下列关于建设工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同的履行期限自合同签订之日起计算B. 建设工程合同的履行期限应当根据工程的特点和双方当事人的约定确定C. 建设工程合同的履行期限不得少于工程竣工验收合格之日D. 建设工程合同的履行期限不得少于合同签订之日起六个月答案：B解析：建设工程合同的履行期限应当根据工程的特点和双方当事人的约定确定，选项B说法正确。
3. 下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同的价款应当固定不变B. 建设工程合同的价款可以根据工程进度和质量进行调整C. 建设工程合同的价款应当在合同签订之日起支付D. 建设工程合同的价款支付方式由双方当事人约定，但不得违反法律法规的规定答案：D解析：建设工程合同的价款支付方式由双方当事人约定，但不得违反法律法规的规定，选项D说法正确。
4. 下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 承包人未按照约定的质量完成工程的，应当按照合同约定承担违约责任B. 发包人未按照约定的时间和方式支付工程价款的，应当按照合同约定承担违约责任C. 因不可抗力不能履行合同的，可以免除违约责任D. 建设工程合同违约责任的规定适用于所有类型的建设工程合同答案：B解析：发包人未按照约定的时间和方式支付工程价款的，应当按照合同约定承担违约责任，选项B说法正确。
建设工程合同题库及答案解析
建设工程合同题库及答案解析一、单项选择题1. 保证的方式有两种，即一般保证和（）保证。
A. 连带责任B. 部分责任C. 无限责任D. 有限责任【答案】A【解析】保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。
2. 下列组织不能作为保证人：（）A. 企业法人的分支机构、职能部门B. 国家机关C. 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体D. 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民【答案】A、B、C【解析】具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。
但是，以下组织不能作为保证人：企业法人的分支机构、职能部门，国家机关，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。
3. 抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。
下列财产不得抵押：（）A. 土地所有权B. 土地使用权C. 城市房地产【答案】A【解析】抵押物是不转移占有的；土地所有权不得抵押；当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。
4. 合同的履行期限自（）起计算。
A. 合同签订之日B. 合同生效之日C. 债务履行之日D. 债权人要求履行之日【答案】B【解析】合同的履行期限自合同生效之日起计算。
5. 下列关于合同变更的说法，正确的是（）。
A. 合同变更必须经双方当事人协商一致B. 合同变更只需通知对方即可生效C. 合同变更无需经过任何程序，只需双方意思表示一致即可D. 合同变更必须经过人民法院或者仲裁机构确认【答案】A【解析】合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同进行修改或补充所达成的协议。
《合同法》规定，当事人协商一致可以变更合同。
二、多项选择题1. 合同的担保方式包括：（）A. 保证B. 抵押D. 留置E. 定金【答案】A、B、C、D、E【解析】合同的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金。
建设工程合同管理题库含答案解析
第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、依法加强（）管理，可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理，保障建筑市场有序进行。
A、工程质量B、工程投资C、工程进度D、建设工程合同2、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是（）。
A、招标投标制B、合同管理制C、工程监理制D、项目法人负责制3、计划经济主要是依靠（）来规范财产流转关系。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德4、在市场经济条件下，主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德5、下列关于建设工程合同管理的目标，描述不正确的是（）。
A、计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系B、完善建筑市场，必须有规范的建设工程合同管理制度C、市场经济条件下，主要是依靠行政手段来规范当事人的交易行为D、合同的内容是实施建设工程行为的主要依据6、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。
A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制7、建设工程合同要求合同主体一般是法人，体现了（）。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性8、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性9、建设工程的结构复杂、体积大、建筑材料类型多，体现了建设工程合同的（）。
A、严格性B、特殊性C、履行期限长期性D、计划和程序的严格性10、由于工程建设对国家的经济发展、公民的生活和工作都有重大影响，因此要求合同具有（）。
A、严格性B、标的特殊性C、履行长期性D、计划和程序的严格性11、某工程在施工过程中遇到百年不遇的暴雨，导致施工无法进行，使得工期延长了1个月，这是由（）决定的。
《建设工程合同管理》习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
（B ）A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。
（B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ B）A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还.(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B ）A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
（A ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
（ A）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(A ）来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
（ B）A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标(A ）A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B）A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。
(A ）A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人（A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（B )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。
（A )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（A ）A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
(B)A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更.（ A)A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同.（ B）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告（B ）A、是B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了( C)。
建设工程合同管理习题集答案
建设工程合同管理习题集答案一、单项选择题1. 建设工程合同管理的核心是（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除答案：B解析：建设工程合同管理的核心是确保合同的履行，使项目目标得以实现。
2. 下列不属于合同管理任务的是（）。
A. 合同的签订与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的转让与终止D. 合同的审计与评估答案：D解析：合同的审计与评估不属于合同管理任务，而是合同执行后的一个环节。
3. 下列关于合同订立的说法中，错误的是（）。
A. 合同订立应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当采取要约、承诺的方式C. 合同订立过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，履行告知义务D. 合同订立后，当事人不得擅自变更或者解除合同答案：D解析：合同订立后，当事人应当遵循合同约定，不得擅自变更或者解除合同。
4. 下列不属于合同履行原则的是（）。
A. 实际履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 严格履行原则答案：C解析：合同履行原则包括实际履行原则、诚实信用原则、公平原则和严格履行原则。
5. 合同的担保方式包括（）。
A. 保证、抵押、质押、留置B. 保证、抵押、质押、定金C. 保证、抵押、留置、定金D. 保证、质押、留置、信用证答案：B解析：合同的担保方式包括保证、抵押、质押和定金。
6. 合同的变更情形包括（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人单方面要求变更C. 合同订立后，合同标的发生了重大变化D. 合同履行期限届满答案：A解析：合同的变更是指合同订立后，在合同履行过程中，合同当事人协商一致对合同的内容进行修改或补充。
二、多项选择题1. 合同管理的主要内容包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审计与评估答案：ABCD解析：合同管理的主要内容包括合同的签订、履行、变更和解除。
2. 合同履行过程中，当事人应当遵循的原则包括（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
全国建设工程合同管理试题多选及答案
二、多项选择题（共30题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。
A.被代理人的法人终止
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托
D.代理事项完成
E.代理期限届满
52.履行合同的担保方式包括（）。
A.投标保证
B.留置
C.动产抵押
D.定金
E.违约金
53.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（）。
A.领有公共运输执照施工车辆的损失
B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C.施工建筑物的损害
D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
E.临时工程受到的损害
54.下列有关格式条款的表述中，错误的有（）。
A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释
55.依据《合同法》规定，（）的合同属于无效合同。
A.恶意串通损害第三人利益
B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的
E.损害公共利益订立
56.下列情况中，（）的合同属于效力待定合同。
A.无处分权人处分他人财产
B.以胁迫手段订立
C.因重大误解订立
D.限制民事行为能力人订立
E.表见代理人订立
57.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。
依据
《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有（）。
A.合同主体不变，仍为甲乙公司
B.转让必须征得乙公司同意
C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
E.丙公司应承担与主债务有关的从债务
58.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括（）。
A.放弃对其他人的到期债权
B.无偿转让财产
C.怠于行使其到期债权
D.未按合同提供担保
E.未按约定投保工程险
59.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
60.招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（）等不影响继续评标。
A.完工期限超过了招标文件规定的期限
B.个别项目提供了不完整的数据
C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额
D.投标保函没有保证人的签字盖章
E.货物包装方式不满足招标文件的要求。
61.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括（）。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
62.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（）订立书面合同。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.评标价格
E.最后谈判达成的降价协议
63.下列情况中，属于额外监理工作的有（）。
A.由于变更而需延长的监理工作
B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作
C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作
D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作
E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作
64.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（）。
A.选定施工合同的承包人
B.批准施工合同承包人选定的分包人
C.确定工程规模
D.主持工程建设有关协作单位的组织协调
E.审核承包人的索赔
65.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（）。
A.对勘察资料的正确性负责
B.提供设计人在现场的工作条件
C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D.完成施工中出现的设计变更
E.负责设计人与承包人的工作协调
66.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。
A.工程所需清理费
B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失
C.工程本身的损害
D.工程损害导致第三方人员伤亡
E.承包人施工机械的停工损失
67.施工合同示范文本规定，因（）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
68.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用
B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款
D.施工现场古树名木的保护工作
E.办理施工许可证
69.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更（）。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
70.下列有关确定变更价款的做法，正确的有（）。
A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告
B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
C.确定的价款报送造价管理部门备案
D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准
E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额。
71.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（）应当由发包方承担。
A.承包方人员伤亡损失
B.发包方人员伤亡损失
C.承包方施工设备损坏的损失
D.运至施工场地待安装工程设备的损害
E.工程修复费用
72.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权（）。
A.将工程直接收归已有
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程卖给他人
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.就该工程拍卖的价款优先受偿
73.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可（）确定交货地点。
A.由双方协商
B.由采购方自行
C.按交易习惯
D.由供货方自行
E.按供货方所在地
74.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有（）。
A.衡量法
B.物理实验法
C.理论换算法
D.查点法
E.抽检实验法
75.依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括（）。
A.不可预见的外界条件
B.流行传染病导致工程停工
C.延误移交施工现场
D.业主提前占用部分工程
E.不可抗力造成的损害
76.FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（）发布变更指令。
A.改变合同中任何工作的数量
B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
D.改变任何工作的质量
E.改变原定施工顺序和时间安排
77.FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括（）发布的指令。
A.业主
B.工程师
C.承包商代表
D.工程师代表
E.经承包商代表确认工程师
78.FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括（）
A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响
B.业主提供的设计不当造成的损失
C.战争
D.有毒气体污染
E.气候条件影响
79.以下对索赔的表述中，正确的是（）。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
80.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括（）
A.施工现场记录
B.各类财务凭证
C.合同履行过程中往来信函
D.招标文件
E.汇率变化表
51.ACDE 52.BD 53.AD 54.AD 55.ADE
56.ADE 57.BDE 58.AB 59.BCDE 60.BC
61.ADE 62.BC 63.CD 64.BDE 65.ABC
66.ABCD 67.ABDE 68.CD 69.AE 70.ABD
71.BDE 72.BDE 73.ACE 74.ACD 75.ACE
76.ACDE 77.CE 78.ABCD 79.AD 80.ABCE。
，2013年全国建设工程合同管理试题多选及答案。